2021二级建造师模拟试题9章 第1章
建设单位在申请领取（ ）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A、 建设用地规划许可证
B、 建设工程规划许可证
C、 建设工程施工许可证
D、 房屋销售许可证
答案：C
解析：
建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供的建设工程有关安全施工措施资料
按照编制程序和用途，建设工程定额包括施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和投资估算指标，下列关于这些定额的表述中正确的有( )。
A.概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的
B.投资估算指标只确定单项工程建设所需费用的标准
C.概算指标是以扩大的分部分项工程为对象编制的
D.在这些定额中只有施工定额是企业性质的定额
E.概算定额是以整个建筑物或构筑物为对象编制的
答案：A,D
解析：
2020新版教材P58页
概算定额的每一综合分项都包含了数项预算定额的子目，因此概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的，而概算指标一般是以整个建筑物和构筑物为对象编制的。故选项CE不正确。
投资估算指标是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而成的，因此它除了确定单项工程建设所需费用的标准，还确定生产要素消耗的数量标准。故选项B不正确。
某合同价款为3540 万元，施工承包合同中约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整各部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数见下表：
【问题】
列式计算人工费、材料费调整后的竣工结算价款是多少万元（保留两位小数）
答案：
解析：
可调系数=0.20+0.12+0.08+0.21+0.14=0.75，固定系数=0.25
= 3540×（25%＋20%×105/100 ＋12%×127/120 ＋8%×105/115 ＋21%×120/108 ＋14%×129/115 ）
=3718.49 万
根据我国的相关规定，建设工程质量监督机构实施监督检查时，有权采取下列措施（）
A.对差劣工程开具临时收缴资质证书通知单
B.对参加各方的违法行为进行刑事处罚
C.不能收取建设工程质量监督费
D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
答案：D
解析：
2020新版教材P183页
有权采取以下措施，一共是有3条：
有权采取的措施要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
进入被检查单位的施工现场进行检查
（2018年案例一）
【背景资料】
某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000m2，其中地下建筑面积3000m2，施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“…至2014年6月15日竣工，工期目标470日历天：质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购：因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。
柱基施工时遇地下溶洞（地质勘探未探明），由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期20日历天，补偿误工费20万元，地下室结构完成，施工单位自检合格后，项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位，勘察单位，设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
施工至十层结构时，因商品混凝土供应迟缓，延误工期10日历天。施工至二十层结构时，建设单位要求将该层进行结构变更，又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期25日历天，补偿误工费25万元。
【问题】施工单位索赔成立的工期和费用是多少？逐一说明理由。
答案：
解析：
（1）桩基施工：工期索赔20天；费用索赔20万。
理由：地下溶洞，不可探明的地质条件，建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，20×1=20万元。
（2）商品混凝土供应迟缓，工期和费用均不能索赔。
理由：商品混凝土供应，是施工单位的责任。
（3）施工至二十层结构时，工期索赔15天；费用索赔15万。
理由：结构设计变更，是建设单位的责任；按合同约定，建设单位的原因造成，工期顺延，每天支付延误1万元，15×1=15万元。
工期总计索赔：35天，费用总计索赔35万。
2021二级建造师模拟试题9章 第2章
目前矿山爆破中常用的起爆方法包括（ ）。
A.火雷管起爆法
B.电力起爆法
C.非电起爆法
D.激光起爆法
E.联合起爆法
背景：某公司投资建设一幢商场工程，地下1层、地上5层，建筑面积12000m2，结构类型为框架结构。经过公开招标投标，乙方施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF―2013―0201签订了合同，合同工期为280d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。乙方中标后，与甲方签订了固定总价合同。
