监理工程师历年真题解析7节 第1节
以下对索赔的表述中，错误的是（ ）
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告
C.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
D.索赔依据应在合同中有明确根据
E.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
答案：B,C,D
解析：
选项D，无需在合同中有明确的根据；选项C，承包人可以不接受监埋人的索赔处理结果，按照合同争议解决；选项B，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书。
某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（ ）的原则要求。
A.坚持质量第一
B.坚持科学的职业道德规范
C.坚持质量标准
D.坚持预防为主
答案：D
解析：
工程质量控制的原则包括以下内容：①坚持质量第一的原则；②坚持以人为核心的原则；③坚持以预防为主的原则；④坚持质量标准的原则；⑤坚持科学、公正、守法的职业道德规范。工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的。所以，要重点做好质量的事先控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。在本题中提交质量控制点明细表并实施质量控制体现的就是坚持预防为主的原则。
项目监理大纲、监理规划、监理实施细则是相互关联的。它们在制定的时间上具有先后顺序。下面顺序正确的是（ ）。
A.监理大纲→监理规划→监理实施细则
B.监理规划→监理大纲→监理实施细则
C.监理规划→监理实施细则→监理大纲
D.监理规划→监理大纲→监理实施细则
答案：A
解析：
考点:“监理大纲、监理规划和监理实施细则三者之间的关系”。建设工程监理工作文件是指监理单位投标时编制的监理大纲、监理合同签订以后编制的监理规划和专业监理工程师编制的监理实施细则。监理大纲、监理规划、监理实施细则是相互关联的，都是建设工程监理工作文件的组成部分，它们之间存在着明显的依据性关系：在编写监理规划时，一定要严格根据监理大纲的有关内容来编写；在制定监理实施细则时，一定要在监理规划的指导下进行。一般来说，监理单位开展监理活动应当编制以上工作文件。它们在制定的时间上具有先后顺序，依次为：监理大纲、监理规划、监理实施细则。因此，本题的正确答案为A。
（ ）的决策是确定建设工程风险事件最佳对策组合的过程。
A.风险识别
B.风险对策的决策
C.风险分析与评价
D.风险对策的实施
答案：B
解析：
考点:“建设工程风险及其管理过程”。建设工程风险管理是一个识别风险、确定和度量风险，并制定、选择和实施风险应对方案的过程。风险管理是对建设工程风险进行管理的一个系统、循环过程。风险管理包括风险识别、风险分析与评价、风险对策的决策、风险对策的实施和风险对策实施的监控五个主要环节。风险对策的决策是确定建设工程风险事件最佳对策组合的过程。一般来说，风险应对策略有以下四种：风险回避、损失控制、风险转移和风险自留。这些风险对策的适用对象各不相同，需要根据风险评价结果，对不同的风险事件选择最适宜的风险对策，从而形成最佳的风险对策组合。因此，本题的正确答案为B。
关于建设工程总目标的分析论证，说法正确的是()。
A 分析建设工程总目标应采用定性分析方法综合论证
B 工程复杂程度可决定三大目标的重要性顺序
C 采用“自上而下层层保证、自下而上层层展开”的形式分解建设工程目标进行分析
D 建设工程三大目标在“质量优、投资少、工期短”之间寻求最佳匹配
答案：D
解析：
2020版教材P 132
本题考核的是分析论证建设工程总目标应遵循的原则。
分析建设工程总目标需要采用定性分析与定量分析相结合的方法综合论证，故选项A错误。
从不同角度将建设工程总目标分解成若干分目标、子目标及可执行目标，从而形成“自上而下层层展开、自下而上层层保证”的目标体系，为建设工程三大目标动态控制奠定基础，故选项C错误。
建设工程三大目标，努力在“质量优、投资省、工期短”之间寻求最佳匹配，故选项D正确。由于每一建设工程的建设背景、复杂程度、 投资方及利益 相关者需求等不同，决定了三大目标的重要性顺序不同。 B错误。
双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（ ）天。
A.3
B.4
C.6
D.10
答案：D
解析：
本题考查的是关键路线法（CPM）。工作的总时差等于该工作完成节点的最迟时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减去其持续时间。即29－14－5=10（天）
（ ）是指建设工程所在地的政治、历史、区情、风俗以及社会、经济的发展情况。
A.社会条件
B.自然条件
C.技术经济条件
D.地质条件
答案：A
解析：
本题考查的是公路工程造价编制的一般步骤和工作内容。 社会条件是指建设工程所在地的政治、 历史、区情、风俗以及社会、经济的发展情况，对此应进行必要的调查了解，它对建设工程的顺利实施有着极其重 要的影响。
施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。
A．承担白天施工噪音扰民的赔偿费用
B．开通施工场地与城乡公共道路的通道
C．因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款
D．施工现场古树名木的保护工作
E．办理施工许可证
监理工程师历年真题解析7节 第2节
下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（ ）。
A.施工过程中，承包人中途毁约
B.施工过程中，承包人任意中断工程
C.施工过程中，承包人按规定施工
D.承包人破产
答案：C
解析：
2020版教材P16-18
本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。因此，本题的正确答案为C。
在扭剪型高强度螺栓连接副预应力的复验中，同批高强度螺栓连接副的最大数量为（ ）套。
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
答案：C
解析：
考点:钢结构工程试验与检测。同批高强度螺栓连接副的最大数量为3000套。
关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示
C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认
答案：B
解析：
1、发包人代表
（1）发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
（3）发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。
（4）发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
（5）发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。
（6）被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。
（7）紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示。
