22年监理工程师历年真题解析9辑 第1辑
钢材在进场验收时，出现（ ）情况，应进行抽样复验。
A、国外进口钢材
B、钢材混批
C、板厚大于30mm，且设计有Z向性能要求的厚板
D、对质量有疑义的钢材
E、建筑结构安全等级为二级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是钢结构工程试验与检测。对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验：（1）国外进口钢材；（2）钢材混批；（3）板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；（4）建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；（5）设计有复验要求的钢材；（6）对质量有疑义的钢材。
根据《建设工程监理规范》，关于项目监理机构文件资料监理职责的说法，错误的是()。
A.应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料
B.应及时整理、分类汇总监理文件资料，并按分项工程组卷存放
C.应及时收集、整理、编制、传递监理文件资料
D.应根据工程特点和有关规定保存监理档案，并向有关单位、部门移交
答案：B
解析：
建设工程监理文件资料应以施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收标准、建设工程监理规范等为依据填写，并随工程进度及时收集、整理，认真书写，项目齐全、准确、真实，无未了事项。表格应采用统一格式，特殊要求需增加的表格应统一归类，按要求归档。
根据《建设工程监理规范》，项目监理机构文件资料管理的基本职责如下：
⑴应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料。
⑵应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料，宜采用信息技术进行监理文件资料管理。
⑶应及时整理、分类汇总监理文件资料，并按规定组卷，形成监理档案。
⑷应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并应向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料。
招标阶段安全监理主要工作（ ）。
A.审查投标单位的安全生产许可证（副本原件）是否为有效证件
B.审查投标单位的资质证书（副本原件）、营业执照（副本原件）、诚信记录、资信等级是否符合招标文件要求
C.审查三类人员（企业主要负责人、项目经理、专职安全管理员）安全资格证书
D.协助建设单位拟定工程施工安全生产协议书
E.督促施工单位监理安全领导小组
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是招标阶段安全监理。选项E不正确，招标阶段还未确定中标人
工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有（ ）。
A、企业资质
B、法定代表人的设计资格和能力
C、项目设计负责人的资格和能力
D、各类设计人员的专业覆盖面
E、设计人员数量是否满足工程设计的需求
答案：C,D,E
解析：
考点:工程设计招标管理。判定投标人是否具备承担发包任务的能力，通常要进一步审查人员的技术力量。人员的技术力量主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面、人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。参见教材P47。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，（ ）是不属于其他项目费的组成部分。
A.暂列金额
B.暂估价
C.脚手架费
D.计日工
答案：C
解析：
其他项目费由暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等内容组成。选项C属于措施项目费。
建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件
E.有建设单位签署的工程结算书
答案：A,B,C,D
解析：
考核《建设工程质量管理条例》相关内容。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。参见教材P38。
依据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批（ ）。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.开工报告
D.初步设计
E.资金申请报告
卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点体现在（ ）方面。
A：评价方式
B：关注点
C：使用方法（工具）
D：目标要求
答案：C
解析：
本题考查的是《卓越绩效评价准则》与ISO 9000比较。《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的相同点包括：（1）基本原理和原则相同；（2）基本理念和思维方式相同；（3）使用方法（工具）相同。参见教材P51～53。
22年监理工程师历年真题解析9辑 第2辑
结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（ ）跨径。
A.1/150
B.1/200
C.1/250
D.1/300
答案：C
解析：
本题考查的是桥梁工程上部构造施工质量监理。结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过1/250跨径。
某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。工程施工过程中发生以下事件。
事件1：基坑开挖后，发现地下情况与发包人提供的地质资料不符，向建设单位提出索赔，但建设单位表示提供的资料仅供参考。
事件2：监理工程巡视时，发现正在进行防水工程施工的分包单位未经建设单位同意。
事件3：该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45天时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。
问题：
1．事件1中，建设单位的做法是否正确，说明理由。
2．事件2中，监理单位应如何处理?
3．事件3中，施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?
4．工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?
