一级建造师考试试题及答案6辑

BC项：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第34条的规定，当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料，当事人在举证期限内不提交的，视为放弃举证权利。因此，BC项正确。

D项：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第35条第2款的规定，当事人变更诉讼请求的，人民法院应当重新指定举证期限。因此，D项正确。

E项：根据《最高人民法院关于适用<关于民事诉讼证据的若干规定>中有关举证时限规定的通知》的规定，在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限，不得少于30日。但是人民法院在征得双方当事人同意后，指定的举证期限可以少于30日。因此，E项正确。

A项：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，举证期限可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算。因此，A项错误。

综上所述，本题的正确答案为BCDE。@##

安全技术交底的内容：（1）本施工项目的施工作业特点和危险点；（2）针对危险点的具体预防措施；（3）应注意的安全事项；（4）相应的安全操作规程和标准；（5）发生事故后应及时采用的避难和急救措施。

【知识点】招标基本程序。选项C应改为不应倾向特定投标人；选项E错误，评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为是否应否决投标的条件。

教材P301
5.与施工作业面安排的协调机电工程在同一工作面上由不同专业作业人员在不同时段进行工作，专业间存在作业面交替现象，在交接时应协调好临时设施的共同使用，如脚手架、用电和用水点等，共用机具的移交，如电焊机、氧乙快装置等，还要协调好已形成的工程实体的成品保护措施。如同一工作面实行两个专业以上的搭接作业，则应协调好开始搭接的作业时间、搭接的初始部位和作业完成后现场的清理工作。

本题考核的是机械台班折旧费的计算。根据计算公式：台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)÷耐用总台班数，耐用总台班数=折旧年限×年工作台班。本题的计算过程为：该机械台班折旧费=2500000×(1-3％)／(10×180)=1347．22元。

1.终端复用器(TM) : TM 是 SDH 基本网络单元中最重要的网络单元之一。
2.分插复用器(ADM) :利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。
3.再生中继器(REG)：延长通信距离。
4.同步数字交叉连接设备( SDXC)：SDXC 是 SDH 网的重要网元，是进行传送网有效管理，实现可靠的网络保护/恢复，以及自动化配线和监控的重要手段。

A 项错误，系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素。C 项错误，组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。D 项错误，组织分工反映一个组织系统中个子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工；其正确描述为：工作流程组织则可反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。

火山灰水泥和粉煤灰水泥的共同点。六大常用水泥的主要特性见表2。

本题考核的是移动交换子系统设备性能指标测量中接通率的概念。在开局前应用模拟呼叫器和人工拨打进行大话务测试，包括对局内和局问(移动局和本地局)接通率的测试。局内接通率应达到99．96％，局间接通率应达到98％。

本题考核的是编制安全技术措施和施工现场临时用电方案的主体。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。

建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位，（引自《中华人民共和国建筑法》第24条）。

2020版教材P278 / 2019版教材P277
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，郷证资料酿实，准确，完整。

资格预审审查方法分为合格制和有限数量制。一般情况下应当采用合格制，凡符合资格预审文件规定资格条件的资格预审申请人，均通过资格预审。潜在投标人过多的，可采用有限数量制，但该数额不得少于7个;符合资格条件的申请人不足该数额的，均视为通过资格预审。

【知识点】仲裁协议的内容。仲裁协议应当具备下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

2013年建设工程经济真题第16题

本题考查的是财务净现值的概念。

A：财务净现值是反应技术方案在计算期内盈利能力的动态评价指标。财务净现值是评价技术方案盈利能力的绝对指标，当财务净现值大于零时，说明该技术方案除了满足基准收益率要求的应力之外，还能得到超额收益。故A正确。

B：投资收益率是衡量技术方案获利水平的评价指标，它表明技术方案在正常生产年份中，单位投资每年所创造的年净收益额，但是该指标属于静态分析指标。故B错误。

C：借款偿还期是指根据国家财税规定及技术方案的具体财务条件，以可作为偿还贷款的收益来偿还技术方案投资借款本金和利息所需要的时间。它是反映技术方案借款偿债能力的重要指标，但不能衡量盈利能力。故C错误。

D：流动比率是企业流动资产与流动负债的比率，主要反映企业的偿债能力，但不反映盈利能力，故D错误。

综上所述，本题正确答案为A。

2020版教材P249/2019版教材P243
瓦斯地段的输电线必须使用密封电缆不得使用皮线。

2020版教材P317 / 2019版教材P302
2.（1）总承包单位向分包单位提供具备现场施工条件的场地,提供临时用电、用水设施,组织图纸会审、设计交底,负责施工现场协调等。

【知识点】公路工程项目施工技术管理。工程完工验收后，交建设单位保管的。其内容有：
（1）竣工图表；
（2）图纸会审记录、设计变更和技术核定单；
（3）材料、构件的质量合格证明；
（4）隐蔽工程验收记录；
（5）工程质量检查评定和质量事故处理记录；
（6）主体结构和重要部位的试件、试块、材料试验、检查记录；
（7）永久性水准点的位置，构造物在施工过程中测量定位记录，有关试验观测记录；
（8）其他有关该项工程的技术决定。
施工组织与管理方面的技术档案，由施工企业保存，供本单位今后施工参考。其内容有：
（1）施工组织设计及经验总结；
（2）技术革新建议的试验、采用、改动时的记录；
（3）重大质量、安全事故的原因分析及补救措施记录；
（4）有关重大技术的决定；
（5）施工日记；
（6）其他施工技术管理经验总结。
见教材356页。