合同履行中发生了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m，当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，甲方将外墙门口处镶贴瓷砖变更为干挂大理石，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
问题：
1．双方签订的固定总价合同是否适当？说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式？
2．事件一中，乙方的索赔是否成立？结合合同索赔条款说明理由。
3．事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由。
答案：
解析：
1．双方签订的固定总价合同适当。适用于虽然工程规模小、技术难度小、图纸设计完整、设计变更少,但是工期一般在一年之内的工程项目。建筑工程合同价款还有单价合同和成本加酬金合同。
2．事件一中,乙方的索赔生效；
理由：根据合同（范本）索赔条款,承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师（甲方或监理）提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料（或在索赔事件终了后28d内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告）。
本工程连续停工25d,复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料,但甲方超期未答复,视为甲方已经认可,所以乙方的索赔已经生效。
3．事件二中,乙方申报设计变更增加费不符合约定；
理由：按照合同通用条款的规定,总承包方在确认设计变更后14d内不提出设计变更增加款项的,视为该项设计变更不涉及合同价款变更。总承包方是在设计变更施工2个月后才提出设计变更报价,已超过合同约定的14d期限,因此发包方有权拒绝该项报价的签认。
启闭机控制开关的端子接线不多于（）导线端子。
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
答案：A
解析：
2020版教材P252
每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。
箱梁混凝土浇筑时应采取（ ）。
A．视箱梁高度分1～2次浇筑
B．浇筑肋板混凝土时两侧肋板应同时分层进行
C．浇筑顶板及翼板混凝土时，应从外侧向内侧一次完成
D．浇筑顶板及翼板混凝土时，应从内侧向外侧一次完成
E．节段混凝土较多时，每个节段可分两次浇筑，先浇筑底板到肋板的倒角以上
F．再浇筑肋板上段和顶板
根据打桩机械的安全控制要点的要求，高压线下两侧（）m以内不得安装打桩机械。
A.8
B.10
C.12
D.15
答案：B
解析：
2019版教材P227页
(6)高压线下两侧10m以内不得安装打桩机。
2021二级建造师模拟试题9章 第3章
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷以()为合同履行地。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.被告住所地
D.施工行为地
答案：D
解析：
2019新版教材P307页
《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖；不动产已登记的，以不动产登记薄记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
水利水电工程施工中，汛期的防洪、泄洪设施的用电负荷属于( )。
A.一类负荷
B.二类负荷
C.三类负荷
D.四类负荷
答案：A
解析：
2020版教材P155
水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内照明、排水、通风和基坑内排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。
公路水运工程“平安工地”考核评价遵循“分级管理、属地负责”的原则，考核评价等级不包括( )。
A．优秀
B．示范
C．达标
D．不达标
答案：A
解析：
“平安工地”考核评价遵循“分级管理、属地负责”的原则，考核评价分为示范、迭标和不达标三个等级。
监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量时，应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向总监理工程师报告
D.向建设行政主管部门报告
答案：C
解析：
2020新版教材P46页
（6)旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。
当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照（）计息。
A.中国人民银行的国债利率
B.中国人民银行发布的活期存款利率
C.中国人民银行发布的同期同类存款利率
D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率
答案：D
解析：
2019新版教材P114页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
2021二级建造师模拟试题9章 第4章
燃气管道对接安装引起的误差不得大于（ ），否则应设置弯管。
A．3 B．5
C．8 D．10
物理勘探法包括有（）。
A.弹性波反射法
B.地质雷达法
C.陆地声纳法
D.红外探测法
E.超前导洞法
答案：A,B,C,D
解析：
本题考点是隧道地质超前预报。物理勘探法适用于长、特长隧道或地质条件复杂隧道的超前地质预报，主要方法包括有弹性波反射法、地质雷达法、陆地声纳法、红外探测法、瞬变电磁法、高分辨直流电法。
