一级建造师模拟冲刺试题集9章 第1章
水运工程建设用地、水域的征用应由（ ）负责办理。
A.施工单位
B.建设单位
C.施工单位与建设单位共同
D.施工单位与政府有关部门
答案：B
解析：
水运工程建设用地、水域的征用应由建设单位在开工前负责办理。
矿业工程建造师从事的行业范畴包括有（ ）等建设方面。
A.黄金矿山
B.冶金矿山
C.建材工业矿山
D.核工业(铀)矿山
E.煤层气
答案：A,B,C,D
解析：
矿业工程专业建造师涉及所有矿山行业的建造工作，包括煤炭、冶金、建筑材料、化工、有色金属、铀矿、黄金等行业的井工和露天矿山及相应的选矿厂、尾矿库等的建造工程。
某市政工程公司购入一台设备，价款为20000元，增值税率17%，使用年限为5年，预计净残值率为5%。根据企业会计准则及其相关规定，使用年数总和法计算该设备第3年的折旧额为()
A.7800元
B.7410元
C.4680元
D.4446元
答案：D
解析：
年数总和法是将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每：年折旧额的一种方法。逐年递减分数的分子为该项固定资产年初时尚可使用的年数，分母为该项固定资产使用年数的逐年数字总和。这个分数因逐年递减，为一个变数。而作为计提折旧依据的固定资产原值和净残值则各年相同，因此，采用年数总和法计提折旧，各年提取的折旧额必然逐年递减，因此也是一种加速折旧的方法。代入数据计算可得：第3年折旧率=3／(1+2+3+4+5)=0.2；第3年折旧额==20000*(1+17%)*(1-5%)*0.2=4446(元)。
备注： 请按考试题目给定的税率计算，若题目无税率，请参考下图2020版税率
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)的规定，工程量清单应由（ ）编制。
A.招投标管理部门认可的代理机构
B.具有相应资质的工程造价咨询人
C.具有招标代理资质的中介机构
D.项目管理公司的合同管理机构
答案：B
解析：
《计价规范》规定，工程量清单应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。而且，其完整性和准确性，应由招标人负责。
影响资金时间价值的因素不包括( )。
A、资金的使用时间
B、资金投资回收期
C、资金数量的多少
D、资金周转速度
答案：B
解析：
2020/2019版教材P1
影响资金时间价值的因素很多,其中主要有以下几点:资金的使用时间;资金数量的多少;资金投入和回收的特点;资金周转的速度。
关于因果分析图的说法，正确的是（ ）。
A. 一张因果分析图可以分析多个质量问题
B. 通常采用QC小组活动的方式进行
C. 具有直观、主次分明的特点
D. 可以了解质量数据的分别特征
答案：B
解析：
本题考核的是因果分析图法应用的注意事项。
B项：因果分析图通常采用QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析。所以B项正确。
A项：一个质量特征或一个质量问题使用一张因果分析图分析。所以A项错误。
C项：排列图法具有直观、主次分明的特点，而非因果分析图。所以C项错误。
D项：直方图法可以了解统计数据的分布特征，而非因果分析图。所以D项错误。
综上所述，正确选项为B。
根据《民用机场管理条例》(国务院令第553号)，对于影响民用机场电磁环境保护的行为将由（ ）处置。
A.民用机场当局
B.民用机场所在地县级以上地方人民政府
C.民用机场所属的省(市)民航安监局
D.民用机场所属的民航地区管理局
答案：B
解析：
本题考核的是机场电磁环境保护规定。《民用机场管理条例》(国务院令第553号)对保护机场电磁环境又做了强调：违反本条例的规定，在民用航空无线电台(站)电磁环境保护区域内从事……由民用机场所在地县级以上地方人民政府责令改正；情节严重的，处2万元以上10万元以下的罚款。
港航工程钢筋混凝土结构常用钢筋的抗拉强度范围为（ ）。
A.100～200MPa
B.300～800MPa
C.1000～1300MPa
D.1300MPa以上
一级建造师模拟冲刺试题集9章 第2章
施工中发生的下列与材料有关的费用中，属于建筑安装工程费中材料费的是（ ）。2017真题
A、对原材料进行鉴定发生的费用
B、施工机械整体场外运输的辅助材料费
C、原材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费
D、机械设备日常保养所需的材料费用
答案：C
解析：
本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。选项A属于企业管理费中的检验试验费。选项B属于施工机械使用费中的安拆费及场外运费。选项D属于施工机械使用费中的经常修理费。
《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向（ ）请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。
A． 债务人
B．人民法院
C．仲裁机构
D．仲裁机构或者人民法院
建设工程索赔报告的关键部分是()。
A.论证部分
B.证据部分
C.总述部分
D.索赔款项计算部分
答案：A
解析：
本题考核的是索赔报告的关键部分。索赔文件主要包括：总述部分；论证部分；索赔款项(和／或工期)计算部分；证据部分。其中，论证部分是索赔报告的关键部分。
