2021二级建造师预测试题6章 第1章
下面四种规格的球罐中，（ ）m3的球罐可以采用分带法进行组焊。
A．1000
B．2000
C．2500
D．3000
冬期施工，防水混凝土养护应采用( )等方法。
A.蓄热法
B.暖棚法
C.掺化学外加剂法
D.电加热法
E.蒸汽直接加热法
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P125页
防水混凝土的冬期施工.应符合下列规定：1)混凝土入模温度不应低于5℃；2)混凝土养护宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法。不得采用电加热法或蒸汽直接加热法。3)应采取保湿保温措施。大体积防水混凝土的中心温度与表面温度的差值不应大于25℃，表面温度与大气温度的差值不应大于20℃，温降梯度不得大于3℃／d，养护时间不应少于14d。
我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。
A.地方政府相关行政主管部门
B.招标代理人
C.招标监管机构
D.招标人
答案：D
解析：
2019版教材P78页
《招标投标法》有关评标的规定：评标由招标人依法组建的评标委员会负责
沉入桩沉桩方法和机具，应根据（）等选择。
A.工程地质
B.桩深
C.桩的截面尺寸
D.现场环境
E.桩的设计承载力
答案：A,B,D,E
解析：
P316-319
在施工组织设计中，应根据桩的设计承载力、桩深、工程地质、桩的破坏临界值和现场环境等状况选择适宜的沉桩方法和机具，并规定相应的安全技术措施。
双代号网络图中虚工作的特点有()。
A.虚工作要占用时间
B.虚工作不消耗资源
C.实际工作中不存在虚工作
D.虚工作用虚箭线表示
E.虚箭线和实箭线不可以交叉
答案：B,C,D
解析：
2020新版教材P135页
在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线。虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源。
根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的劳务分包合同，可以调整劳务报酬的情况是（ ）。
A．由于劳务分包人原因造成的返工
B．通货膨胀导致劳务价格变化
C．法律政策变化导致劳务价格变化
D．由于劳务分包人原因造成的安全事故
答案：C
解析：
根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的，除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。因此由于劳务分包人原因造成的返工或安全事故，以及通货膨胀导致劳务价格发生变化，均不得调整价格。故选项C 正确。
下列关于模板的技术要求正确的是（ ）。
A．模板只需要保证其自身的强度即可
B．在浇筑混凝土之前，木模板应注意防潮
C．模板与混凝土的接触面宜粗糙，以保证两者之间的粘结强度
D．模板的接缝不应漏浆，模板内不应有积水
下列关于施工项目经理的责任的说明，正确的有（）
A.项目经理对施工承担全面管理的责任
B.项目经理应承担施工安全和质量的责任
C.由于项目经理的违法行为导致企业的损失，企业可追究其经济责任和法律责任
D.项目经理由于工作失误，只承担经济责任而不承担法律责任
E.项目经理的责任完全由国家法律法规来统一确定
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P35页
项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任人和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追其法律责任。由此可知，选项D错误。虽然我国有相关规定，但项目经理是施工企业内的一个工作岗位，具体的责任应由企业领导根据企业管理的体制和机制，以衣根据项目的具体情况而定。由此可知，选项E错误。@##
2021二级建造师预测试题6章 第2章
采用矿渣水泥拌制的大体积混凝土的浇水养护时间不得少于( )d。
A.7
B.14
C.15
D.21
答案：D
解析：
2019版教材P56页
大体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。对有抗渗要求的混凝土，采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d；采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。
专项施工方案的内容有（）。
A.工程概况与编制依据
B.施工计划
C.施工工艺技术
D.施工安全保证措施
E.工程估算及附图
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是公路工程项目职业健康安全管理体系。主要包括：（1）工程概况：工程基本情况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。（2）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。（3）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。（4）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法等。（5）施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案等。（6）劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。（7）计算书及图纸。
施工企业的资质被撤销的情形是( )。
A. 超越法定职权准予资质许可的
B. 资质证书有效期届满，未依法申请延续的
C. 企业不再具备资质所要求条件，且逾期未整改的
D. 企业并依法终止的
下列可以采用滑模摊铺机进行摊铺的是（ ）。
A.上坡纵坡大于5%的路段
B.下坡纵坡大于6%的路段
C.平面半径大于50m 的路段
D.超高横坡超过7%的路段
答案：C
解析：
上坡纵坡大于5％、下坡纵坡大于6％、平面半径小于50m 或超高横坡超过7％的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。
在钻孔灌注桩施工中，钻孔的倾斜度允许偏差为（ ）。
A.1%
B.2%
C.1.5%
D.3%
答案：A
解析：
2020版教材P124
护筒平面位置的偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于1%。
1998年以前，水利工程建设项目的招标投标规定主要针对的（）。
A.施工招标
B.施工、监理
C.设计、施工
D.勘察、设计、施工
答案：A
解析：
2020版教材P134
水利部20世纪80年代曾颁发《水利工程施工招标投标工作管理规定》，1995年颁发《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》，1998年对此规定进行修改后重新发布，该规定对于水利工程建设项目的招标投标工作起了重要的推进作用，但上述所列文件主要针对施工招标。
（2015年案例四）
【背景资料】
