监理工程师历年真题和解答6节 第1节
当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工单位制定专项验收要求，专项验收要求应符合设计意图，包括的内容有（ ）。
A.抽样方案
B.验收方法
C.验收标准
D.判定指标
E.分项工程及检验批的划分
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是工程施工质量验收基本规定。专项验收要求应符合设计意图，包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容，监理、设计、施工等单位可参与制定。
当延期事件具有持续性时，承包单位在合同规定的有效期内（ ）。
A. 向监理工程师提交最终的详情报告
B. 向监理工程师提交阶段性的详情报告
C. 不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告
D. 向监理工程师提交工程延期意向通知
答案：C
解析：
2020版教材P133
本题考查的是申报工程延期的审批程序。当延期事件具有持续性，承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告。监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上，尽快作出延长工期的临时决定。临时决定的延期时间不宜太长，一般不超过最终批准的延期时间。
当混凝土的坍落度大于220mm时，如果用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径的差大于（）。则坍落扩展度试验结果无效。
A、20mm
B、30mm
C、40mm
D、50mm
答案：D
解析：
1.坍落度及坍落扩展度测定
本试验主要适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度值不小于l0mm的混凝土拌合物稠度测定。
当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时，用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径，当二者的差小于50mm时，用其算术平均值作为坍落扩展度值。最大最小差大于50mm时试验结果无效。如果发现粗骨料在中央集堆或边缘有水泥浆析出，表示此混凝土拌合物抗离析性不好，应予记录。
根据FIDIC((施工合同条件》的规定，对工程竣工检验不合格且经过修正缺陷后重复竣工检验也未通过的，监理人可以采取的处理方法有 ( )
A.建议业主解除合同
B.经业主同意颁发接收证书，折价接收该工程
C.指示再进行一次重复的竣工检验
D.颁发接收证书并延长保修期限
E.要求承包商雇佣其他有能力的承包商修复缺陷
答案：A,B
解析：
我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出“通过”或“拒收”两种规定，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。如果竣工试验表明虽然承包商完成的部分工程未达到合同约定的质量标准，但该部分工程位于非主体或关键工程部位，对工程运行的功能影响不大，在雇主同意接收的前提下监理人可以颁发工程接收证书。
(2017年真题)设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由( ）派出。
A.设计单位
B.总承包单位
C.设备安装单位
D.项目监理机构
答案：A
解析：
本题考核的是设备制造的质量控制方式。建设单位直接采购或招标采购设备，可通过监理合同委托监理单位实施，由总承包单位或设备安装单位采购的设备可自行安排监造人员，必要时也可由项目监理机构派出监造人员。
建设工程监理工作由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成，( )体现了监理工作的规范化，是进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。
A.目标控制的动态性
B.职责分工的严密性
C.监理指令的及时性
D.监理资料的完整性
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故的内容包括（ ）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生时间、地点
C.事故发生的原因
D.已经采取的措施
E.事故的简要经过
答案：A,B,D,E
解析：
报告事故应当包括下列内容：①事故发生单位概况；②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；③事故的简要经过；④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；⑤已经采取的措施；⑥其他应当报告的情况。
下列选项中属于项目设计要求的有（ ）。
A.限额设计的要求
B.设计依据的标准
C.建筑物的设计合理使用年限要求
D.工程勘察资料准确性
E.城市规划许可
答案：A,B,C
解析：
考点:订立设计合同时应约定的内容。项目设计要求：(1)限额设计的要求；(2)设计依据的标准；(3)建筑物的设计合理使用年限要求；(4)设计深度要求；(5)设计人配合施工工作的要求；(6)法律、法规规定应满足的其他条件。
监理工程师历年真题和解答6节 第2节
下列有关小净距隧道施工，应注意（ ）。
A.先行洞和后行洞开挖方法
B.先行洞和后行洞爆破设计和爆破振动控制
C.先行洞和后行洞开挖错开距离
D.先行洞衬砌和后行洞开挖错开距离
E.中侧导洞断面的选择
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是隧道开挖施工质量监理。小净距隧道施工时要注意以下六点：1）先行洞和后行洞开挖方法；2）先行洞和后行洞爆破设计和爆破振动控制；3）先行洞和后行洞开挖错开距离；4）先行洞衬砌和后行洞开挖错开距离；5）中岩墙保护方法；6）非小净距隧道施工方案中的其他内容。
