二级建造师考试题免费下载8节
发布时间：2021-08-12
二级建造师考试题免费下载8节 第1节
下列属于建筑安装工程措施费的有( )。
A．工具、用具使用费
D．安全施工费
C．工程排污费
D．脚手架费用
E．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用
正确答案：BDE
通风空调工程中，系统调试的主要内容包括（）。2011
A.风管严密性试验
B.风管漏光试验
C.单机试运转
D.无生产负荷联合试运转及调试
E.风管漏风试验
B.风管漏光试验
C.单机试运转
D.无生产负荷联合试运转及调试
E.风管漏风试验
答案：C,D
解析：
考查内容：通风与空调工程施工程序。系统调试的主要内容包括：风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。
沥青路面施工中，应铺筑封层的情况包括（ ）。
A．有裂缝或已修补的旧沥青路面
B．需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面
C．水泥混凝土路面上铺筑沥青层
D．半刚性基层上铺筑沥青层
E．无机结构料基层上铺筑沥青层
正确答案：AB
通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下翻时，应采用的连接方式是（ ）。
A.90°斜四通
B.45°三通
C.45°弯头
D.90°斜三通
E.45°四通
B.45°三通
C.45°弯头
D.90°斜三通
E.45°四通
答案：B,C
解析：
本题考查的是建筑管道施工技术要点。通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下翻时，应采用45°三通和45°弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口；通向室外排水检查井的排水管，井内引入管应高于排出管或两管顶相平，并有不小于90°的水流转角，如跌落差大于300mm可不受角度限制。用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接要求：应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。
背景资料：
承包人承担某水闸工程施工，编制的施工总进度计划中相关工作如下：①场内道路，②水闸主体施工，③围堰填筑，④井点降水，⑤材料仓库，⑥基坑开挖，⑦地基处理，⑧办公、生活用房等。监理工程师批准了该施工总进度计划。其中部分工程施工网络进度计划如下图所示（单位：天）。
施工中发生如下事件：
事件一：工程初期排水施工中，围堰多处滑坡。承包人采取技术措施后，保证了围堰安全，但造成 A 工作时间延长 5 天。
事件二：岸坡开挖过程中，遭遇局部深层淤泥层，该情况在发包人提供的地质资料中未能反映承包人及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理。 F 工作实际持续时间为 40 天，承包人以不利物质条件为缘由，提出延长工期和增加费用要求发包人认为该事件应按不可抗力事件处理，同意延长工期，补偿部分费用。
＜1>、根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004），指出背景资料的相关工作中属于工程准备期的工作（用编号表示）；工程施工总工期中，除工程准备期外，还应包括哪些施工时段？
＜2>、施工网络进度计划图中，不考虑事件 1 和事件 2 的影响， C 工作的持续时间应为多少天？并说明理由。
＜3>、事件 1 中承包人所采取的技术措施应包括哪些内容？
＜4>、根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版），对事件 2 中事件性质的界定，你认为是发包人正确，还是承包人正确？说明理由。
＜5>、综合事件 1、事件 2，指出完成图示的施工网络进度计划的实际工期。承包人有权要求延长工期多少天？并简要说明理由。
承包人承担某水闸工程施工，编制的施工总进度计划中相关工作如下：①场内道路，②水闸主体施工，③围堰填筑，④井点降水，⑤材料仓库，⑥基坑开挖，⑦地基处理，⑧办公、生活用房等。监理工程师批准了该施工总进度计划。其中部分工程施工网络进度计划如下图所示（单位：天）。
施工中发生如下事件：
事件一：工程初期排水施工中，围堰多处滑坡。承包人采取技术措施后，保证了围堰安全，但造成 A 工作时间延长 5 天。
事件二：岸坡开挖过程中，遭遇局部深层淤泥层，该情况在发包人提供的地质资料中未能反映承包人及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理。 F 工作实际持续时间为 40 天，承包人以不利物质条件为缘由，提出延长工期和增加费用要求发包人认为该事件应按不可抗力事件处理，同意延长工期，补偿部分费用。
＜1>、根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004），指出背景资料的相关工作中属于工程准备期的工作（用编号表示）；工程施工总工期中，除工程准备期外，还应包括哪些施工时段？
＜2>、施工网络进度计划图中，不考虑事件 1 和事件 2 的影响， C 工作的持续时间应为多少天？并说明理由。
＜3>、事件 1 中承包人所采取的技术措施应包括哪些内容？
＜4>、根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版），对事件 2 中事件性质的界定，你认为是发包人正确，还是承包人正确？说明理由。
＜5>、综合事件 1、事件 2，指出完成图示的施工网络进度计划的实际工期。承包人有权要求延长工期多少天？并简要说明理由。
答案：
解析：
＜1> ①③⑤⑧；还包括施工期、完建期。
＜2> 125 天，井点降水工作应从基坑开挖到基坑全部回填完毕期间一直不停止，所以伴随地基处理、土方开挖、下部混凝土施工过程。
＜3> 采取合理坡度、设置边坡护面、基坑支护、降低地下水位等。
＜4> 承包人正确，应该按不利物质条件处理。理由：（1）不利物质条件的界定原则水利水电工程的不利物质条件，指在施工过程中遭遇诸如地下工程开挖中遇到发包人进行的地质勘探工作未能查明的地下溶洞或溶蚀裂隙和坝基河床深层的淤泥层或软弱带等，使施工受阻。（2）不利物质条件的处理方法承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权要求延长工期及增加费用。
＜5> 实际工期 157 天；承包人有权延长 10 天工期。理由：对于事件 1，由于是承包人本身责任，因此不能主张延长工期；对于事件 2，由于发包人提供资料原因，导致工期延长 20 天，其中只有 10天能影响总工期，因此承包人有权要求延长 10 天工期。
＜2> 125 天，井点降水工作应从基坑开挖到基坑全部回填完毕期间一直不停止，所以伴随地基处理、土方开挖、下部混凝土施工过程。
＜3> 采取合理坡度、设置边坡护面、基坑支护、降低地下水位等。
＜4> 承包人正确，应该按不利物质条件处理。理由：（1）不利物质条件的界定原则水利水电工程的不利物质条件，指在施工过程中遭遇诸如地下工程开挖中遇到发包人进行的地质勘探工作未能查明的地下溶洞或溶蚀裂隙和坝基河床深层的淤泥层或软弱带等，使施工受阻。（2）不利物质条件的处理方法承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权要求延长工期及增加费用。
