22年监理工程师考试试题及答案7节 第1节
根据《建设工程监理规范》，监理工作总结应包括的内容有()。
A.项目监理目标
B.项目监理工作内容
C.项目监理机构
D.监理工作成效
E.监理工作程序
答案：C,D
解析：
⒌监理工作总结
当监理工作结束时，项目监理机构应向建设单位和工程监理单位提交监理工作总结。监理工作总结由总监理工程师组织项目监理机构监理人员编写，由总监理工程师审核签字，并加盖工程监理单位公章后报建设单位。
监理工作总结应包括：⑴工程概况;⑵项目监理机构;⑶建设工程监理合同履行情况;⑷监理工作成效;
⑸监理工作中发现的问题及其处理情况;⑹说明与建议。
被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定
答案：C
解析：
如果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权；如果物保由第三人提供，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。
某商品混凝土承包人的报价、基准价等信息如下表。实际购买价格为：C20：327元/ m3; C25：335元/ m3; C30：345元/ m3;按清单规范调整材料单价应为多少？
答案：
解析：
1、C20：投标单价低于基准价，按基准价为基数计算价格上涨系数：327/310-1=5.45%;
已超过投标时约定的风险系数，应予调整，以基准价格为基数调整超过风险系数部分（5.45-5）%，计算过程：308+310*（5.45-5）%=308+310*0.45%=308+1.495=309.50元
2、C25：投标单价高于基准价，按照投标单价为基数计算价格上涨系数：335/325-1=3.08%.
没有超过投标时约定的风险系数，不予调整。
3、C30：投标价等于基准价，按照基准价计算价格上涨系数：345/340-1=1.39%;
没有超过投标时约定的风险系数，不予调整。
“影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷”的质量事故，是认定（ ）的一个条件。
A.一般质量事故
B.严重质量事故
C.一级重大质量事故
D.四级重大质量事故
某分部分项工程具有4项功能，总目标成本为200000元，各功能的实际成本以及采用强制确定法得到的功能重要性系数等，见下表。根据计算，应优先选择（ ）分部分项工程为价值工程对象。
A、F1
B、F2
C、F3
D、F4
答案：B
解析：
本题考查的是价值工程的应用。首先，根据功能重要程度，分配目标成本（其结果列于下表）；然后，结合下表利用功能成本法，计算各项功能的价值系数。
利用式3－31计算，得出四项功能的价值系数依次为V＝0.90、0.67、0.80和0.83。于是，应选择F2（价值系数最低）为改进对象。顺便说明，在此题的背景下，利用成本降低期望值进行选择，难以做出精准判断。参见教材P61～62。
合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。
A.书面交底
B.电子数据交底
C.视听资料交底
D.口头交底
答案：A
解析：
考核合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和口头的形式实施，书面交底的应签署确认书。参见教材P4。
建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（ ）。
A、取最大值→错位相减→累加数列
B、错位相减→累加数列→取最大值
C、累加数列→错位相减→取最大值
D、累加数列→取最大值→错位相减
答案：C
解析：
本题考查的是流水步距的确定。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的，故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确，便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。参见教材P31。
(2015年真题)下列工作中，属于建设准备工作的有（ ）
A.准备必要的施工图纸
B.办理施工许可手续
C.组建生产管理机构
D.办理工程质量监督手续
E.审查施工图设计文件
答案：A,B,D
解析：
C属于生产准备内容，E属于勘察设计阶段的内容。
22年监理工程师考试试题及答案7节 第2节
某分项工程实物工程量为22 000m3，该分项工程人工产量定额为55m3／工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为( )天。
A．10
B．20
C．40
D．55
我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于（ ）。
A.法律
B.行政规章
C.行政法规
D.部门规章
答案：C
解析：
考点:行政法规。《建设工程质量管理条例》属于行政法规。
监理公司取得法人资格的时间为（ ）日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
答案：C
解析：
本题考查的是合同法律关系的构成。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
.某投资方案建设期为 1 年，第 1 年年初投资 8000 万元，第 2 年年初开始盈利，第 2~5 年，每年年末净收益为3000 万元，净残值为零。若基准率为 10%，则该投资方案的财务净现值和静态投资回收期分别为（ ）。
A.1510 万年和 3.67 年
B.1510 万年和 2.67 年
C.645 万年和 2.67 年
D.645 万年和 3.67 年
(2014年)在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（ ）。
A.地下埋藏文物的处理
B.施工承发包模式的选择
C.设计合同的计价方式
D.设计各专业之间的协调配合程度
答案：D
