2021二级建造师考试题目下载8篇 第1篇
管式渗沟的管壁泄水孔的设置条件有( )。
A.对称布置
B.交错布置
C.间距不宜大于20cm
D.间距不宜小于20cm
E.可任意设置
答案：B,C
解析：
2019版教材P14页
管式渗沟泄水孔应在管壁上交错布置，间距不宜大于200mm。
下列关于证据保全的说法，正确的是（）。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受证据保全申请后，必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全，不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场
答案：A,B,E
解析：
2019新版教材P312页
根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。
下列关于仲裁裁决的说法，正确的是( )。
A.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议制作裁决书
B.当事人可以请求仲裁庭根据双方的调解协议制作裁决书
C.仲裁庭无法形成多数意见时，仲裁裁决由仲裁委员会讨论决定
D.仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力
E.仲裁员必须在仲裁裁决书签名
答案：A,B,D
解析：
当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁中请。仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。调解达成协议的，当事人可以撤回仲裁申请，也可以请求仲裁庭根据调解协议的内容制作调解书或者裁决书。仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。对裁决持不同意见的仲裁员，可以签名，也可以不签名。仲裁裁决从裁决书作出之日起发生法律效力。故选项A、B、D正确。参见考试用书2Z208032。
根据《标准施工招标文件》 ， 施工合同履行过程中发生过程变更时， 由（ ） 向承包人发出变更指令
A.监理人
B.业主
C.设计人
D.变更提出方
方某通过全全国考取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于具有二级施工企业资质的东新建筑公司，他以建造师名义执业的范围包括()。
A.担任各类中小型建设工程施工的项目经理
B.担任东新建筑公司承建的建设工程施工的项目经理(须在该建造师执业规模范围以内）
C.从事该公司其他施工活动的管理工作
D.法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
E.该公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P66页
注册建造师有权以建造师的名义担任：建设工程项目施工的项目经理;从事其他施工活动的管理;从事法律法规或国务院行政主管部门规定的其他业务。
下列桥梁试验检测从方法上来分为（ ）。
A.静载试验
B.动载试验
C.成桥试验
D.施工阶段监测控制
E.无损检测
答案：A,B,E
解析：
桥梁试验检测从方法上来讲，分为静载试验、动载试验和无损检测；从时间上来看，分为短期试验和长期试验；从进行时期来看，分为成桥试验和施工阶段监测控制。
2021二级建造师考试题目下载8篇 第2篇
根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》，公路工程交工验收应具备的条件有（ ）。
A.通车试运营2年以上
B.施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格
C.监理单位对工程质量评定合格
D.质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量进行检测，并出具检测意见，检测意见中需整改的问题已经处理完毕
E.档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P 340
本题考查的是公路工程竣（交）工验收应具备的条件和主要工作内容。公路工程交工验收工作一般按合同段进行，并应具备以下条件：
（1）合同约定的各项内容已全部完成。各方就合同变更的内容达成书面一致意见。
（2）施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格。
（3）监理单位对工程质量评定合格。
（4）质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量进行检测，并出具检测意见。检测意见中需整改的问题已经处理完毕。
（5）竣工文件按公路工程档案管理的有关要求，完成“公路工程项目文件归档范围”第三、四、五部分（不含缺陷责任期资料）内容的收集、整理及归档工作。
