22年一级建造师答疑精华9节 第1节
直接同行车和大气相接触，承受行车荷载引起的竖向力、水平力和冲击力的作用，同时易受降水的侵蚀作用和温度变化影响的沥青路面结构层是（ ）。
A、垫层
B、路基
C、基层
D、面层
答案：D
解析：
2020教材P5 / 2019教材P4
（三）面层：（1）面层直接承受行车的作用，用以改善汽车的行驶条件，提高道路服务水平，以满足汽车运输的要求。（2）面层直接同行车和大气相接触，承受行车荷载引起的竖向力、水平力和冲击力的作用，同时又受降水的侵蚀作用和温度变化的影响。
工程勘察报告关于岩土工程评价的描述中，应包括：对各岩土单元体的综合评价及工程设计所需的岩土技术参数，()等内容。
A.对持力层的推荐和施工中应注意的问题
B.天然岸坡稳定性的评价
C.对上部结构设计的建议
D.不良地质现象的整治方案建议
E.地基处理方案的建议
矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用（）。
A.初步设计
B.标准技术设计
C.施工设计
D.非标技术设计
答案：B
解析：
2020版教材页码P83-85
爆破工程均应编制爆破技术设计文件。矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用标准技术设计。
重锤夯实施工前，（ ）应做地基土天然含水量试验和试夯工艺性试验，确定主要工艺参数，并报（ ）确认。
A.建设单位，监理单位
B.设计单位，质量监督机构
C.施工单位，监理单位
D.项目经理审批，质量监督机构
答案：C
解析：
重锤夯实施工前，施工单位应做地基土天然含水量试验和试夯工艺性试验，确定主要工艺参数，并报监理单位确认。
GPS全球卫星定位系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统，整个系统分为卫星星座、地面控制和监测站、（ ）三大部分。
A.GPS接收机
B.计算机
C.打印机
D.用户设备
某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质量控制的自控主体是（ ）。
A.监理单位
B.设计单位
C.分包单位
D.建设单位
答案：C
解析：
2020/2019教材P179
为了保证项目质量，建设单位、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门，在施工阶段依据法律法规和工程施工承包合同，对施工单位的质量行为和项目实体质量实施监督控制。
下列公路工程进度计划的主要形式中，时间为纵轴的是（ ）。
A.横道图
B.“S”曲线
C.垂直图
D.斜率图
答案：C
解析：
本题考查的是公路工程进度计划的编制特点。横道图是以时间为横坐标，以各分部（项）工程或工作内容为纵坐标；“S”曲线是以时间为横轴，以累计完成的工程费用的百分数为纵轴的图表化曲线；垂直图是以公路里程或工程位置为横轴，以时间为纵轴，而各分部（项）工程的施工进度则相应地以不同的斜线表示；斜率图是以时间（月份）为横轴，以累计完成的工程量的百分数为纵轴，将分项工程的施工进度相应地用不同斜率表示的图表化曲（折）线。参见教材P292~293。
某城市在开发建设用地时，由某地产商负责拆迁某居民区内的建筑，将施工单位的资质等级证明、拟拆除建筑物及可能涉及的毗邻建筑的说明、拆除施工组织方案、清除废弃物的措施等报送工程所在地政府主管部门备案的时间应在开始施工前（ ）天。
A．15
B．20
C．30
D．60
正确答案：A
根据考试用书："对于应该拆除的建筑物，建设单位应当在拆除工程施工l5天前，将拆除施工单位的资质等级证明，拟拆除建筑物、构筑物及可能涉及的毗邻建筑物的说明，拆除施工方案，堆放、清除废弃物的措施等资料报建设工程所在地县级以上地方人民政府备案。"所以，选项A正确。
22年一级建造师答疑精华9节 第2节
施工机械的经济选择基础是（）。
A.固定资产损耗费
B.运行费
C.施工单价
D.施工机械设备投资
答案：C
解析：
2020版教材页码P279-281
施工机械的经济选择基础是施工单价，所以必须权衡机械设备费和工程量的关系。如采用大型机械设备，虽然投资大，但它可以分摊到较大的工程量中去，所以对工程成本影响很小。
下列指标中试验结果被评定为不符合标准，可判定水泥为废品的是（ ）。
A.细度
B.终凝时间
C.初凝时间
D.出厂编号
某工程项目工期为12 个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100 万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（ ）万元。
A.10
B.20
C.30
D.50
答案：C
解析：
建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计 划未做阅读或约定不明的，合同工期在一年以内的，预付费用不得低于该费用总额的50%；合 同工期在一年以上的（含一年），预付费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工 进度支付。
某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年末净收益为150万元。若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知（P/A，12%，18）=7.2497，则该投资方案的静态投资回收期为（ ）年。
A、7.33
B、6.33
C、7.48
D、6.48
答案：A
解析：
2020/2019版教材P21
考点:投资回收期分析应用式内容的记忆。静态投资回收期为总共投入800万元，运营期每年末净收益150万元，运营期开始800/150=5.33年，如果加上建设期2年，就是7.33年（P/A，12%，18）=7.2497是为了迷混大家的，静态投资回收期是不考虑时间的价值的.