解析：
本题考查的是影响设计进度的因素。影响设计进度的因素包括：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审批时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。
下列关于资格预审和资格后审去别的说法中，正确的是（）。
A.不能同时使用
B.审査的时间是不同
C.审査的内容不一致
D.资格预审适合于技术难度较大的项目
E.资格后审多用于邀请招标
答案：A,B,D,E
解析：
考核标准资格预审文件的组成。资格预审和资格后审不同时使用，二者审査的时间是不同的，审査的内容是一致的。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目；资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。参见教材P50。
下列直方图中，已出现不合格品，必须采取措施进行调整的是（）。（T表示质量标准要求界限；B表示实际质量特性分布范围）
A.（a）
B.（b）
C.（c）
D.（d）
答案：B
解析：
考核工程质量统计分析方法。图（b）质量分布范围完全超出了质量标准上、下界限，散差太大，产生许多废品，说明过程能力不足，应提高过程能力。参见教材P75。
合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有（ ）。
A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉
C.合同中未约定履行的顺序
D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务
E.对方的对价给付是可能履行的义务
答案：C,D,E
解析：
合同履行中的抗辩权包括：①同时履行抗辨权；②后履行抗辩权；③先履行抗辩权。其中，同时履行抗辩权的适用条件包括：①由同一双务合同产生互负的对价给付债务；②合同中未约定履行的顺序；③对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务；④对方的对价给付是可能履行的义务。
22年监理工程师考试试题及答案7节 第3节
工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（ ）。
A.按份责任
B.共同责任
C.连带责任
D.均等责任
答案：C
解析：
知识点:民事责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。2020版教材P12。
下列有关引进技术和进口设备其他费的表述，正确的是（ ）。
A、出国人员费用包括派出人员进行设备检测的差旅、生活费
B、国外工程技术人员来华费用不包括技术服务费、外国技术人员的在华工资
C、技术引进费包括专利费但不包括专有技术费
D、担保费是指国外金融机构为买方出具保函的担保费
答案：A
解析：
本题考查的是工程建设其他费用。选项B，国外工程技术人员来华费用包括技术服务费、外国技术人员的在华工资；选项C，技术引进费包括专利费、专有技术费；选项D，担保费是指国内金融机构为买方出具保函的担保费。参见教材P33。
当存在工程未完全完工但部分工程投产的情况时，应注意施工和运行部分工程的交叉问题，避免互相干扰，影响（ ）。
A.工期
B.工程施工
C.费用控制
D.管理难度
E.运行安全
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是发包人控制性进度计划的编制。发包人安排进度计划时，当存在工程未完全完工但部分工程投产的情况时，应注意施工和运行部分工程的交叉问题，避免互相干扰，影响工期、工程施工和运行安全。
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。
A、3
B、5
C、7
D、10
答案：B
解析：
[考点]申请人须知。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
(2016年)工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（ ）的关键工作。
A.缩短时间对质量和安全影响不大
B.工程变更程序相对简单
C.资源消耗比较均衡
D.直接成本最小
答案：A
解析：
本题考查的是工期优化。选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素：（1）缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；（2）有充足备用资源的工作；（3）缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。
监理工程师可使用指令文件及一般管理文书，控制承包单位的施工质量管理行为。下列文件中，属指令文件的是()
A、监理工程师通知
B、监理工程师函
C、施工例会纪要
D、协调事项备忘录
答案：A
解析：
指令文件是监理工程师运用指令控制权的具体形式。所谓指令文件是表达监理工程师对施工承包单位提出指示或命令的书面文件，属要求强制性执行的文件。监理工程师的各项指令都应是书面的或有文件记载方为有效，并作为技术文件资料存档。指令文件一般均以监理工程师通知的方式下达。
所有的合同的订立都必须经过( )。A要约引诱B要约 C承诺D批准 E公证
所有的合同的订立都必须经过（ ）。
Ａ要约引诱Ｂ要约
Ｃ承诺Ｄ批准
Ｅ公证
22年监理工程师考试试题及答案7节 第4节
(2016年真题)根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在订立合同时明确的内容有（ ）
A．发包人提交施工图审查的时间
B．承包人的设计范围
C．承包人提交设计文件的期限
D．承包人提交设计文件的数量
E．监理人签发图纸修改的期限
答案：B,C,D,E
解析：
二、订立合同时需要明确的内容
（一）施工现场范围和施工临时占地