答案：
解析：
1．建设单位的做法不正确。
发包人提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料应保证准确性，对于施工单位造成的损失应予以补偿。
2．总监理工程师指令停工，检查分包单位资质，若审查合格，允许分包单位继续施工；若审查不合格，指令施工单位令分包单位立即退场。无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工的防水工程进行质量检查。
3．发生台风致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏后，建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复时，施工单位不同意无偿修复是正确的。因为按合同约定建设单位已认可施工单位的竣工验收报告，承担起工程管理的责任，门窗玻璃的损坏是在建设单位的保管期内。
4．工程修复时监理工程师的主要工作内容：(1)在门窗玻璃修复中进行检查验收，合格后予以签认；(2)核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。
@##
监理工作规范化、制度化、科学化要求监理规划在编写时( )
A.内容应具有针对性、指导性和可操作性
B.应把握工程项目运行脉搏
C.经审核批准后方可实施
D.基本构成内容应当力求统一
答案：D
解析：
监理规划在总体内容组成上应力求做到统一。这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。
A、发包人严重拖欠工程进度款
B、发包人拖延组织工程竣工验收
C、发包人拒绝支付工程竣工结算款
D、发包人指令使用质量不合格的建筑材料
答案：C
解析：
本题考查的是竣工结算。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工计算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。（本知识点新教材已经删除）
下列关于评标阶段的说法错误的是（ ）。
A.评审中存在的不确定性问题，以书面形式通知该投标人
B.投标人书面回答的澄清，可以超出投标文件的范围
C.投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件
D.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清
答案：B
解析：
考点:评标、决标阶段的工作。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
关于建设工程监理的说法，错误的是()。
A.履行建设工程安全生产管理的法定职责，是工程监理单位的社会责任
B.工程监理单位履行法律赋予的社会责任，具有工程建设重大问题的决策权
C.建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施
D.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系
答案：B
解析：
我国工程监理单位受建设单位委托实施建设工程监理，也无法成为公正或不偏不倚的第三方，但需 要公平地对待建设单位和施工单位。公平性是建设工程监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准 则。特别是当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律法 规和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益。
其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于（ ）。
A.20学时
B.10学时
C.40学时
D.15学时
答案：A
解析：
其他管理人员和技术人员每年应接受安全培训的时间不得少于20学时。
利用横道图表示工程进度计划的特点有（ ）。
A. 形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路
B. 易于编制和理解，但调整繁琐和费时
C. 能明确反映出各项工作之间的逻辑关系和总工期
D. 能反映工程费用与工期之间的关系
E. 可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间
答案：A,B
解析：
2020版教材P13
本题考查的是横道图特点。横道图的特点包括：①不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，不利于建设工程进度的动态控制；②不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；③不能反映出工作所具有的机动时间；④不能反映工程费用与工期之间的关系，不便于缩短工期和降低工程成本。
22年监理工程师历年真题解析9辑 第3辑
工程监理企业经营活动准则中，工程监理企业要做到公平，必须做到( )
A.要具有丰富的经验
B.要坚持实辨求是
C.要熟悉建设工程合同有关条款
D.要提高专业技术能力
E.要提高综合分析判断问题的能力
答案：B,C,D,E
解析：
工程监理企业要做到公平，必须做到以下几点：①要具有良好的职业道德；②要强持实事求是；③要熟悉建设工程合同有关条款；④要提高专业技术能力；⑤要提高综合分析判断问题的能力。
下列各要素中，属于Partnering模式要素的有（ ）。
A.临时协议
B.信任
C.共享
D.合作
E.高层管理的参与
答案：B,C,D
解析：
考点:“Partnering模式的要素”。所谓Partnering模式的要素，是指保证这种模式成功运作所不可缺少的重要组成元素。可归纳为以下几点：①长期协议；②共享。是指建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享；同时，参与各方共同分担工程的风险和采用Partnering模式所产生的相应费用；③焦蟹；④共同的目标；⑤合作。因此，本题的正确答案为BCD。
根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)，对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是（ ）。
A.通用条件——委托书——协议书
B.协议书——通用条件——委托书
C.委托书一一协议书——通用条件
D.协议书——委托书——通用条件
答案：D
解析：
考点:建设工程监理合同订立。协议书明确了建设工程监理合同的组成文件：(1)协议书；(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；(3)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)；专用条件；通用条件；附录。
关于分部工程观感质量验收的说法中，错误的是（ ）。
A.只能以观察、触摸或简单量测的方式结合人的主观判断
