21年一级建造师模拟试题9章

井巷工程的分项工程验收，应在施工班组自检的基础上，由监理工程师(建设单位技术负责人)组织施工单位项目质量(技术)负责人等进行验收，由监理工程师(建设单位技术负责人)核定。对于隐蔽工程而言，所有覆盖隐蔽工程的工程内容，不管是何种工程内容，其覆盖前均需要经过隐蔽工程验收，故A选项不正确。在矿山工程项目中没有检验批以及子分项工程的检验验收内容划分。

施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元，由于G工作是建设单位提出的设计变更，属于建设单位的责任，但是G工作的总时差TF= 29-27 = 2个月，而设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔赶工费（工期不索赔）。
对于建设单位提出设计变更，总承包单位可以提出索赔，但是由于G工作为非关键工作，且有2个月的总时差，即G工作停止施工1个月不影响后续工作的施工，不影响总工期，所以不能提出工期索赔。

2020版教材P232 / 2019版教材P226
“全面审查法又称逐项审查法，即按定额II序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是X作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较筒单的工程。”

2020版教材页码P7-13
层状岩体按单层厚度的划分，厚层:大于0.5m，中厚层:0.1~0.5m，薄层:小于0.1m。

(1)该事故为伤亡事故。
(2) 1)上下船必须设置专用跳板。
2)跳板下必须设安全网。
3)跳板必须架设平稳，码头端必须扎牢。
4)安全管理必须到位，发现安全隐患必须立即予以整改。

本题考查的是特种设备安全控制要求。特种设备检验合格后，携带使用证、检 验合格标志、检验报告、保养合同、保养单位的保养资质到有关主管部门办理年审换证 手续。

各种选矿作业一般都包括三个基本工艺过程：矿物选前的准备（破碎与筛分，磨矿与分级）、分选（重选、磁选、电选、浮选等），选后产品的处理作业（过滤、干燥脱水作业，尾矿处理等）。故C正确。

竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1 年内进行。不能如期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，但最长不得超过6个月。

2020教材P276 / 2019教材P273
主要包括购销物资的名称（注明牌号、商标）、品种、型号、规格、等级、花色、技术标准或质量要求等。合同中标的物应按照行业主管部门颁布的产品规定正确填写，不能用习惯名称或自行命名，以免产生差错。订购特定产品，最好还要注明其用途，以免产生不必要的纠纷。

教材P35
作拖拉绳时，应大于或等于3.5；
作卷扬机走绳时，应大于或等于5；
作捆绑绳扣使用时，应大于或等于6；
作系挂绳扣时，应大于或等于5；
作载人吊篮时，应大于或等于14.

2020教材P111 / 2019教材P112
一、高架桥结构与运行特点：1、轻轨交通列车的运行速度快，运行频率高，维修时间短。2、桥上多铺设无缝线路、无砟轨道结构，因而会对结构形式的选择及上、下部结构的设计造成特别的影响。3、高架桥应考虑管线设置或通过要求，并设有紧急进出通道，防止列车倾覆的安全措施及在必要地段设置防噪屏障，还应设有防水、排水措施。4、高架桥大都采用预应力或部分预应力混凝土结构，构造简单、结构标准、安全经济、耐久适用，力求既满足城镇景观要求，又与周围环境相协调。5、高架桥墩位布置应符合城镇规划要求，跨越铁路、公路、城市道路和河流时的桥下净空应满足有关规范要求；上部结构优先采用预应力混凝土结构，其次才是钢结构，须有足够的竖向和横向刚度。6、高架桥应设有降低振动和噪声、消除楼房遮光和防止电磁波干扰等系统。

本题考查的是索赔的依据。施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。

2020 / 2019版教材P4
依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规.（二）上位法优于下位法。本题中，《安全生产许可证条例》的直接立法依据是《中华人民共和国安全生产法》。

