2021二级建造师考试题目下载8节 第1节
水泥混凝土路面设胀缝施工时，不设置（ ）。
A．模板
B．传力杆
C．（胀、提）缝板
D．预应力筋
答案：D
解析：
为解决水泥混凝土路面热胀冷缩的问题，水泥混凝土路面都设计了胀缝构造。普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。因此，水泥混凝土路面胀缝施工时必须设置模板、传力杆、（胀、提）缝板，一般情况下，预应力筋不用于路面结构中。因此，本题的正确选项是D.
根据《水利水电工程施工企业负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》（水建管[2004]168号），水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为( )。
A.3年
B.4年
C.5年
D.6年
答案：A
解析：
2019版教材P248页
申请人知识考试合格，经公示后无异议的，由相应水行政主管部门（以下简称“发证机关”）按照考核管理权限在20日内核发考核合格证书。考核合格证书有效期为3年。
地铁基坑内支撑围护结构的挡土应力传递路径是（ ）。
A.围檩→支撑→围护墙
B.围护墙→支撑→围檩
C.围护墙→围檩→支撑
D.支撑→围护墙→围檩
答案：C
解析：
在软弱地层的基坑工程中，支撑结构承受围护墙所传递的土压力、水压力。支撑结构挡土的应力传递路径是围护（桩）墙一围檩（冠梁）一支撑。
立井联系测量中的导入高程方法有( ）。
A.经纬仪导入法
B.长钢丝导入法
C.光电测距仪导入法
D.长钢尺导入法
E.激光仪导入法
答案：B,C,D
解析：
导入高程的方法随开拓方法不同分为通过平硐导入高程、通过斜井导入高程和通过立井导入高程。通过平硐导入高程，可以用一般井下几何水准测量来完成。其测量方法和精度与井下水准相同。通过斜井导入高程，可以用一般三角高程测量来完成。其测量方法和精度与井下基本控制三角高程测量相同。通过立井导入高程的实质，就是如何来求得井上下两水准仪水平视线间的长度，其方法有长钢尺导入高程、长钢丝导入高程和光电测距仪导入高程。故答案应选B、C、D
关于电梯井内安全防护措施的说法，正确的是（）。
A.每隔两层（不大于10m）设一道安全平网
B.每隔两层（不大于12m）设两道安全平网
C.每隔三层（不大于10m）设一道安全平网
D.每隔三层（不大于12m）设两道安全平网
答案：A
解析：
2020版教材P222页
(4)电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网进行防护。
建设工程合同属于（）。
A.有名合同 B.实践合同 C.要式合同
D.有偿合同 E.单务合同
答案：A,C,D
解析：
参见教材P149。在建设施工合同中，承包人进行工程建设，发包人支付价款，因此它还是双务合 同，承包人与发包人互负义务、有偿合同；建设施工合同应当采取书面形式，且合同成立无需交付标的物， 所以其为要式合同、诺成合同。
建设项目施工成本考核的主要指标包括（ ）。
A.责任成本降低额和责任成本降低率
B.预算成本降低额和预算成本降低率
C.项目成本降低额和项目成本降低率
D.施工成本动态变化额和施工成本动态变化率
答案：C
解析：
2020版教材P127页
以项目成本降低额和项目成本降低率是成本考核的主要指标。
建筑智能化工程中使用有特殊要求的产品，其功能和性能等项目的检测可按()进行。
A.施工要求
B.合同规定
C.设计要求
D.使用要求
E.调试性能
答案：B,C
解析：
2019版教材P146页
（3）建筑智能化工程中使用的设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。供需双方有特殊要求的产品，可按合同规定或设计要求进行.