发包人应明确说明施工现场永久工程的占地范围并提供征地图纸，以及属于发包人施工前期配合义务的有关事项，如从现场外部接至现场的施工用水、用电、用气的位置等，以便承包人进行合理的施工组织。
项目施工如果需要临时用地（招标文件中已说明或承包人投标书内提出要求） ，也需明确占地范围和临时用地移交承包人的时间。
（二）发包人提供图纸的期限和数量
标准施工合同适用于发包人提供设计图纸，承包人负责施工的建设项目（图纸一般由甲方提供）。
如果承包人有专利技术且有相应的设计资质，可能约定由承包人完成部分施工图设计。此时也应明确承包人的设计范围，提交设计文件的期限、数量，监理人签发图纸修改的期限等。
在NEC 合同文本中，目标合同（ ）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定
C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同
答案：B
解析：
目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。
施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。
A.施工企业法定代表人
B.拟派项目经理
C.施工项目部
D.施工企业
答案：D
解析：
考核代理关系。项目经理为施工企业的代理人，代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。参见教材P9。
对于机械类部件，质量控制点应设置在（ ）。
A.放样、切割下料尺寸、坡口焊接、部件组装、变形校正、油漆、无损探伤等工序及工艺过程
B.调直处理、机械加工精度、组装等工序及工艺过程
C.元件、组件、部件组装前的检查、组装过程、仪表安装、线路布线、空载和负荷试验等
D.无损探伤、调直处理、变形校正等工序及工艺过程
答案：B
解析：
考点:设备制造的质量控制方式。质量控制点应设置在对设备制造质量有明显影响的特殊或关键工序处，或针对设备的主要、关键部件、加工制造的薄弱环节及易产生质量缺陷的工艺过程。机械部件类：质量控制点应设置在调直处理、机械加工精度、组装等工序及工艺工程。
在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，次要因素对应的累计频率区间为( )。
A.70%~80%
B.80%~90%
C.80%~100%
D.90%~100%
答案：B
解析：
实际应用中，通常按累计频率划分为（0%~80%）、（80%~90% )、（90%~100%）三部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。A类为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。
根据9 部委于2007 年颁发的《标准施工招标资格预审文件》，标准资格预审文件的组成包括（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.评标办法
D.资格审查办法
E.工程量清单
某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（ ）中。
A．建设工程委托监理合同
B．中标函
C．建设工程委托监理合同标准条件
D．建设工程委托监理合同专用条件
下列有关网络计划时间参数说法正确的有（ ）。
A.计划工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期
B.最早开始时间是其所有紧前工作全完成后，本工作开始的最早时刻
C.总时差指不影响总工期前提下，本工作可利用的机动时间
D.对同一项工作而言，自由时差不会超过总时差
E.总时差为0时，自由时差不一定为0
答案：B,C,D
解析：
本题考查重点是“网络计划时间参数”。计划工期是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期。所以，选项A的叙述是不正确的。工作的最早开始时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。所以，选项B的叙述是正确的。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。所以，选项C的叙述是正确的。对同一项工作而言，自由时差不舍超过总时差。所以，选项D的叙述是正确的。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。所以，选项E的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为BCD。
22年监理工程师考试试题及答案7节 第5节
依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.30
答案：B
解析：
《招标投标法》第四十七条规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
为组织流水施工而进行施工段的划分，同一专业队在各施工段上的劳动力应大致相等，相差幅度不宜超过（ ）。
A.1%～5%
B.5%～10%
C.10%～15%
D.15%～20%
答案：C
解析：
本题考查的是流水施工参数。同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10%～15%。
下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单
答案：C
解析：
《标准施工招标文件》合同附件格式包括合同协议书、预付款担保、履约担保。
(2014年)根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），属于各方主体通用表的有（ ）。
A.工作联系单
B.工程变更单
C.索赔意向通知书
D.报验、报审表
E.工程开工报审表
答案：A,B,C
解析：
