监理工程师考试真题及详解5节 第1节
某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（）
A.第4周末检查时工作B拖后1周，影响工期1周
B.第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周
C.第10周末检查时工作I提前1周，工期提前1周
D.第10周末检查时工作G拖后1周，影响工期1周
E.第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期
答案：B,E
解析：
2020版教材P100-102
选项A，第4周末检查时工作B拖后2周，影响工期1周；
选项C，第10周末检查时工作I 提前1周，但不影响工期；
选项D，第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期。
根据《建筑法》，关于建设工程监理实施依据包括（ ）。
A.工程建设标准
B.评估报告
C.合同
D.法律法规
E.勘察设计文件
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是建设工程监理涵义及性质。建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同。
根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足()的需要。
A、编制招标文件
B、控制工程概算
C、编制施工图设计
D、订购主设备
E、制作非标准部件
答案：A,C,D
解析：
初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。
在工程项目施工图设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括（ ）。
A.图纸的规范性
B.建筑造型与立面设计
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
答案：A,B,E
解析：
施工图审核的主要内容包括：①图纸的规范性；②建筑造型与立面设计；③平面设计；④空间设计；⑤装修设计；⑥结构设计；⑦工艺流程设计；⑧设备设计；⑨水、电、自控等设计；⑩城规、环境、消防、卫生等要求满足情况；eq \o\ac(○,11)11各专业设计的协调一致情况；eq \o\ac(○,12)12施工可行性等。
施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（ ）。
A.分层抽样
B.等距抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
答案：A
解析：
考点: “随机抽样检验方法”。随机抽样检验方法有：简单随机抽样、分层抽样、等距抽样、整群抽样和多阶段抽样。其中，分层抽样又称分类或分组抽样，是将总体按与研究目的有关的某一特性分为若干组，然后在每组内随机抽取样品组成样本的方法。由于对每组都有抽取，样品在总体中分布均匀，更具代表性，特别适用于单体比较复杂的情况。因此，本题的正确答案为A。
根据《招标投标法》，下列关于联合体投标的表述中，错误的是（ ）。
A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
B.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力
C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任
D.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争
答案：A
解析：
考核《招标投标法》主要内容。选项A错误，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为()年。
A、1
B、2
C、3
D、5
答案：D
解析：
本题考查的是《民用建筑节能条例》。在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为5年。（本知识点新教材已经删除）
履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。
A.5％
B.10％
C.20％
D.30％
答案：B
解析：
本题考查的是保证在建设过程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10％；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10％；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30％。
施工单位安排某工程的基坑挖土工作为：用两台正向铲挖土机挖土,并配备相应的汽车配套运土。挖土工程量共12000m3。挖土速度平均每天300m3,工期40天。监理工程师确认了施工单位的这一土方工程计划,并据此绘制了土方工程量累计曲线,见图6-1。从挖土工作开工起,现场监理人员根据施工日报,每5天汇总一次实际完成的土方量,前半个月的统计数据如表6-1所示。面对半个月的挖土进展情况,监理工程师要求施工单位分析产生进度偏差原因。2天后,施工单位对进度拖延的原因作了说明,并附有现场质量管理小组进行的因果分析和排列图,见图6—2。（二）运土汽车途中常受阻,配置数量不够；（三）土方分包单位将合同转让,总包单位不知道,进场的施工队对进度计划目标不了解；（四）其他原因；（五）挖土顺序不合理。
【问题】6、从图6-2中的原因（三）得知,挖土施工被转包。此时,总监理工程师应如何处理?
