21年二级建造师考试题目下载6章 第1章
施工合同跟踪的对象有（ ）。
A.承包单位合同管理部门的工作
B.承包的任务
C.分包人的工作和任务
D.业主委托的工程师的工作
E.业主的工作
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P258页
合同跟踪的对象如下：（1）承包的任务1）工程施工的质量，包括材料、构件、制品和设备等的质量，以及施工或安装质量，是否符合合同要求等；2）工程进度，是否在预定期限内施工、工期有无延长、延长的原因是什么等；3）工程数量，是否按合同要求完成全部施工任务，有无合同规定以外的施工任务等；4）成本的增加和减少。（2）工程小组或分包人的工程和工作可以将工程施工任务分解交由不同的工程小组或发包给专业分包单位完成，工程承包人必须对这些工程小组或分包人及其所负责的工程进行跟踪检查，协调关系，提出意见、建议或警告，保证工程总体质量和进度。对专业分包人的工作和负责的工程，总承包商负有协调和管理的责任，并承担由此造成的损失，所以专业分包人的工作和负责的工程必须纳入总承包工程的计划和控制中，防止因分包人工程管理失误而影响全局。（3）业主和其委托的工程师的工作1）业主是否及时、完整地提供了工程施工的实施条件，如场地、图纸、资料等；2）业主和工程师是否及时给予了指令、答复和确认等；3）业主是否及时并足额地支付了应付的工程款项。因此，正确选项是BCDE。
预制墙体间后浇节点的主要形式有（ ）形。
A.“一”
B.“L”
C.“十”
D.“T”
E.π
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P86
01) 预制墙体间后浇节点主要有“一”形、“L”形、“T”形几种形式
某建筑公司于2008年4月20日签订了一份对其极为不利的工程承包合同，同年8月10日建筑公司请求建设单位调整不公平合同条款时遭到拒绝。建筑公司预见到该合同继续履行必然使自己遭受重大损失，于是在2009年6月10日向人民法院起诉请求撤销合同中的显失公平条款。按照合同法的相关规定，建筑公司行使撤销权的期限应为()前。
A.2009年4月19日
B.2009年8月9日
C.2010年4月19日
D.2010年8月19日
答案：A
解析：
2019新版教材P123页
《合同法》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭:(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。
建筑施工企业负责人，是指企业的()
A.法定代表人
B.总经理
C.主管质量安全和生产工作的副总经理
D.总监理工程师
E.总设计师
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P207页
2010年7月颁布的《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发[2010]23号)规定，强化生产过程管理的领导责任。企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班。2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。
当场地内有地下水时，应根据（ ）和支护结构与基础形式等因素，确定地下水 控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泄或地下水管渗漏时，应对基坑采取保护措施。
A.场地及周边区域的工程地质条件
B.水文地质条件
C.周边环境情况
D.天气情况
E.施工单位技术水平
冬期土方回填每层铺土厚度应比常温施工时减少( )。
A.20%～25%
B.25%～30%
C.30%～35%
D.35%～40%
答案：A
解析：
2020版教材P122页
（1）土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%～25%，预留沉陷量应比常温施工时增加。 ”
塑料排水板的施工工艺程序中，摊铺上层砂垫层的前一个工序是（ ）。
A.拔出套管
B.割断塑料排水板
C.塑料排水板穿靴
D.机具移位
答案：D
解析：
2020版教材P21
塑料排水板的施工工艺程序为：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。摊铺上层砂垫层是最后一个工序，机具不移开就无法摊铺上层砂垫层，拔出套管、割断塑料排水板、塑料排水板穿靴均在机具移位之前完成
《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。关于评标委员会的组成，下列说法错误的是( )。
A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成
B.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于二分之一
C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
答案：B
解析：
《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。故选项B正确。参见考试用书2Z203012。