（6）施工单位、监理单位完成本合同段的工作总结报告。
大理石镜面板材镜向光泽值应不低于( )光泽单位。
A.60
B.70
C.80
D.90
答案：B
解析：
2019版教材P35页
大理石镜面板材镜向光泽值应不低于70光泽单位。
（2015年真题）采用锁口管接头的地下连续墙的施工工序包括：①开挖沟槽②吊放钢筋笼③下导管④吊放接头管⑤拔出接头管⑥灌注水下混凝土⑦导墙施工。正确的地下连续墙施工顺序是（ ）。
A．⑤→⑦→①→④→②→③→⑥
B．①→⑦→④→②→③→⑤→⑥
C．⑦→④→①→③→②→⑥→⑤
D．⑦→①→④→②→③→⑥→⑤
答案：D
解析：
本题考查的是深基坑支护结构与变形控制。本题通过排除法即可得到答案。
下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是( )。
A.流动性
B.黏聚性
C.耐久性
D.保水性
答案：C
解析：
2019版教材P29页
和易性是指混凝土拌合物易于施工操作（搅拌、运输、浇筑、捣实）并能获得质量均匀、成型密实的性能，又称工作性。和易性是一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。
甲乙双方签订了购货合同，在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是（ ）。
A.合同已经终止
B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更
D.合同内容已变更
答案：C
解析：
合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。
建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括（）
A.事故情况
B.质量事故的处理依据
C.事故原因分析与初步判断
D.事故发生后所采取的应急防护措施
E.事故的责任处罚
答案：A,C,D
解析：
2020新版教材P179页
B错，B属于处理报告，E错，属于事故处理里面
2021二级建造师考试题目下载8篇 第3篇
A 公词承接了山区某一级公路E3 标段路基工程施工，平均海拔1680m，其中建筑安装工程费用中的人工费为3000 万元、材料费l.1 亿元、施工机械费为2500 万元、其他工程费为1500 万元、间接费为2300 万元，其中间接费中规费费率为40%，利润率为7.5%。将软基工程分包给B 公司。在招标文件中，80%挖方为石方，石料强度32MPa，填石路堤填料由挖方路段调运，制定详细的施工工艺流程和质量控制要求。施工过程部分事件摘要如下：
事件1：路堑段支挡高度小于6m 采用砌体重力式挡土墙；高度大于6m 采用柱板式锚杆挡士墙，见图1，施工顺序：基坑开挖→基础浇筑→锚杆制作→钻孔→清孔→锚杆安放→B→挡土板安装→肋柱安装→墙后填料回填与压实。
事件2：按照“谁承包、谁负责”的原则，A 公司对所承包工程的劳务管理全面负责，A公司加强对B 公司的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作，并配备了专职的劳务用工管理人员，负责登记劳务人员的考勤记录和工资结算及支付等情况。
事件3：填石路堤段填筑时，通过试验段严格控制填料质量，石料最大粒径不得超过压实层厚；采用分层填筑分层压实，为了防止不均匀沉降，岩性相差较大的填料应纵向分幅填筑；路基填筑完后立即进行边坡码砌，防止边坡坍塌。
事件4：对于填石路堤填筑工程，选择的机械与设备主要有：挖掘机、推土机、移动式空气压缩机和和自卸汽车等。
【问题】
1、写出事件1 中A、B 的名称；并改正柱板式锚杆挡土墙施工顺序错误之处。
2、补充背景资料事件2 中管理人员还应负责登记的主要内容？
3、指出并改正事件3 中的错误之处？
4、指出事件4 中机械配置不合理之处，并补充所需机械？
5、指出事件4 中路堤施工前修筑试验路段的主要目的是？
6、列式计算该工程的建筑安装工程费。
答案：
解析：
1.答案： A：锚固段；B：注浆锚固。
“挡土板安装→肋柱安装”错误；应改为：肋柱安装→挡土板安装。
2.答案：还应负责登记：劳务人员的基本身份信息、培训和技能状况、从业经历、诚信信息等情况。
3.答案：错误 1：石料最大粒径不得超过压实层厚；
改正：石料最大粒径应不应大于 500mm，并不宜超过层厚的 2/3；
错误 2：岩性相差较大的填料应纵向分幅填筑；
改正：岩性相差较大的填料应分层或分段填筑。
错误 3：路基填筑完后立即进行边坡码砌；
改正：中硬、硬质石料填筑，边坡码砌与路基填筑宜基本同步进行。
4.答案：不需要：挖掘机、移动式空气压缩机。
还需要：铲运机、羊足碾、压路机（不小于 18t）、洒水车、平地机等。
5.答案：确定满足孔隙率标准的松铺厚度、压实机械型号及组合、 压实速度及压实遍数、沉降差等参数。
6.答案：规费=∑各类工程的人工费*规费费率=3000×40%=1200 万元