＜5> 实际工期 157 天；承包人有权延长 10 天工期。理由：对于事件 1，由于是承包人本身责任，因此不能主张延长工期；对于事件 2，由于发包人提供资料原因，导致工期延长 20 天，其中只有 10天能影响总工期，因此承包人有权要求延长 10 天工期。
调解混凝土凝结硬化性能的外加剂有( )。
A.缓凝剂
B.早强剂
C.速凝剂
D.引气剂
E.泵送剂
B.早强剂
C.速凝剂
D.引气剂
E.泵送剂
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P31页
混凝土外加剂按其功能可主要分为4类：(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。(2)调节混凝土凝结硬化性能的外加剂。(3)改善混凝土耐久性的外加剂。(4)改善混凝土其他特殊性能的外加剂。其中改善混凝土凝结硬化性能的外加剂主要包括：混凝剂、早强剂和速凝剂。
混凝土外加剂按其功能可主要分为4类：(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。(2)调节混凝土凝结硬化性能的外加剂。(3)改善混凝土耐久性的外加剂。(4)改善混凝土其他特殊性能的外加剂。其中改善混凝土凝结硬化性能的外加剂主要包括：混凝剂、早强剂和速凝剂。
放坡基坑施工中，当边坡有失稳迹象时，应及时采取( )或其他有效措施。
A.削坡
B.坡顶卸荷
C.坡脚压载
D.水泥抹面
E.抛石块加固
B.坡顶卸荷
C.坡脚压载
D.水泥抹面
E.抛石块加固
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P106页
当边坡有失稳迹象时，应及时采取削坡、坡顶卸载、坡脚压载或其他有效措施。
当边坡有失稳迹象时，应及时采取削坡、坡顶卸载、坡脚压载或其他有效措施。
矿井防止瓦斯引燃引爆必须加强放炮和火工品管理，采掘工作面放炮必须使用 取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管，且最后一段的延期时间不得超过 ( )。
A. 100ms
B. 120ms
C. 130ms
D. 180ms
B. 120ms
C. 130ms
D. 180ms
答案：C
解析：
二级建造师考试题免费下载8节 第2节
建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（ ）个月。
A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
B、 2
C、 3
D、 4
答案：C
解析：
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
下列各项工作活动相关信息，不包括在其中的是（ ）。
A．正在执行工作的工作期限和频次
B．可能使用的装置和机械
C．可能伤害眼睛的物质和试剂
D．材料需用手移动的距离和高度
正确答案：C
选项C是识别危险源的内容。
选项C是识别危险源的内容。
下列关于混凝土工程计量与支付的说法正确的是( )。
A.现浇混凝土的模板费用，应另行计量和支付
B.混凝土预制构件模板所需费用不另行支付
C.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用不另行支付
D.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。
E.混凝土在冲（凿）毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付。
B.混凝土预制构件模板所需费用不另行支付
C.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用不另行支付
D.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。
E.混凝土在冲（凿）毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付。
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P171页
(1)除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行计量和支付。
(2)混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，不另行支付。
施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，不另行支付。
(3)不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。
(4)混凝土在冲
（凿）毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付。
(1)除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行计量和支付。
(2)混凝土预制构件模板所需费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，不另行支付。
施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，不另行支付。
(3)不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。
(4)混凝土在冲
（凿）毛、拌合、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付。
无机结合料基层路拌法施了中关于缝的处理，下列叙述错误的是（ ）。
A．同日施工的两工作段衔接处应采用搭接
B．应该避免纵向接缝
C．纵缝必须垂直相接
D．纵缝可以垂直相接也可以斜接
正确答案：D
（2015年） 无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（ ）。
A.申请提起诉讼
B.申请参加诉讼
C.提起反诉
D.由法院通知参加诉讼
E.申请提起公益诉讼
B.申请参加诉讼
C.提起反诉
D.由法院通知参加诉讼
E.申请提起公益诉讼
答案：B,D
解析：
本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。 对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。
施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。
A.工程设计要求
B.企业标准
C.施工技术标准
D.通行惯例
E.合同约定
B.企业标准
C.施工技术标准
D.通行惯例
E.合同约定
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P270页
《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
关于施工管理的组织结构模式，下列说法中正确的是（）
A.合同结构图矩形框之间使用直线表示合同关系
B.职能组织结构中的职能部门不能对非直接的下属部门下达工作指令
C.组织结构图描述的是各单位、部门之间的组织关系
D.线性组织结构中，每一个工作部门只有一个上司和一个下属
B.职能组织结构中的职能部门不能对非直接的下属部门下达工作指令
C.组织结构图描述的是各单位、部门之间的组织关系
D.线性组织结构中，每一个工作部门只有一个上司和一个下属
答案：C
解析：
2020新版教材P13页