分析与答案 (1)在机场场道施工中，常用的机械设备有：推土机、铲运机、装载机、挖掘机、平地机、压路机、摊铺机等。
(2)主要技术准备工作包括：
会审施工图纸
会审单位有：设计单位、上级主管单位、施工单位、监理单位、建设单位。会审的重点是设计计算的假设条件与当地实际情况是否相符；土基处理和基础设计有无问题；平面设计与结构设计有无矛盾；图纸和说明书是否齐全；对设计提出改进意见等。
?现场调查
现场调查的主要内容包括：水文地质、气象情况；供水、电、交通及通信情况；拆迁与征地情况；当地建材供应与价格。
?编制施工组织设计和施工预算
(3)在施工开始前，应从以下几个方面选择和确定合格材料供应方：
1)公开招标：招标方通过媒体以公告的方式邀请材料供应商参加竞标，招标方按照法律规定的程序进行招标、开标、评标、定标等活动。
2)竞标供应商的综合分析：成立评标小组，严格按照评标要求进行评审，评标工作按商务、材质技术、价格三大部分进行。对投标书的有效性、投标人法人授权书、投标资格文件、商务文本、投标文本和报价进行综合分析，必要时对样品进行检验比较。
3)合格材料供应方的评价：
评价依据：供应方资信状况，供方业绩及信誉，生产及供货保证能力，质量保证能力，售后服务保证能力。
评价方法：
?采购钢材等主要工程材料，对供应商提供的各种文件资料进行评价；
?采购碎石等大宗地材，必须进行实地调查并取样试验，对试验结果进行评价；
?走访其他用户，了解材料供应商的情况。
4)合格材料供方的选定：招标单位以会议和会签的形式组织有关人员对材料供货商进行集体评价，在评价的基础上选择合格的材料供应商。经主管领导批准后，方可确定为材料供应商。
5)合格分供方的考核：对合格材料供应商进行定期考核，考核内容包括供货过程中的产品质量情况、供货能力、工程信誉、服务等方面，发现问题应通知材料供应商及时解决，材料供应商在规定的时间内不能解决问题的，应按规定取消其供货资格。
4．解析
(1)推土机是土石方物料进行切削和短距离搬运设备，有履带和轮带之分。铲运机是一种生产效率高的铲运机械。装载机主要用来铲装卸运土，是一种广泛用于工程施工的机械。挖掘机主要用于土石方装载。平地机用于土基的切削、刮送和整平。压路机用于土基、基层和沥青混凝土面层的碾压，分为静力压路机、轮胎压路机和振动压路机。摊铺机：用于摊铺基层混合料和沥青混凝土。
(2)会审施工图纸、现场调查、编制施工组织设计和施工预算是机场施工正常进行的基本保障，施工前必须完成。
(3)公开招标、竞标供应商的综合分析、合格材料供方的评价是选择和确定合格材料供商的必不可少的基本工作。

本题主要考查建设工程安全生产管理。

安全预评价制度是贯彻落实“安全第一，预防为主”方针的重要手段，是企业实施科学化、规范化安全管理的工作基础。

综上所述，本题正确选项为D项。

2020/2019版教材P23
四、优劣 因此在技术方案经济效果评价中一般都要求计算静态投资回收期，以反映技术方案原始投资的补偿速度和技术方案投资风险性。

本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准。选项A、B、D属于工程质量不良认定标准。

教材P135
1.介质处理。包括去除介质中促进腐蚀的有害成分，调节介质的pH值及改变介质的湿度等。例如，锅炉给水的除氧；在管道输送原油前，必须脱出原油中水及其他腐蚀性成分。

驳船装运预制构件时，应注意甲板的强度和船体的稳定性，宜采用宝塔式和对称的间隔方法装驳。吊运构件时，应使船体保持平稳。

2020版教材页码P229-P230
承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48h ，通知监理人进行验收;监理人在接到通知48h 内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工;若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。

正台阶工作面(下行分层)施工法按照硐室的高度，整个断面可分为2个以上分层，每分层的高度以1．8～3．Om为宜，上分层的超前距离一般为2～3m。施工中应合理确定上下分层的错距，距离太大，上分层出矸困难；距离太小，上分层钻眼困难，故上下分层工作面的距离以便于凿岩机正常工作为宜。因此，答案为B。

用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（二）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

专项验收的一般规定
1）建设工程项目的消防设施、安全设施及环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2）建设单位应向政府有关行政主管部门申请建设工程项目的专项验收。
3）消防验收应在建设工程项目投入试生产前完成。
4）安全设施验收及环境保护验收应在建设工程项目试生产阶段完成

选项A只要求办理了用地批准手续，并不要求必须有土地证。选项B必须要取得两个许可证。选项C不要拆迁全部完成，只要求满足施工要求即可。选项D已确定施工企业，但企业资质必须满足要求。选项E并未强制要求必须有质量监督书，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前， 应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