本工程的成套设备带负荷试运转应由（ ）负责进行。
A．施工单位
B．建设单位
C．设计单位
D．设备承包商
现场质量检查的方法主要有目测法、实测法和试验法等，下列属于目测法的是（ ）。
A.砌体、门窗安装的垂直度检查
B.门窗口及构件的对角线检查
C.清水墙面是否洁净
D.对桩或地基的静载试验
答案：C
解析：
目测法：即凭借感官进行检查，也称观感质量检验。其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。所谓看，就是根据质量标准要求进行外观检查。例如，清水墙面是否洁净，喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀，工人的操作是否正常，内墙抹灰的大面及口角是否平直，混凝土外观是否符合要求等；摸，就是通过触摸手感进行检查、鉴别。例如油漆的光滑度，浆活是否牢固、不掉粉等；敲，就是运用敲击工具进行音感检查。例如，对地面工程、装饰工程中的水磨石、面砖、石材饰面等，均应进行敲击检查；照，就是通过人工光源或反射光照射，检查难以看到或光线较暗的部位。例如，管道井、电梯井等内的管线、设备安装质量，装饰吊顶内连接及设备安装质量等。选项AB属于实测法，选项D属于试验法。
关于表土施工降水工作，以下说法错误的是（）。
A. 井筒表土普通施工法中应特别注意水的处理，
B. 一般可采用降低水位法增加施工土层的稳定性
C. 工作面降低水位法：在不稳定土层中，常采用工作面超前小井方法来降低水位。它们都是在井筒中用泵抽水，使周围形成降水漏斗，变为水位下降的疏干区，以增加施工土层的稳定性。工作面降低水位法仅有工作面超前小井降低水位法一种
D. 井外疏干孔降低水位法：这种方法是在预定的井筒周围打钻孔，并深人不透水层，然后用泵在孔中抽水，形成降水漏斗，使工作面水位下降，保持井筒工作面在无水情况下施工
答案：C
解析：
在不稳定土层中，常采用工作面超前小井或超前钻孔两种方法来降低水位。它们都是在井筒中用泵抽水，使周围形成降水漏斗，变为水位下降的疏干区，以增加施工土层的稳定性。工作面降低水位法包括工作面超前小井降低水位法和工作面超前钻孔降低水位法两种。
2021二级建造师模拟试题9章 第5章
模板工程设计的安全性指标包括()。
A.强度
B.刚度
C.平整度
D.稳定性
E.实用性
答案：A,B,D
解析：
主要考核钢筋混凝土结构中模板设计要求的知识点。 模板工程设计的主要原则有：实用性、安全性和经济性。
其中安全性的要求是：要具有足够的强度、刚度和稳定性，保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。
故本题的正确选项应为“A、B、D”。
专项工程施工方案应由（）组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。
A.项目经理及总监理工程师
B.项目主任工程师及总监理工程师
C.施工企业技术负责人及设计
D.施工单位技术部门
答案：D
解析：
2020版教材P276页
（3）重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。
根据《建设工程施工专业分包合同》（GF2003-0213），下列关于专业工程分包人的主要责任和义务的说法，正确的是（）
A.分包人应向承包人提交详细的施工组织设计
B.与承包人产生矛盾时，分包人应直接致函发包人或工程师
C.承包人随时可以向分包人发出工程相关指令，分包人应执行所有指令
D.分包人应按照有关部门对施工噪声的规定办理有关手续，并承担由此发生的费用
答案：A
解析：
2020新版教材P245页
未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令，故选项B错误。就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令，故选项C错误。(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。
下列设施中属于安全技术设施的有()。
A.防护装置
B.信号装置
C.消防设施
D.防触电设施
E.除尘设备
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P333
(一）配置职业健康安全设施(1)识别本工程项目的安全技术方面的设施：市政工程可从以下几个方面进行识别：1)各类市政工程施工机械及电器设备等传动部分的防护装置及安全装置。2)电刨、电锯、砂轮等小型机具上的防护装置，有碎片、屑末、液体飞出及有裸露导电体等处所安设的防护装置。3)各类起重机上的各种防护装置。4)市政公用工程工地上为安全而设的信号装置以及在操作过程中为安全而设的信号装置。5)锅炉、压力容器、压缩机械及各种有爆炸危险的机器设备的安全装置和信号装置。6)各种运输机械上的安全启动和迅速停车装置。7)电器设备的防护性接地或接零以及其他防触电设施。8)施工区域内危险部位所设置的标志、信号和防护设施。9)在高处作业时为避免工具等物体坠落伤人以及防人员坠落而设置的工具箱或安全网。10)防火防爆所必需的防火间距、消防设施等。
路堑爆破施工中，综合爆破方法是根据下列（ ）特点来确定的。
A. 石方的集中程度
B. 地质、地形条件
C. 公路路基断面的形状
D. 工人数量
E. 工程造价
2021二级建造师模拟试题9章 第6章
施工方编制施工进度计划的依据之一是（ ）。
A.施工劳动力需求计划
B.施工物资需求计划
C.施工任务委托合同
D.项目监理规划
答案：C
解析：
2020版教材P148页
9施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。因此，正确选项是C。
自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于（）m
A.2
B.2.1
C.2.2
D.2.3
答案：D
解析：