组织结构图也是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。
组织结构图也是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。
建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有（）。
A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失
B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成损失
C.发包方中途变更设计造成的损失
D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失
E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成损失
C.发包方中途变更设计造成的损失
D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失
E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
答案：A,B,D
解析：
本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中 A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责。
二级建造师考试题免费下载8节 第3节
特种设备监督检验的对象包括()
A、设计过程
B、制造过程
C、安装过程
D、改造过程
E、重大维修过程
B、制造过程
C、安装过程
D、改造过程
E、重大维修过程
答案：B,C,D,E
解析：
特种设备监督检验的对象：制造和安装、改造、重大维修过程。承担监督检验的主体：国家特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构。承担监督检验的依据：安全技术规范。
桥台属于桥梁的（ ）。
A.上部结构
B.下部结构
C.基础
D.桥跨结构
B.下部结构
C.基础
D.桥跨结构
答案：B
解析：
2020版教材P103
桥梁的组成桥梁由上部结构、下部结构、支座系统和附属设施四个基本部分组成。下部结构包括桥墩、桥台和基础。
桥梁的组成桥梁由上部结构、下部结构、支座系统和附属设施四个基本部分组成。下部结构包括桥墩、桥台和基础。
某建设单位将一石化项目建设的施工任务通过招投标进行发包，A 施工单位中标并签订了总承包合同。A 施工单位鉴于自身施工能力所限，将项目中包括15 吨重塔器吊装工作进行了专业分包，专业分包B 单位根据现场实际情况，决定在现场采用组装桅杆吊进行施工。鉴于现场市政配套的实际更改需要，建设单位向A 单位口头提出增加部分工作内容，并承诺在结算时增补该款项，遭到项目部的拒绝。项目部建议在重新谈判签约后方能实行。在双方良好合作的情况下，工程施工进展很顺利，并在合同工期内完成了施工任务。
【问题】
1．简述专项施工组织设计编制应坚持的原则是什么？针对大型石化项目中15 吨重塔器桅杆吊吊装工作的
专业分包，有哪些属于危险性较大的专项施工方案？
2．上述方案如何进行审核和批准？
3．机电工程项目合同变更的形式是什么？
4．简述单位工程竣工验收程序。
【问题】
1．简述专项施工组织设计编制应坚持的原则是什么？针对大型石化项目中15 吨重塔器桅杆吊吊装工作的
专业分包，有哪些属于危险性较大的专项施工方案？
2．上述方案如何进行审核和批准？
3．机电工程项目合同变更的形式是什么？
4．简述单位工程竣工验收程序。
答案：
解析：
1．专项施工组织设计编制应坚持的原则是“谁负责项目的实施，谁组织编制”。
专业分包 B 单位至少还要编制重 15 吨大型塔器吊装安装施工方案、高空作业施工方案。由于大型塔器吊装采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量超过 100kN，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。
2．重 15 吨大型塔器桅杆吊吊装安装施工方案由专业分包 B 单位技术部门组织审核，技术负责人签字后交总包 A 单位，总包 A 单位内部审核完毕，由总包 A 单位项目经理或其授权人签章后向监理报批，由项目总监理工程师审核签字。该方案还应由总包 A 单位组织召开专家论证会，以确保方案的正确性和可操作性。
3．合同双方经过会谈，对变更所涉及的问题，如变更措施、变更的工作安排、变更所涉及的工期和费用索赔的处理等，达成一致，然后双方签署会谈纪要、备忘录、修正案等变更协议。对重大的变更一般采用的形式。
4．单位工程施工全部完成以后，各施工责任方内部应进行安装工程的预验收，提交工程验收报告，总承包方经检查确认后，向建设单位提交工程验收报告。建设单位组织有关的施工方、设计方、监理方进行单位工程验收，经检查合格后，办理交竣工验收手续及有关事宜。
专业分包 B 单位至少还要编制重 15 吨大型塔器吊装安装施工方案、高空作业施工方案。由于大型塔器吊装采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量超过 100kN，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。
2．重 15 吨大型塔器桅杆吊吊装安装施工方案由专业分包 B 单位技术部门组织审核，技术负责人签字后交总包 A 单位，总包 A 单位内部审核完毕，由总包 A 单位项目经理或其授权人签章后向监理报批，由项目总监理工程师审核签字。该方案还应由总包 A 单位组织召开专家论证会，以确保方案的正确性和可操作性。
3．合同双方经过会谈，对变更所涉及的问题，如变更措施、变更的工作安排、变更所涉及的工期和费用索赔的处理等，达成一致，然后双方签署会谈纪要、备忘录、修正案等变更协议。对重大的变更一般采用的形式。
4．单位工程施工全部完成以后，各施工责任方内部应进行安装工程的预验收，提交工程验收报告，总承包方经检查确认后，向建设单位提交工程验收报告。建设单位组织有关的施工方、设计方、监理方进行单位工程验收，经检查合格后，办理交竣工验收手续及有关事宜。
对于普通的中小型立井井架安装，如果井口场地受限制，可采用()。
A.井口组装就地起立旋转法
B.利用吊车安装法
C.井口外组装整体滑移的安装法
D.平行吊装法
B.利用吊车安装法
C.井口外组装整体滑移的安装法
D.平行吊装法
答案：B
解析：
此题主要考核立井井架的安装方法。矿山井架的安装方法根据井架的规模、井口安装条件，可以采用井口组装就地起立旋转法、利用吊车安装法和井口外组装整体滑移安装法等，没有平行吊装法。其中井口组装就地起立旋转法主要适用于井口场地平整、宽敞，井架的重量大，高度较高的情况；利用吊车安装法主要适用于井口场地受限的中小型井架安装，井口外组装整体滑移的安装法主要适用于场地受限、占用井口工期必须很短的情况。因此，本题答案应为B。
变更工程的单价原则，其一是( )，其二是公平合理原则。
A.发包人最终确定原则
B.约定优先原则
C.监理工程师审批原则
D.协商一致原则
B.约定优先原则
C.监理工程师审批原则
D.协商一致原则
答案：B
解析：
2019版教材P264页
根据《公路工程标准施工招标文件》的有关规定，变更工程应根据其完成的数量及相应的单价来办理结算。其中，变更工程的单价原则，其一是约定优先原则，其二是公平合理原则。
根据《公路工程标准施工招标文件》的有关规定，变更工程应根据其完成的数量及相应的单价来办理结算。其中，变更工程的单价原则，其一是约定优先原则，其二是公平合理原则。