下列关于灌浆顺序正确的是（ ）。
A、固结灌浆-接缝灌浆-回填灌浆
B、接缝灌浆-回填灌浆-固结灌浆
C、回填灌浆-固结灌浆-接缝灌浆
D、回填灌浆-接缝灌浆-固结灌浆
答案：C
解析：
本题考查的是地下工程施工。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的原则进行。
建设工程反索赔具有（ ）等特点。
A．预防性
B．发包人处于主动的有利地位
C．技巧性
D．承包人处于主动的有利地位
E．同时性
港口工程地质勘察成果中，用于确定淤泥性土分类的指标有（ ）。
A．孔隙比
B．含水量
C．粘聚力
D．标准贯入试验击数
E．静力触探试验资料
按照功能不同，进度计划系统可分为（ ）。
A.竞争性进度规划
B.控制性进度规划
C.指导性进度规划
D.实施性进度计划
E.总进度规划
22年一级建造师答疑精华9节 第3节
某施工企业拟租赁一台施工机械，已知该施工机械的价格为72万元，租期为7年，每年末支付租金，租金按附加率法计算，折现率为10%，附加率为4%，则每年应付租金为（ ）万元。
A．13.44
B．20.37
C．12.27
D．14.79
施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目费用，宜采用的计价方法是（ ）。2017真题
A、工料单价法
B、参数法
C、全费用综合单价法
D、分包法
答案：B
解析：
本题考查的是工程量清单计价的方法。参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在投标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的措施项目。
甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某,关于该用工关系的说法,正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当中请工伤认定
B.在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派遣期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
答案：B
解析：
2020版教材P156 / 2019版教材P155
有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位： 用工单位有劳动合同法第 40条第3项、第41条规定情形的；2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的；劳务派遣协议期满终止的。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。
甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙为甲提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则（ ）。
A. 甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
B. 甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款
C. 甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
D. 甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
答案：B
解析：
AB项：根据《合同法》规定，一方当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者其他赔偿损失等违约责任。因此，甲公司可以就乙公司不支付材料款的行为要求其承担违约责任。另外，劳务合同和材料采购合同是两个不同的合同。在劳务合同中，乙公司依约提供劳务，甲应按照合同约定支付劳务款。故B项正确，A项错误。
CD项：后履行抗辩权是指在同一个合同中，有先后履行顺序，先履行合同的当事人不履行合同义务的，后履行合同的当事人可以拒绝履行。不安抗辩权是指在后履行当事人存在经营状况严重恶化、抽逃资金转移财产、丧失商业信誉等情形时，先履行合同的义务人可以中止履行或要求提供担保。后履行抗辩权和不安抗辩权行使的前提是需要在同一个合同中且有先后履行顺序。
在本题中，劳务合同和材料采购合同是两个不同的合同，甲公司不可以针对乙公司在材料采购合同中未支付价款的行为而在劳务合同中进行抗辩。故甲公司不可以行使不安抗辩权和后履行抗辩权。因此，CD项错误。
综上所述，本题的正确答案为B。
航站楼计算机地面信息管理系统主机房吊顶下净高不小于（ ）m。
A. 1
B. 1.3
C. 1.8
D. 2.3
资金成本的筹资费包括（ ）。
A．委托金融机构代理发行股票的代理费
B．使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利
C．向股东支付的红利
D．向债权人支付的利息
爬模施工，混凝土浇筑后，强度达到（ ）以上方可拆模翻倒。
A.0．5MPa