下列属于土工复合材料的是()。
A、 土工网
B、 土工膜
C、 土工格栅
D、 软式排水管
答案：D
解析：
本题考查的是土工合成材料的内容土工复合材料是为满足工程特定需要把两种或两种以上的土工合成材料组合在一起的制品。(1)复合土工膜。是将土工膜和土工织物复合在一起的产品，在水利工程中应用广泛。(2)塑料排水带。由不同凹凸截面形状并形成连续排水槽的带状塑料心材，外包非织造土工织物（滤膜构成的排水材料。在码头、水闸等软基加固工程中被广泛应用。(3)软式排水管，又称为渗水软管。它由支撑骨架和管壁包裹材料两部分构成。如图2F311036-1所示。支撑骨架由高强度钢丝圈构成，高强钢丝由钢线经磷酸防锈处理，外包一层PVC材料，使其与空气、水隔绝，避免氧化生镑。管壁包裹材料有三层：内层为透水层，由高强度尼龙纱作为经纱，特殊材料为纬纱制成；中层为非织造土工织物过滤层；外层为与内层材料相同的覆盖层，具有反滤、透水、保护作用。在支撑体和管壁外裹材料间、外裹各层之间都采用了强力粘结剂粘合牢固，以确保软式排水管的复合整体性。软式排水管可用于各种排水工程中
2021二级建造师考试题目下载8节 第2节
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。
A.机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用
B.使用未经验收的整体提升脚手架
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械
D.在施工组织设计中未编制安全技术措施
E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
答案：A,B,C,D
解析：
2019新版教材P237页
施工单位有下列行为之一的责令限期改正，逾期未改正的责令停业整顿。并处10万以上30万以下罚款
1)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格投入使用的
2）使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
3）委托不具有相应资质的单位承担事故现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的
4）在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。
E“在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍”是罚款1-10万元
关于石灰工业废渣稳定砂砾基层施工技术要求，正确的有()。
A、 施工期间最低气温应在0℃以上
B、 配合比应准确
C、 含水量宜略大于最佳含水量
D、 必须保湿养护
E、 碾压时应采用先重型后轻型的压路机组合碾压
答案：B,C,D
解析：
(2) 按规范要求进行混合料配合比设计，使其符合设计与检验标准的要求。(5) 混合料含水量宜略大于最佳含水量。(4) 混合料的养护采用湿养，始终保持表面潮湿。
施工单位应当在施工组织设计中（ ）。
A.制订安全管理计划
B.制订职业健康管理计划
C.编制安全技术措施
D.建立安全生产组织与责任体系
E.施工现场临时用电方案
答案：C,E
解析：
本题考查的是施工安全技术措施。《建设工程安全生产管理条例》中规定：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。
（2018年）某建设工程施工中发生触电事故，项目部对工人进行安全用电操作教育，并对配电箱、用电线路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中（ ）。
A.直接隐患与间接隐患并治原则
B.预防与减灾并重处理原则
C.动态处理原则
D.单项隐患综合处理原则
答案：D
解析：
单项隐患综合处理原则：人、机、料、法、环境五者任一环节产生安全隐患，都要从五者安全匹配的角度考虑。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。
风管安装就位的程序通常为（ ）。
A.先上层后下层
B.先下层后上层
C.先立管后水平管
D.先主干管后支管
E.先支管后主干管
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P147
（二）风管系统的安装要点（3）风管安装就位的程序通常为先上层后下层，先主干管后支管，先立管后水平管。
关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是()。
A.以建筑安装工程造价为计提依据
B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位
C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0%
D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5%
答案：D
解析：
2020版教材P225页
财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）中规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：(1)矿山工程为2.5%；(2)房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%；(3)市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。总包单位应将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（ ）。
A、 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁
B、 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼
C、 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼
D、 本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁
答案：D
解析：
合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示。（2）仲裁事项。（3）选定的仲裁委员会。选定的委员会，是指仲裁协议中约定的仲裁委员会的名称应该明确。
采用玻璃钢做防腐衬里的化学设备，其表面预处理方法为（）除锈。2011
A.人工
B.机械
C.喷射
D.化学
答案：C
解析：
考查内容：防腐蚀工程施工技术。橡胶衬里、玻璃钢衬里、树脂胶泥砖板衬里、硅质胶泥砖板衬里、化工设备内壁防腐蚀涂层、软聚氯乙烯板粘结衬里应采用喷射除锈法；而搪铅、硅质胶泥砖板衬里或喷射处理无法进行的场合则可以采用化学除锈法。
联合体中标的，( )与招标人签订合同。
A．联合体
B．联合体各方共同
C．联合体各方分别
D．资质较高的联合方
2021二级建造师考试题目下载8节 第3节
用于进度计划编制的软件都是基于（ ）的原理编制的。
A．横道图进度计划
B．工程网络计划
C．关键日期表
D．关键路线
正确答案：B
自20世纪70年代末和80年代初开始，我国开始研制进度计划编制的软件．这些软件都是在工程网络计划原理的基础上编制的。
2014年3月，某住宅小区二期工程开工建设，其中 5号楼套用2014年一期工程 6号楼的施工图施工。施工过程中，承包方技术人员发现图纸中套用的图集现已作废，则该技术人员正确的做法是（）。
A．按图施工即可，因该图纸是经过施工图审查合格的图纸
B．按现行的图集作相应的套改后继续施工
C．向建设单位提出
D．向设计院提出，要求其更改图纸
不属于盾构法修建的区间隧道的衬砌是( )。
A.复合式衬砌
B.预制装配式衬砌
C.双层衬砌
D.整体式衬砌
答案：A
解析：
2019版教材P82页
本题考点涉及盾构法修建区间隧道衬砌的种类。盾构法修建区间隧道衬砌有预制装配式衬砌、预制装配式衬砌和模筑钢筋混凝土整体式衬砌相结合的双层衬砌以及挤压混凝土整体式衬砌三大类。@##
【2018年真题】根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是（ ）。
A．劳动者不能胜任工作
B．劳动者在试用期内不符合录用条件
C．劳动者严重违反用人单位的规章制度
D．劳动者被依法追究刑事责任
E．劳动者患病
答案：B,C,D
解析：
本题考查用人单位可以单方解除劳动合同的规定。选项A，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，才能单方解除。E劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位才能单方解除。
下列检验，不属于“三检制”的是（ ）。
A.自检
B.互检
C.送检
D.专检
答案：C
解析：
本题考查的是施工工序质量检验。“三检制” 是指操作人员的“自检”“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。它是施工企业确保现场施工质量的一种有效的方法。
根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，建筑及安装工程费包括（ ）等。
A．直接工程费
B．其他直接工程费
C．间接费
D．企业利润
E．税金
施工阶段，应适时对施工现场（ ）进行调整。
A．管理目标
B．用电平面布置
C．总平面布置
D．管理体系
以下不属于路基竖向填筑法特点的有（ ）。
A.从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑
B.填土过厚，不易压实
C.是路基填筑的常用方法
D.一般要进行沉降量及稳定性测定
答案：C
解析：
2020版教材P8
竖向填筑法： 从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑。填土过厚，不易压实。仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。 竖向填筑因填土过厚不易压实，施工时需采取选用振动或夯击式压实机械、选用沉降量小及颗粒均匀的砂石材料、暂不修建高级路面等措施，一般要进行沉降量级稳定性测定。
燃气管道输气压力为0.6MPa的燃气管道为( )燃气管道。
A.低压
B.中压A
C.次高压B
D.次高压A
答案：C
解析：
2019版教材P166页
城镇燃气管道工程施工中燃气管道的分类。表2K315031 次高压B燃气管道的压力范围为0.4＜PN≤0.8
2021二级建造师考试题目下载8节 第4节
热拌沥青混凝土路面施工过程中通常应随时检查额指标包括铺筑厚度以及( )。
A.平整度
B.宽度
C.横坡度
D.高程
E.含水量
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P76页
热拌沥青混合料面层施工技术检查试验：(1)按施工技术规范要求的频率认真做好各种原材料、施工温度、矿料级配、马歇尔试验、压实度等试验工作。(2)在施工过程中随时检查铺筑厚度、平整度、宽度、横坡度、高程。(3)所有检验结果资料报监理工程师审批和申报计量支付。
根据有关规定，在居民密集区进行强噪声施工作业时，夜间作业时间不得超过（）。
A.20时
B.21时
C.22时
D.23时
答案：C
解析：
2020新版教材P219页
在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业。
燃气管道做水压试验时，当压力达到规定值后，应稳压( )。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
答案：A
解析：
2019版教材P178页
城镇燃气管网附属设备安装要求。 水压试验时，当压力达到规定之后，应稳压1h。
注册建造师需要增加执业专业时，应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的（）。
A.资历证明
B.经考核认定的相应能力证明
C.专业资格证明
D.业绩证明