B.综合评价“好”是指在观感质量符合验收规范的基础上，能到达精致、细部处理到位等要求
C.综合评价“一般”是指观感质量能符合验收规范的要求
D.综合评价“差”是指观感质量勉强达到验收规范要求，但影响安全或使用功能
答案：D
解析：
考点:分部工程质量验收。选项D，“差”是指观感质量勉强达到验收规范的要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能。@##
由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为( )。 A建设工程法律B建设工程
由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为（ ）。
Ａ建设工程法律Ｂ建设工程行政法规
Ｃ建设工程部门规章Ｄ建设工程单行条例
设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是()。
A.发包人提供的材料、设备不符合要求
B.发包人原因指示的暂停施工
C.发包人要求提前交货
D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格
答案：C
解析：
本题考查的是索赔管理。设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有：为他人提供方便、发包人要求提前交货。
监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人（ ）。
A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C.不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告
D.不予支付，以分包商的名义向监理人提交索赔报告
答案：C
解析：
考点:施工分包合同履行管理。分包商向承包商提出索赔要求后，承包商如果认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任、行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向监理人递交索赔报告。
建设工程监理文件资料移交应符合的要求包括（）。
A.列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案（监理文件档案）
B.停建.缓建工程的监理文件资料，暂由建设单位保管
C.建设单位向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件资料），应办理移交手续，填写移交目录，双方签字.盖章后交接
D.对改建.扩建和维修工程，由建设单位修改.补充和完善监理文件资料
E.建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件档案），办理移交手续
答案：A,B,C
解析：
考核建设工程监理文件资料管理要求。选项D错误，对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改、补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交；选项E错误，列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案（监理文件档案）。参见教材P168。
22年监理工程师历年真题解析9辑 第4辑
在其他项目费中，竣工结算时需要按照双方签证计算的是（ ）。
A.总承包服务费
B.专业工程金额
C.计日工
D.索赔
答案：C
解析：
本题考查的是建筑安装工程计价程序。在备选答案中，竣工结算时，计日工（C）需要按照双方签证计算；总承包服务费（A）、专业工程金额（B）和索赔（D），分别按照合同约定、合同约定和双方确认数额计算。
（2018年真题）关于保证人资格的说法正确的是（ ）。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为担保人
答案：B
解析：
保证人的资格 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人： （1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。 （2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。 （3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体
对建设工程档案编制质量的要求不包括（）。
A.工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符
B.工程文件应字迹清楚、图样清晰，签字盖章手续完备
C.文件资料不能采用打印形式需使用档案规定用笔，手工签字
D.工程档案资料的缩微制品，必须按国家缩微标准制作
答案：C
解析：
2020版教材P162-168
建设工程监理文件资料编制要求：
③文件资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符；选项A正确。
⑤文件资料应字迹清楚。图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备；选项B正确。
⑦文件资料的缩微制品，必须按国家缩微标准进行制作，主要技术指标(解像力、密度、海波残留量等)要符合国家标准，保证质量，以适应长期安全保管；选项D正确。
⑨文件资料应采用打印形式并使用档案规定用笔，手工签字，在不能使用原件时，应在复印件或抄件上加盖公章并注明原件保存处。选项C错误，本题的正确答案为C。
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图6—1所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表6—1。
施工单位报价单 表6-1
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25％。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20％，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
问题1：根据第4周末的检查结果，在图6-1上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
问题2：若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间为什么
问题3：施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔为什么可以获得的索赔费用是多少
问题4：事件3中C工作发生的费用如何结算
问题5：前4周施工单位可以得到的结算款为多少元
答案：
解析：
问题1 ⑴ 实际进度前锋线如下图所示。