B.1．0MPa
C.2．5MPa
D.5．0MPa
甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由()人民法院管辖。
A.房屋所在地
B.合同备案地
C.甲住所地
D.乙房地产公司注册登记地
答案：A
解析：
2020版教材P378 / 2019版教材P376
本题考核的是法院管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。
22年一级建造师答疑精华9节 第4节
重大隐患排查治理情况要向（ ）报告。
A.水行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.项目法人
D.监理单位
E.职代会
答案：A,E
解析：
2020版教材P225 / 2019版教材P227
重大隐患排查治理情况要向水行政主管部门和职代会双报告。
高风险工点专项施工方案应由施工单位（ ）审定。
A．质量总监
B．项目经理
C．技术负责人
D．安全总监
答案：C
解析：
本题考核的是建设工程安全风险管理内容。施工单位须按照风险管理实施细则编制高风险工点专项施工方案，专项施工方案经施工单位技术负责人审定后报总监理工程师审查，报建设单位批准。故选项C正确。
根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部(分项)工程施工方案的批准人是( )。
A.项目技术负责人
B.项目负责人
C.施工单位技术负责人
D.总监理工程师
答案：C
解析：
重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF~99~0201),对材料设备的检验或试验，正确的做法是（ ）。
A.发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或试验，费用由发包人负责
B.发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由发包人负责
C.发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由承包人负责
D.承包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或试验，费用由承包人负责
E.承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由承包人负责
答案：B,E
解析：
发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。承包人负责采购材料设备的.应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人供应的材料设备使用前，承包人应按照工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。根据工程需要，承包人需要使用代用材料时应经工程师认可后才能使用。
锅炉受热面施工形式是根据（ ）等来决定的。
A.组合后体积
B.组合后重量
C.施工条件
D.劳动强度
答案：C
解析：
教材P111
锅炉受热面施工形式是根据设备的结构特征及现场的施工条件来决定的。@##
长距离输电线路铁塔基础施工，当用钢尺量距时，丈量长度不宜大于（ ）m，且不小于20m。
A.100
B.80
C.60
D.50
答案：B
解析：
2020版教材P37 / 2019版教材P28
该题主要考察的是：长距离输电线路钢塔架（铁塔）基础施工的测量
：当采用钢尺量距时，其丈量长度不宜大于80m，同时，不宜小于20m。
下列关于单枕综合铺设法施工基本作业程序正确的是（ ）。
A.施工准备→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→设备编组进场→布枕→钢轨入槽就位→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环，长钢轨抽放拖送
B.施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→布枕→轨枕方正→安装扣件→钢轨入槽就位→转入下一循环，长钢轨抽放拖送
C.施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→布枕→钢轨入槽就位→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环，长钢轨抽放拖送
D.施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→钢轨入槽就位→轨枕转运→布枕→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环，长钢轨抽放拖送
答案：C
解析：
单枕综合铺设法施工基本作业程序为：施工准备→设备编组进场→长钢轨抽放拖送→轨枕转运→布枕→钢轨入槽就位→轨枕方正→安装扣件→转入下一循环，长钢轨抽放拖送。
（2012 年真题）浅埋暗挖法中施工工期较长的方法有（ ）。
A．全断面法
B．正台阶法
C．双侧壁导坑法
D．中洞法