答案：C
解析：
2019版教材P65页
建造师需要增加执业专业的，应当按照规定申请专业增项注册，并提供相应的资格证明。
在保修期内，建设工程质量是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由（ ）。
A.施工单位承担修理费用和负责修理
B.双方商定各自经济责任，施工单位负责修理
C.设计单位承担修理费用，施工单位协助修理
D.建设单位承担修理费用，施工单位协助修理
答案：D
解析：
2020版教材P326
质量问题是由建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。
在城市规划区内进行建设需要申请用地的,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证
答案：D
解析：
2020版教材P46页
2015年4月经修改后的《城乡规划法》规定,在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有使用权的项目，经有关部门批准、核准、备案后,建设单位应当向城市提出建设用地规划许可申请,由城市、县人民政府城乡规划主管部门核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围,核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请工地，经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。
根据《标准施工招标文件》，承包人在进行工程变更时，必须由（）做出变更指示。
A.发包人
B.设计人
C.监理人
D.政府建设主管部门
答案：C
解析：
2020新版教材P259页
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变
关于供热管道用水清（冲）洗的表述正确的有（ ）。
A.冲洗应按主干线.支干线.支线分别进行
B.冲洗应连续进行并宜加大管道内的流量
C.水力清洗结束后应打开排水阀门排污
D.管内的平均流速不应低于2m/s
E.洗水量不能满足要求时，宜采用密闭循环水力冲洗方式
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是供热管道清洗的规定。选项D的正确说法“冲洗应连续进行并宜加大管道内的流量，管内的平均流速不应低于1m/s。排水时，不得形成负压”。
建设单位甲将工程发包给施工总承包企业乙，施工总承包乙将部分的专业工程给了包工头李某。李某带领施工队完成了该工程，并且验收合格。可是乙却突然翻脸不支付约定的工程款。随后李某对建设单位甲提起上诉，要求其支付工程款。但是乙发现甲支付给李某的款项超过了约定的工程款，从而损害了自己的利益。在这个案件中，乙的角色是( )。
A.共同诉讼人
B.原告
C.被告
D.第三人
2021二级建造师考试题目下载8节 第5节
建筑安装工程费按工程造价形成划分的分部分项工程费包含()。
A.利润
B.税金
C.措施费
D.规费
答案：A
解析：
本题主要内容是明确建筑安装工程费按工程造价形成划分的分部分项费的内容，按相关文件，这部分内容包括人工费、机具费、材料费，企业管理费以及企业利润(A选项)。措施费、税金和规费这三项在建筑安装工程费按工程造价形成的划分中，它们不列在分部分项费中，是与分部分项平行的单列项，因此，本题的合理答案应为A。
建筑电气装置施工中，成套配电柜安装固定后的紧后工序是（）。2011
A.开箱检查
B.母线安装
C.调整试验
D.送电运行
答案：B
解析：
查内容：电气设备.器具施工技术。成套配电柜（开关柜）安装顺序：开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运行验收。
关于施工成本管理措施，正确的有（ ）。
A.加强预测
B.加强定额和预算管理
C.完善原始记录和统计工作
D.建立考核和激励机制
E.建立健全责任制度
答案：B,C,D,E
解析：
为做好施工成本管理工作，必须做好以下工作：
1）加强成本管理观念；
2）加强定额和预算管理；
3）完善原始记录和统计工作；
4）建立健全责任制度；
5）建立考核和激励机制。
某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢模，根据《合同法》的规定，该合同属于()合同。
A.委托
B.承揽
C.施工承包
D.信托
答案：B
解析：
2019新版教材P151页
《合同法》规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
合成高分子防水卷材进场时必须检验的项目有()。
A.可溶物含量
B.不透水性
C.低温弯折性
D.扯断伸长率
E.断裂拉伸强度
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P204页
合成高分子防水卷材的断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性。
下列关于桥梁模板拆除说法错误的是（ ） 。
A.非承重的侧模板一般应在混凝土抗压强度达到2.5Mpa时方可拆除
B.移动模架内模中的顶模板应在混凝土抗压强度达到设计强度75%后，方可拆除
C.侧模板应在预应力钢束张拉前拆除，底模板及支架应在结构建立预应力后方可拆除
D.设计未规定时，现浇混凝土拱圈的拱架，应在拱圈混凝土强度达到设计强度80%后，方可拆除。
在施工总承包管理模式下，项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由()负责。
A、 监理工程师
B、 业主
C、 施工总承包单位
D、 施工总承包管理单位
答案：B
解析：
进度控制施工总承包管理模式下，施工总进度计划的编制，控制和协调由施工总承包管理单位负责，而项目总进度计划的编制，控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责。
下面选项中，（ ）MPa可以用于压力容器补强圈焊缝的压缩空气泄漏检查。
A．0.25
B．0.35
C．0.45