（8）发包人代表应在临时书面指示发出后24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。
（9）更换发包人代表
第一，发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。
第二，发包人收到通知后7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。
根据绘图规划，下列双代号网络图中的绘图错误有()
A、有多余虚工作
B、存在循环回路
C、节点编号有误
D、有多个起点节点
E、从箭线上引出箭线
答案：B,C,D
解析：
在绘制双代号网络图时，一般应遵循以下基本规则：①网络图必须按照已定的逻辑关系绘制。②网络图中严禁出现从一个节点出发，顺箭头方向又回到原出发点的循环回路。如果出现循环回路，会造成逻辑关系混乱，使工作无法按顺序进行。③网络图中的箭线（包括虚箭线）应保持自左向右的方向，不应出现箭头指向左方的水平箭线和箭头偏向左方的斜箭线。④网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线。⑤网络图中严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。⑥严禁在箭线上引入或引出箭线。⑦应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。当交叉不可避免时，可以采用过桥法或指向法处理。⑧网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点。除网络图的起点节点和终点节点外，不允许出现没有外向箭线的节点和没有内向箭线的节点。
工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。
A.决策
B.勘察
C.施工
D.设计
答案：C
解析：
工程建设阶段对质量形成的作用与影响
以下有关资格审查方法的说法，正确的是（ ）。
A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种
B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种
C.如无特殊规定，鼓励招标人采用合格制
D.合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案
E.资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是资格审查的方法。选项A是评标方法，不是资格审查方法。选项E，资格审查文件获取时间不少于5个工作日。
施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来再次检验发现材料不符合设计要求，则()。
A.承包人负责拆除
B.承包人承担拆除发生的费用
C.发包人承担拆除发生的费用
D.延误的工期不予顺延
E.已完成的工程应予计量支付
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是施工质量管理。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担
下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。
A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起
B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起
C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止
D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止
答案：C
解析：
按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的 24 时止。按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日止。
监理工程师历年真题解析7节 第3节
下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是( )。
A.建筑工程专业资质可以设丁级
B.工程设计综合资质只设甲级
C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级
D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级
E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质
答案：C,D
解析：
工程设计综合资质只设甲级。工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质可以设丁级。
我国标准施工合同依据《中华人民共和国合同法》的规定，以不可抗力发生的()来划分不可抗力的后果责任。
A.地点
B.时点
C.位置
D.原因
答案：B
解析：
本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。我国标准施工合同依据《中华人民共和国合同法》的规定，以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。
（ ）负责具体质量管理体系的建立工作。
A.领导班子
B.领导小组
C.职能小组
D.执行小组
答案：A
解析：
本题考查重点是“质量管理体系的建立”。质量管理体系的建立与落实涉及工程监理单位所有管理职能部门、现场项目监理机构和每位员工。为确保监理单位质量管理体系建立和实施，应成立工作班子。工作班子一般划分为领导班子、领导小组和职能小组三个层次。第一层次的领导班子由监理单位最高管理者作为负责人，可由其确定管理者代表，负责具体质量管理体系的建立工作。领导班子的主要任务包括：质量管理体系建设的总体规划；制定质量方针和目标；按职能部门进行质量职能的分解。第二层次为领导小组。由监理单位质量部门和技术部门的领导共同牵头，各职能部门领导(或代表)参加。其主要任务是按照质量管理体系建设的总体规划具体组织实施。第三层次为质量管理体系文件编写的职能小组。根据各职能的分工，明确质量管理体系条款的责任单位并确定编写人员。因此，本题的正确答案为A。
关于美国AIA合同文本说法错误的有()。
A.AIA适用于类似的项目管理类型
B.B系列：业主与建筑师之间的标准合同的文件
C.D系列：建筑师行业内部使用的文件
D.F系列：财务管理报表
E.代理型CM合同承担项目的实施风险
答案：A,E
解析：
AIA针对不同项目管理模式和合同各方关系颁布了多个系列的合同和文件，可供使用者根据需要选择；代理型CM合同不承担项目的实施风险。
下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（ ）。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查
答案：D
解析：
本题考查重点是“设计施工总承包合同管理有关各方的职责”。通用条款中对工程分包做了如下的规定： ①承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；