利润=∑各类工程的（直接费+间接费-规费）×利润率(%)=（3000+11000+2500+2300-1200）×7.5%=1320 万元
税前工程造价＝直接费＋间接费＋利润建筑安装工程费＝税前工程造价×(1 十建筑业增值税税率 11%）=（3000+11000+2500+2300+1320）×（1+ 11% ）=22333.2 万元
建设工程价款优先受偿权的范围是（ ）。
A.施工工作人员的报酬
B.实际支付的建筑构配件价款
C.欠付工程价款的利息
D.实际支付的材料款
E.当事人未约定的垫资利息
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P116页
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：（3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。
背景：
某项目经理部中标改建某旧沥青路面道路工程，原设计是改建成水泥混凝土路面，后因拆迁延期，严重影响工程进度，但业主要求竣工通车日期不能更改。为满足竣工通车日期要求，业主更改路面结构，将水泥混凝土路面改为再生沥青混凝土路面。对这一重大变更，项目经理在成本管理方面采取了如下应变措施：
(1)依据施工图，根据国家统一定额、取费标准编制施工图预算，然后依据施工图预算打九五折，作为再生沥青混凝土路面工程承包价与业主方签订补充合同；打九折作为再生沥青混凝土路面工程目标成本。
(2)对工程技术人员的成本管理责任作了如下要求：质量成本降低额，合理化建议产生的降低成本额。
(3)对材料人员成本管理的以下环节提出了具体要求：①计量验收；②降低采购成本；③限额领料；④及时供货；⑤减少资金占用；⑥旧料回收利用。
(4)要求测量人员按技术规程和设计文件要求，对路面宽度和高度实施精确测量。
问题：
1．改正再生沥青路面工程承包价和目标成本的确定方法。
2．补全对工程技术人员成本管理责任要求。
3．补全对材料管理人员成本管理责任要求。
4．布置给测量人员的要求正确吗?请从成本控制的角度说明理由。
答案：
解析：
问题1.改正再生沥青路面工程承包价和目标成本的确定方法。 承包价和目标成本采取打折方法不妥。
正确做法：(1)计算承包价时要根据必需的资料，依据招标文件、设计图纸、施工组织设计、市场价格、相关定额及计价方法进行仔细的计算，编制施工图预算。(2)计算目标成本(即计划成本)时要依据企业的施工定额、取费标准编制项目的施工预算。
问题2．补全对工程技术人员成本管理责任要求。
(1)根据现场实际情况，科学合理地进行施工现场平面布置，为文明施工减少浪费创造条件；
(2)严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，将事故成本减少到最低。
问题3．补全对材料管理人员成本管理责任要求。
(1)材料采购和加工，要择优选择；
(2)要减少采购过程中的管理损耗。
问题4．布置给测量人员的要求正确吗?请从成本控制的角度说明理由。
项目经理要求测量人员对路面宽度和高度实施精确测量，一方面是为保证施工质量，另一方面也是控制施工成本的措施。因为沥青混合料每层的配合比不同，价格差较大；只有精确控制路面宽度、高度(实际上是控制每层沥青混合料的用量)，才能减少直至杜绝不应有的消耗和不合格沥青路面的返工支出，严格按成本计划和成本目标控制再生沥青混凝土面层的生产、质量成本。
反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落能力的指标是()
A、稳定度
B、残留稳定度
C、流值
D、饱和度
答案：B
解析：
2020版教材P96页
残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。浸水马歇尔稳定度试验方法与马歇尔试验基本相同，只是将试件在60+1℃恒温水槽中保温48h，然后，再测定其稳定度，浸水后的稳定度与标准马歇尔稳定度的百分比即为残留稳定度。选项A反映的是沥青混合料进行马歇尔试验时所能承受的最大荷载。选项C反映垂直变形指标。选项D是指压实沥青混合料试件中沥青实体体积占矿料骨架实体以外的空间体积的百分率，又称沥青填隙率。都不反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。本题的正确项只能是“B.残留稳定度”。
政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（）阶段应每月安排监督检查。
A、 施工准备
B、 基础施工
C、 设备安装
D、 主体结构施工
E、 竣工验收
答案：B,D
解析：
三、施工过程的质量监督(1)监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查。检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况,其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查.