D．0.55
下列关于施工进度安排的说法正确的有( )。
A.河道截流不宜安排在封冻期和流水期进行
B.导流泄水建筑物封堵宜选在汛后进行
C.帷幕灌浆应在本坝段和相邻坝段基固结灌浆完成后进行
D.混凝土的接缝灌浆进度应满足施工期度汛与水库蓄水安全要求
E.不良地质基础处理宜安排在建筑物覆盖后完成
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P150页
施工进度安排的有关具体要求（1）导流工程①河道截流宜安排在枯水期或汛后期进行，但不宜安排在封冻期和流水期;③导流泄水建筑物完成导流任务后，封堵时段宜选在汛后，使封堵工程能在一个枯水期内完成。（2）基础处理工程：帷幕灌浆宜在坝基混凝土浇筑面或廊道内进行，不宜占直线工期。（3）混凝土工程：混凝土的接缝灌浆进度（包括厂坝间接缝灌浆）应满足施工期度汛与水库蓄水安全要求。
2021二级建造师考试题目下载8节 第6节
通风与空调工程的施工程序中，通风空调设备安装完毕之后，应进行的工作是（ ）。
A.风管系统安装
B.空调水系统管道安装
C.通风空调设备试运转
D.单机调试
答案：B
解析：
本题考查的是通风与空调工程施工程序。通风与空调工程的施工程序：施工准备→风管、部件、法兰的预制和组装→风管、部件、法兰的预制和组装的中间质量验收→支吊架制作与安装→风管系统安装→通风空调设备安装→空调水系统管道安装→管道的检验与试验→风管、水管、部件及空调设备绝热施工→通风空调设备试运转、单机调试→通风与空调工程的系统联合试运转调试→通风与空调工程竣工验收→通风与空调工程综合效能测定与调整。
在试用期内被证明不符合录用条件的，用人单位（）。
A.可以随时解除劳动合同
B.必须解除劳动合同
C.可以解除合同，但应当提前30日通知劳动者
D.不得解除劳动合同
答案：A
解析：
2020版教材P134
《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反用人单位的规章制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（六）被依法追究刑事责任的。
（2019年）为便于支架拆卸，选用落模设备考虑的主要因素有（ ）。
A.施工队伍资质
B.支架结构形式
C.需要的卸落量
D.施工季节
E.承受的荷载大小
答案：B,C,E
解析：
该试题考点已过期，新版教材已变化，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。本题考查的是常用模板、支架和拱架的施工。为便于支架和拱架的拆卸，应根据结构形式、承受的荷载大小及需要的卸落量，在支架和拱架适当部位设置相应的木楔、木马、砂筒或千斤顶等落模设备。
消防工程验收后，经工程移交程序，以明确工程的()责任。
A.检修保养
B.检查整改
C.维护保管
D.施工保修
答案：C
解析：
2019版教材P161页
5）工程移交公安消防部门组织指挥的消防验收完成后，由建设单位、监理单位和施工单位将整个工程移交给使用单位或生产单位。工程移交包括工程资料移交和工程实体移交两个方面。工程资料移交包括消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的技术、经济文件。工程实体移交表明工程的保管要从施工单位转为使用单位或生产单位，并须按工程承包合同约定办理工程实体的移交手续。
直流低压电器是指直流电压在（）及其以下的电器。
A.2000V
B.3800V
C.1000V
D.1500V
答案：D
解析：
低压电器是指交流电压1000V，直流电压1500V及以下的电器。@##
关于施工合同索赔的说法，正确的是()。
A、 承包人可以直接向业主提出索赔要求
B、 业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求
C、 承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔
D、 承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚
答案：A
解析：
在建设工程施工承包合同执行过程中，业主可以向承包商提出索赔要求，承包商也可以向业主提出索赔要求，即合同的双方都可以向对方提出索赔要求。故A项正确，B项错误。当一方向另一方提出索赔要求，被索赔方应采取适当的反驳、应对和防范措施，这称为反索赔。故D项错误。(1)承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
在采用实测法进行施工现场的质量检查中，“套”是指以方尺套方，辅以塞尺检查，通常用“套”的方法进行检查的项目有()。
A.门窗口及构件的对角线
B.踢脚线的垂直度
C.阴阳角方正
D.油漆的光滑度
E.砌体垂直度
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P163页
用“套”的方法进行实测的项目通常包括阴阳角方正、踢脚线的垂直度、门窗口及构件的对角线等。选项D油漆的光滑度的检查通常用“摸”的方法检查，选项E砌体垂直度的检查通常用“吊”的方法检查。
下列关于坝段分缝分块形式中的斜缝分块叙述中正确的有( )。
A.缝是向上游或下游倾斜的
B.缝是向下游倾斜的
C.斜缝可以不进行接缝灌浆
D.斜缝不能直通到坝的上游面，以避免库水渗入缝内
E.斜缝必须进行接缝灌浆，否则库水渗入缝内
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P112页
（3）斜缝分块，①斜缝分块，是大致沿坝体两组主应力之一的轨迹面设置斜缝，所以既可以向上游也可以向下游倾斜；所以A对B错。②2.斜缝分块的缝面上出现的剪应力很小，使坝体能保持较好的整体性，因此，斜缝可以不进行接缝灌浆；所以C对E错。③斜缝不能直通到坝的上游面，以避免库水渗入缝内；D对。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在（ ）预付安全文明施工费。
A.开工后14 天内B.开工前14 天内C.开工后28 天内D.开工前28 天内
2021二级建造师考试题目下载8节 第7节