沥青材料具有良好的()。
A.防水性
B.抗渗性
C.吸水性
D.抗冲击性
E.脆性
答案：A,B,D
解析：
2020/2019教材P31
1 ) 沥青材料：是一种有机胶凝材料，是由许多髙分子碳氢化合物及其非金属衍生物组成的复杂混合物。它能溶于汽油、二氧化碳等有机溶剂中，但几乎不溶于水，属僧水材料。常温下呈固体、半固体或黏稠性液体状态，颜色为黑色或黑褐色。它与矿物材料有较强的粘结力，具有良好的防水、抗渗、耐化学侵蚀性、抗冲击性。沥青材料是含沥青质材料的总称，常分为地沥青和焦油沥青。
据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003-0214），需由劳务分包人承担的保险费用有（ ）。
A.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
B.运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
C.承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D.从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E.施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
答案：A,D,E
解析：
BC两项应由承包人办理并支付保险费用。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。总之，谁的人机，谁来买保险。
法津规定当事人因（ ）而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。
A. 重大误解
B. 显失公平
C. 期诈、胁迫
D. 变更、修正
E. 乘人之危
答案：A,B,C,E
解析：
2005年建设工程法规真题第77题
根据《中华人民共和国合同法》第五十四条规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（一）因重大误解订立的；（二）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。
综上所述，本题正确答案是ABCE。
预付款保证书只有在（ ）后才能退还。
A.工程验收 B.工程结算
C.保修期满 D.还清预付款
关于潮汐河口潮流段航道整治线和挖槽布置的说法，正确的是( )。
A.整治线走向宜与涨潮流主流向一致，其线型宜采用直线型，设计挖槽与潮流交角宜小于15°
B.整治线走向宜与落潮流主流向一致，其线型宜采用微弯型，设计挖槽与潮流交角宜小于15°
C.整治线走向宜与涨潮流主流向一致，其线型宜采用微弯型，设计挖槽与潮流交角宜大于15°
D.整治线走向宜与落潮流主流向一致，其线型宜采用直线型，设计挖槽与潮流交角宜大于15°
答案：B
解析：
本题考核的是潮汐河口航道整治方法。整治河口航道，应利用涨落潮流的动力作用，采取疏浚、筑坝或两者相结合的措施，增加航道内的单宽流量，增加航道深度，整治线走向宜与落潮流主流向一致，其线型宜采用微弯型，设计挖槽与潮流交角宜小于15°。
一级建造师模拟冲刺试题集9章 第3章
关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是( )。
A.I 级预警表示生产活动处于正常状态
B.Ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段
C.Ⅲ级预警一般用黄色表示
D.Ⅳ级预警一般用橙色表示
假设快速出口滑行道与跑道交叉角为a，a可以取为（ ）。
A.35°>a>15°
B.45°≥a≥25°
C.50°≥a≥25°
D.55°≥a≥25°
答案：B
解析：
快速出口滑行道与跑道交叉角不应大于45°，也不应小于25°
适用管径800mm的不开槽施工方法有（ ）。
A、盾构法
B、定向钻法
C、密闭式顶管法
D、夯管法
E、浅埋暗挖法
答案：B,C,D
解析：
教材P204
【知识点】不开槽管道施工方法选择。选项C，盾构法适用于3m以上直径；浅埋暗挖法适用于1m以上直径。
各种施工合同示范文本一般由（ ）组成。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.图纸
E.技术标准和要求
T形头地脚螺栓是属于（ ）地脚螺栓。
A.活动型
B.固定型
C.胀锚型
D.预埋型
答案：A
解析：
教材P63
2.活动地脚螺栓又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设备。如T形头螺栓、拧入式螺栓、对拧式螺栓等。
在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致上期拖延，这类风险应由（ ）承担。
A．发包人 B．承包人 C．发包人和承包人共同 D．监理工程师
采用先张法张拉钢绞线的最大张拉应力不得超过钢绞线极限抗拉强度标准值的（ ）
倍。
A．0.7 B．0. 75 C．0.8 D．0. 85
施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）.（2016）
A.总承包合同中约定分包的内容
B.建设单位指定分包人
C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意