根据《建设工程项目管理规范＞GB/T50326-2006，项目经理的权限有()。
A、 全权负责组建项目经理部
B、 主持项目经理部工作
C、 制订项目内部计酬办法
D、 决定项目分包人
E、 在授权范围内协调项目内外关系
答案：B,C,E
解析：
项目经理的权限：1)参与项目招标、投标和合同签订；(2)参与组建项目经理部；(3)主持项目经理部工作；(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用；(5)制定内部计酬办法；(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人；(7)参与选择物资供应单位；(8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；(9)法定代表人授予的其他权力BCE正确
2021二级建造师考试题目下载8篇 第4篇
行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的一定期限内依照相关规定报有关机关备案。该期限是()。
A.15日
B.30日
C.60日
D.90日
答案：B
解析：
2019版教材P5页
行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内依照相关规定报有关机关备案。@##
与掘进循环的总时间相关的因素包括（）。
A.排水时间
B.装岩工作时间
C.钻眼工作时间
D.装药、连线时间
E.放炮通风时间
某施工机械的产量定额为2.56(100m3/台班)，与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为( )工日/100m3。
A.0．016
B.1．563
C.10．24
D.0．391
答案：B
解析：
与该机械配合的人工时间定额应为4/2.56=1.563工日/100m3。
井巷贯通的形式有（ ）。
A.一井内巷道贯通
B.两井之间巷道贯通
C.立井贯通
D.两立井贯通
E.井巷综合贯通
答案：A,B,C
解析：
P4-7
采用两个或多个相向或同向掘进的工作面掘进同一井巷时，为了使其按照设计要求在预定地点正确接通而进行的测量工作，称为贯通测量。井巷贯通一般分为一井内巷道贯通、两井之间的巷道贯通和立井贯通三种类型。
包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（ ）。
A.合同无效，不应支付工程价款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，但不应支付工程价款
根据《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第2条规定：“国家对（ ）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”
A．矿山企业
B．建筑施工企业
C．危险化学品生产企业
D．烟花爆竹生产企业
E．民用运输器材生产企业
2021二级建造师考试题目下载8篇 第5篇
建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.监理工程师
D.设计单位节能设计人
答案：C
解析：
2019新版教材P289页
建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；(3)节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。
热水热网按热媒温度可分为两类，其中热媒温度( )属于低温热水热网。
A.≤100℃
B.≤96℃
C.≤97℃
D.≤98℃
答案：A
解析：
2019版教材P148页
低温热水热网t≤100℃ 2020版
安全检查的重点是( )
A.查“三违”
B.查管理
C.查整改
D.查伤亡事故处理
答案：A
解析：
2020新版教材P200页
安全检查的重点是检查“三违”和安全责任制的落实。
根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（ ）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A、 改善工程内部观感
B、 建筑主体和承重结构变动
C、 增加工程造价总额
D、 改变建筑工程局部使用功能
答案：B
解析：
七、装修工程和拆除工程的规定《建筑法》规定：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
下列评标委员会成员的行为，合法的是（ ）。
A.向招标人征询确定中标人的意向
B.接受投标人主动提出的澄清
C.接受个人所提出的倾向意见
D.对投标提出否决意见
答案：D
解析：
2020版教材P91页
《招标投标实施条例》规定，评标委员会成员有下列行为之一的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员的资格：（5）向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示的倾向或者排斥特定投标人的要求；（6）对依法应当否决的投标不提出否决意见；（7）暗示或者诱导投标人作出的澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明。