监理通用表包括工作联系单、工程变更单、索赔意向通知书。选项DE属于施工单位报审、报验用表。
按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（ ）事故。
A.一般
B.严重
C.重大
D.特别重大
答案：C
解析：
凡具备下列条件之一者为重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；题中所述造成直接经济损失6000万元，属于重大事故范畴，所以选C。
依据《建设工程监理规范》，项目监理机构批准工程延期时，应依据施工进度滞后（ ）等条件。
A.是否具有持续性
B.是否涉及费用
C.影响到施工合同约定的工期
D.对建设单位的影响程度
答案：C
解析：
考点:“建设工程监理规范——工程延期及工期延误”。《建设工程监理规范》第6．5．4条规定，项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件：①施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；②因非施工单位原因造成施工进度滞后；③施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。根据第③点可知，选项C符合题意。因此，本题的正确答案为C。
公路工程满足使用目的的各种性能，这体现了公路工程质量的（ ）。
A.使用性能
B.耐久性能
C.安全性能
D.环境保护
答案：A
解析：
本题考查的是工程质量的概念。公路工程质量包括使用性能、耐久性能、安全性能、环境保护。
某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目，并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料，施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场，遭到材料供应商的拒绝，两天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备供应商由于进行设备调试，在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位，恰好此时该设备的价格下降，施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款，设备供应商则要求按原价执行，双方为此产生了争议。事件3：施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到，施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终止。事件4：施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量，从而减少分包单位的合同价格，为施工单位创造更高的利润。
【问题】4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议是否属于合同争议？请说明合同争议处理的方式有哪几种？
答案：
解析：
4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议属于合同争议。合同争议处理的方式有：（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。
22年监理工程师考试试题及答案7节 第6节
建设工程材料设备采购合同具有（ ）的一般特点。
A.买卖合同
B.无偿合同
C.实践性合同
D.单务合同
答案：A
解析：
考点:“建设工程材料设备采购合同的概念”。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。因此，本题的正确答案为A。
在排列图中，左侧的纵坐标表示（ ）。
A.频数
B.累计频数
C.累计频率
D.累计件数
答案：A
解析：
考点:工程质量统计分析方法。在排列图中，左侧的纵坐标表示频数，右侧纵坐标表示累计频率，横坐标表示影响质量的各个因素或项目。
设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
答案：A
解析：
知识点:订立合同时需要明确的内容。对于发包人承担风险的情况，承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人收到通知后应当及时发出指示。指示构成变更的，按变更条款执行。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。2020版教材P133。
工程项目质量控制系统与质量管理系统的不同点包括( )。
A.建立的目的
B.服务的范围
C.建立的方式
D.作用的时效
E.控制的目标
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P42-46
工程项目质量控制系统是面向对象而建立的质量控制工作体系，与质量管理体系相比，有如下不同点：1、建立的对象不同；2、服务的范围不同；3、控制的目标不同；4、作用的时效不同；5、评价的方式不同。
某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%，则每年均等的净收益至少应为()万元。
A、7.893
B、8.849
C、9.056
D、9.654
答案：B
解析：
A=P(A/P，12%，lO)=50*(A/P，12%，10)=8.849（万元）。
“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的( )。
A. 有效性和效率 B. 科学性
C. 管理水平 D. 创造价值能力
答案：A
解析：
持续改进是指为改善产品的特征及特性和（或）提髙用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，它包括：①确定、测量和分析现状；②建立改进目标；③寻找可能的解决办法；④评价这些解决办法；⑤实施选定的解决办法；⑥测量、验证和分析实施的结果；⑦将更改纳入文件。