⑵ B工作拖后1周，不影响工期，因B工作总时差为1周。
⑶ C工作拖后1周，不影响工期，因C工作总时差为3周。
⑷ D工作拖后2周，影响工期2周，因D工作总时差为0（D工作为关键工作）。
问题2 批准工程延期2周；
理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延两周，不属于施工单位原因，且D为关键工作。
问题3
（1）事件2不能索赔费用，因异常恶劣的气候造成施工单位损失不能索赔。
（2）事件4可以索赔费用，因施工中发现地下文物属非施工单位原因。
（3）可获得的费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。
问题4
不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故视为该项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
问题5
施工单位可以得到的结算款为：
A工作：840m3×300元/ m3=252 000元
B工作：1200m3×25%×320元/ m3=96 000元
D工作：4台班×100元/台班+1200元=1600元
小计：252 000元+96 000元+1 600元=349 600元
某施工单位编制的某工程网络进度计划图，如下图所示。该网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用，见下表。
【问题】2.若施工合同规定：工程工期93天，工期每提前一天奖励施工单位3万元，每延期一天对施工单位罚款5万元。计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。
答案：
解析：
2.计算综合费用：原始方案估计费用：（18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16）万元=401万元；延期罚款；5万元/天×（98-93）天=25万元（规定工期93天，计算工期98天，延期5天）；综合费用为：（401+25）万元=426万元。
根据《建设工程安全生产管理条例》，监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，（ ）不予注册。
A.1年内
B.3年内
C.5年内
D.终身
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
在生产过程中，次品、废品的产生说明产品质量形成的过程中可能存在（ ）原因。
A.偶然性
B.系统性
C.巧合性
D.偶然性和系统性
答案：B
解析：
考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。偶然性原因是不可避免、难以测量和控制的，或者是在经济上不值得消除，它们大量存在但对质量的影响很小，属于允许偏差、允许位移范畴，引起的是正常波动，一般不会因此造成废品，生产过程正常稳定。系统性原因异常波动特征明显，生产过程不正常，出现次品、废品。
以下关于双重预防机制建设监理的描述错误的是（ ）
A.监理机构应督促并参与施工单位双重预防机制建设,在施工安全风险评估报告的基础上，开展隐患排查治理
B.在重大风险管控的基础上，开展风险分级管控
C.监理机构应审査施工单位报送的安全风险评估报告、安全风险清单、重大安全风险管控措施
D.审查重大安全事故隐患治理方案;检查施工现场安全风险分布图、安全风险公告栏，检 查作业安全风险比较图、岗位安全风险告知卡
E.参与施工单位隐患排査治理，定期检查隐患排查治理台账的建立和记录情况。
答案：A,B
解析：
1.基本要求
(1)双重预防机制是以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防工作机制。
(2)监理机构应督促并参与施工单位双重预防机制建设,在施工安全风险评估报告的基础上，开展风险分级管控;在重大风险管控的基础上，开展隐患排查治理，提升安全生产整体预 控能力,夯实遏制安全事故的基础。
2.监理工作内容
(1)监理机构应督促施工单位开展安全风险辨识，在安全风险辨识的基础上,开在安全风险评估，编制施工安全风险评估报告’落实安全风险分级管控措施;开展事故隐患排查治理，落实事故隐患排查治理和防控责任制度，改进安全生产工作。
(2)监理机构应审査施工单位报送的安全风险评估报告、安全风险清单、重大安全风险管控措施，审查重大安全事故隐患治理方案;检查施工现场安全风险分布图、安全风险公告栏，检 查作业安全风险比较图、岗位安全风险告知卡;参与施工单位隐患排査治理，定期检查隐患排查治理台账的建立和记录情况。
22年监理工程师历年真题解析9辑 第5辑
（ ）负责具体质量管理体系的建立工作。
A.领导班子
B.领导小组
C.职能小组
D.执行小组
答案：A
解析：
考点:“质量管理体系的建立”。质量管理体系的建立与落实涉及工程监理单位所有管理职能部门、现场项目监理机构和每位员工。为确保监理单位质量管理体系建立和实施，应成立工作班子。工作班子一般划分为领导班子、领导小组和职能小组三个层次。第一层次的领导班子由监理单位最高管理者作为负责人，可由其确定管理者代表，负责具体质量管理体系的建立工作。领导班子的主要任务包括：质量管理体系建设的总体规划；制定质量方针和目标；按职能部门进行质量职能的分解。第二层次为领导小组。由监理单位质量部门和技术部门的领导共同牵头，各职能部门领导(或代表)参加。其主要任务是按照质量管理体系建设的总体规划具体组织实施。第三层次为质量管理体系文件编写的职能小组。根据各职能的分工，明确质量管理体系条款的责任单位并确定编写人员。因此，本题的正确答案为A。
某工程由于种种原因导致工程延期，对其处理正确的是（ ）。
A. 由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位无权提出延长工期的申请
B. 若承包单位提出延长工期的申请被通过，应纳于合同工期，作为合同工期的一部分
C. 如果承包单位得到监理工程师批准的工期延期，就要赔偿由于工期延长而支付的误期损失费
D. 若某项工程被批准为工程延期，业主没有必要承担由于工期延长所增加的费用
答案：B
解析：
2020版教材P122
本题考查的是工期拖延方面的内容。如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定，审批工程延期时间。经监理工程师核实批准的工程延期时间，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。即新的合同工期应等于原定的合同工期加上监理工程师批准的工程延期时间。
根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（ ）。
A.物价浮动引起的价格调整
B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件
C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误
D.后续法规调整引起的延误
E.总包施工中受到分包商的干扰