不可抗力的原则是：工期顺延，费用分担。P293。

监控量测工作结论与建议属于总结报告内容。P276。
阶段性监控量测报告应包括的内容
（1）该监控量测期相应的工程、气象及周边环境概况。
（2）该监控量测期的监控量测项目及测点的布置图。
（3）各项监控量测数据的整理、统计及监控量测成果的过程曲线图。
（4）各监控量测项目监控量测值的变化分析、评价及发展预测。
（5）相关的设计和施工建议。

2020版教材P281 / 2019版教材P267
二、设备验收的内容，设备验收项目主要包括核对验证、外观检查、运转调试检验和技术资料验收四项。

本题考核的是设备寿命的概念。设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损所 决定的，它一般比自然寿命要短，而且科学技术进步越快,技术寿命越短。

2020版教材P124 / 2019版教材P119
考点:税后利润的分配原则。我国《公司法》规定的公司税后利润的分配原则包括：（1）按法定顺序分配的原则；（2）非有盈余不得分配原则；（3）同股同权、同股同利原则；（4）公司持有的本公司股份不得分配利润。

【知识点】混凝土坝的质量控制手段。在碾压混凝土生产过程中，常用VeBe仪测定碾压混凝土的稠度。在碾压过程中，可使用核子密度仪测定碾压混凝土的湿密度和压实度，对碾压层的均匀性进行控制。

2020版教材页码P43-47
井塔可以用砖或砌块砌筑，现有的井塔绝大部分为钢筋混凝土结构，采用爬模施工。

改性沥青混合料的正常生产溫度范围(℃)见下表。

本题考核的是招标人应当进行重新招标的情形。有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：(1)少于3个投标人的；(2)经评标委员会评审，所有投标均不符合招标文件要求的；(3)由于招标人、招标代理人或投标人的违法行为，导致中标无效的；(4)中标人均未与招标人签订公路工程施工合同的。

2020版教材P244 / 2019版教材P247
质监总站对工程质量的监督属监察性质，不代替项目法人和监理单位的工作，不参与日常质量管理。质量监督的主要内容（职责）
（3）监督、指导工程安全鉴定工作和质量事故的调查、处理工作。

安全生产标准化等级：一级：得分≥90 分；二级：得分≥80 分；三级：得分≥70 分；不达标：得分＜70 分。

2020版教材P359 / 2019版教材P358
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件， 由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；

若价值系数小于1，此时功能现实成本大于功能评价值。袁明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高，一种可能是存在着过剩的功能；另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致使实现功能的成本大于功能的实际需要。

1、
此时，混凝土的施工强度≥设计要求的立方体抗压强度标准值的保证率为95%以上
2、混凝土的砂率=(1.15 / 2.62)/ [1.15 ÷ 2.62 + 2.68 ÷ 2.65] = 29.1% ；

砂率：
3、先计算按给定的配合比和水灰比，每 1kg 水泥可按制混凝土的体积：

吹填土方量计算
根据公式： V=(V1+△V1+△V2）÷（1-P）
其中： V1=SH=15000×[3-（-2.3）]=79500m3
△V1=SH=15000×0.5=7500m3
△V2=（79500+7500）×（1.3-1）=21600m3
V=（V1+△V1+△V2）÷（1-P）
=（79500+7500+21600）÷（1-10%）
=125667m3

另解： 15000×(3 + 2. 3 + 0. 5)×1. 3 ÷ (1-10%) = 125667m3
标准岸管长度=岸管长度+浮管长度×1. 67+水下管长度×1. 14+起排高×50 = 2000+900×1. 67+(8-6)×50 = 3603m。

P33-38
根据题意可知，

5=F/（2000-1000-150），F=4250万元。

2020 / 2019版教材P53
《刑法》规定，刑法分为主刑和附加刑。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。

本题考查的是光伏发电设备安装技术。汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，必须确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。汇流箱安装要求，检查汇流箱部件应完好且接线不松动，所有开关和熔断器处于断开状态，汇流箱安装位置符合设计要求，垂直度偏差应小于1.5mm。

不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
乙材料供应商应该返还给施工单位，施工单位再付款给甲材料供应商。甲乙之间没有合同也没有任何关系。这个题目很多网校给的答案是错的。多注意

值机柜台信息显示内容：对于非开放式柜台终端显示设备应根据值机柜台分配结果显示在该柜台办理值机手续的航班信息，包括航班号(含共享航班)、目的地、经停站和办票时间；对于开放式柜台终端显示设备应显示预设的固定信息。

