22年一级建造师历年真题和解答9篇 第1篇
铁路连续梁顶推法施工时，梁体制造长度应考虑预应力混凝土的弹性压缩及（ ）的影响。
A．强度和收缩
B．弹性模量和徐变
C．收缩和徐变
D．强度和弹性模量
《建筑业企业资质管理规定》,属于（ ）。
A.行政法规
B. —般法律
C.司法解释
D.部门规章
答案：D
解析：
部门规章是国务院各部门、各委员会、审计署等根据宪法、法律和行政法规的规定和国务院的决定，在本部门的权限范围内制定和发布的调整本部门范围内的行政管理关系的、并不得与宪法、法律和行政法规相抵触的规范性文件。《建筑业企业资质管理规定》在2001年3月14日，由建设部制定。在性质上，属于部门规章。
施工现场在电缆线路通过时应用套钢管进行保护的部位()。
A.电缆过墙部位
B.电缆过道部位
C.通过消防箱时
D.通过现场配电箱时
E.电缆过临建设施时
答案：A,B,E
解析：
2020教材P175 / 2019教材P177
(4)直接埋地敷设的电缆过墙、过道、过临建设施时，应套钢管保护。
关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有（ ）。
A.单位负责人应当于2小时内向安全生产监督管理部门报告
B.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查
C.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故
D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在30日内及时进行补报
答案：C
解析：
单位负责人应当于1 小时内向安全生产监督管理部门报告，A错误；事故发生地 与事故单位不在同一地区的，由事故发生地人民政府调查，B错误；火灾事故造成的伤亡人数 发生变化的，应当在7 日内及时进行补报，D错误。
地下室外墙卷材防水层施工做法中，正确的是（）。2018真题
A、卷材防水层铺设在外墙的迎水面上
B、卷材防水层铺设在外墙的背水面上
C、外墙外侧卷材采用空铺法
D、铺贴双层卷材时，两层卷材相互垂直
答案：A
解析：
本题考查的是地下防水工程施工。选项C,结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工，侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。选项D，铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。参见教材P135。
观感质量检查评为二级的项目，允许少量测点的偏差超过允许的偏差值，但未超过规定值的（ ）倍。
A. 1. 2 B. 1. 5
C. 1.4 D. 2.0
投资收益率是指投资方案建成投产并达到设计生产能力后一个正常生产年份的（ ）的比率。
A．年净收益额于方案固定资产投资
B．年销售收入于方案固定资产投资
C．年净收益额与方案总投资
D．年销售收入与方案总投资
水运工程施工招标可实行（）。
A．单项工程招标
B．分部工程招标
C．独立工程招标
D．分项工程招标
项目部应按（ ）下达的开工令指定的日期开工。
A.建设单位
B.监理工程师
C.企业领导
D.工程质量监督机构
答案：B
解析：
2020版教材页码P317-P319
向监理工程师提出开工申请报告，并应按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。
22年一级建造师历年真题和解答9篇 第2篇
关于成本计划的说法，错误的是()。
A.竞争性成本计划是考核项目经理责任成本控制能力的计划，在选派项目经理阶段进行编制
B.指导性成本计划是项目经理的责任成本目标
C.指导性成本计划是战略性成本计划的进一步开展和深化
D.实施性成本计划是战略性成本计划的战术安排
答案：A
解析：
2020/2019教材P74
三类成本计划相互衔接、不断深化，构成了整个工程项目施工成本的计划过程。其中，竞争性成本计划带有成本战略的性质，是施工项目投标阶段商务标书的基础，而有竞争力的商务标书又是以其先进合理的技术标书为支撑的。因此，它奠定了施工成本的基本框架和水平。指导性成本计划和实施性成本计划，都是战略性成本计划的进一步开展和深化，是对战略性成本计划的战术安排。本题选项A将竞争性成本计划与指导性成本计划混淆。
（2019年真题）建设用地使用权自（）时设立。
A.土地交付
B.支付出让金
C.转让
D.登记
答案：D
解析：
P18-20
设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。
采用单价合同对业主的不足之处是（ ）。
A.利润没有保证
B.挡加了承包商的对立情绪
C.难以对工程计划进行合理安排
D.施工过程中花费精力多，协调工作量大
答案：D
解析：
本题考核的是单价合同的运用。采用单价合同对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大。
传输系统的硬件组成包括( )。
A.线路接口设备
B.计费系统
C.交叉连接设备
D.传输媒介
E.交换节点设备
答案：A,C,D