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是索赔管理。选项A只影响价格，与工期无关，只能索赔费用，不能索赔工期；选项E是总包的责任，不能索赔工期。
安全生产考核指标事故类的是（ ）
A.安全生产总目标
B.安全生产管理人员到位率
C.事故起数
D.死亡人数
E.重大事故隐患整改率
答案：C,D
解析：
安全生产考核指标包括以下几类：
①管理类。安全生产总目标、安全生产管理人员到位率、培训教育覆盖率、设备完好率等。
②事故类。事故起数、重伤人数、死亡人数、设备事故率、经济损失等。
③隐患类。重大事故隐患整改率。
我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
答案：A
解析：
2020版教材P19
在国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包商。如FIDIC的《施工合同条件》要求，承包商以承包商和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。住房和城乡建设部发布的《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201应当由发包人投保建筑工程一切险。2007年11月1日国家发展改革委、财政部、建设部等九部委联合发布的《标准施工招标文件》年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，项目监理机构审查施工进度计划时，正确的要求是（ ）。
A.在施工进度计划中应考虑国家法定假日的安排
B.施工进度计划应符合建设单位的资金计划
C.施工人数的安排应最大限度地利用施工空间
D.施工进度计划中应预留工程计量的时间
答案：B
解析：
本题考核的是施工进度计划审查的基本内容。根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013的规定，施工进度计划审查的基本内容：(1)施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；(2)施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批动用或配套动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；(3)施工顺序的安排应符合施工工艺要求；(4)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；(5)施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件(资金、施工图纸、施工场地、物资等)。
【新教材有变动，题目为往年真题，仅供参考】
设计单位的资质包括设计（ ）。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.分包资质
E.专项资质
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是工程设计招标管理。工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质四类，名称一定要记准。
根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( )。
A.担保的方式不同
B.担保的金额不同
C.担保的期限不同
D.担保的作用不同
E.被担保的主体不同
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P89-90
本题考查的是施工合同标准文本。选项A，履约担保和预付款担保都是采用的无条件担保方式。选项E，被担保的主体都是承包人。选项B，预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。选项C，履约担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止；预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。选项D，作用也是不同的，履约担保是担保履行合同义务，预付款担保是担保返还预付款 。
22年监理工程师历年真题解析9辑 第6辑
某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为550元／m3，实际工程量超过估计工程量15％以上时，超过部分单价下调10％，工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为3300m3，则该项工程结算款为（ ）万元。
A.163．4
B.165．0
C.181．5
D.199．7
答案：C
解析：
考点:工程量偏差。该工程的工程量偏差为不足15％，即3300＜3000(1+15％)=3450。故执行原单价，该项工程结算款为3300×550=181．5(万元)。
对于发包人供应的材料设备,( )等工作应当由发包人承担。A到货后,通知清点B参加清点 C清点
对于发包人供应的材料设备，（ ）等工作应当由发包人承担。
Ａ到货后，通知清点Ｂ参加清点
Ｃ清点后负责保管Ｄ支付保管费用
Ｅ如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指()。
A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单
B.承包人依据工程量清单计算出的报价清单
C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的实际费用
答案：C
解析：
本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的“价格清单”，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为()
A、建设单位要求的使用年限
B、设计文件规定的合理使用年限
C、30年
D、50年
答案：B
解析：
在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限.；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年：③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.7
B.15
C.30
D.60
答案：A
解析：
2020版教材P45
事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
工程开工前，应由（ ）组织召开工程设计技术交底会议。
A：设计单位
B：施工单位
C：建设单位
D：监理单位
答案：C
解析：
本题考查的是图纸会审与设计交底。工程开工前，建设单位应组织并主持召开工程设计技术交底会。参见教材P106。
工程设计概算、施工图预算的审查中，如果建设单位有限额设计要求，则应增加审查()。