D.劳务分包合同由建设单位确认
E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择
答案：A,C
解析：
除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可；分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人，所以选项B错误；
劳务分包可以不经过建设单位确认，选项D错误；
对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择，因此选项E错误。
一级建造师模拟冲刺试题集9章 第4章
按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，暂列金额主要用于（）。
A、施工中可能发生的工程变更的费用
B、总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用
C、施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用
D、工程施工中合同约定调整因素出现时的工程价款调整的费用
E、在高海拔特殊地区施工增加的费用
答案：A,C,D
解析：
教材P166
本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。暂列金额：是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有（ ）。2013
A．每根导线在一个档距内可以有一个接头
B．在跨越公路.铁路时可以有一个接头
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2 倍
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是输配电线路的施工技术。在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线与避雷线均不得有接头。
轨道施工测量控制网（）适用于新建250～350km／h高速铁路工程测量。
A.CP 0
B.CPⅠ
C.CPⅡ
D.CPⅢ
答案：D
解析：
轨道施工测量控制网CPⅢ适用于新建250～350km／h高速铁路工程测量，新建200km/h无砟轨道铁路工程测量可参照执行。
机电工程施工阶段项目成本控制要点包括()。
A.编制成本计划
B.对分解的计划成本进行落实
C.核算实际成本
D.进行成本差异分析
E.进行成本分析考评，落实奖惩制度
答案：B,C,D
解析：
教材P333
施工阶段项目成本控制要点：1、对分解的计划成本进行落实；2.计算实际成本；3、进行成本差异分析；4、注意工程变更
A属于施工准备阶段的内容。E属于竣工交付使用及保修阶段。
某住宅工程，总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现：混凝土基础工程出现渗漏，部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。
A.由总承包单位对上述两个问题承担责任，分包单位不承担责任
B.由总承包单位与分包单位承担连带责任
C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，分包单位对地面石材问题承担责任
D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任，总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任
答案：D
解析：
2020版教材P298 / 2019版教材P297
《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。
下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。
A.工序质量的控制
B.质量管理点的设置
C.施工质量计划的编制
D.工序质量偏差的纠正
答案：A
解析：
B属于事前质量控制，C属于事前质量控制，D属于事后质量控制。事中质量控制的目标是确保工序质量合格，杜绝质量事故发生；控制的关键是坚持质量标准；控制的重点是工序质量、工作质量和质量控制点的控制。
盾构法施工隧道具有以下优点（ ）。
A、施工不受风雨等气候条件影响
B、当隧道穿过河底或其他建筑物时，不影响航运通行、建（构）筑物正常使用
C、土方及衬砌施工安全、掘进速度快
D、在松软含水地层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优越性
E、施工速度慢
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P106 / 2019教材P107
（2）盾构法施工隧道具有以下优点：1）除工作井施工外，施工作业均在地下进行，既不影响地面交通，又可减少对附近居民的噪声和振动影响；2）盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行，施工易于管理，施工人员也较少；3）在一定覆土范围内，隧道的施工费用不受覆土量影响，适宜于建造覆土较深的隧道；4）施工不受风雨等气候条件影响；5）当隧道穿过河底或其他建筑物时，不影响航运通行和建筑物的正常使用；6）土方及衬砌施工安全、掘进速度快；7）在松软含水地层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优越性。