水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级。其中，特级企业一级注册建造师必须 50 人以上；三级企业水利水电工程专业一级注册建造师不少于 8人；其他等级企业没有数量要求

2020版教材P446 / 2019版教材P434
7.使用计量器具前，应检查其是否完好，若不在检定周期内、检定标识不清或封存的，视为不合格的计量检测设备，不得使用。每次使用前，应对计量检测设备进行校准复位检查后，方可开始计量测试。

（1）根据背景资料，该隧道为“单跨城市隧道”，隧道长度800m，跨度15m，地质条件复杂，单侧壁导坑适用于跨度≤ 14m，可以选择双侧壁导坑、中隔壁法以及交叉中隔壁法。（2）现场管理缺少的岗位职责和工作程序：①安全总监（专职安全监督）——在现场经理的直接领导下，负责项目安全生产工作的监督管理。②项目技术负责人——对项目的安全生产负技术责任。③施工员——所管辖区域范围内安全生产第一负责人，对辖区的安全生产负直接领导责任。向班组、施工队进行书面安全技术交底，履行签字手续；对规程、措施、交底要求的执行情况经常检查，随时纠正违章作业；经常检查辖区内作业环境、设备、安全防护设施以及重点特殊部位施工的安全状况，发现问题及时纠正解决。④资料员——负责档案及技术资料管理。⑤分包单位负责人——本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产负全面领导责任。⑥班组长——本班组安全生产第一责任人，负责执行安全生产规章制度及安全技术操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在施工生产中的安全和健康负直接责任。⑦仓库管理员、会计、保安员等。（3）最佳掺量的试验要确定喷射混凝土的指标为混凝土的初凝时间和终凝时间。（4）现场职业病防治措施还应该增加内容为：①粉尘：口罩、洒水、除尘设备；②有毒有害气体：通风换气装置、防护检测；③辐射、热危害：防护装置及隔热、防暑、降温设施；④噪声及振动：隔声板、耳塞；⑤电焊：员工休假、员工劳保；⑥光污染：防光板，照明设施；⑦尘肺等本项目特有的其他风险。（5）城建档案馆不会接收总包、分包分别提交的预验收资料，因为不符合有关规定。正确做法：应由建设单位统一提交。总承包项目施工资料汇集、整理的原则：①由总承包单位负责汇集整理所有有关施工资料；②分包单位应主动向总承包单位移交有关施工资料；③资料应随施工进度及时整理，所需表格应按有关法规的规定认真填写；④应该及时移交给建设单位。

P99

2020版教材P178 / 2019版教材P180
根据招标项目的具体情况，招标人可以组织投标人踏勘现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。投标人可自主参加踏勘现场和投标预备会，依据招标人介绍情况作出的判断和决策，由投标人自行负责。

本题考核的是《环境噪声污染防治法》的内容。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的， 必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居良。

本题考查的是混凝土坝施工的分缝分块。纵缝包括竖缝、斜缝、错缝等形式，图中所显示的形式是错缝。

2020/2019教材P105
施工成本因素分析法。产量增加对成本的影响为：650×700×1.04-451360=21840单价增加对成本的影响为：650×730×1.04-650×700×1.04=20280损耗率降低对成本的影响为：650×730×1.03-650×730×1.04=-4745

2020版教材P221 / 2019版教材P224
坚持安全失职追责发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的原则，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，以防范重特大事故、减少较大和一般事故为重点，切实增强水利安全生产防范治理能力。

1．计算时间参数如下图所示。关键线路为①—②—③—⑥—⑦—⑨。由于E为关键工作，原计划总时差为0，所以，拖后2个月，影响工期2个月。
2．进度计划调整(工期—成本优化)：
根据背景，按工期费用优化方法调整7个月后的进度计划。
(1)执行7个月后的剩余网络计划如下图所示：

(2)确定缩短工作：可缩工作有H、I、K。△Cmin=4．0万元／月，即首先缩短K工作。
(3)确定缩短时间：ADk个月。
(4)直接费用增加值：C1=4．0×1天=4．0万元。
(5)绘出新的网络计划如下图所示：

(6)第二次调整：可缩工作H、I、J+K。
△Cmin=4．5万元／月
即缩短工工作：△D6-7=2个月
因为达到原计划的工期只需缩短1个月，所以，只缩短1个月工作，直接费增加到：C2=C1+4．5×1天=8．5万元
故得出：缩短L、K两项工作各1个月为最优调整方案，既可满足工期要求，又是所增费用最少，此时直接费增加8．5万元。

变更的估价原则：1.己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
2.巳标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按合同约定商定或确定变更工作的单价。
3.己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按合同约定商定或确定变更工作的单价。

本题考查的是部门规章。部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。选项A是行政法规；选项B和C是地方性法规；选项D是国家发展和改革委员会发布的部门规章。

2020教材P267 / 2019教材P264
基准日期:招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

2020教材P325 / 2019教材P321
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件： (1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； (2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

混凝土面层分两次摊铺时，上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成，且下层厚度宜为 总厚的3/5。

本题考查的是自动化仪表线路及管路安装要求。仪表电缆与电力电缆交叉敷设时宜成直角。塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径，不应小于其外径的10倍。

不妥。施工组织设计经项目经理审查后应报企业审定，由企业法人代表签发批准后再报
监理和业主。