（2019年）安全风险识别方法不包括（）。
A.故障类别及影响分析
B.预计危险分析
C.事故树分析
D.突发性事故模拟
B.预计危险分析
C.事故树分析
D.突发性事故模拟
答案：D
解析：
风险识别的方法有：故障类型及影响分析(FMEA) 、预计危险分析(PHA) 、危险与可操作性分析(HAZOP) 、事故树分析(ETA) 、人的可靠性分析(HRA) 等。
明挖扩大基础施工的内容包括（ ）等。
A.砌筑防护墙
B.基底处理
C.基础的定位放样
D.基坑开挖
E.基坑排水
B.基底处理
C.基础的定位放样
D.基坑开挖
E.基坑排水
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P121
明挖扩大基础施工的内容包括：基础的定位放样、基坑开挖、基坑排水、基底处理以及砌筑（浇筑）基础结构物等。
明挖扩大基础施工的内容包括：基础的定位放样、基坑开挖、基坑排水、基底处理以及砌筑（浇筑）基础结构物等。
蠕动变形属于（）变形。
A.土力变形
B.岩力变形
C.弹性变形
D.塑性变形
B.岩力变形
C.弹性变形
D.塑性变形
答案：D
解析：
2019版教材P31页
蠕动变形是指边坡岩（土）体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动（侧向张裂）两种类型。表层蠕动又分为倾倒和溃屈。
蠕动变形是指边坡岩（土）体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动（侧向张裂）两种类型。表层蠕动又分为倾倒和溃屈。
二级建造师考试题免费下载8节 第4节
常用的给水处理工艺有（）。
A.过滤
B.浓缩
C.消毒
D.软化
E.厌氧消化
B.浓缩
C.消毒
D.软化
E.厌氧消化
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P118
给水与污水处理工艺流程。见本页表2K314011-1可知：常用的给水处理工艺方法有：自然沉淀→混凝沉淀→过滤→消毒→软化→除铁除锰。
给水与污水处理工艺流程。见本页表2K314011-1可知：常用的给水处理工艺方法有：自然沉淀→混凝沉淀→过滤→消毒→软化→除铁除锰。
根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。
A.环境保护
B.税率的确定
C.历史文化保护
D.增加施工许可证的申请条件
B.税率的确定
C.历史文化保护
D.增加施工许可证的申请条件
答案：B
解析：
2020版教材P2页
依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）的规定，下列事项只能制定法律：(1)国家主权的事项；(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；(4)犯罪和刑罚；(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；(7)对非国有财产的征收、征用；(8)民事基本制度；(9)基本经济制度以及财政、海关，金融和外贸的基本制度；(10)诉讼和仲裁制度；(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。
依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）的规定，下列事项只能制定法律：(1)国家主权的事项；(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；(4)犯罪和刑罚；(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；(7)对非国有财产的征收、征用；(8)民事基本制度；(9)基本经济制度以及财政、海关，金融和外贸的基本制度；(10)诉讼和仲裁制度；(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。
某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（ ）。
A.张某在该企业连续工作满8年
B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理
C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业
D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作
B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理
C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业
D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作
答案：D
解析：
2020版教材P 129
有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2 )用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；( 3 )连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者己订立无固定期限劳动合同。
有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2 )用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；( 3 )连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者己订立无固定期限劳动合同。
预缩砂浆配置时，掺入水泥重量1/1000的( )，以提高砂浆的流动性。
A.早强剂
B.缓凝剂
C.加气剂
D.速凝剂
B.缓凝剂
C.加气剂
D.速凝剂
答案：C
解析：
2019版教材P110页
预缩砂浆配置，水胶比0.3~0.34灰砂比,1:2~1：2.5，并掺入水泥重量1/1000的加气剂，以提高砂浆的流动性。
预缩砂浆配置，水胶比0.3~0.34灰砂比,1:2~1：2.5，并掺入水泥重量1/1000的加气剂，以提高砂浆的流动性。
沉井封底前自沉速率应小于( )。
A.10mm/8h
B.15mm/8h
C.20mm/8h
D.25mm/8h
B.15mm/8h
C.20mm/8h
D.25mm/8h
答案：A
解析：
2019版教材P133页
终沉时，每小时测一次，严格控制超沉，沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h。
终沉时，每小时测一次，严格控制超沉，沉井封底前自沉速率应小于10mm/8h。
背景 西北地区某高速公路项目，业主委托了监理单位进行施工监理。为了尽快完成工程项目，进入冬期施工后，项目经理部要求负责K35+000～K38+020段的施工队在12月份(日平均气温-8．8℃)必须完成K36+080钢筋混凝土箱涵，负责该段的工长王某就K36+080钢筋混凝土箱涵施工向施工队进行了技术交底，现摘录其中两条如下： (1)箱涵基坑开挖到设计标高后，如果基底承载力达不到设计要求，施工队可以自行选择处置方法，尽快完成基础施工。 (2)该涵洞混凝土配合比采用5月份(月平均气温在20℃)施工K37+080钢筋混凝土箱涵时的配合比。
问题
(1)上述技术交底是否有问题?为什么?