工程竣工验收合格的，以（ ）之日为实际竣工日期。
A.工程竣工验收合格
B.交付使用
C.工程完工
D.承包人提交竣工验收申请报告
答案：D
解析：
2020教材P271 / 2019教材P268
工程竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。
一级建造师模拟冲刺试题集9章 第5章
关于机电安装工程保修的责任范围,正确的说法是()。
A.质量问题确实是由于施工单位的施工质量不良造成的,施工单位只负责修理
B.质量问题是由双方的责任造成的,由施工单位负责修理,施工单位不负责费用
C.质量问题发生是因建设单位责任,费用由双方协商解决
D.质量问题是由于建设单位提供的材料质量造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理
答案：D
解析：
教材P427-428
2.对保修期和保修范围内发生的质量问题，应先由建设单位组织设计、施工等单位分析质量问题的原因，确定保修方案，由施工单位负责保修。对质量问题的原因分析应实事求是，科学分析，分清责任，由责任方承担相应的经济赔偿。
(1)质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，施工单位负责修理并承担修理费用。
(2)质量问题是由双方的责任造成的，应协商解决，商定各自的经济责任，由施工单位负责修理。
(3)质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的，应由建设单位承担修理费用，施工单位协助修理。
(4)质量问题发生是因建设单位(用户责任，修理费用或者重建费用由建设单位负担。
(5)涉外工程的修理按合同规定执行，经济责任按以上原则处理。
（2011年真题）某机电工程进行到试运行阶段，该工程包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间 交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。
联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经培训返回工厂，还未熟悉工艺流程和操 作程序。为使工程尽快投产，建设单位认为联动试运行的条件已基本具备，可以进行联动试运 行，建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B未进行单机试运行的机械设备一并进行运 行和考核，待联动试运行完成后，再补办B工程的中间交接手续。 联动试运行开始后，发生了如下事件：
单位工程B中，一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封处泄漏，一条合 金钢管道焊缝多处泄漏，中断试运行后经检查确认，未查到该泵的开箱检查记录和有关安装施 工记录，管道焊缝未达到标准要求的抽检比例，存在焊缝漏检现象，根据事件的影响和程度，认定为工程质量事故。
单位工程A中，一台换热设备封头法兰发生严重泄漏，经检测是法兰垫片损坏，需 要隔断系统，更换垫片，致使联动试运行中断3小时，事后经检查分析，认定是操作工人误操 作，致使系统工作压力超过了设计的规定限值。
【问题】 4.从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备哪些基本条件?
答案：
解析：
（1）严格按照操作规程作业，搞好设备日常维护，保证机械设备安全运行。 （2）特种作业严格执行持证上岗制度并审查证件的有效性和作业范围。 （3）逐步达到本级别“四懂三会”（四懂：懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；三会：会操作、会 保养、会排除故障）的要求。 （4）做好机械设备运行记录，填写项目真实、齐全、准确。
在工程网络计划中，关键工作是（ ）的工作。
A.总时差最小
B.关键线路上
C.持续时间最长
D.自由时差为零
E.两端节点为关键节点
答案：A,B
解析：
2020/2019教材P132
本题考核的是关键工作的确定。网络计划中总时差最小的工作是关键工作。自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路。故关键工作是关键线路上的工作。
1．背景
某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程，合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源，以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热，电力紧张，市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。因乙方工程安装部分已经结束，只等联调，故机场方希望建筑安装公司停工3d，以弥补这几日其他项目电力供应的不足。
2．问题
(1)若要求该建筑安装公司停工，机场方应进行哪些工作，接到停工通知后该建筑安装公司应进行哪些工作?
(2)停工造成的费用应由哪一方来承担?