某建设单位投资兴建住宅楼，建筑面积12000m2，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订施工承包合同。合同工期为10个月，质量目标为合格。
在合同履约过程中，发生了下列事件：
事件二：施工单位进场后，及时按照安全管理要求在施工现场设置了相应的安全警示牌。
【问题】事件二中，施工现场安全警示牌的设置应遵循哪些原则？
答案：
解析：
施工现场安全警示牌的设置原则：标准、安全、醒目、便利、协调、合理。
安全事故处理必须坚持“四不放过”原则：（ ）。
A．事故原因不清楚不放过
B．事故责任者没有处理不放过
C．没有制定防范措施不放过
D．不安全行为不放过
E．事故责任者和员工没有受过教育不放过
2021二级建造师预测试题6章 第3章
关于地下工程施工安全监控量测原则的说法，正确的有()。
A.可靠性原则
B.确保安全原则
C.方便实用原则
D.经济合理原则
E.多层次监测原则
答案：A,C,D
解析：
2019版教材P204页
（一）可靠性原则
（二）方便实用原则
（三）经济合理原则
地下水泥砂浆防水层施工前，基层表面应( )。
A.坚实
B.平整
C.光滑
D.清洁
E.充分湿润
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P90页
基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润，无积水。
(2015年)施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是（ ）。
A.作业文件
B.管理手册
C.程序文件
D.监测活动准则
答案：B
解析：
管理手册是对施工企业整个管理体系的整体性描述，为体系的进一步展开以及后续程序文件的制 定提供了框架要求和原则规定，是管理体系的纲领性文件。
某市政公用工程采用工程量清单计价，其中某分部分项工程清单工程量为25000m3，综合单价为21元／m3。合同约定该分部分项工程量增加（或减少幅度在15％以内执行原有综合单价；工程量增幅大于15％时，超过部分按原综合单价的0.9倍计算），在结算时，该分部分项工程的实际工程量为30000m3，则结算费用应为（）。
A.525000元
B.567000元
C.627375元
D.630000元
答案：C
解析：
25000m3×（1＋15％）＝28750m3＜30000m3，故超过28750m3的部分单价需进行调整。借土回填费用＝21元／m3×28750m3＋21元／m3×0.9×（30000m3-28750m3）＝627375元。
自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度最小为（）。
A.2.3
B.1.2
C.1.2
D.2.4
答案：A
解析：
土建交接检验（1）自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空，垂直净高度严禁小于2.3m。（2）在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m。（3）根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。（4）在安装之前，土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。（5）电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。
水泥混凝土面层摊铺时的施工缝宜设置的部位有（ ）。
A．胀缝处
B．缩缝处
C．横缝处
D．假缝处
根据《担保法》的规定，（ ）不可以作保证人。
A.学校
B.以公益为目的的事业单位
C.国家机关
D.医院
E.有法人书面授权的企业法人的分支机构
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P29页
以下组织不能作为保证人： 1．国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。 2．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。 3．企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
违约责任，就是合同当事人违反合同的责任，是指合同当事人因（ ）所应承担的责任。
A．违反合同约定
B．侵害债权
C．妨害合同债权
D．给债权人造成损失
2021二级建造师预测试题6章 第4章
运输合同的法律特征有（）。
A.货运合同是双务、有偿合同
B.货运合同的标的是获取货物
C.货运合同的标的是运输行为
D.货运合同是诺成合同
E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人
答案：A,C,D,E
解析：
2019新版教材P166页
货运合同的法律特征：1.货运合同是双务、有偿合同2.货运合同的标的是运输行为3.货运合同是诺成合同4.货运合同当事人的特殊性。货运合同的收货人和托运人可以是同一人。
根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是（ ）。
A.将有害废弃物用作土方回填
B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施
C.在现场露天焚烧油毡
D.使用密封式圈桶处理高空废弃物
答案：D
解析：
2020版教材P217
选项A教材上没有提，以前的教材有，但明显不可以；
选项B不符合施工污水应经沉淀处理达到排放标准后，方可排放市政污水管网的要求。
选项C不符合施工现场严禁焚烧各类废弃物
选项D符合建筑物内垃圾场应采用容器或搭设专用封装式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷
发电机设备安装的下述几个工序中，符合发电机安装一般程序的是（ ）。
A.定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装
B.定子及转子水压试验→定子就位→发电机穿转子→氢冷器安装
C.定子就位→定子及转子水压试验→氢冷安装→发电机穿转子
D.定子就位→发电机穿转子→定子及转子水压试验→氢冷器安装
答案：A
解析：
2020版教材P89
发电机设备安装的一般程序：定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密试验等。
《建设工程施工合同（示范文本）》规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（ ）。
A．工程本身的损害
B．承包人机械设备损坏及停工损失
C．因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失
D．工程所需清理、修复费用
E．施工现场甲方人员的伤亡
根《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，资格审查的办法有（）
A、合格制
B、优选制
C、符合制
D、有限数量制
E、无限数量制
答案：A,D
解析：
2020版教材P180页