解析：
传输系统为信息的传输提供传输信道，并将网络节点连接在一起。其硬件组成应包括:线路接口设备、传输媒介、交叉连接设备等。
下列属于地下连续墙特点的有（ ）。
A、刚度大，开挖跨度大
B、变位较大，隔水性好
C、可邻近建筑物、构筑物使用，环境影响小
D、造价适中
答案：C
解析：
2020教材P123 / 2019教材P124
6）地下连续墙有如下优点：施工时振动小、噪声低、墙体刚度大，对周边地层扰动小；可适用于多种土层，除夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时影响成槽效率外，对黏性土、无黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。
工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以（ ）的目的。
A. 达到为项目建设增值
B. 实现项目管理数据集中存储
C. 提高项目管理数据处理效率
D. 达到项目管理数据处理准确性
答案：A
解析：
本题主要考查工程管理信息化。
工程管理信息化属于领域信息化的范畴，它与企业信息化也有联系。
工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到为项目建设增值的目的。
综上所述，本题正确选项是A项。
安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。
A. 同时设计，同时施工，同时竣工验收
B. 同时设计，同时施工，同时投入使用
C. 同时论证，同时评价，同时投资
D. 同时投资，同时施工，同时评价
答案：B
解析：
2004年建设工程法规真题第18题
根据《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
综上所述，本题正确答案是B。
长江和黄河的重大防汛抗洪事项须经（ ）批准后执行。
A.国务院
B.国家防总
C.水利部
D.流域机构
答案：B
解析：
2020版教材P376 / 2019版教材P375
长江和黄河，可以设立由有关省、自治区、直辖市人民政府和该江河的流域管理机构（以下简称流域机构）负责人等组成的防汛指挥机构，负责指挥所辖范围的防汛抗洪工作，其办事机构设在流域机构。长江和黄河的重大防汛抗洪事项须经国家防汛总指挥部批准后执行。
甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为( )万元。
A．30 B．45
C．60 D．90
22年一级建造师历年真题和解答9篇 第3篇
企业实现的净利润应按照有关规定进行分配，其分配顺序如下所述正确的是（ ）。
①弥补以前年度亏损
②提取法定公积金
③可供投资者分配的利润及其分配
④未分配利润
A. ①→②→③→④
B. ④→②→③→①
C. ②→③→①→④
D. ①→③→②→④
答案：A
解析：
2005年建设工程经济真题第26题
本题的考点是利润分配的顺序。
按照《公司法》，公司净利润的分配顺序为：（1）弥补公司以前年度亏损；（2）提取法定公积金；（3）经股东会或股东大会决议提取任意公积金；（4）向投资者分配的利润或股利；（5）未分配利润。
综上所述，本题正确答案为A。@##
关于水泥土搅拌桩复合地基质量管理的说法，正确的是（ ）。
A、施工前检查搅拌机机头提升速度
B、施工中应对各种计量设备进行检定、校准
C、施工中应检查水泥及外掺剂的质量
D、施工结束后应检查桩体直径
答案：D
解析：
P379
本题考查的是地基基础工程施工质量管理的有关规定。水泥土搅拌桩复合地基：（1）施工前应检查水泥及外掺剂的质量、桩位、搅拌机工作性能，并应对各种计量设备进行检定或校准。（2）施工中应检查机头提升速度、水泥浆或水泥注入量、搅拌桩的长度及标高。（3）施工结束后，应检查桩体强度、桩体直径及单桩与复合地基承载力。
施工项目竣工质量验收的条件包括（ ）。
A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.监理单位出具的工程质量评估报告
C.有施工单位签署的工程质量保修书
D.完成工程设计和合同约定的主要施工内容
E.建设单位已按合同约定支付工程款
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是施工项目竣工质量验收的条件。选项B，对于委托监理的工程项目，才有监理单位提出的工程质量评估报告。选项D，正确的表述应为“完成工程设计和合同约定的各项内容”。
某施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延工期，应按合同约定偿付逾期约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为赶工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的，乙方就应履行承诺，承担违约责任。
(1)该工程采用固定价格合同是否合适?
(2)该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?