某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（）人民法院提起诉讼。
A.A区或B区
B.B区或C区
C.C区或D区
D.D区或A区
答案：B
解析：
2020版教材P307
《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
2021二级建造师考试题目下载8篇 第6篇
(2014年)下列施工现场文明施工的措施中，符合现场卫生管理要求的是（ ）。
A.集体宿舍与作业区隔离
B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙
C.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器
D.施工现场不允许有积水存在
答案：C
解析：
A 选项：临时布置；B 选项：现场围挡设置；D 选项：现场场地和道路。
—裁终局原则体现了仲裁的（）特点。
A.专业性 B.自愿性 C.独立性 D.快捷性
答案：D
解析：
参见教材P294。仲裁实行一裁终局，仲裁裁决一经仲裁庭作出即发生法律效力。这使当事人之间 的纠纷能够迅速得以解决。它体现了仲裁的快捷性特点。因此，D项正确。此外，仲裁的基本特点还包括： 自愿性；专业性；灵活性；保密性；经济性；独立性。
根据《物权法》规定，一般情况不动产物权的转让，自（）起发生效力。
A.买卖合同生效
B.依法登记
C.交付
D.买方占有
答案：B
解析：
2019版教材P17页
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
下列各项工作任务，属于施工准备阶段建设监理工作任务的是()。
A、 审查施工单位选择的分包单位的资质
B、 组织设计单位向施工单位进行技术交底
C、 编制单位工程施工组织设计
D、 检查和确认运到现场的材料的质量
答案：A
解析：
施工准备阶段建设监理工作的主要任务(1)审查施工单位选择的分包单位的资质
背景
某金属矿山建设工程项目，承包商为了避免今后可能支付延期赔偿金的风险，要求将矿井移交的时间延长12个月，所提出的理由如下：
(1)现场劳务不足；
(2)主、副井改绞，因施工方采购的材料供应不足而使工期延误3个月；
(3)主、副风井贯通施工时，无法预见的恶劣地质条件，使施工难度增大；
(4)主井永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨未按规定时间运抵现场；
(5)主、副井井底车场施工，工作面多，涌水量大，排水困难，矸石提升能力不够，造成进度减慢；
(6)业主工程款拨付不到位。
问题
(1)上述哪些原因引起的延误是非承包商应承担的风险，且可以批准为工程延期
(2)永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨不能按规定时间到达现场，双方应各自承担自己的损失，工期不顺延，这样处理对吗
(3)上述哪些是业主的责任应如何处理
答案：
解析：
(1)承包商所提出的理由中，3)、4)、6)三个方面原因引起的延误是非承包商应承担的风险，且可以批准为工程延期。
(2)这样处理不对，因为特大暴雨虽属不可抗力，但此不可抗力是对甲方和设备供货商而言的，而对于甲方和承包商这一合同关系，甲方设备未能及时到位，是甲方违约，工期应予顺延。
(3)上述3)、4)、6)是业主的责任，处理如下：
对3)要根据实际情况，报请监理(业主)同意后延长工期；
对4)要求监理(业主)顺延工期，并赔偿误工损失；
对6)要求业主按合同约定准时拨付工程款，否则业主应承担由此造成的损失。
根据《水利水电建设验收技术鉴定导则》SL670 - 2015，蓄水安全鉴定工作程序包括( )。
A.任务书编制
B.工作大纲编制
C.自检报告编写
D.现场鉴定与鉴定报告编写
E.鉴定报告审定
答案：B,C,D,E
解析：
根据《水利水电建设验收技术鉴定导则》SL670-2015，蓄水安全鉴定工作程序包括工作大纲编制、自检报告编写、现场鉴定与鉴定报告编写、鉴定报告审定等 4个阶段。故本题应选 BCDE。
2021二级建造师考试题目下载8篇 第7篇
某工程监理单位在实施监理过程中，发现现场存在安全事故隐患，且情况严重，对此监理单位应采取的措施是（ ）。
A.要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改
B.要求施工单位疏离施工人员，并报告项目经理
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
D.直接向建设单位和有关主管部门报告
答案：C
解析：
本题考查的是工程监理、检验检测单位相关的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
（ ）适用于在超高空吊装中、小型设备、山区的上山索道。如上海东方明珠高空吊运设备。
A.无锚点推吊法
B.旋转法
C.滑移法
D.高空斜承索吊运法
答案：D
解析：
本题考查的是常用的吊装方法。高空斜承索吊运法适用于在超高空吊装中、小型设备、山区的上山索道。如上海东方明珠高空吊运设备。
《建设工程施工合同示范文本》通用条款规定了发包人和承包人的义务，其中属于发包人的义务包括（ ）。
A．办理施工期间中断道路交通的申请手续
B．按时参加各种检查和验收
C．提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料