(2)技术交底的内容及技术交底的方式有哪些?
正确答案：
(1)上述技术交底有问题。对于第一条，因为该项目实行了监理制，故当工程中出现
与设计不符时，应提出变更申请，承包商无权自行处理变更。对于第二条，因该涵洞在冬期施工，5月份的混凝土施工配合比不再适应，应考虑冬期施工要求，应重新确定混凝土施工配合比。
(2)技术交底的内容有：
1)承包合同中有关施工技术管理和监理办法，合同条款中规定的法律、经济责任和工期；
2)设计文件、施工图及说明要点等内容；
3)分部、分项工程的施工特点、质量要求；
4)施工技术方案；
5)工程合同技术规范、使用的工法或工艺操作规程；
6)材料的特性、技术要求及节约措施；
7)季节性施工措施；
8)各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事项；
9)试验工程项目的技术标准和采用的规程；
10)适应工程内容的科研项目、四新项目和先进技术、推广应用的技术要求。
(3)技术交底方式：
1)技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。
2)项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施。
3)工长(技术负责人)负责组织向本责任区内的班组交底。
4)对于分包工程，项目经理部应向分包单位详细地就承包合同中有关技术管理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同中规定双方应承担的经济合同法律责任等内容进行全面交底。
(1)上述技术交底有问题。对于第一条，因为该项目实行了监理制，故当工程中出现
与设计不符时，应提出变更申请，承包商无权自行处理变更。对于第二条，因该涵洞在冬期施工，5月份的混凝土施工配合比不再适应，应考虑冬期施工要求，应重新确定混凝土施工配合比。
(2)技术交底的内容有：
1)承包合同中有关施工技术管理和监理办法，合同条款中规定的法律、经济责任和工期；
2)设计文件、施工图及说明要点等内容；
3)分部、分项工程的施工特点、质量要求；
4)施工技术方案；
5)工程合同技术规范、使用的工法或工艺操作规程；
6)材料的特性、技术要求及节约措施；
7)季节性施工措施；
8)各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事项；
9)试验工程项目的技术标准和采用的规程；
10)适应工程内容的科研项目、四新项目和先进技术、推广应用的技术要求。
(3)技术交底方式：
1)技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。
2)项目经理部的技术交底工作由项目经理组织，项目总工程师主持实施。
3)工长(技术负责人)负责组织向本责任区内的班组交底。
4)对于分包工程，项目经理部应向分包单位详细地就承包合同中有关技术管理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同中规定双方应承担的经济合同法律责任等内容进行全面交底。
施工现场及生活区对消防通道的要求包括（）。
A.布置环形
B.其他车辆禁止通行
C.路面已经硬化处理
D.通道两侧禁止堆放设备和其他
E.道路宽度不应小于3.5米
B.其他车辆禁止通行
C.路面已经硬化处理
D.通道两侧禁止堆放设备和其他
E.道路宽度不应小于3.5米
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P239页
(6) 施工现场及生活区的消防通道应布置成环形，以便于出入，路面应硬化处理，且宽度不应小于3.5m。
(6) 施工现场及生活区的消防通道应布置成环形，以便于出入，路面应硬化处理，且宽度不应小于3.5m。
下列关于水泥混凝土道路垫层的说法中，不正确的是()
A、垫层的宽度与路基宽度相同
B、垫层最小厚度为100mm
C、排水垫层宜采用颗粒材料
D、半刚性垫层宜采用无机结合料稳定粒料
B、垫层最小厚度为100mm
C、排水垫层宜采用颗粒材料
D、半刚性垫层宜采用无机结合料稳定粒料
答案：B
解析：
在温度和湿度状况不良的城镇道路上，应设置垫层，以改善路面结构的使用性能。(1)在基层下设置垫层的条件：有季节性冰冻地区，路面总厚度小于最小防冻厚度要求时，根据路基干湿类型、土质的不同，其差值即是垫层的厚度；水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置排水垫层；路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设半刚性垫层。(2)垫层的宽度应与路基宽度相同，其最小厚度为150mm。(3)防冻垫层和排水垫层宜采用砂、砂砾等颗粒材料；半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰或粉煤灰等无机结合料稳定粒料或土。
二级建造师考试题免费下载8节 第5节
建设工程合同包含多个专业工程时，( )负责该工程施工管理文件签章。
A.担任施工项目负责人的注册建造师
B.担任施工项目技术负责人的注册建造师
C.担任施工项目质量负责人的注册建造师
D.负责施工项目专业工程的注册建造师
B.担任施工项目技术负责人的注册建造师
C.担任施工项目质量负责人的注册建造师
D.负责施工项目专业工程的注册建造师
答案：A
解析：
2020版教材P346
（5）建设工程合同包含多个专业工程时，担任施工项目负责人的注册建造师，负责该工程施工管理文件签章。
（5）建设工程合同包含多个专业工程时，担任施工项目负责人的注册建造师，负责该工程施工管理文件签章。
下列关于施工定额的说法中正确的有（ ）。
A．施工定额属于企业定额的性质，可用于工程的施工管理
B．施工定额是建设工程定额中的基础性定额
C．施工定额以分部分项工程为研究对象
D．施工定额以工序为研究对象
E．施工定额是编制施工图预算的重要基础
A．施工定额属于企业定额的性质，可用于工程的施工管理
B．施工定额是建设工程定额中的基础性定额
C．施工定额以分部分项工程为研究对象
D．施工定额以工序为研究对象
E．施工定额是编制施工图预算的重要基础
答案：A,B,D
解析：
施工定额是以施工过程的基本环节——工序为对象编制的，反映施工企业的技术水平与管理水平，可以在施工管理过程中使用。因此，选项A、D 正确。同时，施工定额还是编制预算定额、概算定额等的基础，所以选项B 正确。
根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19-2014），大型项目进行竣工决算时，未完工程投资和预留费用的比例不得超过（ ）的 3%。
A. 总概算
B. 总估算
C. 预算总价
D. 合同总价
B. 总估算
C. 预算总价
D. 合同总价
答案：A
解析：
建设项目未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的 3%以内，小型项目应控制在 5%以内。
当不允许在钢结构上做接地线焊接时，一般采用（ ）做接地线跨接。
A、扁钢
B、圆钢
C、铜排
D、铜杆
E、两端焊（压）铜接头的导线
B、圆钢
C、铜排
D、铜杆
E、两端焊（压）铜接头的导线
答案：A,E
解析：
2020版教材P 143
本题考查的是接地装置的施工技术要求：利用钢结构作为接地线时，接地极与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构电焊时，可采用柱焊或钻孔、攻丝然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端焊（压）铜接头的导线，跨接线应有150mm的伸缩量。