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程，除土建及设备安装中的主体工程自己施工外，其余工程分别分包给五个分包单位，并与之签订了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件：
事件一：A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大，质量要求严格，总分包单位联合制定了焊接工艺指导书，并要求焊接过程中严格执行。施焊中，质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件二：由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施，尽管总包单位每月按工程进度，将工程款及时支付给各分包单位，但仍有分包单位拖欠劳务工工资，个别严重的拖欠达到数月，劳务工欲罢工。
事件三：B公司分包了全厂机电设备安装工程（主体工程除外）。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月，造成人员设备闲置，工期拖后，又由于一电气室土建施工失误，电气盘柜无法就位，经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单，交由B公司处理，增加了5万元费用（人工、材料、机械）。工程后期，建设单位要求按期投产，把延误的工期抢回来，B公司增加人力和机具，终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷，并交付建设单位。
问题：
1.事件一种，质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容？
2.在签订分包工程合同时，应明确哪些主要措施来规避分包单位拖欠劳务工公司的风险？
3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出哪些类型的索赔？
4.本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷？
答案：
解析：
1.质检人员还应检查：焊接方法、焊接材料、焊接顺序、焊接变形及温度控制。
2.分包合同中应明确的措施有：
（1）每月向总包单位提供劳务工工资发放表；
（2）预留适当比例的工程款作为劳务工的工资保证金。
3.按索赔发生的原因分析，B公司可提出：工期索赔、设计变更索赔、赶工索赔。
4.工程竣工档案的组卷要求：
（1）本工程文件应按单位工程组卷；
（2）工程档案应按不同的收集（整理）单位及资料类别分别组卷。
21年二级建造师考试题目下载6章 第2章
根据下列逻辑关系表绘制的双代号网络图如下图所示，其存在的错误是（）。
A.节点编号不对
B.有多个终点节点
C.逻辑关系不对
D.有多个起点节点
答案：B
解析：
双代号网络图只能有一个起点和一个终点，而由图可知8、9均为终点，错误。
下列关于施工方项目经理责任的表述中，正确的有()。
A.应承担施工质量责任，对发生重大事故的项目经理必须依法严肃处理
B.应承担施工成本责任，对成本严重超支的项目经理必须依法严肃处理
C.应承担施工安全责任，对发生重大安全事故的项目经理必须依法严肃处理
D.应承担施工工期责任，对不按期竣工的项目经理必须依法严肃处理
E.对施工承担全面管理责任，实行项目经理负责制
答案：A,C,E
解析：
2020新版教材P35页
项目经理应承担施工安全和质量的责任，对发生重大工程质量安全事故或市场违法违规行为的项目经理，必须依法予以严肃处理。项目经理对施工承担全面管理的责任。而B项表述不够严谨，D项不按期竣工的因素很多，也可能是其它方面的，如发生自然灾害等等。
把水泥和砂的混合物，通过压缩空气的作用，在喷头中与水混合喷射的喷浆修补法叫( )。
A.干料法
B.先混法
C.湿料法
D.后混法
答案：A
解析：
2020版教材P113
干料法是把水泥和砂的混合物，通过压缩空气的作用，在喷头中与水混合喷射。工程中一般多用干料法。
直接工程费的组成是（ ）。
A．直接费+间接费
B．直接费+其他直接费
C．直接费+其他直接费+现场经费
D．直接费+现场经费
为了便于管线施工时引测高程，施工前应()。
A.设临时的基准点
B.预组装管线
C.以实测管线起点标高为基准点
D.以实测的管线终点标高为基准点
答案：A
解析：
2019版教材P17页
管线高程控制的测量方法：为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量，应设管线敷设临时水准点。
某机电安装公司总承包了一大型化工车间的机电安装工程，工程内容包括：本车间范围内的静置设备安装（包括一台大型分2 段卧态到货的立式中压容器，属于II 类压力容器，需要现场组焊和安装）、工艺系统管道工程和电气仪表工程施工任务。安装公司把管道工程分包给了B 专业施工单位。
合同规定除工艺设备由建设单位订货外，所有材料均由施工单位（机电安装公司）采购。为了减少施工单位的协调负担，业主负责对地相关单位的沟通与协调。但与施工质量直接相关的还要施工单位参与协调沟通。
为此，施工单位加强了对B 分包单位的管理，成立了协调小组，负责整个施工任务的协调工作并与相关方进行了很好的协调。开工前，施工单位建立了安全技术交底制度，针对施工现场及生活区进行了平面布置。
【问题】
1．本工程中，机电安装公司内部协调的对象有哪些？外部协调的对象又有哪些?