某流水组，施工段数为4个，施工过程数为6个，则该组的流水应有（ ）个流水步距
A.3
B.4
C.5
D.6
答案：C
解析：
本题考查的是流水施工参数。流水步距=施工过程数-1=6-1=5（个）。
(2018年)关于风险识别方法的说法，正确的是（ ）。
A.流程图法不仅分析流程本身，也可显示发生问题的损失值或损失发生的概率
B.风险初始清单是项目风险管理的经验总结，可以作为项目风险识别的最终结论
C.经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险
D.专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经识别出的风险进行鉴别和确认
答案：C
解析：
A错，流程图分析仅着重于流程本身，而无法显示问题的损失值或损失发生的概率；B错，初始清单只是为了便于人们较全面地认识风险的存在，而不至于遗漏最重要的建设工程风险，但并不是风险识别的最终结论；D错，风险调查法应当从分析具体工程特点入手，一方面通过对已识别出的风险（如初始清单所列出的风险）进行鉴别和确认；另一方面，通过风险调查有可能发现此前尚未识别出的重要风险。
下列工程量清单的作用中说法正确的有（ ）。
A、招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础
B、工程量清单是建设工程计价的依据
C、工程量清单是招标人和投标人共同编制的
D、工程量清单是工程付款和结算的依据
E、工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据
答案：A,B,D,E
解析：
考点:工程量清单概述。工程量清单的主要作用：（1）在招投标阶段，招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础；（2）工程量清单是建设工程计价的依据；（3）工程量清单是工程付款和结算的依据；（4）工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。参见教材P83。
根据《标准施工招标文件》，“合同进度计划”是指（ ）。
A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划
B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划
C.承包人投标书内提交的进度计划
D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划
答案：B
解析：
2020版教材P98-99
监理人对承包人的施工组织设计中的进度计划审查，不仅要看施工阶段的时间安排是否满足合同要求，更应评审拟采用的施工组织、技术措施能否保证计划的实现。监理人审查后，应在专用条款约定的期限内，批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为"合同进度计划"。
列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。
A.3
B.1
C.6
D.5
答案：A
解析：
2020教材P162-168
本题考查的是管理要求。列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案。
工程勘察设计招标应具备的条件包括（ ）。
A.招标人已经依法成立
B.已办理完项目审批
C.有相应资金或者资金来源已经到位
D.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成
E.已委托招标代理机构
答案：A,D
解析：
本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。工程勘察设计招标应具备的条件：招标人已经依法成立。按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续的，已经审批、核准或备案。勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实。所必需的勘察设计基础资料已经收集完成。法律法规规定的其他条件。选项B，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续的，已经审批、核准或备案，不是规定范围内的，没有强制性要求。选项C，有相应资金或者资金来源已经落实，不是到位。选项E，不属于。
在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（ ）天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
答案：D
解析：
考核工作法。自由时差的计算：（1）对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值；（2）对于无紧后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差，TF=LS－ES=25－20=5天，FF=32－（20+9）=3天。
监理工程师历年真题和解答6节 第3节
如果个别检验批发现试块强度等不满足要求问题时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应（ ）。
A.予以验收
B.鉴定验收
C.拒绝验收
D.协商验收
答案：A
解析：