本题考查的是接地装置的施工技术要求：利用钢结构作为接地线时，接地极与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构电焊时，可采用柱焊或钻孔、攻丝然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端焊（压）铜接头的导线，跨接线应有150mm的伸缩量。
关于水泥土搅拌法加固地基的说法，正确的有（）。
A.用特制搅拌机械就地将水泥(或石灰)和软土强制搅拌
B.水泥土搅拌法可分为浆液搅拌和粉体喷射搅拌两种
C.粉体喷射深层搅拌机械在国内常用的有单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机
D.水泥土搅拌法使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土
E.适用于加固饱和黏性土和粉土等地基
B.水泥土搅拌法可分为浆液搅拌和粉体喷射搅拌两种
C.粉体喷射深层搅拌机械在国内常用的有单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机
D.水泥土搅拌法使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土
E.适用于加固饱和黏性土和粉土等地基
答案：A,B,D,E
解析：
P89-93
水泥土搅拌法适用于加固饱和黏性土和粉土等地基。它利用水泥(或石灰)等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械，就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌，使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土，从而提高地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺入状态的不同，它可分为浆液搅拌和粉体喷射搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌，后者是用粉体和地基土搅拌。目前，喷浆型湿法深层搅拌机械在国内常用的有单、双轴、三轴及多轴搅拌机，喷粉搅拌机目前仅有单轴搅拌机一种机型。
水泥土搅拌法适用于加固饱和黏性土和粉土等地基。它利用水泥(或石灰)等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械，就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌，使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土，从而提高地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺入状态的不同，它可分为浆液搅拌和粉体喷射搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌，后者是用粉体和地基土搅拌。目前，喷浆型湿法深层搅拌机械在国内常用的有单、双轴、三轴及多轴搅拌机，喷粉搅拌机目前仅有单轴搅拌机一种机型。
临时用电工程应定期检查，基层公司应（ ）检查一次。
A.每周
B.每月
C.每季
D.每天
B.每月
C.每季
D.每天
答案：C
解析：
2020版教材P341
临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次，基层公司每季一次。
临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次，基层公司每季一次。
运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅包括各分部分项工程的施工质量，还包括（ ）。
A.设计图纸的质量
B.采购的建筑材料质量
C.签订施工合同时业主的决策质量
D.编制监理规划的质量
B.采购的建筑材料质量
C.签订施工合同时业主的决策质量
D.编制监理规划的质量
答案：B
解析：
2020版教材P30页
质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，它还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。
质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，它还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。
注册商标的有效期为10年，其计算起始日为()。
A.核准注册日
B.提出申请日
C.续展申请日
D.初审公告日
B.提出申请日
C.续展申请日
D.初审公告日
答案：A
解析：
2019版教材P23页
注册商标的有效期为10 年，自核准注册之日起计算。
注册商标的有效期为10 年，自核准注册之日起计算。
二级建造师考试题免费下载8节 第6节
某项目负责人违章指挥、强令职工冒险作业，尚不够刑事处罚，按照管理权限给予撤职处分。该项目负责人自受处分之日起，不得担任任何项目负责人的时间是()。
A.2年
B.3年
C.5年
D.8年
B.3年
C.5年
D.8年
答案：C
解析：
2020版教材P217页
《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。
《建筑法》规定，建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。
高等级路面中，沥青面层可以包括( )。
A.磨耗层
B.垫层
C.面层上层
D.面层下层
E.基层
B.垫层
C.面层上层
D.面层下层
E.基层
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P2页
高等级路面可包括磨耗层、面层上层、面层下层，或称上(表）面层、中面层、下（底）面层。
高等级路面可包括磨耗层、面层上层、面层下层，或称上(表）面层、中面层、下（底）面层。
关于单代号网络图的绘图规则的说法，正确的是()。
A.严禁出现循环回路
B.严禁箭线交叉
C.严禁出现双向箭头或无箭头的连线
D.严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线
E.不应只有一个起点节点和一个终点节点
B.严禁箭线交叉
C.严禁出现双向箭头或无箭头的连线
D.严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线
E.不应只有一个起点节点和一个终点节点
答案：A,C,D
解析：
2020新版教材P145页
单代号网络图的绘图规则包括：(1)单代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系；(2)单代号网络图中，严禁出现循环回路；(3)单代号网络图中，严禁出现双向箭头或无箭头的连线；(4)单代号网络图中，严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线；(5)绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可采用过桥法或指向法绘制；(6)单代号网络图中只应有一个起点节点和一个终点节点。