正确答案：
(1)因为固定价格合同适用于工程量不大能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
(2)根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下．可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，
所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生r争议，对此只能以原书面合同规定为准。
在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工1个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》的规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款。应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工1个月的实际经济损失，工期顺延l个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工l个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。
爆炸夯实施工时，夯实率检查可分别选用（ ）等方法。
A.水砣
B.测杆
C.测深仪
D.测绳
E.估算
答案：A,B,C
解析：
2020版教材页码P114-P118
夯实率检查可分别选用水砣、测杆、测深仪等方法。
公路建设市场信用信息不包括公路建设从业单位的（ ）。
A：不良行为信息
B：表彰奖励类良好行为信息
C：租赁设备基本情况`
D：信用评价信息
答案：C
解析：
公路建设市场信用信息包括公路建设从业单位基本信息、表彰奖励类良好行为信息、不良行为信息和信用评价信息。
关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（ ）。（2015）
A.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是编制总进度纲要
B.大型建设工程项目总进度目标论证首先开展的工作是调查研究和收集资料
C.大型建设工程项目总进度目标的确定应在项目的实施阶段进行
D.若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标
答案：B
解析：
在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性；大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。
建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：
(1 ) 调査研究和收集资料;
( 2 ) 项目结构分析；
( 3 ) 进度计划系统的结构分析；
( 4 ) 项目的工作编码；
( 5 ) 编制各层进度计划；
( 6 ) 协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；
( 7 ) 若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整（D错误是调整计划，不是调整目标）
( 8 ) 若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。
合同关于履行费用的负担约定不明确的，由（ ）负责合同履行费用。
A. 履行义务一方
B. 接受履行的一方
C. 双方平均分摊
D. 双方按法定比例
答案：A
解析：
《合同法》规定，当事人就有关合同内容约定不明确，依照合同法有关规定仍不能确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。
根据（六），履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。
综上所述，本题正确答案为A。
某建设项目投资规模较大，土建部分工程量较小，从国外引进的可对该项目概算进行审查最适合的方法是（ ）。
A. 联合会审法
B. 查询核实法
C. 分组计算审查法
D. 对比分析法
答案：B
解析：
2010年建设工程经济真题第24题
本题主要考查了设计概算审查的方法。
设计概算审查的方法主要包括对比分析法、查询核实法和联合会审法。
B项：查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方查询核对，逐项落实的方法，包括进口设备价格及有关费税向进出口公司调查落实，复杂的建安工程向同类工程的建设、承包、施工单位征求意见。因此，B项当选。
A项：联合会审法是结合对各专业技术方案的审查意见所产生的投资增减，逐一核实原概算出现的问题。因此，A项不当选。
C项：分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法。因此，C项不当选。
D项：对比分析法主要是通过建设规模、标准与立项批文对比，工程数量与设计图纸对比，综合范围、内容与编制方法、规定对比，各项取费与规定标准对比，材料、人工单价与统一信息对比，技术经济指标与同类工程对比等。因此，D项不当选。
综上所述，本题正确答案为B项。
22年一级建造师历年真题和解答9篇 第4篇
张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（ ）。
A. 提起反诉
B. 提出和解
C. 提出管辖权异议
D. 部分变更诉讼请求
答案：C
解析：
2011年建设工程法规真题第48题
本题考查的是委托代理授权不明的情况。