本时题不考符核合的要是求工的程处施理工。质工量程验施收工质量验收时不符合要求的应按下列进行处理：(1)经返工或返修的检验批，应重新进行验收；(2)经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；(3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足和使用功能的检验批，可予以验收；(4)经返修或加固处理的分项、分部工程，满足及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；(5)经返修或加固处理仍不能满足或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。(6)工程质量控制资料应齐全完整。
项目监理机构的组织形式和规模，应根据()等因素确定。
A、委托监理合同的服务内容
B、委托监理合同的服务期限
C、建设工程的技术复杂程度
D、建设工程的类别、规模
E、建设工程的承包模式
答案：A,B,C,D
解析：
项目监理机构的组织形式和规模，应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。
下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是()。
A、落实进度控制责任，建立进度控制协凋制度
B、建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施
C、建立激励机制，奖励工期提前的施工单位
D、履行合同义务，协调有关各方的进度计划
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程监理规划的内容。进度控制的技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。
在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是指（ ）。
A.BOT方式和ABS方式
B.ABS方式和PFI方式
C.BOT方式和TOT方式
D.ABS方式和TOT方式
答案：D
解析：
本题考查的是项目融资的主要方式。需组建SPV进行运作的融资方式有：ABS方式和TOT方式。
项目管理的主要任务是在（ ）对项目的目标进行控制。
A.项目决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目实施阶段
D.项目验收阶段
答案：C
解析：
项目管理的主要任务是在项目实施阶段对项目的目标进行控制。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告的内容有()。
A.已经采取的措施
B.事故发生单位概况
C.事故发生的原因
D.事故的简要经过
E.事故发生的时间、地点以及事故现场情况
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。事故报告应当包括下列内容：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。
见证取样的检验报告应满足的基本要求有（ ）。
A.试验报告应电脑打印
B.试验报告采用统一用表
C.试验报告签名一定要手签
D.注明取样人的姓名
E.应有“见证检验专用章”
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是见证取样。见证取样的检验报告有五点要求：（1）试验报告应电脑打印；（2）试验报告采用统一用表；（3）试验报告签名一定要手签；（4）试验报告应有“见证检验专用章”统一格式；（5）注明见证人的姓名。
甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖 了企业印 章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（ ）。
A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效
B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任
C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任
D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任
答案：D
解析：
保证担保的范围没有约定的，按照全部债务承担，包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实 现债权的费用。保证期间没有约定的，保证期间为主债务履行期届满之日起6 个月。保证方式没有约定，按照连带 保证
监理工程师历年真题和解答6节 第4节
关于保证方式的说法，正确的有()
A、保证方式有一般保证和连带责任保证
B、当事人没有约定保证方式，则为一般保证
C、当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证
D、一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
E、一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
答案：A,C,E
解析：
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据有()。
A.法律法规
B.建设工程施工合同
C.劳动用工合同
D.工程勘察设计文件
E.招标公告
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P72-78
监理依据:法律法规及政策;工程建设标准(包括《建设工程监理规范》 GB/T 50319-2013); 工程勘察设计文件;建设工程监理合同及相关建设工程合同等。
合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。
A．按交易习惯
B．依据合同的相关条款
C．签订补充协议
D．按履行义务一方承担的原则