单代号网络图的绘图规则包括：(1)单代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系；(2)单代号网络图中，严禁出现循环回路；(3)单代号网络图中，严禁出现双向箭头或无箭头的连线；(4)单代号网络图中，严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线；(5)绘制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可采用过桥法或指向法绘制；(6)单代号网络图中只应有一个起点节点和一个终点节点。
施工总承包管理方主要特征包括（）。
A.一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务
B.一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同
C.一般情况下，可以不与工程监理方进行必要的联系和协调
D.不论是业主方选定的分包方，或经业主授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任
E.负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件
B.一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同
C.一般情况下，可以不与工程监理方进行必要的联系和协调
D.不论是业主方选定的分包方，或经业主授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任
E.负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件
答案：A,B,D,E
解析：
2020新版教材P7页
ABDE均为其特征，而C则不是，与业主方，设计方和工程监理等外部单位进行必要的联系和协调是其责任。@##
ABDE均为其特征，而C则不是，与业主方，设计方和工程监理等外部单位进行必要的联系和协调是其责任。@##
工程建设监理规划编制完成后，必须经()审核批准。
A、 业主
B、 总监理工程师
C、 专业监理工程师
D、 监理单位技术负责人
B、 总监理工程师
C、 专业监理工程师
D、 监理单位技术负责人
答案：D
解析：
工程建设监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送业主。可见，正确选项是D。
对架空线路等空中设备进行灭火时，人体位置与带电体之间的仰角不应超过（ ）。
A．30°
B．45°
C．60°
D．75°
正确答案：B
关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业
B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物
C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关
D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查
E.夜间是指22：00至次日8：00之间的时段
B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物
C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关
D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查
E.夜间是指22：00至次日8：00之间的时段
答案：A,B,D
解析：
《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；所谓噪声敏感建筑物，是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。
@##
@##
下列选项中，属于施工现场文明施工管理措施的有（）。
A.主要场地硬化
B.现场围挡设计
C.建筑垃圾集中堆放并及时清运
D.临时设施布置与管理
E.建立文明施工管理组织和责任制
B.现场围挡设计
C.建筑垃圾集中堆放并及时清运
D.临时设施布置与管理
E.建立文明施工管理组织和责任制
答案：A,B,C,D
解析：
2020新版教材P214页
管理措施包括现场围挡设计，现场工程标志牌设计，临设布置，成品半成品原材料堆放，现场场地和道路，现场卫生管理，文明施工教育。
管理措施包括现场围挡设计，现场工程标志牌设计，临设布置，成品半成品原材料堆放，现场场地和道路，现场卫生管理，文明施工教育。
二级建造师考试题免费下载8节 第7节
应当编制专项施工方案的工程是()。
A.长度3200m的隧道工程
B.23km的高速公路路面工程
C.长路堑路基土石方工程
D.挡墙基础工程
B.23km的高速公路路面工程
C.长路堑路基土石方工程
D.挡墙基础工程
答案：D
解析：
应当编制专项施工方案的工程有：(1)不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；(2)滑坡和高边坡处理；(3)桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；(4)桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；(5)隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等；(6)水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；(7)水下工程的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；(8)爆破工程；(9)大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；(10)其他危险性较大的工程。因此，本题的正确选项是“D．挡墙基础工程”。@##
堆石坝坝体材料分区主要有( )。
A、垫层区B、上游堆石区C、过渡区
D、主堆石区E、下游堆石区
A、垫层区B、上游堆石区C、过渡区
D、主堆石区E、下游堆石区
答案：A,C,D,E
解析：
堆石坝坝体材料分区主要有垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区（次堆石料区）等。故本题应选 A、C、D、E。
施工总承包管理模式在费用控制方面的一个特点是（ ）。
A．多数情况下，由业主方与分包人直接签约，业主方风险较小
B．某部分施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，分包合同的投标报价较有依据
C．在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制
D．在进行施工总承包管理单位的招标时，已确定合同总造价，对业主风险较小
正确答案：B
下列分项工程中，属于建筑饮用水供应系统的有（ ）。2019
A.管道及配件安装
B.防腐
C.给水设备安装
D.绝热
E.试验与调试
B.防腐
C.给水设备安装
D.绝热
E.试验与调试
答案：A,B,D,E
解析：