根据《民事诉讼法》的规定，委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。另外，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》的规定，当事人向人民法院提交的授权委托书，应在开庭审理前送交人民法院。授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的，诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。
综上所述，本题的正确答案为C。
根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），编制工程建设监理实施细则的依据有（ ）。( 2015真题 )
A.工程建设标准
B.监理大纲
C.监理委托合同
D.施工组织设计
E.工程设计文件
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是监理的工作方法。编制工程建设监理实施细则的依据如下：已批准的工程建设监理规划；相关的专业工程的标准、设计文件和有关的技术资料；施工组织设计。
路线通过软弱土层位于地表、厚度很薄(小于3m)且呈局部分布的软土地段，可采用的软土路基处理方法为（ ）。
A.抛石挤淤法
B.开挖换填法
C.爆破法
D.袋装砂井法
在施工成本计划中，（ ）施工成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，是以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的。
A.控制性
B.竞争性
C.实施性
D.项目性
答案：C
解析：
2020/2019教材P75
实施性施工成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，是以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。
安装在钢龙骨上燃烧性能达到 B1 级的（）， 可以做为 A 级装修材料使用。
A.纸面石膏板
B.矿棉吸声板
C.纤维石膏板
D.难燃墙布
E.复合壁纸
答案：A,B
解析：
安装在钢龙骨上燃烧性能达到 B1 级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可做为 A 级装修材料使用。
财务关系是企业在财务活动过程中与各方所形成的（ ）。
A．经济利益关系
B．资金往来关系
C．结算关系
D．货币关系
（三）
背景资料
某集团公司承建时速为 200km 的客货共线铁路铺轨工程（含基地厂焊长钢轨），铁路全长 194km。线下工程包括：路基工程、桥梁工程、隧道工程（其中 6000m 以上隧道 3 座）和车站。轨道设计类型为：长度大于 6000m 以上的隧道内采用双块式无砟轨道，其他地段采用有砟轨道，正线轨道采取一次性铺设跨区间无缝线路。业主不提供工具轨，T 梁架设由线下施工单位提前预架。施工过程中开展了两项工作。
工作一：铺轨作业前一个月，项目经理部与线下施工单位仅进行了书面资料交接，内容包括：
路基、桥梁、隧道及过渡段质量检验合格资料和线路测量资料；然后采用线下施工单位设置的控制桩位，对全线有砟轨道、无砟轨道进行轨道工程的施工控制作业。
工作二：项目经理部确定了基地长钢轨焊接作业工艺流程，如图 3-1 所示。
问题
1. 根据背景资料，分别给出正线有砟轨道和无砟轨道的铺轨方法。
2. 针对工作一的不妥之处，给出正确做法。
3. 根据工作二，指出基地长钢轨焊接作业工艺流程中 A、B、C、D 的工序名称。
跑道末端灯必须为向跑道方向（ ）发光灯。
A.发绿色光的单向闪光
B.发黄色光的全向恒定
C.发红色光的单向恒定
D.发蓝色光的双向恒定
答案：C
解析：
本题考核的是跑道末端灯设置。跑道末端灯必须为向跑道方向发红色光的单向恒定发光灯。
预埋地脚螺栓的（）应符合设计或规范要求。
A．标高
B．位置
C．数量
D．几何尺寸
E．露出基础的长度
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是机械设备基础的种类及验收要求。预埋地脚螺栓的位置、标高及露出基础的长度符合设计或规范要求。
22年一级建造师历年真题和解答9篇 第5篇
爆破作业单位是指依法取得（ ）从事爆破作业的单位。
A.爆破作业单位许可证
B.爆破施工许可证
C.爆破器材使用许可证
D.爆破安全许可证
答案：A
解析：
根据《爆破作业单位资质条件和管理要求》GA990一2012，爆破作业单位是指依法取得《爆破作业单位许可证》从事爆破作业的单位。
重力式码头沉箱采用半潜驳干运法，当无资料和类似条件下运输的实例时，对半潜驳以下各个作业段应进行验算：（ ）。
A.沉箱自身强度
B.下潜装载
C.航运
D.下潜卸载
E.局部承载力
答案：B,C,D
解析：
采用半潜驳干运法，当无资料和类似条件下运输的实例时，对下潜装载、航运、下潜卸载的各个作业段应验算;半潜驳的吃水、稳性、总体强度、甲板强度和局部承载力;在风、浪、流作用下的船舶运动响应以及沉箱自身的强度、稳性等。
对于规模较大的单位工程可将其中能形成（ ）的部分定为一个子单位工程。
A.独立使用功能
B.独立施工建造
C.独立检验评定
D.独立竣工验收
答案：A
解析：
教材P465
2.单位工程划分的原则是：具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程；对于规模较大的单位工程可将其中能形成独立使用功能的部分定为一个子单位工程。
在开工前质量监督检查的主要内容包括（ ）。
A．检验批的施工质量
B．单位工程质量验收
C．质量控制点的施工质量
D．工程参与各方的质量保证体系
正确答案：D
本题中选项A、C都是在施工过程中质量检查的内容，选项8是竣工时的质量监督内容。仅选项D检查工程参与各方的质量保证体系是在开工前要进行的质量监督工作。故本题正确答案为D。
关于项目质量控制体系的说法，正确的是（ ）。
A.项目质量控制体系需要第三方认证
B.项目质量控制体系是一个永久性的质量管理体系
C.项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量管理