2．安全技术交底制度的要求有哪些？
3．对于本工程压力容器现场安装，机电安装公司应至少具备什么资格许可？
4．施工单位对B 单位管理的原则有哪些？
答案：
解析：
1.内部协调的对象包括：机电安装工程项目部设置的各个管理部门，专业施工队；B 分包单位。需外部协调的是与施工质量直接相关的方面，包括：（1）业主（建设单位）、设计单位、监理单位等；（2）设备及材料的供货单位；（3）土建单位、其他安装承包商；（4）特种设备监督检验机构、安全监察部门。
2. 安全技术交底的要求包括：
（1）工程开工前，工程技术人员要将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工详细交底。
（2）分项、分部工程施工前，工长（施工员）向所管辖的班组进行安全技术措施交底。
（3）两个以上施工队或工种配合施工时，工长（施工员）要按工程进度向班组长进行交叉作业的安全技术交底。
（4）班组长要认真落实安全技术交底，每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
3.本工程压力容器分 2 段到货，现场组焊安装，超过压力容器安装许可范围，该机电安装公司应具备相应级别压力容器的制造许可资格，即 II 类中压容器制造许可。
4.施工单位对分包单位管理的原则：分包向总包负责，一切对外有关工程施工活动的联络传递，如向发包方、设计、监理、监督检查机构等的联络，除经总包方授权同意外，均应通过总包方进行。
工程施工现场在市区的围档高度不得低于（）m。
A.1.8
B.2
C.2.5
D.3,
答案：C
解析：
2020新版教材P214页
市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5m，其他工地的围挡高度不低于1.8m。
下列关于施工企业项目经理工作的表述中，正确的是（ ）。
A．项目经理是一个专业人士的名称
B．项目经理应常驻施工现场
C．项目经理可同时在两个同类项目中任职
D．项目经理组建的项目部是企业工程管理系统中的一个独立的子系统
答案：B
解析：
建筑施工企业项目经理，是受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。国家已取消了项目经理的资质标准，他只是一个工作岗位的名称；项目经理应常驻施工现场；不能同时在两个项目中任职；此外，过分强调项目部的独立性会产生太多问题。故本题只有B 选项正确。
压实填土包括（）填土。
A.分层压实
B.整层压实
C.分层夯实
D.;整层夯实
E.自然压实
21年二级建造师考试题目下载6章 第3章
工程质量监督机构应当在工程竣工验收之El起（ ）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A．15
B．10
C．5
D．3
根据《公路工程质量监督规定》，设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的，交通主管部门或其委托的质量监督机构可做出的处罚是（ ）。
A．责令改正，并给予警告处分
B．责令改正，并处10万元以上30万元以下的罚款
C．责令改正，并处因设计原因造成工程损失总额的百分之五以上百分之十以下的罚款
D．责令改正，并对设计单位资质作降级处理
土质路基压实时，三四级公路铺筑水泥混凝土路面或沥青混凝土路面时，其压实度应采用( )的规定值。
A.高速公路
B.一级公路
C.二级公路
D.三级公路
答案：C
解析：
2019版教材P7页
三、四级公路铺筑水泥混凝土路面或沥青混凝土路面时，其压实度应采用二级公路的规定值。
下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）。
A、 涉及国家安全、国家机密的项目
B、 使用各级财政预算资金的项目
C、 使用企业事业单位自有资金的项目
D、 使用上市公司资金的项目
答案：B
解析：
必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国有资金投资项目的范围包括：（1）使用各级财政预算资金的项目；
某高技术产业园区拟进行二期建设，则应具备的条件有（ ）。
A.已经办理用地批准手续
B.已经委托监理单位
C.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
D.拆迁工作已经完成
E.建设资金已经落实
根据《行政复议法》的规定，当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请，但法律另有规定者除外。
A、10
B、15
C、30
D、60
答案：D
解析：
公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请，但法律另有规定者除外。
隧道竖井测量时，经竖井引入中线的测量可使用( )等仪器。
A.钢卷尺
B.皮尺
C.钢弦吊锤
D.激光
E.经纬仪
答案：C,D,E
解析：
竖井测量时，经竖井引入中线的测量可使用钢弦吊锤、激光、经纬仪等。经竖井的高程可将钢卷尺直接吊下测定。
公路工程施工项目经理部是代表施工企业履行工程承包合同的主体，是最终产品质量责任的承担者，要代表企业对（ ）全面负责。
A.监理单位
B.业主
C.质量监督机构
D.交通运输主管部门
答案：B
解析：
2020版教材P190
项目经理部是代表施工企业履行工程承包合同的主体，是最终产品质量责任的承担者，要代表企业对业主全面负责。
矿山爆破中，迟爆所采取的预防措施是（）。
A.不使用延期起爆方法
B.使用前检测炸药和起爆器材性能
C.认真做好静电的预防
D.采用耦合装药结构
21年二级建造师考试题目下载6章 第4章
以下属于刑事责任承担方式的是（）。
A.拘役
B.罚金
C.管制
D.行政处罚
E.支付违约金