该题主要考察的是：资格审查办法，教材P155原文是招标人应对潜在投标人或者投标人进行资格审查。资格审查方式分为资格预审和资格后审。资格预审是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查，资格后审是指开标后对投标人进行的资格审查。进行资格预审的一般不再进行资格后审。资格审查办法包括合格制和有限数量制。
屋架上弦支撑一般设置在房屋两端或温度缝区两端第一或第二柱间，其间距不宜超过（ ）。
A.20m B.60m C.80m D.100m
对某大楼质量验收的说法，下列说法正确的是( )。
A.若该主体结构分部工程验收合格，则该分部工程所含分项工程质量必定合格
B.若该主体结构分部工程验收合格，则该分部工程质量控制资料必定完整
C.若该主体结构分部工程验收合格，则该分部工程观感质量验收必定符合要求
D.若该主体结构分部工程验收合格，则该单位工程质量验收必定合格
E.若该主体结构分部工程验收合格，则该分部工程抽样检测符合有关规定
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P251
分部工程质量验收规定：(1)所含分项工程的质量均应验收合格；(2)质量控制资料应完整；(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；(4)观感质量应符合要求。
施工噪声的主要类型有（ ）。
A．空气动力性噪声、工业噪声、机械性噪声
B．机械性噪声、空气动力性噪声、电磁性噪声
C．空气动力性噪声、电磁性噪声、工业噪声
D．机械性噪声、工程施工噪声、空气动力性噪声
2021二级建造师预测试题6章 第5章
计量控制作为施工项目质量管理的基础工作，其主要任务在于（ ）。
A．统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值统一
B．统一计量工具制度，组织量值传递，保证量值分离
C．统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值分离
D．统一计量单位制度，组织量值传递，保证量值统一
下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是（）。
A.部署项目动用准备工作进度
B.协调设计、招标的工作进度
C.编著项目施工的工作计划
D.编制供货进度计划
答案：C
解析：
施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接知道项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如年度，季度，月度和旬计划。
@##
依据《劳动合同法》，下列关于劳务派务派遣的说法中，正确的是（）
A.劳务派遣单位应当与劳动者订立劳务派遣协议
B.用人单位可向被派遣劳动者收取一定的费用
C.派遣单位负责支付劳动者的工资福利和社会保险费用
D.用工单位应当与被派遣劳动者订立劳动合同
答案：C
解析：
2020版教材P136页
劳务派遣是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同，依据与接受劳务派遣单位（实际用工单位）订立的劳务派遣协议，将劳动者派遣到实际用工单位工作，又派遣单位向劳动者支付工资、福利及社会保险费用，实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。由此可知A、D是错误的，B选项应为不可收取费用，C符合此说法。
燃气管道对接安装引起的误差不得大于（），否则应设置弯管。
A.8°
B.5°
C.3°
D.1°
答案：C
解析：
P163-171
燃气管道穿越河底时，应符合下列要求: 1)燃气管宜采用钢管。
2)燃气管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定，对不通航河流不应小于0.5m；对通航的河流不应小于1.0m，还应考虑疏浚和投锚深度。
3)稳管措施应根据计算确定。
4)在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。
5)燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°，否则应设置弯管；次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。
根据《中华人民共和国标准化法》，下列属于中国标准分类的有（ ）。
A:国家标准
B:部门标准
C:行业标准
D:地方标准
E:企业标准
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是水利工程建设标准体系框架。根据《中华人民共和国标准化法》，中国标准分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准五级。
施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。
A . 施工企业决策者
B . 施工企业法定代表人的代表
C . 施工企业法定代表人
D . 建设单位项目管理者
答案：B
解析：
建筑施工企业项目经理，是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。
沥青面层施工过程中，下列压路机驾驶员的行为中正确的是( )。
A.在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头
B.施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上
C.工休期间，将压路机停放在刚成型路面上
D.碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面
答案：D
解析：
2019版教材P22页
(8)压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留。在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆，不得散落矿料、油料及杂物。
关于民事诉讼证人证言的表述中，正确的有()。
A.有关单位的负责人应当支持证人作证
B.不能正确表达意志的人，不能作证
C.因健康原因不能出庭的，经人民法院许可，可以通过书面证言的方式作证
D.因路途遥远，交通不便不能出庭的，经人民法院许可，可以通过视听传输技术的方式作证
E.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言不得作为证据
答案：A,B,C,D
解析：
2019新版教材P312页
《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关单位的负责人应当支持证人作证。不能正确表达意志的人，不能作证。经人民法院通知，证人应当出庭作证。有下列情形之一的，经人民法院许可，可以通过书面证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证：(1)因健康原因不能出庭的；(2)因路途遥远交通不便不能出庭的；(3)因自然灾害等不可抗力不能出庭的；(4)其他有正当理由不能出庭的。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》还规定，与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言，以及无正当理由未出庭作证的证人证言，不能单独作为认定案件事实的依据。