D.项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体
背景材料：
某高速公路第五施工合同段地处城郊，主要工程为路基填筑施工。其中K48+010-～K48+328段原为路基土方填筑，因当地经济发展和交通规划需要，经各方协商，决定将该段路基填筑变更为(5×20+3×36+5×20m)预应力钢筋混凝土箱梁桥，箱梁混凝土标号为C40。变更批复后，承包人组织施工，上部结构采用满堂式钢管支架现浇施工，泵送混凝土。支架施工时，对预拱度设置考虑了以下因素：
(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；
(2)支架在荷载作用下的弹性压缩挠度；
(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度；
(4)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
根据设计要求，承包人对支架采取了预压处理，然后立模、普通钢筋制作、箱梁混凝土浇筑、采用气割进行预应力筋下料；箱梁采用洒水覆盖养护；箱梁混凝土强度达到规定要求后，进行孔道清理、预应力张拉压浆，当灰浆从预应力孔道另一端流出后立即终止。
箱梁现浇施工正值夏季高温，为避免箱梁出现构造裂缝，保证箱梁质量，施工单位提出了以下三条措施：
(1)选用优质的水泥和骨料；
(2)合理设计混凝土配合比，水灰比不宜过大；
(3)严格控制混凝土搅拌时间和振捣时间。
问题：
1．确定上述变更属于哪类变更 列出工程变更从提出到确认的几个步骤
2．上述施工预拱度设置考虑的因素是否完善 说明理由。支架预压对预拱度设置有何作用
3．预应力筋下料工艺是否正确 说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标，并指出主要指标。
4．上述预应力孔道压浆工艺能否满足质量要求 说明理由。
5．除背景中提到的三条构造裂缝防治措施外，再列举两条防治措施。
答案：
解析：
1．属于原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”的变更(或设计变更)。工程变更确认过程和环节包括：提出工程变更→分析提出的工程变更对项目目标的影响→分析有关的合同条款和会议、通信记录→初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求→确认工程变更。
2．不完善，设置预拱度时还应考虑支架在荷载作用下的非弹性沉陷和张拉上拱的影响。支架预压的目的是为了收集支架地基的变形数据，作为设置预拱度的依据。
3．预应力筋宜使用砂轮锯(砂轮切割机)下料，预应力张拉过程中应控耐张拉应力和伸长值两项指标，以张拉应力控制为主(以伸长值作为校核)。
4．不能满足要求，压浆应使孔道另一端饱满和出浆，并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。
5．(1)避免出现支架下沉；(2)避免脱模过早，以及模板的不均匀沉降；(3)加强箱梁混凝土浇筑后的养护工作。
港口与航道工程施工总承包一级资质企业，工程技术人员中，具有高级职称的人员不少于（ ）人。
A. 10 B. 20
C. 25 D. 30
关于设备更新作用的说法，错误的是()。
A.设备更新是对设备磨损的局部补偿
B.设备更新可以对设备无形磨损进行补偿
C.设备更新可以对设备有形磨损进行补偿
D.设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿
答案：A
解析：
本题考核的是设备更新的作用。设备更新是对旧设备的整体更换。就实物形态而言，设备更新是用新的设备替换陈旧落后的设备；就价值形态而言，设备更新是设备在运动中消耗掉的价值的重新补偿。设备更新是消除设备有形磨损和无形磨损的重要手段，目的是为了提高企业生产的现代化水平，尽快地形成新的生产能力。@##
沉箱和扶壁式重力式码头，其抛填棱体需（）后进行。
A.基础完成后 B.墙身安装好
C.上部结构完成 D.端头护岸完成
22年一级建造师历年真题和解答9篇 第6篇
立式圆筒形钢制储罐底板在不同阶段的施焊顺序，正确的是（ ）。2018真题
A.先壁板与边缘板角焊缝，再边缘板剩余对接焊缝
B.先中幅板间长焊缝，再中幅板间短焊缝
C.先中幅板与边缘板环焊缝，再中幅板间焊缝
D.先中幅板间焊缝，再边缘板对接焊缝
答案：A
解析：
本题考查的是焊接变形的危害性及预防焊接变形的措施。合理的焊接顺序和方向：例如，储罐底板焊接顺序采用先焊中幅板、边缘板对接焊缝外300mm长；待焊接完壁板和边缘板角焊缝后，再焊接边缘板剩余对接焊缝；最后焊接中幅板和边缘板的环焊缝。
甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某,关于该用工关系的说法,正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当中请工伤认定
B.在派遣期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派遣期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
答案：B
解析：
2020版教材P156 / 2019版教材P155
有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位： 用工单位有劳动合同法第 40条第3项、第41条规定情形的；2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的；劳务派遣协议期满终止的。被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。
净直径8.0m、深度860m立井短段掘砌混合作业的施工设备配套方案应选用（ ）。
A．FJD-9凿岩钻架、2HZ-6抓岩机、新Ⅳ型井架、金属活动模板
B．FJD-9凿岩钻架、2HH-6抓岩机、V型井架、金属活动模板
C．FJD-9凿岩钻架、HS-6抓岩机、V型井架、整体滑升模板