②分包工作需要征得发包人同意。发包人已同意投标文件中说明的分包，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意；
③承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；
④分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；
⑤发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
因此，本题的正确答案为D。
设备采购招标中，一定运行年限内的费用贴现值计算的费用包括估算寿命期内所需的（ ）。
A.燃料消耗费
B.设备折旧的费用
C.备件及维修费用
D.估算寿命期残值
E.购置贷款的利息费用
答案：A,C,D
解析：
知识点:以设备寿命周期成本为基础的评标价法。这些以贴现值计算的费用包括：（1）估算寿命期内所需的燃料消耗费；（2）估算寿命期内所需备件及维修费用；（3）估算寿命期残值。2020版教材P74。
《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括()
A、依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益
B、推荐选择工程的施工单位
C、选派合格的监理人员及总监理工程师
D、不得泄露与工程有关的保密资料
E、代表委托人与承包人解决合同争议
答案：A,C,D
解析：
B项，选择施工单位是委托人的权利而非监理的义务。E项，当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立身份判断，公正地进行调解，而不是完全代表委托人。
监理规划编写的要求之一是应把握工程项目运行脉搏，为满足这一要求需要做到（ ）。
A、监理规划的内容构成应当力求统一
B、监理规划的内容应当具有可操作性
C、监理规划的内容应随工程进展不断地补充完善
D、监理规划的编制应充分考虑其时效性
答案：C
解析：
[考点]监理规划编写依据和要求。监理规划要把握工程项目运行脉搏，是指其可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善。在工程项目运行过程中，内外因素和条件不可避免地要发生变化，造成工程实际情况偏离计划，往往需要调整计划乃至目标，这就可能造成监理规划在内容上也要进行相应调整。参见教材P121。
监理工程师历年真题解析7节 第4节
有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用，下列关于组织构成因素的表述中，正确的是（ ）。
A.组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递增
B.管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定
C.管理层次是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数
D.管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越小，管理难度越小
答案：B
解析：
组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减。管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数，管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越大，管理难度越大。
承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。
A.承包人可自行调运到其他工地
B.至竣工结束，不得运出工地
C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地
D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地
答案：C
解析：
本题考查的是施工质量管理。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。
道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于（ ）时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌,或按规定设置安全警戒区。
A.50km/h
B.60km/h
C.70km/h
D.40km/h
答案：A
解析：
道路、桥梁检测车在高速公路、一级公路进行检测时，当行进速度低于50km/h时，均应按临时定点或移动修复作业控制区布置，应在检测设备尾部安装发光可变标志牌,或按规定设置安全警戒区。
监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（ ）计算设施使用补偿费。
Ａ补偿金额＝设备在工程上使用的时间×设备原值
Ｂ补偿金额＝设备原值×设备在工程上使用时间×设备折旧率
Ｃ补偿金额＝设备原值×设备折旧率＋管理费
Ｄ补偿金额＝设备在工程上使用的时间占折旧年限比例×设备原值＋管理费
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。
A.工程本身的损害
B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
D.承包方人员伤亡
E.承包人停工损失
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
（ ）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.质量监督机构
答案：B
解析：
本题考查的是工程质量管理主要制度。竣工验收是建设单位组织，并自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有( )。
A.材料供货合同
B.出厂合格证
C.质量检猃报告
D. 质量验收标准
E.性能检测报告
答案：B,C,E
解析：
考点:现场施工准备质量控制。用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件包括出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及施工单位的质量抽检报告等。参见教材P111。
施工图主要审查的内容有（??）。
A.是否符合建设投资要求
B.是否符合工程强制性标准
C.地基基础的安全性
D.主体结构的安全性
E.设计企业和注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应印章和签字
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查重点是“施工图审查的主要内容”。施工图审查的主要内容①是否符合工程建设强制性标准；②地基基础和王体结构的安全性；③是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；④勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字，⑤其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。因此，本题的正确答案为BCDE。