D．提供具备施工条件的施工场地
E．按合同的规定向分包人支付合同价款
关于先张法预应力筋张拉操作时的施工要点的说法，正确的有（）。
A.张拉时，同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许出现断丝
B.横梁须有足够的刚度，受力后挠度应不大于2mm
C.用横梁整批张拉时，千斤顶应对称布置，防止活动横梁倾斜
D.张拉时，工作人员不得站在台座两端或进入台座
E.张拉时，沿台座长度方向每隔4～5m应放一防护架
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是桥梁上部结构装配式施工。张拉时，同一构件内预应力钢丝、钢绞线断丝数量不得超过1%。同时要求预应力钢筋不出现断筋。
（2014年） 砌筑砂浆用砂宜优先选用（ ）。
A.特细砂
B.细砂
C.中砂
D.粗砂
答案：C
解析：
P32。考查内容：砂浆的技术性能和应用。 对于砌筑砂浆用砂，优先选用中砂，既可满足和易性要求，又可节约水泥。毛石砌体宜选用粗砂。另外， 砂的含泥量也应受到控制。
下列不属于委托代理的是（）。
A.甲打电话请乙为他买3kg苹果
B.丙打电话请小姨为自己的生日购买一份精美的蛋糕
C.人民法院指定一名律师作为丧失行为能力的当事人的代理人
D.丁将自己买的水果送给了邻居
E.老李14岁的儿子因打人被起诉，老李代为出庭
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P10页
委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律规定而发生的代理。 @##
2021二级建造师考试题目下载8篇 第8篇
某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元/m2，乙项180元/m2，且从第一个月起，按5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为70m2、500m2则该月工程师应签证的工程款为（ ）。
A.23万元 B.21.85万元
C.22.6万元 D.25万元
（2017年） 根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（ ）。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质
C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增 项申请
答案：D
解析：
A 资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定，逾期未作出决定的，视为准予延续。B 企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需要继承原建筑业企业资质的， 应当申请重新核定建筑业企业资质等级。C 属于注销的情形。
沥青混凝土拌合站需要设置的标识牌主要内容包括（）。
A.材料标识牌
B.材料单价
C.混凝土配合比设计
D.消防保卫牌
E.操作规程
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是拌合站设置。拌合站标识牌标准包括拌合站简介牌、混凝土配合比牌、材料标识牌、操作规程、消防保卫牌和安全警告警示牌等。
下列责任中，属于行政处罚的有（ ）。
A.罚金
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊扣执照
D.治安拘留
E.赔偿损失
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P40页
附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。而罚款是行政处罚的一种形式，行政处罚的种类：（一）警告；（二）罚款；（三）没收违法所得、没收非法财物；（四）责令停产停业；（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（六）行政拘留；（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。故A是错误的。本题中A项属于刑罚的附加刑；E项属于民事责任承担方式；D项属于行政拘留的一种，故B、C、D项正确。
行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的一定期限内依照相关规定报有关机关备案。该期限是()。
A.15日
B.30日
C.60日
D.90日
答案：B
解析：
2019版教材P5页
行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内依照相关规定报有关机关备案。@##
建设工程纠纷的产生是指建设工程当事人对建设过程中的（）产生了不同的理解。
A.权利义务
B.工程建设分歧意见
C.工程质量
D.竣工时间
答案：A
解析：
2020版教材P300页
建设工程纠纷的产生是指建设工程当事人对建设过程中的权利义务产生了不同的理解，建设工程纠纷常见的是民事纠纷和行政纠纷。建设工程民事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。