D．FJD-6凿岩钻架、HZ-4抓岩机、新Ⅳ型井架、整体滑升模板
在搅拌水泥混凝土混合料时，宜按( )的顺序投料。
A．石子、水泥、砂、水
B．水、石子、水泥、砂
C．水泥、石子、砂、水
D．水泥、水、砂、石子
答案：A
解析：
为了防止搅拌不均和细料飞出，搅拌混凝土时投料顺序为石子、水泥、砂、水。
仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述做法正确的有（ ）。
A. 制作调解书
B. 制作裁决书
C. 驳回申请
D. 撤销案件
E. 要求当事人撤回申请
答案：A,B
解析：
2007年建设工程法规真题第99题
仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。
综上所述，本题正确答案为AB。
井巷突水点大小按()划分。
A.揭露突水点位置的高低
B.每小时突水量的大小
C.涌水裂隙分布密度的大小
D.岩溶含水量与其容积比值的大小
答案：B
解析：
本题考核的是井巷突水点的划分依据。按照突水点每小时突水量的大小，将突水点划分为小突水点、中等突水点、大突水点、特大突水点等4个等级。
下列选项中，关于财务会计职能的说法，错误的是（ ）。
A.财务会计只有核算和监督两个职能
B.会计核算是监督的基础
C.会计监督是核算的质量保障
D.会计监督包括事前、事中和事后监督
答案：A
解析：
财务会计的两项基本职能：核算和监督。现代会计的预测、决策、评价等职能是建立在核算和监督职能基础之上的。
甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。
A.丙承担违约责任
B.乙承担违约责任
C.乙和丙共同承担违约责任
D.乙或者丙承担违约责任
答案：A
解析：
2020版教材P143 / 2019版教材P142
3.债务人对让与人的抗辩 《合同法》规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。 抗辩权是指债权人行使债权时，债务人根据法定事由对抗债权人行使请求权的权利。债务人的抗辩权是其固有的一项权利，并不随权利的转让而消灭。在权利转让的情况下，债务人可以向新债权人行使该权利。受让人不得以任何理由拒绝债务人权利的行使。
背景资料：
某施工单位承接了某一级公路工程施工合同段。包含E3 标段（K15+000～K16+000）填土高度23m 和E2 标段（K16+920～K18+500）填土高度1m 的加宽路基工程和一座隧道（K16+000～K16+920)。
事件一：施工单位根据现场地质勘查资料发现E3 标段加宽处地基为软土地基，施工单位为了确保路基的稳定、减少路基施工后沉降，施工前对E3 标段拓宽部分的地基采取水泥粉煤灰碎石桩（CFG 桩）处理措施，水泥粉煤灰碎石桩施工工艺流程如图所示。
事件二：施工单位对CFG 桩施工做了如下规定：
(1)混合料应严格按照成桩试验确定的配合比拌制，搅拌均匀，搅拌时间不得少于1min。
(2)沉管至设计高程后应尽快投料，首次投料量应使管内混合料面与投料口平齐。拔管过程中发现料量不足时应及时补充投料。桩顶超灌高度不宜小于0.5m。
(3)沉管宜在设计高程留振10s 左右，然后边振动、边拔管。拔管速度宜为1.2?l.5m/min,如遇淤泥层，拔管速度宜适当放慢。拔管过程中应反复插打，确保成桩质量。
(4)成桩过程中，每个台班应做不少于一组（3 个）试块（边长150mm×150mm×550mm 的梁形试件），检验其标准养护28d 抗折强度。
(5) 当设计桩距较小时，宜按依次打桩的顺序施工。施打新桩与已打桩间隔的时间不应少于7d。
事件三：E2 和E3 标段施工该合同段附近地表土主要有膨胀土、盐渍土、黏性土、粉性土、砂砾土等。为了考虑经济问题和施工质量，就近选取了黏性土和砂砂砾土作为填料。
事件四：根据土方填筑施工特点，施工单位配置了推土机、铲运机、装载机、平地机、挖掘机、压路机、自卸汽车、空气压缩机、凿岩机等机械。
问题：
1.指出背景事件一中施工工艺流程中A、B 工序名称。
2.逐条判断事件二中CFG 桩施工是否正确并改正错误之处。
3.事件三中，指出E3 标段路基加宽优先选择哪种填料，说明理由。
4.该工程E3 标段加宽路基容易出现什么病害？
5.改正事件四中不适用于该项的机械。
答案：
解析：
1.A：投料，B：凿除桩头。
2.（1）正确；
（2）正确；
（3）错误，拔管过程中不得反插；
（4）错误，成桩过程中，每个台班应做不少于一组（3 个）试块（边长150mm 的立方体），检验其标准养护28d 抗压强度。
（5）错误，当设计桩距较小时，宜按隔桩跳打的顺序施工。
3.施工单位应优先选择砂砾土；
理由：砂砾土可压缩性较小、透水性好,采用砂砾土填料可大大减小路堤的压缩变形,提高承载力。
4.路基沉降、路基纵向裂缝。
5.施工单位不需配置：空气压缩机、凿岩机。
22年一级建造师历年真题和解答9篇 第7篇
某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责钢材的采购。于是建设单位向钢材生产厂家发函要求采购10t钢材。钢材厂回函表示“其中5t可以按要求期限交付，另外5t则需延期10日方能交付”。钢材厂的回函属于( )。
A.要约邀请
B.要约撤销
C.承诺
D.新要约
答案：D
解析：
承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。
确定设备更新的依据是()。
A．设备的自然寿命 ． B．设备的技术寿命
c．设备的经济寿命 D．以上三种寿命的综合
航显系统服务器、存储系统应采用（ ）供电。
A.柴油发电机
B.UPS
C.5V直流电
D.400Hz交流电
答案：B
解析：
航显系统服务器、存储系统应采用UPS供电，后备电池容量应保证设备正常工作时间不小于15min，以确保在系统供电出现故障时数据的安全眭。
关于岩层底板等高线图的说法，正确的是( )。
A.岩层底板等高线图中的每一条等高线都应有高度的标注
B.经过同一位置点的等高线，其绝对高度都必然相等
C.岩层底板等高线图中的所有等高线都是一条不间断的闭合曲线