自动扶梯、自动人行道土建交接检验 (1)自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于2.3m。
(2)在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m 。
(3)根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。
(4)在安装之前，土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。
（2015年） 根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（ ）。
A.撤销注册
B.处 1 万元以上罚款
C.三年内不得再次申请注册
D.不予注册
答案：D
解析：
本题考查的是二级建造师的注册，继续教育不合格的不予以注册。
下列关于设备安装精度的影响因素说法，正确的是（）
A. 设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降
B. 垫铁的强度和厚度会对安装精度造成影响
C. 设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和硬度
D. 地脚螺栓对安装精度的影响主要是垂直度和紧固力
E. 设备制造对安装精度的影响主要是加工精度和装配进度
答案：A,D,E
解析：
影响设备安装精度的主要因素（重点）
1. 设备基础
设备基础对安装精度的影响主要是沉降不均匀和强度不够。
2. 垫铁埋设
垫铁有效面积不够，垫铁与基础、垫铁与设备接触不好，会造成设备固定不牢引起安装偏差。
3. 设备灌浆
一次、二次灌浆强度不够，不密实，会造成地脚螺栓和垫铁出现松动引起安装偏差。
4. 地脚螺栓
地脚螺栓安装的垂直度和紧固力影响安装的精度。
5. 测量误差（重点）
仪器精度、基准精度影响安装精度
检测方法
① 测量过程:测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素。
② 主要形状误差：直线度、平面度、圆度、圆柱度等。
③ 主要位置误差：平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度。
6. 设备制造
加工精度、装配精度影响安装精度
7. 环境因素
基础温度变形、设备温度变形、恶劣环境场所影响安装精度
8. 操作误差
技能水平、责任心影响安装精度
(07多) (09多) (10单) (11单) (12单)
预应力张拉锚固体系，按锚固原理分类有：( )。
A.钢丝束镦头锚固
B.钢绞线夹片锚固
C.精轧螺纹锚固
D.支承锚固
E.楔紧锚固
2021二级建造师模拟试题9章 第7章
关于沉入桩准备工作，说法错误的是( )。
A.沉桩前应掌握工程地质钻探资料、水文资料和打桩资料
B.处理地上（下）障碍物，平整场地，并应满足沉桩所需的地面承载力
C.在城区、居民区等人员密集的场所应根据现场环境状况采取降低噪声措施
D.用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理
答案：C
解析：
2019版教材P57页
沉入桩的准备工作主要有：沉桩前应掌握工程地质钻探资料、水文资料和打桩资料。必须处理地上（下）障碍物，平整场地，且满足沉桩所需的地面承载力。应根据现场环境状况采取降低噪音措施；城区、居民区等人口密集的场所不应进行沉桩施工。用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是()。
A.养老保险费
B.医疗保险费
C.住房公积金
D.劳动保护费
答案：D
解析：
2020新版教材P49页
建筑安装工程费用项目组成（按费用构成要素划分），劳动保护费属于企业管理费，其他三项属于规费。
土围堰内坡脚与基坑项边缘的距离根据河床土质及基坑开挖深度而定，但不得小于( )。
A.1m
B.1.1m
C.1.2m
D.1.5m
答案：A
解析：
2019版教材P55页
(3)堰顶宽度可为1-2m，机械挖基时不宜小于3m；堰外边坡迎水一侧坡度宜为1:2-1:3，背水一侧可在1:2之内。堰内边坡宜为1:1-1:1.5；内坡脚与基坑的距离不得小于1m。
水利工程施工选择导流方案、确定导流建筑物的主要依据是导流()流量。
A.校核
B.设计
C.平均
D.洪峰
答案：B
解析：
导流设计流量是选择导流方案、确定导流建筑物的主要依据。故本题应选B。
关于多层工业厂房的设计特点，以下说法正确的是（）。
A. 多层厂房是在单层厂房基础上发展起来的。这类厂房有利于安排竖向生产流程，管线集中，管理方便，占地面积小。如果安排重型的和振动较大的生产车间，则结构设计比较复杂。
B. 多层厂房平面有多种形式，最常见的是：内廊式不等跨布置，中间跨作通道；等跨布置，适用于大面积灵活布置的生产车间。以自然采光为主的多层厂房，宽度一般为15~2 4 m，过宽则中间地带采光不足。交通枢纽、管道井常布置在中心部位，空调机房则可设在厂房的一侧或底层，利用技术夹层、竖井通至各层
C.厂房柱距多用6 m ，或者采用9、1 2、1 8 m等，跨度也采用以3 m 为基本参数，以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同，应适当调整，以简化构件和构造处理，改善采光、通风效果
D. 多层厂房多采用钢筋混凝土框架结构体系，或预制，或现浇，或二者相结合；也广泛采用无梁楼盖体系，如升板等类型。楼面荷载应考虑工艺变更时的适应性，也要考虑为设备安装和大修留起吊孔
E. 多层厂房各层间主要依靠货梯联系，楼梯宜靠外墙布置。有时为简化结构，也可将交通运输枢纽设在与厂房毗邻的连接体内。在用斗式提升机、滑道、输液通道、风动管道等重力运输设备的生产车间，如面粉厂，其工段要严格按照工艺流程布置。生活辅助用房常
布置在各层端部，以接近所服务的工段，也可将生活辅助用房贴建在主厂房外，利用楼梯错层连接