答案：
解析：
(1)机场方应向该公司提出停工要求后48h之内提出处理意见。该建筑安装公司按机场方要求停止施工，妥善保护好已完成的工程，直到机场代表向其提出复工要求后，再复工。
(2)此次停工是因机场方供电不到位造成的，是机场方的责任，由机场方承担因停工造成的经济损失，并应允许工期顺延。
建设工程施工合同管理规定：甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48h内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。
在非代理型施工管理模式（CM模式）的合同中，通常采用（ ）合同。
A、成本加固定费用
B、成本加固定比例费用
C、最大成本加费用
D、成本加奖金
答案：C
解析：
【知识点】成本加酬金合同的形式。在非代理型（风险型）CM模式的合同中应采用最大成本加费用的合同形式。
下列地下建筑工程的防水方法，属于自防水的是（）防水。
A.卷材防水层
B.普通防水混凝土
C.涂膜防水层
D.防水砂浆抹面
答案：B
解析：
2020版教材页码P48-51
地下建筑工程常用防水方法包括钢筋混凝土自防水结构与附设防水层及排防结合。自防水混凝土分为普通防水混凝土和外加剂防水混凝土两大类。
半刚性基层可分为（ ）和综合稳定类三种。
A.水泥稳定类
B.级配碎石类
C.级配砾石类
D.石灰稳定类
E.填隙碎石类
发电机设备的安装程序中，发电机穿转子的紧前工序是（ ）。
A.定子就位
B.定子及转子水压试验
C.氢冷器安装
D.端盖、轴承、密封瓦调整安装
答案：B
解析：
发电机设备的安装程序是：定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。
一级建造师模拟冲刺试题集9章 第6章
某施工单位承建机场水泥混凝土道面工程。施工单位进场后，依据建设单位提供的临时用地实际情况，编制了临时设施平面布置示意图(如图1所示)和水泥混凝土面层施工工序流程图(如图2所示)。
鉴于当地的气候特征，施工单位计划在夜间进行水泥混凝土面层作业。
【问题】
1．为满足承建项目的需求，图1中A、B应设置为何种用途的工作场地?说明理由。
2．写出图2中a、b所代表的工序名称。
3．为保证夜间施工作业人员的人身安全，现场作业面应采取哪些措施?
答案：
解析：
1．为满足承建项目的需求，图1中A、B应设置的工作场地及理由： (1)A应设置为钢筋和模板加工场。理由：A场地距离变压器较近，钢筋和模板加工用电量较大，所需场地也较大，所以A场地作为钢筋和模板加工场地合理。
(2)B应设置为工地试验室。理由：B场地靠近原材料料场，方便及时取样检测，且工地试验室用地量要小于钢筋、模板加工场，故B场地应布置为工地试验室。
2．图2中a、b所代表的工序名称分别为振捣、养护。
3．为保证夜间施工作业人员的人身安全，现场作业面应采取的措施：(1)施工现场应具备满足作业的照明需求；(2)应设专人指挥运料车辆的倒车；(3)限制运料车辆的车速；(4)现场所有人员均需穿反光标志服。
对职业伤害事故，按照事故的严重程度分类，特大伤亡事故是指一次( )人及其以上的事故。
A.1
B.10
C.3
D.30
答案：C
解析：
2020教材P241 / 2019教材P239
( 3 )死亡事故，其中，重大伤亡事故指一次事故中死亡1?2人的事故；特大伤亡事故指一次事故死亡3人以上（含3人）的事故。
有二种分类方法，一种是按事故严重程度分类，一种是按伤亡或经济损失分类， (二）按事故严重程度分类
我国《企业职工伤亡事故分类标准》GB 6441—1986规定，按事故严重程度分类，事故分为：
( 1 )轻伤事故，是指造成职工肢体或某些器官功能性或器质性轻度损伤，能引起劳动能力轻度或暂时丧失的伤害的事故，一般每个受伤人员休息1个工作日以上（含1个工作日），105个工作日以下；
( 2 )重伤事故，一般指受伤人员股体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害，或者造成每个受伤人损失105工作日以上（含105个工作日）的失能伤害的事故；
( 3 )死亡事故，其中，重大伤亡事故指一次事故中死亡1?2人的事故；特大伤亡事
故指一次事故死亡3人以上（含3人）的事故。
@##
项目质量控制体系运行的核心机制是（ ）。( 2015真题 )
A.约束机制
B.反馈机制
C.持续改进机制
D.动力机制
答案：D
解析：
本题考查的是项目质量控制体系的运行。动力机制是项目质量控制体系的核心机制。参见教材75。
根据《中华人民共和国合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（ ）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
答案：D
解析：
本题考核的是提存的有关法律规定。拫据《中华人民共和国合同法》，第104条规定，债权人有权随时领取提存物，但债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。但是，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
审查设计概算时，可以采取的方法有（ ）。
A、对比审查法
B、查询核实法
C、对比分析法
D、重点审查法
E、联合会审法
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P223 / 2019版教材P217
设计概算审查的方法：1.对比分析法2.