E．柱洞法
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是喷锚暗挖法施工技术要求。采用浅埋暗挖法施工时，常见的典型施工方法是正台阶法以及适用于特殊地层条件的其他施工方法，相对来说工期较长的方法有双侧壁导坑法、交叉中隔壁法（CRD 工法）、中洞法、侧洞法、柱洞法。正台阶法工期短，全断面法工期最短。
22年一级建造师答疑精华9节 第5节
下列钢结构安装程序中，正确的是（ ）。
A.钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板、钢梯、防护栏安装→其他构件安装
B.钢柱安装→梁安装→平台板、钢梯、栏杆安装→支撑安装→其他构件安装
C.支撑安装→钢柱安装→梁安装→平台板、钢梯、栏杆安装→其他构件安装
D.钢柱安装→支撑安装→平台板、钢梯、栏杆安装→梁安装→其他构件安装
答案：A
解析：
教材P107
一般程序为：钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板（层板、屋面板）、钢梯、防护栏安装→其他构件安装。
关于施工预算与施工图预算的表述，说法正确的有()。
A.施工预算的编制以施工定额为主要依据
B.施工图预算的编制以预算定额为主要依据
C.施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系
D.施工预算是施工企业组织生产.编制施工计划的依据
E.施工预算是投标报价的主要依据
答案：A,B,D
解析：
2020/2019教材P77
本题考核的是施工预算与施工图预算的区别。区别如下：(1)编制的依据不同。施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据。(2)适用的范围不同。施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系；而施工图预算既适用于建设单位，又适用于施工单位。(3)发挥的作用不同。施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核工效、进行经济核算的依据，它也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段；而施工图预算则是投标报价的主要依据。
某施工单位用耙吸式控泥船开挖航道施工，航道中心至抛泥区的距离为 15km，开挖航道长3km，该船的舱容为 5000m3，施工开挖的土质密度为 1.85k/m3，耙吸船重载航速为9kn，轻载航速为11kn，挖泥时航速为3kn，调头挖泥用时间8min，一次挖槽长度满舱载重量7000t，
作业情况如图所示。
问题：
1、计算该船的泥舱装载土方量
2、如图所示，由A 挖至B 和由B 挖至A 哪一种安排生产率更高些？
答案：
解析：
1、该船的泥舱装载土方量：
2、重载航速为：1.85×9=167km/h；(U1)轻载航速为：1.852×11=20.4km/h；(U2)挖泥航速为：1.85×3=5.6km/h；(U3)
根据题意示意图：由A 挖至B：
耙吸挖泥船的生产率为：
由B 挖至A 时：
耙吸挖泥船的生产率为：
所以由A 挖至B 效率高些。
关于泵送混凝土的说法,错误的是（ ）。
A.泵送混凝土应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用火山灰质硅酸盐水泥
B.粗集料宜采用连续级配,其针片状颗粒不宜大于15%
C.泵送混凝土中应掺入泵送剂或减水剂
D.混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时,应进行第二次搅拌
答案：B
解析：
2020版教材P138/2019版教材P134
5.采用泵送混凝土应符合下列规定：（1）泵送混凝土应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不宜使用火山灰质硅酸盐水泥。（2）粗集料宜采用连续级配，其针片状颗粒不宜大于10%;细集料宜采用中砂且含有较多通过0.3mm筛孔的颗粒。（3）泵送混凝土中应掺入泵送剂或减水剂，并宜掺入质量符合国家现行有关标准的粉煤灰或其他活性矿物掺合料。（4）泵送混凝土试配时要求的坍落度值应为：入泵时的班落度值加从拌和站至人泵前的预计经时损失值。 【彩蛋】压轴卷，考前会在瑞牛题库考试软件更新哦~ 软件下载链接www.niutk.com（5）用水量与胶凝材料总量（水泥+矿物掺合料）之比不宜大于0.6;最小水泥用量宜为280 300kg/m3（输送管径100 150mm）。（6）泵送混凝土的砂率宜为35% 45%;当掺用外加剂时，其馄凝土含气量不宜大于4%。（7）当掺用掺合料较多时，除应满足强度要求外，还应进行钢筋锈蚀及混凝土碳化试验。
下列关于施工进度控制的任务，说法正确的是（ ）。
A.业主方进度控制的任务是控制整个项目全寿命周期的进度
B.设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的责任
C.施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制不同深度、不同计划周期等的施工计划