A.各类取费项目是否符合规定
B.工程量计算是否正确，有无漏算、重算和计算错误
C.工程设计概算和工程施工图预算的编制依据是否准确
D.设计概算和施工图预算是否控制在规定的范围以内
答案：D
解析：
考点:勘察设计阶段服务内容。若建设单位有限额设计要求，则审查设计概算和施工图预算是否控制在规定的范围以内。
下列民用建筑的测量复核主要包括（ ）等。
A.基础施工测量
B.桩基施工测量
C.楼层轴线检测
D.墙体皮数杆检测
E.基础以上的平面与高程控制
答案：A,C,D
解析：
民用建筑的测量复核主要包括建筑定位测量、基础施工测量、墙体皮数杆检测、楼层轴线检测、楼层间高层传递检测等。
22年监理工程师历年真题解析9辑 第7辑
下列属于招标采购阶段合同管理任务的是（）。
A.组织做好合同评审工作
B.制定完善的合同管理制度和实施计划
C.倡导构建合同各方合作共赢机制
D.细化项目参建各相关方的合同界面管理
E.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式
答案：D,E
解析：
招标采购阶段合同管理任务：1、开展建设工程项目招标采购的总体策划；2、根据标准文本编制招标文件和合同条件；3、细化项目参建各相关方的合同界面管理；4、合理选择适合建设工程特点的合同计价方式。
在以下内容中，（ ）属于监理工程师应遵守的职业道德守则。
A.不泄露监理工程各方认为需要保密的事项
B.不以个人名义承揽监理业务
C.不擅自接受建设单位额外的津贴
D.不收受施工单位的任何礼金
E.合理降低监理费
下列关于监理文件档案资料传阅要求的说法中，难确的是()。
A、传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章
B、传阅人阅后应在文件封面上签名，并注明日期
C、传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章
D、传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程监理文件资料管理职责。每位传阅人员传阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期。
根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A、监理单位代表建设单位对施工质量实施监理
B、监理单位发现施工图有差错应要求设计单位修改
C、监理单位将施工单位现场取样的试块送检测单位
D、监理单位组织设计、施工单位进行竣工验收
答案：A
解析：
2020版教材P 39
[考点]《建设工程质量管理条例》，相关内容。工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（ ）请求撤销合同。
A．建设行政主管部门
B．仲裁机构
C．人民法院
D．工程师
E．设计单位
如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（ ）承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
答案：A
解析：
本题考查的是代理关系。项目经理是施工单位的代理人，代理人行为的后果由被代理人施工单位承担。
对于下列纠纷的解决，不适用《合同法》的有（ ）。
A.借款合同
B.劳动合同
C.技术服务合同
D.抚养协议
E.设备租赁合同
答案：B,D
解析：
考核《合同法》主要内容。《合同法》中的合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。《合同法》中合同分为15类，即：买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同，居间合同。选项B适用于《劳动法》；选项D属于《婚姻法》调整范围。参见教材P26。
ISO 质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是( )。
A.管理体系的适时管理
B.管理体系的行为到位
C.管理体系的适中控制
D.管理体系的识别能力
答案：D
解析：
质量管理体系要素管理到位的前提和保证是管理体系的识别能力、鉴别能力和解决能力。过程方法是控制论在质量管理体系中的运用。
22年监理工程师历年真题解析9辑 第8辑
验收建筑工程地基与基础分部工程质量时，应由（ ）参加。
A.施工单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.勘察单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，则该工作()。
A.正常
B.可提前4天完成
C.影响总工期2天
D.影响总工期4天
答案：D
解析：
2020版教材P102
本题考查的是列表比较法。如果某工作尚需作业天数超过其最迟完成时间尚需的天数，那么就会影响总工期，其值为二者之差。工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，说明该工作拖后超过了总时差4天，影响总工期4天。
（2017年真题）法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（ ）
A.依法成立
B.有自己的名称及组织机构
C.有必要的经费
D.有资质证书
E.法定代表人具有执业资格
答案：A,B,C
解析：
法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人，法 律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。
工程监理单位在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法，控制建设工程质量、造价和进度，并履行建设工程安全生产管理的监理职责，协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务，体现了建设工程管理的（ ）。
A.服务性
B.阶段性
C.必要性
D.强制性
答案：A
解析：
工程监理的服务性体现在：工程监理单位的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动。工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权，只能在建设单位授权范围内采用规划、控制协调等方法，控制建设工程质量、造价和进度，并履行建设工程安全生产管理的监理职责，协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务。
质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为()
A、简单随机抽样
B、分层抽样
C、等距抽样
D、多阶段抽样
答案：B
解析：
分层抽样是将总体按某一特性分为若干组，然后在每组内随机抽取样品组成样本的方法。
在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括 ( )