关于解决争议的几种方法说法正确的有（ ）
A.调解是解决合同争议的最基本、最常见的最有效的方法
B.在我国，仲裁实行一裁终局制度
C.合同双方没有仲裁协议，当事人一方可以向人民法院提出起诉状
D.调解灵活性大，程序较为简单
E.争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼
答案：B,C,D,E
解析：
协商是解决合同争议的最基本、最常见的最有效的方法。
根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括()
A、合同协议书
B、通用条款
C、专用条款
D、履约保函
E、预付款保函
答案：A,D,E
解析：
标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。
(2015年真题)根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（ ）。
A．发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险
B．发包人应以自己的名义投保工程设备险
C．承包人应以自己的名义投保施工设备险
D．发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费
E．承包人应以自己的名义投保进场材料险
答案：A,C,D
解析：
（二）人员工伤事故保险和人身意外伤害保险
发包人和承包人分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。
（三）其他保险
1.承包人的施工设备保险
承包人应以自己的名义投保施工设备保险,作为工程一切险的附加保险，因为此项保险内容发包人没有投保。
2.进场材料和工程设备保险
双方可具体约定。
通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险。
下列属于工程项目总承包合同优点的是( )。
A.单一的合同责任
B.固定工期、固定费用
C.可以缩短建设周期
D.减少设计变更
E.设计方案能够达到最优
工程质量统计分析中，因分组数或组距确定不当，会形成（ ）直方图。
A.折齿型
B.孤岛型
C.双峰型
D.绝壁型
答案：A
解析：
直方图的观察与分析：
（1）折齿型：分组组数不当或组距确定不当（分组过多，组距过密）；
（2）左（或右）缓坡型：主要是由于操作中对上限（或下限）控制太严造成的；
（3）孤岛型：原材料发生变化或临时他人顶班作业造成的；
（4）双峰型：是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的；
（5）绝壁型：数据收集不正常，人为因素造成的（如人为剃除不合格品）。
监理工程师历年真题和解答6节 第5节
下列选项中，不属于企业管理费中检验试验费的是（ ）。
A.对建筑材料进行一般鉴定
B.自设试验室进行试验所耗费的化学药品
C.对建筑安装物的一般检查
D.支付的科技成果、先进技术的一次性技术转让费
答案：D
解析：
考点:按费用构成要素划分的建筑物安装工程费用项目组成。检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。选项D属于研究试验费。
施工阶段控制建安工程投资的目标是( )。A投资估算B设计概算C修正概算D施工图预算
施工阶段控制建安工程投资的目标是（ ）。
Ａ投资估算Ｂ设计概算
Ｃ修正概算Ｄ施工图预算
检验批质量验收时，对于一般的质量缺陷可通过返修或更换予以解决，施工单位采取相应措施整改完后，该检验批应（ ）进行验收。
A、重新
B、协商后
C、经检测鉴定后
D、在设计单位到场后
隧道衬砌喷射混凝土材料质量要求及喷射方式，喷射混凝土的质量检验指标主要有喷射混凝土的强度和喷射混凝土的（ ）。
A.刚度
B.厚度
C.柔度
D.速度
答案：B
解析：
本题考查的是隧道支护施工质量监理。隧道衬砌喷射混凝土材料质量要求及喷射方式，喷射混凝土的质量检验指标主要有喷射混凝土的强度和喷射混凝土的厚度。
根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（ ）。
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务是承包商承包范围以外的工程
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约承担责任
答案：B
解析：
考点:FIDIC施工合同条件部分条款。指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人。指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。指定分包商条款的合理性，以不得损害承包商的合法利益为前提。具体表现为：一是招标文件中已说明了指定分包商的工作内容；二是承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同；三是给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费、税金、风险费的暂定金额内支出；四是承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费；五是承包商对指定分包商的违约不承担责任。