查询核实法3.联合会审法
根据我国《合同法》的规定，要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在（ ）到达受要约人。
A．双方订立正式合同之前
B．要约人实际履行合同之前
C．受要约人发出承诺通知之前
D．受要约人发出承诺通知后，实际履行合同前
下列关于监理的工作任务的说法，不正确的有（ ）。
A.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担法律责任
B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工
C.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂时停止施工
D.工程监理单位在实施监理过程中，施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向建设单位报告
E.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
答案：A,B,C,D
解析：
A：工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
B：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C、D：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（ ）。
A. 没收
B. 扣押
C. 查封
D. 勘验
答案：A
解析：
2007年建设工程法规真题第56题
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为A。
一级建造师模拟冲刺试题集9章 第7章
《合同法》第119条规定，当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（ ）的损失要求赔偿。
A．扩大
B．全部
C．未约定
D．采取措施
正确答案：A
P86
《合同法》第119条规定：“当事人一方违约后，对方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（ ）。
A. 驳回起诉
B. 继续审理
C. 终止诉讼
D. 将案件移交合同约定的仲裁机构
答案：B
解析：
2007年建设工程法规真题第62题
《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。
乙在法庭调查时，才出示仲裁协议，法庭调查是开庭后的庭审程序，因此法院应当继续审理。
综上所述，本题正确答案为B。
工程测量具有（ ）特点。
A.受施工环境干扰
B.精度要求高
C.工程测量工序与工程施工工充密切相关
D.将图纸上的设计的钢结构或设备测设到实地
E.不受施工干扰
答案：A,B,C,D
解析：
教材P25
1、机电工程测量是将图纸上的设计的钢结构或设备测设到实地；2、精度要求高；3、工程测量工序与工程施工工充密切相关；4、受施工环境干扰
某新建铁路时速为250km，其路基地段观测沉降频率在无砟轨道铺设完成()个月后宜为一年一次。
A.6
B.12
C 18
D.24
斜坡堤陆上土工织物铺设后，（ ）。
A.及时覆盖，防止日晒老化
B.及时覆盖，防止风雨冲刷
C.表面涂覆，防止日晒老化
D.表面涂覆，防止风雨冲刷
答案：A
解析：
水下土工织物铺设后应及时抛（回）填，压载稳定防止风浪损坏;陆上土工织物铺设后，应及时覆盖，防止日晒老化。
施工单位对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当（ ）o
A.采取专项防护措施
B.通知相关单位采取措施
C.通知建设单位采取措施
D.通知监理单位采取措施
答案：A
解析：
2020教材P355 / 2019教材P356
施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
15劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向（ ）报告。
A．兼职安全巡查员 B。专业监理工程师
C．发包人代表 D。建设工程安全生产监督站
建筑室内配管配线中，管内穿导线的紧后工序是（ ）。
A.导线绑扎
B.放线断线
C.导线并头
D.线路检查
答案：C
解析：
教材P167
管内穿线施工程序：
选择导线→管内穿引线→导线与引线的绑扎→放护圈（金属导管敷设时）→穿导线→导线并头绝缘→线路检查→绝缘测试。
一级建造师模拟冲刺试题集9章 第8章
候机引导显示终端必须显示旅客候机的（ ）。
A.航班号
B.目的地
C.候机室
D.登机口编号
E.出发港
碾压混凝土坝 RCD 工法碾压厚度通常为( )cm。
A. 30
B. 50
C. 75
D. 100
E. 120
答案：B,C,D
解析：
碾压混凝土坝不能采用传统的柱状浇筑法，而采用通仓薄层浇筑（RCD 工法碾压厚度通常为 50 ㎝、75 ㎝、100 ㎝，RCC 工法通常为 30 ㎝）。
（2019年真题）在流动资产总额一定的情况下，关于速动比率的说法，正确的是（）。
A.预付账款占流动资产比例越低，速动比率越高
B.存货占流动资产比例越低，速动比率越高
C.应收账款占流动资产比例越高，速动比率越低
D.交易性金融资产占流动资产比例越高，速动比率越低
答案：B
解析：
P137-142
速动资产=流动资产-存货；速动比率=速动资产/流动负债。存货占比越低，则速动资产越高，速动比率越高。
平转施工主要适用于（ ）。