D.供货进度计划应包括供货的所有环节，如设计、采购、运输等
答案：C
解析：
A：业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度B：设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务D：供货进度计划应包括供货的所有环节，如采购、加工制造、运输等。
关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（ ）。
A、已经确定施工企业
B、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C、建设资金已经落实
D、按照规定需要委托监理的工程已经委托监理
E、按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告
答案：A,B,C,D
解析：
【知识点】建设工程施工许可制度。选项E办理开工报告的项目，无须申领施工许可证。
航道整治工程在评定分部工程质量等级时，（）分项工程可不参加评定。
A．钢筋
B．盲沟
C．土工织物软体排
D．削坡及整平
某工程施工质量事故的处理程序包括（1）事故原因分析；（2）事故报告；（3）确定是否要技术处理；（4）事故处理；（5）检查验收；其正确的次序为（ ）。
A.（1）→（2）→（3）→（4）→（5）
B.（2）→（1）→（3）→（4）→（5）
C.（1）→（3）→（4）→（5）→（2）
D.（2）→（3）→（1）→（4）→（5）
答案：B
解析：
2020/2019教材P192
（一）事故报告（二）事故调查（三）事故的原因分析（四）制定事故处理的技术方案（五）事故处理（六）事故处理的鉴定验收（七）提交事故处理报告
22年一级建造师答疑精华9节 第6节
主副井贯通前，矿井的通风方式是利用（ ）进行通风。
A.副井进风，主井出风
B.主井进风，副井出风
C.在井下贯通联络巷内修建临时风门
D.原来凿井时的通风设备
答案：D
解析：
主、副井贯通之前，无法形成矿井通风，只能采用原来凿井时的通风装备各自独立通风。
水上机场的灯标是（ ）交替的颜色。
A.黄色和绿色
B.黄色和白色
C.蓝色和白色
D.红色和黄色
答案：B
解析：
2020版教材页码P89-91
交替为绿/白的灯标表明为陆上机场，交替为黄/白的灯标表明为水上机场。
在建设工程项目质量管理的工具和方法中，直方图一般是用来（ ）。
A．分析生产过程质量是否处于稳定状态
B．找出影响质量问题的各种因素
C．分析生产过程质量是否处于正常状态
D．整理统计数据，了解分布特征
E．分析质量水平是否保持在公差允许的范围内
板桩码头建筑物的施工程序包括：()；现场浇筑帽梁；墙后回填土和墙前港池挖泥等。
A.预制和施工板桩
B.加工和安装拉杆
C.基槽开挖
D.预制和安设锚碇结构
E.制作和安装导梁
国内外用于进度计划编制的商业软件，可以辅助建设工程项目进度计划的编制和调整，其原理是（ ）。
A.横道图进度计划
B.工程网络计划
C.责任矩阵图
D.形象进度
答案：B
解析：
2020/2019教材P115
我国也开始研制进度计划的软件，这些软件都是在工程网络计划原理的基础上编制的。
通信网中常说的支撑网包括( )、同步网和管理网。
A.信令网
B.数字数据网
C.传输网
D.互联网
某市A 区的建设单位将其位于本市B 区的办公楼发包给本市C 区的施工企业，双方在本市D 区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（ ）人民法院提起诉讼。
A.A 区
B.B 区
C.D 区
D.C 区或A 区
答案：B
解析：
建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。由项目工程所在地人民法院管辖。
混凝土构筑物裂缝的控制是给排水结构工程施工质量控制的关键环节。施工过程中防止构筑物裂缝的方法有（ ）。
A.掺加外加剂降低混凝土的水化热峰值
B.增加水泥用量或水用量，提高水灰
C.合理设置后浇带
D.要尽可能增加入模坍落度
E.降低混凝土的入模温度
22年一级建造师答疑精华9节 第7节
在高桩码头工程中，代替码头后方抛石棱体上的反滤层可以采用（ ）。
A.土工膜
B.非机织土工布
C.土工网
D.土工带
施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（ ）的确认。
A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员
正确答案：D
只有原设计人员最清楚设计意图及各种技术参数，若有现场重大设计变更必须经原设计人员同意。故选D。
自动人行道自动停止运行时，开关断开的动作不用通过安全电路来完成的是（ ）。
A．过载
B．踏板下陷
C．扶手带入口保护装置动作
D．附加制动器动作
答案：A
解析：
自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行，开关断开的动作不需通过安全电路来完成的情况有：无控制电压、电路接地故障、过载。
广播电视中心通常采用10kV供电，10kV用电设备处的电压偏差允许值为（ ）。
A.±2.5％ B.±5％