某工程的建设单位通过公开招标，分别与某监理单位和A施工单位签订了施工监理合同和施工承包合同，在经监理机构审查并报建设单位同意，A施工单位将其承包的某分项工程分包给B施工单位，并与之签订了分包合同。施工过程中发生了如下事件：事件1：施工中专业监理工程师发现B分包单位施工的工程存在质量隐患，于是总监理工程师同时向A、B两单位发出整改通知。接到总监理工程师发出的整改通知后，A施工单位回函称：B分包单位承担的工程是经建设单位同意分包的，本单位不承担该部分工程的质量责任。事件2：专业监理工程师巡视时发现，A施工单位使用了未经报检的建筑材料，若继续施工该部位将被隐蔽，因此，立即向A施工单位下达了合同工程暂停令（因A施工单位的工作对B分包单位的工作有影响，B分包单位也被迫停工），并指示A施工单位对该材料进行检验，同时将情况报告了总监理工程师。总监理工程师对该停工令予以确认，并上报建设单位。检验结果表明该材料合格，可以使用。总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。B分包单位就上述停工遭受的损失向A施工单位提出补偿要求，而A施工单位称：停工是执行监理工程师的指令，B分包单位应向建设单位提出索赔。建设单位称：本次停工是监理工程师失职造成的，且事先未获得建设单位的同意。故建设单位不承担任何责任，施工单位的损失应由监理单位承担。
【问题】1.事件1中，A施工单位的答复是否妥当？为什么？
答案：
解析：
1.A施工单位的答复不妥。因为A施工单位取得批准分包工程，并解除A施工单位所承担的任何合同义务或责任。按有关规定，对于分包工程的质量由总承包单位与分包单位承担连带责任。
某工程双代号时标网络计划如图3—20所示，该计划表明()。
A.G工作为关键工作
B.E工作的总时差为3天
C.B工作的总时差为1天
D.F工作为关键工作
E.C工作的总时差为2天
答案：A,C,E
解析：
考点:时标网络计划中时间参数的判定。关键线路是A—D—G—I或A—D—G—J，G是关键工作；E工作的总时差是2天；B工作的总时差为1天；F是非关键工作；C工作的总时差是2天。
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
答案：D
解析：
知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由法人承担。2020版教材P7。
监理工程师历年真题和解答6节 第6节
监理实施细则需经()审批后实施。
A.总监理工程师代表
B.工程监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.相应专业监理工程师
答案：C
解析：
监理实施细则可随工程进展编制，但必须在相应工程施工前完成，并经总监理工程师审批后实施。
国际工程中，工程咨询公司主要为业主提供（ ）服务。
A.技术咨询
B.材料设备采购
C.合同咨询和索赔
D.生产准备、调试验收
E.工程招标
答案：B,D,E
解析：
考点:“工程咨询公司为业主提供服务的内容”。工程咨询公司为业主服务既可以是全过程服务，也可以是阶段性服务。工程建设全过程服务的内容包括可行性研究(投资机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究)、工程设计(概念设计、基本设计、详细设计)、工程招标(编制招标文件、评标、合同谈判)、材料设备采购、施工管理(监理)、生产准备、调试验收、后评价等一系列工作。在全过程服务的条件下，咨询工程师不仅是作为业主的受雇人开展工作，而且也代行了业主的部分职责。所以，选项B、D、E符合题意。选项A的“技术咨询”和选项C的“合同咨询和索赔”均是工程咨询公司为承包商提供的主要服务。因此，本题的正确答案为BDE。
关于为了体现权责一致原则应给予总监理工程师充分授权的单位是（ ）。
A.设计单位
B.监理单位
C.承包单位
D.建设单位
答案：B
解析：
本题考核的是权责一致的原则。工程监理单位应给予总监理工程师充分授权，体现权责一致原则。
网络计划优化，是在既定条件下，对初步拟定的网络计划方案，利用时差不断调整和改善，使之达到（ ）。
A.工期最短
B.成本最低
C.资源最优
D.安全第一
E.节能环保
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是网络计划的时间优化。网络计划的优化，是在既定的条件下，对初步拟定的网络计划方案，利用时差不断调整和改善，使之达到工期最短、成本最低、资源最优的目的。
材料采购招标中，投标保证金的上限是（ ）。
A.10万元
B.80万元
C.材料招标项目估算价的2%
D.材料招标项目估算价的10%
答案：B
解析：
知识点:材料采购招标文件的编制。材料招标项目的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币。2020版教材P67。
施工过程控制指在施工过程中对（ ）进行的控制。
A.实际投入的资金和生产要素质量
B.实际投入的生产要素质量及人员状态和结果
C.实际投入的机械设备和资金
D.实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果
答案：D
解析：
施工过程控制是指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。
钢桥施工施工质量要求种，钢桥的杆件加固法，描述错误的是（）
A.钢板受到了较短和较深的创伤，不宜用电焊填补
B.用增设水平加劲肋、竖向加劲肋的方法加固钢板梁
C.加劲杆件，或增强各杆件间的联系
D.在结合处用贴板拼接,加设短角钢加强桁架杆件与节点板的连接
答案：A
解析：
(1)钢板梁由于穿孔或破裂削弱断面时，可补贴钢板或用钢夹板夹紧并列接来加固，这时钢板的边缘应铿平，使之结合紧密。如钢板受到了较短和较深的创伤，宜用电焊填补。
(2)采用增设水平加劲肋、竖向加劲肋的方法加固钢板梁。
(3)钢桁梁加固一般用补加新钢板、角钢或槽钢来加大杆件截面。加固可用拴接、铆接或
焊接。
(4)加劲杆件，或增强各杆件间的联系。
(5)在结合处用贴板拼接,加设短角钢加强桁架杆件与节点板的连接。
(6)如桥梁下挠显著增加，销子与销孔有损坏或上下弦强度不足,应停止通行进行检查修理或更换。
分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
答案：D
解析：
分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，专业监理工程师进行审核并提出审查意见，符合要求后，应由总监理工程师审批并签署意见。