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P40页
《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。支付违约金是民事责任。
关于矿井联系测量，说法正确的是( )。
A.近井点应在联系测量前建立
B.完成联系测量后应在井口附近建立连测导线点
C.联系测量应至少独立进行三次
D.联系测量的目的是形成井下测量控制网
答案：A
解析：
本题考查矿井联系测量的概念及基本要求。联系测量是将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量。在进行联系测量前必须先在井口附近建立近井点、高程基点及连测导线点。由此可知，选项A正确；选项B所说的连测导线点应在联系测量前建立，该选择错误。联系测量应至少独立测量两次，故选项C错误。联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统，而不是为了形成井下测量控制网，选项D错误。
某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。
A、重大责任事故罪
B、重大劳动安全事故罪
C、工程重大安全事故罪
D、串通投标罪
答案：C
解析：
《刑法》第134条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。
背景：北方某公建工程，建筑面积30000m2，施工单位为某建设集团公司。框架结构，建筑平面东西长75m，南北长45m，檐高36m。主入口为宽25m、高10m的悬挑钢筋混凝土结构。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部规定脚手架工程的检查与验收应由项目技术负责人组织；项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加；按照施工方案整体验收。监理单位提出了整改意见。
事件二：脚手架工程施工中，项目部规定对脚手架杆件的设置和连结；连墙件、支撑、门洞桁架的构造；地基是否有积水；底座是否松动；立杆是否悬空等内容进行定期重点检查。
事件三：施工单位对主入口支承脚手架进行荷载试验时，在加荷过程中没有严格按照自两边向中间对称加载的方法。使负荷偏载，重心偏移，脚手架立杆弯曲变形，造成脚手架失稳整体坍塌。
事件四：监理单位在脚手架专项方案审核中发现主入口支承脚手架施工方案的主要内容只有基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙件设置位置、连接方法、拆除作业程序等内容。
问题：
1．写出事件一中的不妥之处。并分别说明理由？
2．事件二中，脚手架工程定期检查应重点检查的内容还有哪些？
3．写出事件三事故发生的直接原因。
4．事件四中，主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有哪些？
答案：
解析：
1．不妥之处一：脚手架的检查与验收应由项目技术负责人组织。
理由：脚手架的检查与验收应由项目经理组织。
不妥之处二：按照施工方案整体验收。
理由：按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件,对脚手架进行分段验收,在确认符合要求后,方可投入使用。
不妥之处三：项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加。
理由：项目施工、技术、安全、作业班组负责人参加。
2．脚手架工程定期检查应重点检查的内容还有：
(1)扣件螺栓是否有松动；
(2)立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范的要求；
(3)架体的安全防护措施是否符合要求；
(4)是否有超载使用的现象。
3．脚手架倒塌的直接原因：承载力不足,局部立杆被压弯失稳导致整体坍塌。
4．主入口支承脚手架施工方案的主要内容还应有：
(1)保证安全的技术措施；
(2)绘制施工详图；
(3)绘制节点大样图。
开采矿产资源时，应当注意（ ）。
A.伴生矿产必须统一规划和综合利用
B.开采的回采率必须达到100％
C.必须遵守环保法规，防止污染环境
D.必须进行土地复垦利用
答案：C
解析：
P263-265
在开采主要矿产的同时对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费;对暂时不能综合开采或者必须同时采出而暂时还不能综合利用的矿产以及含有有用组分的尾矿，应当采取有效的保护措施，防止损失破坏。开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律规定，防止污染环境。开采矿产资源，应当节约用地。耕地、草原、林地因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施。
关于后张法张拉时的施工要点的说法， 错误的是（ ）
A.对于曲线预应力筋，当锚固损失的影响长度≤L/2时宜在一端张拉
B.预应力筋的张拉顺序可采取分批、分段对称张拉
C.浆体强度应符号设计规定，设计无具体规定时，应不低于30MPa
D.当块体拼装构件的竖缝采用砂浆接缝时，砂浆强度不低于15MPa
【2018年真题】关于工程质量争议处理的说法，正确的是（ ）。
A．建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任
B．施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C．建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