某工程双代号时标网络计划如图3-42所示，其中工作C的总时差为（ ）周。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案：A
解析：
2020版教材P62
本题考查的是时标网络计划中时间参数的计算。工作的总时差等于该工作完成节点的最迟时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间。
在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有()。
A.关键工作两端的节点必为关键节点
B.关键工作的总时差和自由时差均等于零
C.关键工作紧前工作必然也是关键工作
D.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作
E.关键工作只能在关键线路上
答案：A,B,D
解析：
考点:双代号网络计划时间参数的计算。选项C错误，关键工作可能有多个紧前工作，故其紧前工作不一定均是关键工作；选项E错误，关键工作不仅组成关键线路，也可能是非关键线路上的工作。
22年监理工程师考试试题及答案7节 第7节
在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有()。
A.采用多种货币组合的方式付款
B.全面审查可使用的资金情况
C.准备保险索赔依据
D.控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害
E.确定保险索赔的额度
答案：B,C,E
解析：
考点:建设工程风险管理。应急计划应包括的内容有：调整整个建设工程实施进度计划、材料与设备的采购计划、供应计划；全面审查可使用的资金情况；准备保险索赔依据；确定保险索赔的额度；起草保险索赔报告；必要时需调整筹资计划等。
建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的资料不包括（）
A.工程竣工验收备案表
B.工程竣工验收报告
C.施工单位签署的工程质量保修书
D.竣工图
答案：D
解析：
建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件： 1、工程竣工验收备案表；
2、工程竣工验收报告；
3、法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；
4、施工单位签署的工程质量保修书；
5、法规、规章规定必须提供的其他文件。
根据《招标投标法实施条例》，可以不进行招标的情形有()。
A.技术复杂、有特殊要求或者自然环境限制的工程
B.需要采用不可替代的专利或者专有技术的工程
C.采用招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的工程
D.采购人依法能够自行建设的工程
E.因功能配套要求需要向原中标人采购的工程
答案：B,D,E
解析：
2)可以不招标的项目。除《招标投标法》规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：
①需要采用不可替代的专利或者专有技术；
②采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
⑤国家规定的其他特殊情形。
当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()
A、临时延期申请
B、延期意向通知
C、原始进度计划
D、详细申述报告
E、工程变更指令
答案：B,D
解析：
当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师（即工程延期意向通知），以便于监理工程师尽早了解所发生的事件，及时做出一些减少延期损失的决定。随后，承包单位应在合同规定的有效期内向监理工程师提交详细的申述报告。
专业监理工程师应会同相关单位及人员对合同约定的进场设备进行开箱检查，检查其是否符合（ ）的要求。
A.建设单位
B.设计文件
C.订货合同
D.安装单位
E.相关规范
设计施工总承包合同的（ ），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。
A.价格清单
B.工程量清单
C.合同协议书
D.承包人建议书
答案：A
解析：
2020版教材P121-123
设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。
钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法有()
A、抗压试验
B、拉伸试验
C、抗剪试验
D、弯曲试验
E、型式检验
答案：B,C,D
解析：
钢筋焊接接头外观质量检查合格后，方可进行力学性能试验。钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法包括拉伸试验、抗剪试验和弯曲试验三种：对于冷拔低碳钢丝电阻点焊和钢筋闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件埋弧压力焊的焊接接头需要进行常温静力拉伸试验；对于钢筋冷拔低碳钢丝电阻点焊骨架和网片焊点需要进行常温抗剪试验；对于钢筋闪光对焊接头需要进行常温弯曲-验。
建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中，由于该施工合同对工程质量约定不明确，致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题：
【问题】3.合同履行过程中双方当事人产生的合同争议应如何处理？
答案：
解析：
3.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。