2021二级建造师预测试题6章 第6章
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），构成工程实体的砂子在工地仓储过程中发生的正常损耗，应计入（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.措施费
D.企业管理费
答案：B
解析：
2020版教材P48页
材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，包括以下内容：4.采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用；包括：采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。选B
根据《建筑业企业资质管理规定》，有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质( )。
A.企业未取得施工许可证擅自施工的
B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的
C.企业将承包工程转包或违法分包的
D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的
答案：B
解析：
根据《建筑业企业资质管理规定》，有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质： (1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；
(2)超越法定职权准予资质许可的；
(3)违反法定程序准予资质许可的；
(4)对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；
(5)依法可以撤销资质证书的其他情形。
以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。
于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法，正确的是（ ）。
A、招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开
B、招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开
C、招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开
D、招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开
A公司承担某小区的数栋高层住宅楼和室外综体工程的机电安装工程施工任务。A公司将小区热力管网工程分包给业主指定的B公司，其管材和阀门由A公司采购供应。
B公司承建的热力管网安装完毕后，于2010年8月向业主提出竣工验收并通过；A公司承建的住宅楼于2011年3月竣工验收合格。
事件1：于2012年冬季供暖时，发现热力管网阀门漏水严重，业主要求A公司对热力管网阀门进行修理，并承担经济费用，但A公司以业主直接验收此工程为由，拒绝修理。
事件2：于2013年冬季供暖时，其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水。经查证是项目经理通过关系购进的廉价劣质有缝钢管。
问题：
1．该工程宜采用什么性质的回访？回访计划宜安排在什么时间合适？
2．该采暖工程的保修期限到什么时候？
3．针对事件1：A公司的做法是否合适？为什么？
4．针对事件2：采暖工程已过了保修期限，A公司是否应对该质量问题负责？为什么？
5．热力管网阀门按规范要求应进行哪些试验？
答案：
解析：
1．宜采用季节性回访。回访计划宜安排在2010年12月进行。
2．该采暖工程的保修期限到2012年春季的供暖期结束。
3．A公司的做法是不合适的。因为A公司与B公司是总分包关系,《建设工程施工质量管理条例》规定了总包单位对分包单位的施工质量有连带责任；同时阀门是A公司采购供应的,不能排除其产品质量问题,所以A公司应对该质量问题负责。
4．A公司应对该暖气管道的质量问题负全部责任。《建设工程施工质量管理条例》规定,材料、设备采购质量应由采购方负责,不应受保修期限制。
5．热力管网阀门按规范要求应进行强度和严密性试验,试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%,且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。
在岩石地层采用爆破法开挖沟槽时，下列做法正确的有()。
A、 由有资质的专业施工单位施工
B、 必须制定专项安全措施
C、 须经公安部门同意
D、 由专人指挥进行施工
E、 由项目经理制定爆破方案后即可施工
答案：A,B,C,D
解析：
【考点】沟槽开挖的施工管理
爆破开挖施工属于高度危险作业，要由有资质的专业施工单位施工；必须制定专项安全措施，经公安部门同意后才可以施工。所以，ABCD是正确选项。由于多选题要求必须有一个错误选项，命题者把“E.由项目经理制定爆破方案后即可施工”作为错误的干扰项。考生可以非常容易地从E中的“即”字判断此选项是错误表述。
王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。
A.向人民法院提起诉讼
B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C.向政府信访部门投诉
D.向劳动监察部门提起行政诉讼
答案：B
解析：
2019新版教材P148页
《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。
供热管网中，占据空间大的补偿器是（ ）。
A．球形补偿器
B．方形补偿器
C．套筒补偿器
D．波纹管补偿器
答案：B
解析：
B供热管网中常用的几种补偿器形式见表2X315023-2
建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（ ）。
A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工程损失
B.造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围
C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
D.造成工期损失的时间，已经超出承包人所能承受的范围
E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P262
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：①与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；②造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；③承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