D．建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务
答案：B
解析：
本题考查施工质量检验、返修和质量争议的规定。A错误，我国法律禁止指定分包商，发包人应承担过错责任。C错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。D错误，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。
“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减
少对环境实现“四节一环保”，其中“四节，，是指（）。
A.节电、节能、节水、节材
B.节能、节地、节水、节材
C.节能、节水、节油、节材
D.节能、节电
答案：B
解析：
参见教材P180。本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保：节能，节地，节水， 节水，节材和环境保护。
在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁，注意事项包括（ ）。
A.应有简便可行的落架拆模措施
B.浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近
C.支架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全
D.支架长度必须满足施工要求
E.混凝土内预应力管道、钢筋、预埋件设置应符合规定
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是支（模）架法。移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁的施工技术要求包括：（1）支架长度必须满足施工要求；（2）支架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全；（3）浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近；（4）箱梁内、外模板在滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内；（5）混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。选项A 属于支架法现浇预应力混凝土连续梁的施工技术要求。
21年二级建造师考试题目下载6章 第5章
挡板支护坑壁的形式有( )。
A.木挡板支护
B.砌体挡板支护
C.钢结构挡板支护
D.钢筋混凝土挡板支护
E.锚杆支护
设置三角网基线时，基线一般采用(??)，其长度一般不小于桥轴长度的0.5～0.7倍。
A.曲线形
B.直线形
C.多边形
D.三角形
答案：B
解析：
本题考核的是三角网基线的设置。三角网的基线不应少于2条，依据当地条件，可设于河流的一岸或两岸，基线一端应与桥轴线连接，并尽量接近于垂直。基线一般采用直线形，其长度一般不小于桥轴长度的0.5～0.7倍。
下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是()。
A.未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包
B.将专业工程分包给不具备资质的承包人
C.将劳务作业分包给不具备资质的承包人
D.未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人
答案：A
解析：
2019新版教材P98页
总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式： （1）在总承包合同中规定分包的内容； （2）在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。但是，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。需要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。
项目经理在实施施工管理中，调整项目组织结构、任务分工，属于项目目标动态控制纠偏措施中的()
A.管理措施
B.组织措施
C.技术措施
D.经济措施
答案：B
解析：
2020新版教材P28页
二、项目目标动态控制的纠偏措施（1）组织措施分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织机械、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。@##
下列针对保修期限的合同条款中，不符合法律规定的是（ ）。
A.装修工程为2年
B.屋面防水工程为8年
C.墙体保温工程为2年
D.供热系统为2个采暖期
答案：C
解析：
本题考查的是工程保修有关规定。教材中对墙体保温没有要求，应该是按设计。@##
塑料排水板的施工工艺程序中，摊铺上层砂垫层的前一个工序是( )。
A.拔出套管
B.割断塑料排水板
C.塑料排水板穿靴
D.机具移位
答案：D
解析：
2019版教材P20页
塑料排水板的施工工艺程序为：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。摊铺上层砂垫层是最后一个工序，机具不移开就无法摊铺上层砂垫层，拔出套管、割断塑料排水板、塑料排水板穿靴均在机具移位之前完成，选项ABC是错误的。
道路基层用水泥土宜采用（ ）水泥稳定。
A．高强
B．硅酸盐
C．早强
D．钢渣
请教:2012年二级建造师《建设工程施工管理》冲刺试卷(5)第1大题第37小题如何解答?