D.等高线发生弯曲，则表明该底板出现变向
E.等高线变得稀疏，则该岩层变得平缓
答案：A,D,E
解析：
底板等高线图，是表明某岩层底板分布情况的地质图。图中的每一条等高线必然注明有该等高线的高度(一般是绝对高度)，众多的等高线就可以看出整个底板的高低、走向、倾向等几何条件的分布情况。当等高线弯曲时，表明岩层底板弯曲，等高线疏密，还表示岩层底板坡度的变化，变稀疏时则底板变得平缓。同时，由于岩层会受地质构造作用而断缺(断层构造)、重叠，因此等高线也会断缺、重叠。当出现逆断层时，该岩层底板会在同一位置出现不同高度的情况。因此，等高线不一定是一条不间断的闭合曲线，且经过同一位置的等高线也不一定其高度都相同。所以，正确A、D、E
下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的是( )。（2013）
A.加强施工任务单的管理
B.编制施工成本控制工作计划
C.寻求施工过程中的索赔机会
D.确定最合适的施工机械方案
答案：D
解析：
施工过程中降低成本的技术措施，包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；
结合施工方法，进行材料使用的比选，在满足功能要求的前提下，通过代用、改变配合比、使用外加剂等方法降低材料消耗的费用; 确定最合适的施工机械、设备使用方案；结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本；应用先进的施工技术，运用新材料，使用先进的机械设备等。在实践中，也要避免仅从技术角度选定方案而忽视对其经济效果的分析论证。
AB属于是组织措施；选项C属于合同措施。
下列属于给水的化学氧化法预处理技术的是（ ）。
A．氯气预氧化
B．高锰酸钾氧化
C．紫外光氧化
D．臭氧氧化
E．活性炭吸附
对于桥墩采用流水施工时应注意流水施工的相关时间参数有（ ）。
A.施工过程数
B.施工段数
C.流水节拍
D.流水步距
E.技术间歇
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P290/2019版教材P285
桥梁下部的桥墩施工时，如果设备或者模板数量有限可采用流水施工方式组织施工。对于采用流水施工时应注意流水施工的相关时间参数：流水节拍、流水步距、技术间歇等。
无论混凝土是否有抗冻要求，对粗骨料所含杂质和缺陷颗粒限值相同的是（ ）。
A.针片状颗粒含量
B.含泥量
C.软弱颗粒含量
D.水溶性硫酸盐及硫化物
关于发包人支付担保的说法，正确的有（ ）。
A.可由担保公司提供担保
B.担保的额度为工程合同价总额的10%
C.实行分段滚动担保
D.支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位
E.除通用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保
答案：A,C,D
解析：
B:支付担保的额度为工程合同总额的20%-25%。E:除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。
22年一级建造师历年真题和解答9篇 第8篇
产品质量检验机构计量认证的内容不包括（ ）。
A.计量检定、测试设备的工作性能
B.计量检定、测试设备的工作环境和人员的操作技能
C.保证量值统一、准确的措施及检测数据公正、可靠的管理制度
D.计量检定、测试设备的工作完整记录
答案：D
解析：
教材P437
（1）为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门计量认证。产品质量检验机构计量认证的内容包括：1）计量检定、测试设备的工作性能；2）计量检定、测试设备的工作环境和人员的操作技能；3）保证量值统一、准确的措施及检测数据公正可靠的管理制度。
确定隧道掘进循环进尺应注意的问题是（ ）。
A.危险品库房按有关安全规定办理
B.钻爆作业设计
C.合理布置大堆材料堆放位置
D.运输通道应统一规划、布局合理
答案：B
解析：
2020版教材P291/2019版教材P285
编制山岭公路隧道施工组织设计的进度计划时，确定掘进循环进尺应注意下列问题：3.钻爆作业设计。
进行购置设备与租赁的方案比选，需要分析设备技术风险、使用维修特点，其中对（ ）的设备，可以考虑租赁设备的方案。
A. 技术过时风险小
B. 保养维修简单
C. 保养维修复杂
D. 使用时间长
答案：C
解析：
2007年建设工程经济真题第15题
本题主要考查了设备经营租赁与购置方案分析的步骤。
进行购置设备与租赁的方案比选时，定性分析设备技术风险、使用维修特点。
对技术过时风险大、保养维护复杂、使用时间短的设备，可以考虑经营租赁方案；
对技术过时风险小，使用时间长的大型专用设备则可以考虑融资租赁或购置方案。
综上所述 ，本题正确答案为C项。
在质量管理体系的八项原则中，体现组织进行质量管理的基本出发点与归宿点的原则是( )。
A.以顾客为关注焦点 B.领导作用
C.基于事实的决策方法 D.持续改进
答案：A
解析：
以顾客为关注焦点，组织（从事一定范围生产经营活动的企业）依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。这是组织进行质量管理的基本出发点和归宿点。
顶管作业质量控制表述正确的是（ ）。
A.应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则
B.进入接收工作井应提前进行顶管机位置和姿态测量
C.为防止管节飘移，宜将前3～5节管节与顶管机联成一体
D.采用敞口式顶管机，在允许超挖的地层正常顶进时，管下部135度范围内可以超挖15mm
E.钢管接口焊接完成后，进行防腐层补口施工后即可顶进
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是城市非开挖管道施工质量检查与验收。管下部135°范围内不得超挖；钢管接口焊接完成后，应进行防腐层补口施工，焊接及防腐层检验合格后方可顶进。教材P406。