答案：
解析：
6、总监理工程师应下令停工,要求施工单位整改或调换有关施工人员,并及时向业主报告。
监理工程师考试真题及详解5节 第2节
某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为（ ）。
A．10月10日
B．10月13日
C．10月20日
D．10月30日
以下各项中，不需要在招标公告中载明的内容是（ ）。
A.招标人的名称和地址
B.招标项目的性质、数量实施地点和时间
C.获取招标文件的办法
D.招标项目的技术要求
答案：D
解析：
考点:法律。招标公告或投标邀请书应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（ ）
A.合格证
B.检验报告
C.进口商检证明文件
D.材料复试报告
答案：C
解析：
对于进口材料，构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同建设单位、施工单位、供货单位等相关单位有关人员按合同约定进行联合检查验收。
建设工程项目材料采购招标对采用最低评标价法需要考虑（ ）因素。
A.投标价
B.付款条件
C.产品性能
D.寿命残值
E.燃料消耗费
答案：A,B,C
解析：
在投标价之外还需考虑的因素通常包括运输费用、交货期、付款条件、零配件、售后服务、产品性能、生产能力等。
下列属于三大目标控制的组织措施的有（ ）。
A.建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度
B.选择合理的承发包模式和合同计价方式
C.明确各级目标控制人员的任务和职责分工
D.改善建设工程目标控制的工作流程
E.建立建设工程目标控制工作考评机制
答案：A,C,D,E
解析：
考点:“建设工程三大目标控制的任务和措施”。组织措施是其他各类措施的前提和保障，包括：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；建立建设工程目标控制工作考评垫制，加强各单位(部门)之间的沟通协作；加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。因此，本题的正确答案为ACDE。
有资格代理招标的机构应具备的条件包括( )。A必须是法人组织 B不得与行政机关有隶属关系
有资格代理招标的机构应具备的条件包括（ ）。
Ａ必须是法人组织
Ｂ不得与行政机关有隶属关系
Ｃ有从事招标代理业务的场所
Ｄ有编制招标文件的能力
Ｅ有自己的评标专家库
下列选项中，属于利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程的有()。
A.使用外商援助资金的项目
B.使用国际组织或者国外政府援助资金的项目
C.使用国外银行贷款资金的项目
D.使用国外政府及其机构贷款资金的项目
E.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P3-6
利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。包括:
1) 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;
2) 使用国外政府及其机构贷款资金的项目;
3) 使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。
在网络计划中，关键线路控制着任务的总工期，其主要措施是压缩（ ）的持续时间来达到缩短工期的目的。
A.关键工作
B.非关键工作
C.最大工作
D.最多工作
答案：A
解析：
本题考查的是网络计划的时间优化。在网络计划中，关键线路控制着任务的总工期，其主要措施是压缩关键工作的持续时间来达到缩短工期的目的。
根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（ ）。
A.基准资料有误引起的损失及拖延
B.隐蔽工程重新检验质量合格
C.发包人订购的设备提前交货
D.法规变化引起的价格调整
E.不可抗力不能按期竣工
答案：A,B
解析：
知识点:索赔管理。选项CD，不可顺延工期；选项E，不可抗力不可获得费用补偿。2020版教材P111。
监理工程师考试真题及详解5节 第3节
因适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的建设工程管理模式是()模式。
A、EPC
B、CM
C、Partnering
D、ProjectControlling
答案：D
解析：
ProjectControlling模式是适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的。
在涉外工程中，由于缺乏有关外汇市场的知识和信息，为避免承担由此带来的经济风险，决策者决定选择本国货币作为结算货币，从而丧失了从汇率变化中获益的可能性，这一对策为()。
A.风险自留
B.损失转移
C.风险回避
D.风险控制
答案：C
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。风险回避是指在完成建设工程风险分析与评价后，如果发现风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低风险时，应采取放弃项目、放弃原有计划或改变目标等方法，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。
施工过程中遇到的下列不利条件中，属于FID-IC《施工合同条件》规定的不可预见物质条件的有()。
A、不利于施工的外界自然条件
B、超音速飞行物产生的压力波干扰
C、招标文件中未提供的水文条件
D、不利于施工的气候条件
E、招标文件和图纸均未说明的地下障碍物
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是不可预见的物质条件。不可预见的物质条件是承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，不包括气候条件。
建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（ ）。
A.工地内第三者对工程造成的损害
B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡
C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡
D.工地外第三者对工程造成的损害
E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害