A.土地使用权
B.土地所有权
C.依法被扣押的财产
D.社会团体的教育设施
E.正在建造的航空器
答案：B,C,D
解析：
下列财产不得抵押：土地所有权；耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；所有权、使用权不明或者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。
工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》，属于工程监理企业经营活动准则中（ ）的内容。
A.守法
B.诚信
C.公平
D.科学
答案：A
解析：
考点:工程监理企业经营活动准则。守法就是要依法经营，主要体现在：(1)工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动；(2)工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》；(3)工程监理企业应按照建设工程监理合同约定严格履行义务，不得无故或故意违背自己的承诺；(4)工程监理企业在异地承接监理业务，要自觉遵守工程所在地的有关规定，主动向工程所在地建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督管理；(5)遵守有关法律法规规定。
根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（ ）。
A、投标人撤回已提交的投标文件
B、投标人撤销已提交的投标文件
C、投标人拒绝延长投标有效期
D、中标人拒绝订立合同
E、中标人拒绝提交履约保证金
答案：B,D,E
解析：
[考点]接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。@##
22年监理工程师历年真题解析9辑 第9辑
按造价形成划分的建筑安装工程费，下列属于措施项目费的有（ ）。
A.二次搬运费
B.夜间施工增加费
C.总承包服务费
D.已完工程及设备保护费
E.脚手架工程费
答案：A,B,D,E
解析：
考核按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。项目措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括安全文明施工费；夜间施工增加费；二次搬运费；冬雨期施工增加费；已完工程及设备保护费；工程定位复测费；特殊地区施工增加费；大型机械设备进出场及安拆费；脚手架工程费。选项C属于其他项目费。
项目监理机构实施组织协调的常用方法有（ ）。
A.会议协调
B.行政协调
C.交谈协调
D.指令协调
E.书面协调
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是组织协调。项目监理机构可采用以下方法进行组织协调：（1）会议协调法；（2）交谈协调法；（3）书面协调法。
建设工程投资的静态部分包括（ ）。
A.涨价预备费
B.建设期利息
C.建筑安装工程费
D.设备工器具购置费
E.工程建设其他费用
答案：C,D,E
解析：
考点: “建设工程投资”。建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。静态投资部分由建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费组成。动态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。包括涨价预备费和建设期利息。所以，选项C、D、E符合题意。选项A、H均属于建设工程动态投资。因此，本题的正确答案为CDE．
工程监理企业在监理活动中既要维护建设单位利益，又不能损害施工单位合法权益，并依据合同公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议。因此工程监理企业要做到公平，就需要做到（ ）。
A.建立健全合同管理制度
B.要坚持实事求是
C.要熟悉建设工程合同有关条款
D.要提高专业技术能力
E.要具有良好的职业道德
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是工程监理企业经营活动准则。公平，是指工程监理企业在监理活动中既要维护建设单位利益，又不能损害施工单位合法权益。工程监理企业要做到公平，必须做到以下几点：（1）要具有良好的职业道德；（2）要坚持实事求是；（3）要熟悉建设工程合同有关条款；（4）要提高专业技术能力；（5）要提高综合分析判断问题的能力。
下列选项中，不属于基本预备费的计算基数的是（）
A.设备及工器具购置费
B.建筑安装工程费
C.建设期贷款利息
D.工程建设其他费
答案：C
解析：
2020版教材P35-36
基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费)×基本预备费率。
混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，对100mm×100mm×100mm试件的尺寸换算系数为（）。
A.1.05
B.1.00
C.0.95
D.0.90
答案：C
解析：
2020版教材P79-87
混凝土强度等级＜C60 时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mmx 200mmx 200mm 的试件为1.05，对100mmx 100mmx 100mm 的试件为0.95。当混凝土强度等级≥C60 时，宜采用标准试件；如使用非标准试件时，尺寸换算系数应试验确定。
关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（ ） 。
A.自由时差为零，总时差必定为零
B.总时差为零，自由时差必定为零
C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差
D.在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差
答案：A
解析：
本题考查的是网络计划时间参数的概念。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。
下列关于定金的说法中，正确的是（ ）。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还部分定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金和定金条款
答案：A
解析：
考点:法律。选项B错误，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；选项C错误，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；选项D错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