检查斜坡堤置换淤泥质软基的平面位置及深度的体积平衡法适用于具备抛填计量条件的（ ）工程。
A. 一般 B.工作量大的一般
C.抛填石料流失量较小的 D.特殊
重力式码头干地填土的填料应分层压实，每层填土虚铺厚度，对机械夯实或辗压不宜大于（ ）。
A. 0. 2m B.0. 3m
C. 0. 4m D. 0. 5m
预应筋下料工艺是否正确?说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标，并指出主要指标。
正确答案：
预应力筋宜使用砂轮锯（砂轮切割机）下料，（1分）预应力张拉过程中应控耐张拉应力和伸长值两项指标，（2分）以张拉应力控制为主（以伸长值作为校核）。（1分）
压风机房的位置应设置在（）。
A．远离办公楼
B．远离绞车房
C．远离变电所
D．广场主导风向的上风位置
E．靠近主要负荷地
答案：A,B,D,E
解析：
压风机房应远离办公楼、绞车房等建筑物。同时，压风机房应尽量靠近主要负荷地，以减少管路和压风损失。压风机房应布置在广场主导风向的上风位置。
22年一级建造师历年真题和解答9篇 第9篇
对人、机、环境系统进行安全治理，同时还需治理安全管理措施，体现了安全事故隐患治理原则中的()。
A.冗余安全度治理原则
B.单项隐患综合治理原则
C.重点治理原则
D.事故直接隐患与间接隐患并治原则
答案：D
解析：
本题考核的是安全事故隐患的治理原则。事故直接隐患与间接隐患并治原则，即对人、机、环境系统进行安全治理，同时还需治理安全管理措施。?
下列关于直方图法的主要用途的说法正确的是（ ）。
A.确定其中最主要原因
B.了解数据分布的集中或离散状况
C.观察质量是否处于正常范围内
D.观察质量水平是否保持在公差允许的范围内
E.观察是否处于稳定和受控状态
答案：B,C,D,E
解析：
2020/2019教材P198
直方图法的主要用途：（1）整理统计数据，了解统计数据的分布特征，即数据分布的集中或离散状况，从中掌握质量能力状态。（2）观察分析生产过程质量是否处于正常、稳定和受控状态以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。
下列情况中，应浇洒透层沥青的是（ ）。
A.沥青路面的粒料半刚性基层
B.旧沥青路面层上加铺沥青层
C.水泥混凝土路面上铺筑沥青面层
D.有裂缝或已修补的旧沥青路面
答案：A
解析：
沥青路面各类基层都必须喷洒透层油，沥青层必须在透层油完全渗透入基层后方可铺筑。 选项BC是需要喷洒粘层沥青，选项D需要做封层。
某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有( )。
A.投标人在投标有效期内撤回投标文件
B.投标人在开标前撤回投标文件
C.中标人拒绝提交履约保证金
D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求
E.中标人拒绝签订合同
答案：A,C,E
解析：
在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)中标未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；(3)中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的无正当理由不与招标人签订合同的。
王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前3日以书面形式通知用人单位
D.应提前30日以书面形式通知用人单位
答案：D
解析：
2020版教材P153 / 2019版教材P152
劳动者可以单方解除劳动合同的规定中包括劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。
关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直 至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
答案：D
解析：
解析本题考核的是基坑支护的施工要求。一般情况下，锚杆及土钉墙支护工程应遵 ,循分段开挖、分段支护的原则，不宜按一次挖就再行支护的方式施工。排桩墙支护的 基坑,开挖后应及时支护，每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围 内。混凝土支撑系统全部支撑安装结束后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑全 部拆除。基坑（槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前 提。当设计有指标时，以设计要求为依据，如无设计指标时应按下表的规定执行。
（2011年）根据《水法》，1级堤防工程的护堤地属于（）。
A.工程管理范围
B.工程保护范围
C.堤防设施组成部分
D.限制生产建设活动范围
E.可耕地范围
答案：A,C
解析：
管理范围是指为了保证工程设施正常运行管理的需要而划分的范围，如堤防工程的护堤地，水工程管理单位依法取得土地的使用权。保护范围内的土地使用单位的土地使用权没有改变，但其生产建设活动受到一定限制，即必须满足工程安全技术要求。
下列建筑结构体系中，()结构体系的主要缺点是侧向刚度较小，当层数较多时，会产生过大的侧移，易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏，而影响使用。
A.框架
B.混合
C.剪力墙
D.框架～剪力墙
答案：A
解析：
本题考核的是框架结构体系的缺点。框架结构体系的主要缺点是侧向刚度较小，当层数较多时，会产生过大的侧移，易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏，而影响使用。
高2m的乔木土球直径为（ ）cm。
A.40～50
B.70～80
C.80～100
D.100～140
正确答案：B
本题涉及的考点是常绿乔木类种植穴的规格。常绿乔木类种植穴规格见表1。