答案：B,C
解析：
建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：①在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；②被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。
某工程承包合同金额为4000万元，则该工程一般情况下应预留（ ）万元作为保留金。
A.1 80
B.90
C.200
D.150
答案：C
解析：
保留金是指为了确保在施工阶段或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主(或工程师)指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用。保留金的限额一般为合同总价的5%，从第一次付款证书开始，按投标函附录中标明的保留金百分率乘以当月末已实施的工程价值加上工程变更、法律改变和成本改变增加的任何款额，直到累计扣留达到保留金的限额。
政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有（）
A.进入被检查单位的施工现场进行检查
B.要求被检查单位提供相关工程财务台账
C.发现有影响工程质量问题时，责令改正
D.降低企业资质等级
E.吊销企业营业执照
答案：A,C
解析：
县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：
(1) 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；
(2) 进入被检查单位的施工现场进行检查；
(3) 发现有影响工程质量的问题时，责令改正。
当招标人仅要求总包人对其发包的专业工程进行现场协调和统一管理、对竣工资料进行统一汇总整理等服务时，总包服务费按（ ）计算。
A.总承包工程估算造价的5％左右
B.发包专业工程估算造价的3％左右
C.发包专业工程估算造价的1．5％左右
D.总承包工程估算造价的1．5％左右
答案：C
解析：
考点:招标控制价及确定方法。当招标人仅要求总包人对其发包的专业工程进行现场协调和统一管理、对竣工资料进行统一汇总整理等服务时，总包服务费按发包专业工程估算造价的1．5％左右计算。
某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由承包方承担。
A.承包方人员伤亡损失
B.发包方人员伤亡损失
C.承包方施工设备损坏的损失
D.运至施工场地待安装工程设备的损害
E.工程修复费用
答案：A,C
解析：
2020版教材P110
本题考查的是不可抗力。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担:(1)永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2) 承包人设备的损坏由承包人承担;(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;(4) 停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;(5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
在《担保法》规定的担保方式中，()能作为保证人。
A.公民
B.国家机关
C.企业法人的分支机构
D.企业法人的职能部门
E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
答案：A,E
解析：
本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：(1)企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证；(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
监理工程师考试真题及详解5节 第4节
设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列( )资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
A.发包人要求引用的原始数据和资料
B.对工程的工艺安排
C.试验和检验标准
D.对某部分功能的要求
E.承包人可以核实的数据
答案：A,B,C,D
解析：
无论承包人复核时发现与否，由于以下资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：①发包人要求引用的原始数据和资料；②对工程的工艺安排或要求；③试验和检验标准；④对工程或其任何部分的功能要求；⑤除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货( )天前通知承包人。
A.3
B.5
C.7
D.11
答案：C
解析：
承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7 天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（ ）。
A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延
答案：C
解析：
办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，属于施工合同约定的发包人义务。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期，这属于发包人的责任，发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。
每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（ ）。
A.划分施工段的数目
B.安全施工的要求
C.单位时间内其完成的工程量和安全施工要求
D.单位时间内其完成的工程量
答案：C
解析：
本题考查的是流水施工参数。每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求
沉入桩基础基本要求，基桩轴线定位允许偏差，单排粧的每根基粧轴线位置是（）
A.1cm
B.2cm
C.5cm
D.10cm
答案：A
解析：
在陆地或静水区,基桩轴线定位允许偏差：
①每根基粧的纵横轴线位置为50px。