【题目描述】
场景 某工程单代号网络计划如下图所示。
根据场景，回答37~41题：
工作A的LF为（ ）。
A．20
B．15
C．25
D．10
| 【我提交的答案】： D |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：C |
答案分析：
LF是工作的最迟完时间，是不影响紧后工作的最迟开始时间。
A工作的紧后工作有D，E
D的LS是25天，E的LS是30天。
所以选择C
起到防水保护和装饰作用的防水材料是( )。
A.防水涂料
B.防水砂浆
C.防水混凝土
D.防水卷材
答案：A
解析：
2019版教材P41页
防水涂料在常温下是一种液态物质，将它涂抹在基层结构物的表面上，能形成一层坚韧的防水膜，从而起到防水装饰和保护的作用。
21年二级建造师考试题目下载6章 第6章
柱式墩台模板、支架除应满足强度、刚度要求外，稳定计算中应考虑（）影响。
A.振捣
B.冲击
C.风力
D.水力
答案：C
解析：
P60-62
柱式墩台模板、支架除应满足强度、刚度要求外，稳定计算中应考虑风力影响。
通风系统调试的施工程序中，风量平衡调整的紧前工序是（ ）。
A.风量测试
B.测试仪器准备
C.流量测试
D.风机设备检查
答案：A
解析：
2020版教材P145
系统调试施工程序，风系统调试程序，风机设备检查→风管，风阀，风口检查→测试仪器仪表准备→风量测试→风量平衡调整→记录测试数据→质量检查
根据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，施工项目经理部对生产安全事故应采取的处理程序是（）。
A.报告安全事故，安全事故现场处理，安全事故调查，编写报告并上报
B.报告安全事故，安全事故分析记录，安全事故登记，编写报告并上报
C.报告安全事故，安全事故处理，安全事故登记，安全事故调查，编写报告并上报
D.报告安全事故，安全事故处理，安全事故登记，安全事故分析记录
答案：D
解析：
2020新版教材P212页
生产安全事故发生后，向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告（即报告安全事故）。施工单位的事故处理（1）事故现场处理；（2）事故登记；（3）事故分析记录；（4）要坚持安全事故月报制度，若当月无事故也要报空表。
关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（ ）。
A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
答案：B
解析：
2020版教材P 82
原文解析：A项，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。C、D两项，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。
关于抽出式通风，以下说法正确的是（）。
A. 抽出式通风是局部扇风机把工作面的污浊空气用风筒抽出，新鲜风流沿巷道流入。风筒的排风口必须设在主要巷道风流方向的下方，距掘进巷道口也不得小于1 0 m，并将污浊空气排至回风巷道内。
B. 在通风过程中，炮烟逐渐经风筒排出，当炮烟抛掷区内的炮烟浓度下降到允许浓时，即认为排烟过程结束
C. 抽出式通风回风流经过扇风机，如果因叶轮与外壳碰撞或其他原因产生火花，有引起煤尘、瓦斯爆炸的危险，因此在有瓦斯涌出的工作面不宜采用
D. 抽出式通风的有效吸程很短，只有当风筒口离工作面很近时才能获得满意的效果
E. 抽出式通风的优点是：在有效吸程内排尘的效果好，排除炮烟所需的风量较小，回风流不污染巷道等。抽出式通风只能用刚性风筒或有刚性骨架的柔性风筒
答案：B,C,D,E
解析：
抽出式通风是局部扇风机把工作面的污浊空气用风筒抽出，新鲜风流沿巷道流入。风筒的排风口必须设在主要巷道风流方向的下方，距掘进巷道口也不得小于1 0 m，并将污浊空气排至回风巷道内。
按照抗震要求，柱箍筋加密区的箍筋肢距的规定正确的是( )。
A.一级不宜大于150mm
B.二级不宜大于200mm
C.三级不宜大于250mm
D.四级不宜大于350mm。
答案：C
解析：
2019版教材P8页
柱箍筋加密区的箍筋肢距，一级不宜大于200mm，二、三级不宜大于250mm，四级不宜大于300mm。
根据《公路建设市场信用信息管理办法》，下列说法正确的是（）。
A．自有设备的基本状况不属于从业单位的基本信息
B．公路施工企业的投标行为由政府相关部门负责评价
C．联合体有不良履约行为，联合体各方均按相应标准扣分
D．某企业信用评分为80分属于A级信用等级
答案：C
解析：
本题考查的是公路建设市场管理的相关规定。联合体有不良履约行为，联合体各方均按相应标准扣分。
某施工机械的预算价格为120万元，规定的耐用总台班数为2650台班，残值率为5%，则该设备的台班折旧费为（ ）元/台班。
A．320
B．430
C．450
D．510
下列（ ）项措施不能防治钢筋混凝土结构构造裂缝。
A．严格控制水灰比
B．及时调整坍落度
C．加强混凝土养生
D．避免出现支架沉降