（2017年） 关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（ ）。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资
答案：C
解析：
货币工资，包括各种工资、奖金、津贴、补贴等；工资应当以货币形式按月支付劳动者本人，即 不得以实物或有价证券等形式代替货币支付；劳动者在法定休假日、婚丧假期间、探亲假期间、产假期和 依法参加社会活动期间以及非因劳动者原因停工期间，用人单位应当依法支付工资。
施工成本控制可分为( )。在项目的施工过程中，需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制。
A．主动控制
B事中控制
c，事先控制
D被动控制
E．事后控制
城镇燃气的特性指标华白数是指（ ）。
A、燃气的热值与其相对密度的比值
B、燃气的热值与其相对密度的平方根的比值
C、燃气的热值与其相对密度的平方的比值
D、燃气的热值与其相对密度的三次方的比值
答案：B
解析：
2020版教材P161
华白数是代表燃气特性的一个参数，是燃气的热值与其相对密度的平方根的比值。
防雷装置的引下线主要由明敷于建筑物表面由上而下的（）构成。
A．圆钢
B．扁钢
C．裸导线
D．线槽
E．钢管
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是防雷保护装置的组成。防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。引下线指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体，主要有明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成的避雷引下线，还有利用建筑物钢筋混凝土立柱中的一对钢筋作引下线。 @##
在路拌法水泥稳定土基层施工中，若①准备下承层；②洒水闷料；③拌合；④整形。如下选项中排序正确的是（ ）。
A．①②③④
B．②①③④
C．①②④③
D．①③②④
GBS0500—2003（（计价规范》包括规范条文和附录两部分，规范条文共5章，不包括的内容有（）。
A．工程量清单项目及计算规则
B．工程量清单编制
C．工程量清单计价
D．工程量清单及其计价格式
正确答案：A
规范条文共五章：①总结；②术语；③工程量清单编制；④工程量清单计价；⑤工程量清单及其计价格式。
工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，而无法返工处理的，其正确的处理方式是()。
A、 不做处理
B、 报废处理
C、 加固处理
D、 限制使用
答案：D
解析：
当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。
用赢得值法进行成本控制，其基本参数有（）。
A.已完工作预算费用
B.计划工作预算费用
C.已完工作实际费用
D.计划工作实际费用
E.费用绩效指数
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是赢得值法。赢得值法的三个基本参数：1．已完工作预算费用；2．计划工作预算费用；3．已完工作实际费用。@##
根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》 ， 在劳务分包人施工前， 工程承包人应完成的工作有（ ） 。
A． 向劳务分包人支付劳动报酬
B． 向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置
C． 向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料
D． 为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险
E． 完成水、 电、 热、 电讯等施工管线和施工道路， 并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、 通信及施工道路畅通
答案：B,C,E
解析：
参见教材 P220～221。 考查内容： 劳务分包合同的应用。工程承包人的义务： 除非合同另有约定， 工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：（1） 向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；（2） 完成水、 电、 热、 电讯等施工管线和施工道路， 并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通；（3） 向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（4） 完成办理下列工作手续（包括各种证件、 批件、 规费， 但涉及劳务分包人自身的手续除外） ；（5） 向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置；（6） 向劳务分包人提供生产、 生活临时设施，
2021二级建造师考试题目下载8节 第8节
敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝应进行()无损探伤。
A、 50%
B、 60%
C、 80%
D、 100%
答案：D
解析：
(7)、3）燃气管道随桥梁敷设，宜采取如下安全防护措施： ① 敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100%无损探伤。可见，选D
人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。
A.判决驳回上诉，维持原判
B.裁定撤销原判，发回重审
C.依法改判
D.判决变更
答案：C
解析：
2019新版教材P323页
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（2）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更。@##