②单排粧的每根基粧轴线位置为25px。
在按成本加酬金确定合同价时，最不利于降低成本的是（ ）。
A.成本加固定百分比酬金
B.成本加固定金额酬金
C.成本加奖罚金
D.成本加固定利润
答案：A
解析：
考点:“成本加固定百分比酬金”。采用成本加同定百分比酬金合同计价方式．承包方的实际成本实报实销，同时按照实际成本的固定百分比付给承包方一笔酬金。这种合同计价万式，工程总价及付给承包方的酬金随工程成本增加而增加，这不利于鼓励承包方降低成本，故这种合同计价方式很少被采用。因此，本题的正确答案为A。
下列选项中，属于项目监理机构内部人际关系的协调的是()。
A.在矛盾调解上要恰到好处
B.明确规定每个部门的目标
C.事先约定各个部门在工作中的相互关系
D.建立信息沟通制度
答案：A
解析：
2020教材P139-143
项目监理机构内部人际关系的协调：
1) 在人员安排上要量才录用。
2) 在工作分配上要职责分明。
3) 在绩效评价上要实事求是。
4) 在矛盾调解上要恰到好处。
项目投资控制应以（ ）为控制的重点。
A. 决策阶段
B. 设计阶段
C. 施工招标阶段
D. 施工安装阶段
E. 竣工验收阶段
答案：A,B
解析：
2020版教材P4
本题考查的是项目投资控制的重点。项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段。
《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，不包括（）。
A.招标公告
B.合同条款
C.施工图纸
D.工程量清单
答案：C
解析：
考核工程施工招标程序。《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容。参见教材P40
监理工程师考试真题及详解5节 第5节
合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。
A．结算和清理
B．仲裁和诉讼
C．结算、清理、违约
D．结算、仲裁、违约
答案：A
解析：
根据《合同法》规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
施工机械使用费中的窝工费计算，如系租赁设备，一般按（ ）计算。
A.实际租金和调进调出费的分摊
B.分包合同规定的内容
C.实际租金分摊
D.台班折旧费
答案：A
解析：
在施工机械使用费中的窝工费计算；如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算。如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算。
根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按项目施工周期进行分解
答案：A
解析：
本题考查的是工程款支付管理。勘察设计费分类和分解原则是按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
根据《标准施工合同》，下列不属于承包人的施工安全责任有（ ）。
A.编制施工安全措施计划
B.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程
C.配备必要的安全生产和劳动保护措施
D.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失
E.赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失
答案：D,E
解析：
2020版教材P107-108
本题考核的是承包人的施工安全责任。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。故选项DE错误。
下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。
A.能够满足条件的勘察设计单位少于5家的
B.建筑功能有特殊要求的
C.主要工艺.技术采用不可替代专利.专有技术的
D.涉及国家安全.国家秘密，而不适宜公开招标的
答案：C
解析：
依法必须招标的项目，经批准可以不进行招标的情形：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，而不适宜招标；
（2）采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（3）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（4）主要工艺、技术采用不可替代的专利、专有技术；（5）建筑艺术造型有特殊要求；（6）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于 3 家，不能形成有效竞争。
下列选项中，建设工程监理投标文件的核心是()。
A.监理实施细则
B.监理大纲
C.监理服务报价单
D.监理规划
答案：B
解析：
考点:建设工程监理投标工作内容。建设工程监理投标文件的核心是反映监理服务水平高低的监理大纲。
当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（ ）。
A：将顺序进行的工作改为搭接进行
B：增加劳动量来缩短某些工作的持续时间
C：提高某些工作的劳动效率
D：组织有节奏的流水施工
答案：A
解析：
本题考查的是施工进度计划的调整。改变某些工作间的逻辑关系：这种方法的特点是不改变工作的持续时间，而只改变工作的开始时间和完成时间。对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用平行作业的方法来调整施工进度计划。而对于单位工程项目，由于受工作之间工艺关系的限制，可调整的幅度比较小，所以通常采用搭接作业的方法来调整施工进度计划。但不管是搭接作业还是平行作业，建设工程在单位时间内的资源需求量将会增加。参见教材P132。
建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，下列选项中，属于最主要成果的是()。
A.风险清单
B.识别建设工程风险因素
C.建设工程风险分解
D.识别建设工程风险事件及其后果
答案：A
解析：
考点:建设工程风险管理。风险识别的最主要成果是风险清单。
下列施工阶段投资控制措施中，属于项目监理机构采取的组织措施的是（ ）。
A.编制资金使用计划
B.编制详细的工作流程图
C.对设计变更进行技术经济分析
D.对投资支出作出分析与预测
答案：B
解析：
本题考查的是投资控制的措施。选项A、D属于经济措施；选项C属于技术措施。