建筑饮用水供应系统分项工程：管道及配件安装，水处理设备及控制设施安装，防腐，绝热，试验与调试。
施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，首选的处罚是()
A.责令停业整顿
B.给予罚款处理
C.给予撤职处分
D.责令限期改正
B.给予罚款处理
C.给予撤职处分
D.责令限期改正
答案：D
解析：
2020版教材P217页
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
关于乳化炸药，以下说法正确的是（）。
A. 乳化炸药由氧化剂水溶液、燃料油、乳化剂、敏化剂、稳定剂等成分组成。氧化剂水溶液常用硝酸铵水溶液或硝酸铵、硝酸钠混合水溶液。燃料油一般采用柴油，以形成乳化炸药的连续相，它还起燃烧剂和敏化剂的作用
B. 乳化剂主要采用亲水亲油平衡值为5~9 的乳化剂。敏化剂主要是金属粉末或发泡剂等。此外，还在炸药中加入密度调整剂和稳定剂等
C. 常用的品种有露天乳化炸药、岩石乳化炸药、煤矿许用乳化炸药。 其中，露天乳化炸药适用于露天爆破工程，岩石乳化炸药适用于无瓦斯地下爆破工程
D. 乳化炸药密度变化于0.8~1. 45 g / c m 3之间，可调范围较宽。爆速和猛度较高，爆速 一般可达4000~5 5 0 0 m / s，猛度可达1 7 m m~2 2 m m
E. 由于含有较多的水，作功能力比铵油炸药低。感度较高，通常可用8 号雷管起爆，抗水性比水胶炸药更强
B. 乳化剂主要采用亲水亲油平衡值为5~9 的乳化剂。敏化剂主要是金属粉末或发泡剂等。此外，还在炸药中加入密度调整剂和稳定剂等
C. 常用的品种有露天乳化炸药、岩石乳化炸药、煤矿许用乳化炸药。 其中，露天乳化炸药适用于露天爆破工程，岩石乳化炸药适用于无瓦斯地下爆破工程
D. 乳化炸药密度变化于0.8~1. 45 g / c m 3之间，可调范围较宽。爆速和猛度较高，爆速 一般可达4000~5 5 0 0 m / s，猛度可达1 7 m m~2 2 m m
E. 由于含有较多的水，作功能力比铵油炸药低。感度较高，通常可用8 号雷管起爆，抗水性比水胶炸药更强
答案：A,C,D,E
解析：
乳化剂主要采用亲水亲油平衡值为3~7 的乳化剂。敏化剂主要是金属粉末或发泡剂等。此外，还在炸药中加入密度调整剂和稳定剂等。
机电工程注册建造师在填写施工管理签章文件时，应按照执业的工程类别，分别填写的施工管理签章文件有( )。
A.机电安装工程
B.石油化工工程
C.电力工程
D.冶炼工程
E.市政工程
B.石油化工工程
C.电力工程
D.冶炼工程
E.市政工程
答案：A,B,C,D
解析：
不需要向公安机关消防机构申请消防验收的工程有（ ）。
A.建筑面积2000m2的影剧院
B.建筑面积1500m2的托儿所
C.建筑面积500m2的游艺厅
D.广播电视楼
B.建筑面积1500m2的托儿所
C.建筑面积500m2的游艺厅
D.广播电视楼
答案：A
解析：
本题考查的是消防工程验收的相关规定。选项A：建筑总面积大于2500m2的影剧院，应当向公安机关消防机构申请消防设计审核（所以选项A不需要）。
二级建造师考试题免费下载8节 第8节
地面节能工程保温隔热材料性能指标的复验项目有( )。
A.厚度
B.密度
C.导热系数
D.抗拉强度
E.压缩强度
B.密度
C.导热系数
D.抗拉强度
E.压缩强度
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P324
地面节能工程采用的保温材料，进场时应对导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应为见证取样送检。
地面节能工程采用的保温材料，进场时应对导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应为见证取样送检。
根据《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准(试行)》，水利工程生产安全重大事故隐患判定方法分为和包括（ ）。
A.直接判定法
B.间接判定法
C.综合判定法
D.现场判定法
E.专家判定法
B.间接判定法
C.综合判定法
D.现场判定法
E.专家判定法
答案：A,C
解析：
水利工程生产安全重大事故隐患判定分为直接判定法和综合判定法，应先采用直接判定法，不能用直接判定法的，采用综合判定法判定 。
在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书，但在送达前甲方反悔，这时法院应该（ ）。
A.及时判决
B.强制执行
C.留置送达
D.重新调解
B.强制执行
C.留置送达
D.重新调解
答案：A
解析：
2020版教材P341页
（二）调解协议 调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。
（二）调解协议 调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。
一般特种设备的安全技术档案不包括（ ）。
A.监督检验证明
B.产品合格证明
C.能效测试报告
D.维修保养说明
B.产品合格证明
C.能效测试报告
D.维修保养说明
答案：C
解析：
本题考查的是特种设备制造、安装改造及维修的规定。特种设备的安全技术档案应当至少包括：（1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，以及安装技术文件和资料；（2）高耗能特种设备的能效测试报告。
下列关于一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（）。
A.必须年满 16周岁，且不超过国家法定退休年龄
B.必须具有初中及以上文化程度
C.必须为男性
D.必须经县级以上医疗机构体检健康合格
B.必须具有初中及以上文化程度
C.必须为男性
D.必须经县级以上医疗机构体检健康合格
答案：B
解析：
工程量清单计价模式是指按照国家统一的工程量计算规则，工程数量采用（ ）的形式计算工程造价的方法。
A.综合单价
B.企业定额
C.预算定额
D.市场价格
B.企业定额
C.预算定额
D.市场价格
答案：A
解析：
工程量清单计价模式是指按照国家统一的工程量计算规则，工程数量采用综合单价的形式计算工程造价的方法。
在采用贝克曼法测试弯沉时，弯沉仪及百分表安装到位后，将百分表调零，此时，要用手指轻轻叩打弯沉仪，其目的是（ ）。
A．检查百分表是否稳定回零
B．检查百分表是否安装牢固
C．检查弯沉仪是否平衡
D．检查弯沉仪是否被汽车轮胎夹住
正确答案：A
民用建筑工程室内用水性涂料，应测定( )。
A.挥发性有机化合物(VOCs)和游离甲醛的含量
B.挥发性有机化合物（VOCs）和苯的含量
C.挥发性有机化合物(VOCs)和放射性指标限量
D.苯的含量和游离甲醛的含量
B.挥发性有机化合物（VOCs）和苯的含量
C.挥发性有机化合物(VOCs)和放射性指标限量
D.苯的含量和游离甲醛的含量
答案：A
解析：
2019版教材P326页
（5）民用建筑工程室内装修所采用的水性涂料，水性粘接剂，水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛含量检测报告。
（5）民用建筑工程室内装修所采用的水性涂料，水性粘接剂，水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛含量检测报告。
上一篇：2021二级建造师试题9节
热门文章