C.±7％ D.±l0％
关于计量收入时交易价格的说法，正确的是（ ）。
A.交易价格是指企业因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额
B.交易价格包括企业代第三方收取的款项
C.企业预期将退还给客户的款项应当作为负债进行会计处理
D.企业应当根据合同条款，并结合其以往的习惯做法确定交易价格
E.合同中存在重大融资成分的，企业应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格
交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是( )。
A．传输分析仪
B．模拟呼叫器
C．光谱分析仪
D．多波长计
答案：B
解析：
交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是模拟呼叫器。
某工程咨询企业2014年的营业利润为502万元。该企业本年营业外收入30万元，营业外支出20万元，该企业利润总额是()
A.532万元
B.522万元
C.512万元
D.492万元
答案：C
解析：
企业的利润总额是指营业利润加上营业外收入，再减去营业外曼出后的金额。即：利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=502+30-20=512(万元)。
按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括（ ）的项目管理。
A.施工总承包方
B.建设项目承包方
C.施工总承包管理方
D.施工分包方
答案：B
解析：
按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，项目管理包括：①业主方的项目管理；②设计方的项目管理；③施工方的项目管理（施工总承包方、施工总承包管理方和分包方的项目管理）；④建设物资供货方的项目管理（材料和设备供应方的项目管理）；⑤建设项目总承包（建设项目工程总承包）方的项目管理。
22年一级建造师答疑精华9节 第8节
某双代号时标网络计划如下图，如B、D、I工作共用同一台施工机械且按B-D-I顺序施工，则对网络计划可能造成的影响是（ ）。（2016）
A.总工期不会延长，但施工机械会在现场闲置1周
B.总工期会延长1周，但施工机械在现场不会闲置
C.总工期不会延长，且施工机械在现场不会闲置
D.总工期会延长1周，且施工机械会在现场闲置1周
答案：C
解析：
BDI三个工作，按照顺序施工，那么B工作是第4周完成，D工作紧接着开始，致使D工作拖延1周，但是D工作有1周的总时差，不影响总工期。D工作第10周结束后，I工作紧接着开始，持续4周，到第14周正好完成，不影响总工期。
职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点是围绕（ ）等开展活动。
A．培训、意识和能力
B．文件管理
C．不符合、纠正和预防措施
D．体系文件编写
E．制定方针、目标
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由发包人承担的是（ ）。
A、承包人人员伤亡
B、因工程损害导致第三方人员伤亡
C、停工损失
D、承包人的施工机械设备损坏
答案：B
解析：
2020版教材P273 / 2019版教材P267
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用
由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任
涵洞定位的方法包括（ ）。
A.极坐标法
B.支距法
C.偏角法
D.直线延伸法
E.坐标法
答案：A,C,D
解析：
涵洞定位在线路复测后进行。涵洞定位即定出在线路方向上的中心里程点。定位方法同普通测量一样，可用直线延伸法、偏角法或极坐标法。
根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
答案：A
解析：
2020版教材P149 / 2019版教材P148
《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201，建设工程采用总价合同，监理人应在收到支付分解表后()d内完成审核并报送发包人。
A.3
B.7
C.14
D.28
答案：B
解析：
本题考核的是总价合同支付分解表的编制与审批。监理人应在收到支付分解表后7d内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7d内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
混凝土耐久性所指的抗冻性是指（）。
A.抗外界冻融循环的破坏 B.混凝土冬期施工的耐低温程度
C.混凝土冬期耐低温程度 D.混凝土耐冬期寒潮的程度
根据《循环经济促进法》,关于节材与材料资源利用的说法,正确的有()。
A.国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料
B.鼓励使用袋装水泥