P177-182
新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费发生拆除清理费时可按新建同类工程造价或主材费、设备费的比例计算。凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费。场地准备和临时设施费=工程费用×费率+拆除清理费，故1500*5%+20-5=90万元。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

教材P3
【知识点】法的形式。依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》的规定，下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度。

@##

施工进度计划调整的内容：施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。

2020版教材P113 / 2019版教材P111
本题考点是工程承包中的连带责任。《建筑法》第27条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。第29条规定：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:（1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

1．违背了动态管理以进度计划与劳务合同为依据的原则。
2．属于特种作业人员，理由是：起重工从事起重机械作业、架子工从事登高架设作业，均容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危险。
3．不正确。原因在于：其一，起重工和架子工属于特种作业人员；其二，根据特种作业人员规定，其必须持证上岗；其三，项目部副经理所安排的22名农民工既没有经过相应特种作业培训，也没有特种作业上岗资格证书。
4．按照2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤的事故。因此本案例中，两个事件涉及的事故都属于一般事故。
5．不完整。因为吊装方案的主要内容还应该包括进度计划；资源计划(包括人力、机具、材料等)；安全技术措施；风险评估与应急预案等。

2020/2019教材P191
施工质量事故处理依据有质量事故的实况资料、有关的技术文件和档案、有关合同及合同文件、相关的建设法规。

安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为先。

本题中，2011年6月5日验收合格，2011年6月8日签发验收合格证书，根据上述规定，时间以先发生的为先，因此，安装保险责任至2011年6月5日终止。

综上所述，本题的正确答案为B。

【知识点】大气污染的防治。《环境保护法》第59条还规定，“企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。

2020版教材P101/2019版教材P96
该题主要考察的是：水泥混凝土路面施工
1、搅拌楼的配备，应优先选配间歇式搅拌楼，也可使用连续搅拌楼；

2、每台搅拌楼在投入生产前，必须进行标定和试拌。在标定有效期满或搅拌楼搬迁安装后，均应重新标定；
3、应根据拌和物的粘聚性、均质性及强度稳定性试拌确定最佳拌和时间；
4、外加剂应以稀释溶液加入，其稀释用水和原液中的水量，应从拌和加水量中扣除；
5、拌和引气混凝土时，搅拌楼一次拌和量不应大于其额定搅拌量的90%。纯拌和时间应控制在含气量最大或较大时。

教材P198
【知识点】沉井下沉施工。选项BCD都属于辅助法下沉，可以减小下沉摩擦阻力。

1．确定储砂坑位置与大小的原则：(1)应满足绞吸挖泥船的输送和施工强度的要求；(2)应选在回淤和冲刷小的地方；(3)储砂坑尺度与内外水深应满足所有施工船舶吹填和抛砂施工作业的需要。 2．本吹填工程划分为A吹填区、B吹填区共2个单位工程。竣工验收时应提交的单位工程质量控制资料：测量控制点验收记录、吹填竣工测量技术报告、吹填土质检验资料和单位工程质量检验记录。
3．若挖泥船发生油类污染海域事故，根据我国防止油类污染海域管理的相关规定应立即采取措施，控制和消除污染；尽快向就近的海事部门提交书面报告；接受调查处理。
4．耙吸挖泥船最佳装舱时间应考虑的因素和遵循的原则为：泥沙在泥舱内的沉淀情况、挖槽长短、航行到抛泥区的距离和航速，使装舱量与每舱泥循环时间之比达到最大值。
5．(I)3500m3／h大型绞吸挖泥船生产率：
挖掘生产率=60×绞刀挖掘系数×绞刀前移距×绞刀切泥厚度×绞刀横移速度，
W挖=60K×D×T×υ=60×0．85×1．5×1．8×14=1927．80m3／h。
则两艘3500 m3／h绞吸挖泥船的施工生产率为3855．60m3／h。
(2)12000 m3耙吸挖泥船运转小时生产率，


=2．81，则需要配备3艘12000m3自航耙吸挖泥船。

2020/2019教材P89
加强劳动定额管理，提高劳动生产率，降低工程耗用人工工日，是控制人工费支出的主要手段。

预裂爆破：在开挖限界处按适当间隔排 列炮孔，在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况 下，用控制药量的方法，预先炸出一条裂缝，使拟爆 ： 体与山体分开，作为隔震减震带，起保护开挖限界 以外山体或建筑物和减弱地震对其破坏的作用。

P3
本题考查的是监理的工作任务。监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

本题考查的是施工质量事故报告和调查处理程序。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。一般事故的划分为：一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。