监理工程师历年真题解析7节 第5节
当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，则该端点与检查日期的距离表示工作（ ）。
A.进度超前的时间
B.进度拖后的时间
C.实际少花费的时间
D.实际多花费的时间
答案：B
解析：
对比分析实际进度与计划进度：①如果涂黑的粗线右端落在检查日期左侧，表明实际进度拖后；②如果涂黑的粗线右端落在检查日期右侧，表明实际进度超前；③如果涂黑的粗线右端与检查日期重合，表明实际进度与计划进度一致。
发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。
A.7
B.14
C.28
D.30
答案：C
解析：
2020版教材P78-83
合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察费用结算申请，并提供相关证明材料。发包人应在收到费用结算申请后的28 天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。
某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】1、指出该工程招投标过程中的不妥之处,并说明理由。因招标人原因导致招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。
答案：
解析：
1、该工程招投标过程中的不妥之处如下：（1）“对省内与省外投标人提出了不同的资格要求”不妥。因为根据《招标投标法》等规定,招示人不得违法限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标。招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇,或限制投标人之间的竞争。（2）“投标截止时间与开标时间有所不同”不妥。因为按《招标投标法》规定,开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。（3）“由市招标办主持开标”不妥。因为按《招标投标法》规定,公开开标应由招标人或其代里人主持。（4）“乙单位提交投标保证金迟于规定时间”不妥。因为投标保证金是投标文件的组成部分,应在投标截止日前提交。对因招标人原因导致招标失败造成投标单位损失不予补偿。因为招标对投标人不具有合同意义上的约束力,不能保证投标人中标。
下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（ ）。
A.极差
B.均值
C.标准偏差
D.变异系数
E.样本中位数
答案：B,E
解析：
本题考查的是常用的质量分析方法。用来描述数据集中趋势的是均值、样本中位数
监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。
A、质量计划
B、质量文件
C、质量信息
D、质量手册
答案：B
解析：
供货厂方应向需方（订货方）提供质量文件，用以表明其提供的货物能够完全达到需方提出的质量要求。此外，质量文件也是承包单位（当承包单位负责采购时）将来在工程竣工时应提供的竣工文件的一个组成部分，用以证明工程项目所用的材料或构配件等的质量符合要求。
设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（ ）。
A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计
B.由原设计合同承包人完成设计修改
C.发包人经审批机关批准后，自行修改
D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批
答案：D
解析：
本题考查的是设计合同履行管理。修改设计的程序是先报批，再修改，再报批。由原设计单位设计。
美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括()。
A.现代化模式
B.NEC模式
C.CM模式
D.设计—建造模式
E.集成化管理模式
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是美国AIA合同文本。美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括传统模式、CM模式、设计—建造模式和集成化管理模式。
建设单位安全生产管理制度是安全生产工作的行为准则，制度应明确项目安全生产各阶段管理的内容、程序与职责分工等。内部管理包括（ ）。
A.安全生产责任制及考核制度
B.安全事故隐患排查治理制度
C.施工安全风险评估管理制度
D.安全生产教育培训制度
E.生产安全事故报告制度
答案：A,D
解析：
本题考查的是安全生产责任体系。
监理工程师历年真题解析7节 第6节
按建设工程特点的不同，定额可分为()等。
A、行业定额和企业定额
B、人工消耗定额和材料消耗定额
C、建筑工程定额和安装工程定额
D、预算定额和概算定额
答案：C
解析：
本题考查的是定额的分类。按照建设工程特点不同，定额可分为：建筑工程定额、安装工程定额、铁路工程定额、公路工程定额、水利工程定额等。A选项是按照定额的使用范围分类的；B选项是按照反映的物质消耗的内容分类的；D选项是按照建设程序分类的。
根据《合同法》，关于委托合同中委托人权利义务的说法，正确的有（ ）。
A.委托人应当预付处理委托事务的费用
B.对无偿委托合同，受托人过失给委托人造成损失的，委托人不应要求赔偿
C.受托人超越权限给委托人造成损失的，应当向委托人赔偿损失
D.委托人不经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务
E.经同意的转委托，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P 35
委托人的主要权利和义务：①委托人应当预付处理委托事务的费用。②有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。③受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。因不可归责于受托人的事委托合同解除或者委托事务不能完成的，委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人有约定的，按照其约定。
下列关于合格制特点的描述中不正确的是( )。
A.参加投标的人数较少
B.有利于招标人在较宽的范围内择优选择中标人
C.竞争激烈可以获得较低的中标价格
D.评标费用高、时间长
答案：A
解析：
2020版教材P52-54
合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案;但可能会出现人数多，增加招标成本。
根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。
A、指示承包商修复缺陷后再进行检验
B、经业主同意折价接收工程并签发接收证书
C、建议业主解除施工合同
D、颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限