A.刚构梁式桥
B.斜拉桥
C.简支梁桥
D.钢管拱桥
E.钢筋混凝土拱桥
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P193/2019版教材P187
平转施工主要适用于刚构梁式桥、斜拉桥、钢筋混凝土拱桥及钢管拱桥。
下列专项施工方案实施说法中，错误的是（ ）。
A. 施工单位技术负责人应当定期巡查专项施工方案实施情况
B. 施工单位指定的安全生产管理人员发现不按照专项施工方案施工的，应要求立即整
改，整改合格后才能进入下一道工序
C. 专项施工方案实施前，应向施工、技术等人员进行安全技术交底
D. 施工单位可根据现场情况及时调整专项施工方案
答案：D
解析：
施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整专项施工方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化，确需修改的，施工单位、监理单位应当重新组织审核。
下列属于ECC合同的特点是（ ）。
A. 通用性
B. 灵活性
C. 简洁性
D. 体现伙伴关系理念
E. 有利于项目的信息化管理
答案：B,C,D,E
解析：
本题主要考查建设工程英国ICE合同条件。
ECC合同的特点有以下几个方面：
（1）灵活性
（2）简洁性
（3）体现伙伴关系理念
（4）有利于项目的信息化管理
综上所述，本题正确选项为BCDE项。*
某供热管网的设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力应为（ ）MPa。
A. 0.4
B. 0.46
C. 0.5
D. 0.6
答案：D
解析：
严密性试验压力为设计压力的1.25 倍，且不小于0.6MPa。P230。
单位工程设计概算构成中建筑工程概算的审查内容主要包括（ ）。
A.编制单位的资格
B.工程量审查
C.采用的定额或指标的审查
D.材料预算价格的审查
E.各项费用的审查
一级建造师模拟冲刺试题集9章 第9章
（2013年）关于水闸混凝土工程施工原则的说法中，正确的是（）。
A.先深后浅
B.先轻后重
C.先高后矮
D.先主后次
E.先大后小
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是水闸主体结构施工方法。水闸混凝土的施工按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”原则进行。@##
申报水利系统文明建设工地的项目已完工程量一般应达全部建安工程量的（ ）以上。
A．30%
B．40%
C．50%
D．60%
招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（ ）。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
答案：A
解析：
被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向 公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录 的公告。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的 公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部 门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。
施工质量控制的项目专用性依据包括()。
A.工程建设合同
B.勘察设计文件
C.设计交底及图纸会审记录
D.设计修改和技术变更通知
E.工程建设项目质量检验评定标准
答案：A,B,C,D
解析：
本题考核的是施工质量控制的项目专用性依据。施工质量控制的项目专用性依据指本项目的工程建设合同、勘察设计文件、设计交底及图纸会审记录、设计修改技术变更通知，以及相关会议记录和工程联系单等。工程建设项目质量检验评定标准属专业技术性依据。
路基压实度的常用检测方法有（ ）。
A.贝克曼梁法
B.灌砂法
C.环刀法
D.核子密度湿度仪法
E.超声波检测
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P321/2019版教材P315
压实度是路基质量控制的重要指标之一，是现场干密度和室内最大干密度的比值。压实度越高、路基密实度越大，材料整体性能越好。其现场密度的测定方法如下：①灌砂法；②环刀法；③核子密度湿度仪法。
进口设备施工现场验收程序正确的是()。
A.报关→商检→通关→验收
B.通关→报关→验收→商检
C.商检→报关→验收→通关
D.报关→通关→商检→验收
答案：D
解析：
教材P268～269
验收进口设备首先应办理报关和通关手续，经商检合格后，再按进口设备的规定，进行设备进场验收工作。
目前，客运专线正线无砟轨道道床结构形式主要有()。
A.CRTSⅠ型双块式无砟轨道
B.长枕埋人式无砟轨道
C.CRTS Ⅱ型双块式无砟轨道
D.CRTSⅡ型板块式无砟轨道
E.弹性支承块式无砟轨道
事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的期限为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
答案：D
解析：
2020版教材P240 / 2019版教材P239
生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人