C.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆
D.禁止掼毁耕地烧砖
E.在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内,禁止生产、销售和使用黏土砖
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P211 / 2019版教材P210
《循环经济促进法》规定，国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内，禁止生产、销售和使用黏土砖。
22年一级建造师答疑精华9节 第9节
在工程网络计划执行过程中，如果需要确定某工作进度偏差对总工期的影响，应根据 （ ）的差值来确定。
A．总时差与进度偏差
B．自由时差与进度偏差
C．时距与进度偏差
D．自由时差与总时差
正确答案：
①跨距200米的跨河施工；
②直埋光缆沟的沟深控制；
③光缆接续； ④与电力电缆交越处的施工。
关于人工挖孔桩施工要求的说法，正确的有（ ）。
A.孔口处护圈应与地面齐平
B.挖孔桩施工应按桩号顺序一次开挖
C.施工前应制定安全专项施工方案
D.并孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压不应大于36V
E.挖孔作业时，应经常检查孔内情况
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P162/2019版教材P152
（2）孔口处应设置高出地面至少300mm的护圈。
（3）人工挖孔桩施工时相邻两桩孔间净距离不得小于倍桩径，当桩孔间距小于间距时必须间隔交错跳挖。
（2019年真题）某工业安装工程项目，工程内容：工艺管道、设备、电气及自动化仪表安装调试，工程的循环水泵为 离心泵，二用一备。泵的吸入和排出管道上均设置了独立、牢固的支架。泵的吸入口和排出口均设置了变 径管，变径管长度为管径差的 6 倍，泵的水平吸入管向泵的吸入口方向倾斜，倾斜度为 8‰，泵的吸入口 前直管段长度为吸入口直径的 5 倍，水泵扬程为 80 米。
在安装质量检查时，发现水泵的吸入及排出管路上存在管件错用，漏装和安装位置错误等质量问题（见 图 3），不符合规范要求，监理工程师要求项目部进行整改，随后上级公司对项目质量检查时发现，项目 部未編制水泵安装质量预控方案。
工程的工艺管道设计材质为 12CMo（铬钼合金钢）。在材料采购时，施工地的钢材市场无现货，只有 15CrMo 材质钢管，且规格符合设计要求，由于工期紧张，项目部采取了材料代用。
【问题】 2.项目部采取材料代用，需要哪些手续？ 4.15CrMo 材质钢管在收时，需要验收哪些内容？
答案：
解析：
2.按规定，由背景可知，用 15CrMo 代替 12CrMo，属于材料等强度换算，不影响质量和安全、经济运 行，不影响整洁美观等，故此材料代用属于小型设计变更，因此，由项目部提出设计变更申请单，经项目 部技术管理部门审核。由现场设计、建设（监理）单位代表签字同意后生效。 4.15CrMo 钢管属于铬钼合金钢管，在进场验收时应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查，需要验 收包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等。
下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是()。
A.相关比率法
B.连环置换法
C.比重分析法
D.动态比率法
答案：B
解析：
2020/2019教材P104
因素分析法又称连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。
已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应( )。
A．具备一定的施工管理实践经验和资历
B．具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
C．具备丰富的施工管理实践经验和资历
D．具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间的租金计算方法是 ( )
A.附加率法 B.消耗率法
C.低劣化值法 D.年金法
答案：D
解析：
年金法是将一项租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间内的租金计算方法。
建设工程项目管理的内涵是：自项目开始到项目完成，通过()使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。
A.项目策划和项目组织
B.项目控制和项目协调
C.项目组织和项目控制
D.项目策划和项目控制
答案：D
解析：
2020/2019教材P4
建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划(ProjeCtP1Anning)和项目控制(ProjeCtContro1)，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。