答案：D
解析：
本题考查的是未通过重新检验的处理方法。当整个工程或某区段未能通过按重新检验条款规定所进行的重复竣工检验时，工程师应有权选择以下任何一种处理方法：(1)指示进行一次重复的竣工检验。(2)如果由于该工程缺陷致使建设单位基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段（视情况而定），在此情况下，建设单位有权获得承包商的赔偿。包括：建设单位为整个工程或该部分工程（视情况而定）所支付的全部费用以及融资费用；拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用。
某项目投资中，建筑安装工程费用为560万元，设备及工、器具购置费为330万元，工程建设其他费用为110万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元，则静态投资为（ ）万元。
A. 1000
B. 1100
C. 1155
D. 1214
答案：B
解析：
2020版教材P1
本题考查的是建设投资静态投资部分的费用组成。静态投资=560+330+110+100=1100（万元）。
下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法中，正确的是()。
A.解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务
B.部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务
C.监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料
D.并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务
答案：D
解析：
2020教材P120-124
监理工程师对施工进度计划的审查或批准，并不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务。对监理工程师来讲，其审查施工进度计划的主要目的是为了防止承包单位计划不当，以及为承包单位保证实现合同规定的进度目标提供帮助。如果强制地干预承包单位的进度安排，或支配施工中所需要劳动力、设备和材料，将是一种错误行为。
由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.甲某
D.乙某
答案：B
解析：
2020版教材P107-108
本题考查的是施工安全管理。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
根据《建设工程监理规范》，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()。
A.工程质量评估报告
B.施工组织设计
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
答案：B
解析：
2020教材P124-125
《建设工程监理规范》 GB/T 50319-2013 规定了监理实施细则编写的依据:
(1) 已批准的建设工程监理规划;
(2) 与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;
(3) 施工组织设计、(专项)施工方案。
监理工程师历年真题解析7节 第7节
某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（ ）。
A.不予计量
B.予以计量
C.计量一半
D.由业主与施工单位协商处理
答案：A
解析：
本题考查的是工程计量的依据。承包商应按图施工，工程师应按图计量。对于超过图纸且对业主有利的部分，工程师不予计量；对于超过图纸又对业主不利时，可认定为质量不合格。
工程进度控制的技术措施有( )
A.落实进度控制的责任
B.建立进度控制协调制度
C.建立多级网络计划体系
D.对工期提前者实行奖励
E.监控施工单位的实施作业计划
答案：C,E
解析：
工程进度控制的技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。A、B项属于组织措施；D项属于经济措施。
注册监理工程师变更注册不需要提交的材料是（ ）。
A.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料
B.申请人变更注册申请表
C.申请人的工作调动证明
D.申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件
答案：A
解析：
考点:“监理工程师注册”。在注册有效期内，注册监理工程师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定的程序办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。变更注册需要提交下列材料：①申请人变更注册申请表；②申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件；③申请人的工作调动证明(与原聘用单位解除聘用劳动合同或者聘用劳动合同到期的证明文件、退休人员的退休证明)。因此，本题的正确答案为A。
因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当（ ）。
A．重新申请领取施工许可证
B．向发证机关申请延期施工许可证
C．报发证机关核验施工许可证
D．重新办理开工报告的批准手续
用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为（ ）。
A.极差
B.标准偏差
C.中位数
D.变异系数
答案：A
解析：
本题考核的是描述数据离散趋势的特征值。极差是数据中最大值与最小值之差，是用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值。
设计招标的特点主要表现在( )方面。A开标时仅公布报价金额 B在投标书内写明实施计划 C按
设计招标的特点主要表现在（ ）方面。
Ａ开标时仅公布报价金额
Ｂ在投标书内写明实施计划
Ｃ按照工程量清单中的规定工程量填报单价
Ｄ评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性
Ｅ要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案
工程监理企业应当按照( )等资质条件申请资质。A注册资本B专业技术人员数量C监理业绩D企业
工程监理企业应当按照（ ）等资质条件申请资质。
Ａ注册资本Ｂ专业技术人员数量
Ｃ监理业绩Ｄ企业负责人和技术负责人数量
Ｅ企业负责人和技术负责人所具备的条件
工程建设参与各方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，并承担()。
A.行政责任
B.刑事责任
C.经济责任
D.法律责任
E.违约责任
答案：C,D
解析：
2020版教材P5-6
工程建设参与方，包括工程勘察设计单位、工程施工承包单位、材料设备供应单位，以及工程咨询、工程监理、招标代理、造价咨询单位等工程服务机构。他们的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，并承担相应的经济和法律责任。