答案：A,B,D,E
解析：
选项C所描述的内容，是单层工业厂房的设计特点。
多层工业厂房的设计特点，还包括：
1多层厂房层高一般为4~5 m，有时为取得足够的自然光，可达6 m ，要考虑设备和悬挂运输机具的高度。多层厂房的底层，多布置对外运输频繁的原料粗加工、设备较大、用水较多的车间或原料和成品库。多层厂房的顶层便于加大跨度和开设天窗，宜布置大面积加工装配车间或精密加工车间。其他各层根据生产线作出安排。
2021二级建造师模拟试题9章 第8章
根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，属于安全管理签章文件的有()。
A、工程项目安全生产责任书
B、分包安全管理协议书
C、工程人身设备保险委托书
D、现场临时用电申请书
E、大型施工机具使用检查表
答案：A,B,D,E
解析：
（5）安全管理文件工程项目安全生产责任书；分包安全管理协议书；施工安全技术措施报审表；施工现场消防部位报审表；施工现场临时用电、用火申请书；大型施工机具检验、使用检查表；施工现场安全检查监督报告；安全事故应急预案、安全隐患通知书；施工现场安全事故上报、调查、处理报告。可见ABDE为正确选项
为防止雷电的危害所做的接地称（ ）接地。
A．过电压保护
B．阴极保护
C．防静电保护
D．隔离保护
钢筋下料长度等于（ ）。
A．外包尺寸+端头弯钩长度
B．外包尺寸+量度差值
C．外包尺寸+端头弯钩长度+量度差值
D．外包尺寸+端头弯钩长度-量度差值
根据《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由()承担。
A、 发包人
B、 承包人
C、 监理人
D、 设计单位
答案：A
解析：
包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。可见，正确选项是A。
以下关于建筑节能的说法，错误的是()。
A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准
B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度
C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D.建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程是否满足施工及规范要求
答案：D
解析：
2019新版教材P290页
建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程效果是否满足设计及规范要求，监理和施工单位应加强和重视节能验收工作，对验收中发现的工程实物质量问题及时解决。
2021二级建造师模拟试题9章 第9章
下列关于建造师管理相关制度的说法中，正确的是（）。
A.获得建造师执业资格证书的人可以建造师的名义执业
B.建造师可在勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位执业
C.大中型项目施工的项目经理必须由具有高级职称的注册建造师担任
D.建造师执业证书由聘用单位保管使用，执业印章由本人保管使用
答案：B
解析：
2019版教材P66页
《注册建造师管理规定》中规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。
下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有()。
A、 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
B、 成本分析的对象为已完成分部分项工程
C、 须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析
D、 要进行估算成本与目标成本的比较
E、 要进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差
答案：A,B,E
解析：
分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程。分析的方法是：进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因，为今后的分部分项工程成本寻求节约途径。由于施工项目包括很多分部分项工程，不可能也没有必要对每一个分部分项工程都进行成本分析。特别是一些工程量小、成本费用微不足道的零星工程。但是，对于那些主要分部分项工程则必须进行成本分析，而且要做到从开工到竣工进行系统的成本分析。可见，正确选项是ABE。
瓦斯浓度超过（ ）时禁止爆破施工。
A.0．1％
B.0．2％
C.0．5％
D.1．0％
答案：D
解析：
P237-241
掘进工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止用电钻打眼;爆破地点附近2 0 m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁爆破。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（ ）。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
答案：B
解析：
2020版教材P 242
本题考查的是施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家相关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
《担保法》规定，因（ ）发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置。
A．加工承揽合同
B．买卖合同
C．仓储合同
D．建设工程合同