沥青混凝土面层的纵横向接缝应达到（ ）等要求。
A．粘结紧密
B．连接平顺
C．压实充分
D．不亏料
E．应用细料弥缝
建设工程项目生产过程的总集成者是（ ）。
A．政府
B．总承包商
C．业主方
D．监理方
【背景资料】某公司投资建设一幢商场工程，地下1层、地上5层，建筑面积12000㎡，
结构类型为框架结构。经过公开招标投标，乙施工企业中标。双方采用《
建设工程施工合同》(示范文本)GF—2013—0201签订了施工合同，
合同价款的约定方式为固定总价，合同工期为280d，
并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履约过程中发生了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，
甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．20m变更为4．80m，当日乙方停工
。25d后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。
复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料
，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石，
乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2
个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
问题：
1．双方签订的固定总价合同是否适当?说明固定总价合同的适用范围。
建筑工程合同价款的约定还有哪些形式?
2．事件一中，乙方的索赔是否成立?结合合同索赔条款说明理由。
3．事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由。
答案：
解析：
1．双方签订的固定总价合同适当。固定总价合同适用于工程规模小、技术难度小、
图纸设计完整、设计变更少、工期短(一般在一年之内)的工程项目。
建筑工程合同价款形式还有单价合同和成本加酬金合同。
2．事件一中，乙方的索赔成立；
理由：根据合同(范本)索赔条款，承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师(甲方或监理)
提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料(或在索赔事件终了后28d
内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告)。
本工程连续停工25d，复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料，但甲方超期未答复，
视为甲方已经认可，所以乙方的索赔已经生效。
3．事件二中，乙方申报设计变更增加费不符合约定；
理由：按照合同通用条款的规定，总承包方在确认设计变更后14d
内不提出设计变更增加款项的，视为该项设计变更不涉及合同价款变更。
总承包方是在设计变更施工2个月后才提出设计变更报价，已超过合同约定的14d期限，
因此发包方有权拒绝该项报价的签认。
施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其在工作开展程序方面的差异主要表现在()。
A、 施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图
B、 施工总承包管理单位的招标与设计无关
C、 工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包
D、 施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期
E、 施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分
答案：A,D,E
解析：
主要考察的是：施工总承包管理模式与施工总承包模式的比较。施工总承包管理模式与施工总承包模式不同，其工作开展程序的不同主要表现在：施工总承包模式的一般工作程序是：先进行项目的设计，待施工图设计结束后再进行施工总承包的招投标，然后再进行工程施工。对许多大型工程项目来说，要等到设计图纸全部出齐后再进行工程招标，显然是很困难的。而如果采用施工总承包管理模式，对施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，换句话说，施工总承包管理模式的招投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行。另外，工程实体可以化整为零，分别进行分包单位的招标，即每完成一部分工程的施工图就招标一部分，从而使该部分工程的施工提前到整个项目设计阶段尚未完全结束之前进行施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。可见，正确选项是ADE。
楼板、屋面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm孔口的安全防护措施是()。
A.四周设防护栏杆
B.洞口下张设安全平网
C.坚实的盖板盖严
D.扣件扣接钢管而成的网格栅防护
答案：C
解析：
2019版教材P222页
楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。
在下列选项中，属于我国法定的证据种类的有（ ）。
A．直接证据
B．间接证据
C．证人证言
D．物证
E．现场笔录
给水处理构筑物包括( )清水池等。
A.混凝沉淀池
B.澄清池
C.过滤池
D.曝气池
E.反应池
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P121
给水处理构筑物包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。
