2021一级建造师考试真题及详解8篇

2020教材P121 / 2019教材P122
不同类型围护结构的特点表1K413022-1中内容，SMW工法桩特点：①强度大，止水性好；②内插的型钢可拔出反复使用，经济性好；③具有较好发展前景，国内上海等城市已有工程实践；④用于软土地层时，一般变形较大。

2020教材P290 / 2019教材P286
除专用条件另有约定外，监理工作内容包括（第2.1.2款）：
( 1 )收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
( 2 )熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
( 3 )参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
( 4 )审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
( 5 )检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
( 6 )检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
( 7 )审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整;
( 8 )检查施工承包人的试验室；
( 9 )审核施工分包人资质条件；
(1 0 )查验施工承包人的施工测量放线成果；
(1 1 )审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
(1 2 )审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检
(1 3 )审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委 托人审核、批准；
(1 4 )在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求 施工承包人整改并报委托人；
(1 5 )经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
(1 6 )审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相 关验收标准；
(1 7 )验收隐蔽工程、分部分项工程；
(1 8 )审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合 同争议等事项；
(1 9 )审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告;
(2 0 )参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
(2 1 )审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
(2 2 )编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

本题考查的是洞身类型及构造。洞身构造：分为一次衬砌和二次衬砌、防排水构造、内装饰、顶棚及路面等。参见教材P223。

【知识点】工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门每两年对监督人员进行一次岗位考核，每年进行一次法律法规、业务知识培训，并适时组织开展继续教育培训。

2020版教材P333 / 2019版教材P332
当事人的自愿性是仲裁最突出的特点仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。

2020版教材页码P76-78
乳化炸药由氧化剂水溶液、燃料油、乳化剂、稳定剂、敏化发泡剂、高热剂等成分组成。

1.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期和费用补偿要求？试简述其理由。
答：事件1：可以提出赶工期补偿和费用补偿要求，提供施工场地时间的延长属于甲方应承担的责任； 工作A又位于关键线路上。
事件2：不能提出补偿要求，租赁设备迟进场属于乙方的原因。 事件3：可以提出费用补偿要求，但工期只能补偿10天。因为设计变更的责任在甲方，由此增加的费用
应由甲方承担；而由此增加的作业时间（20天）超过该工程的总时差10天，也就是说只影响总工期10天。
2.该工程计划的关键线路是什么？计划工期几天？实际情况怎样？
答：该合同施工网络进度计划的关键线路为：①→②→③→④→⑥→⑦→⑧，计划工期为292天。 实际的关键线路和工期：将图中所有各项工作的持续时间均以实际持续时间代替，计算结果表明：关键线路 变为两条：①→②→⑤→⑦→⑧；①→②→③→⑦→⑧，实际工期312天。
3.可得到的工期补偿为多少天？工期奖罚天数为多少天？
答：实际工期312天，计划工期292天，总共延误20天。其中，因甲方延误提供场地致使关键工作A推 迟10天开始，影响总工期10天；乙方原因造成工作D延误10天，影响总工期10天。业主责任影响工作E延误 20天不在关键线路上，故不会影响总工期。故，该工程应罚款天数为312-292-10=10天。
4.由于总工期的延长，乙方可得到的工期奖励或工期罚款为多少？
答：总工期延误20天，其中有10天为乙方责任，应由乙方承担，故乙方不可能得到工期奖励，并根据 约定罚款，罚款金额为：10×5000=50000元。

水泥分为合格水泥、不合格水泥和废品。

2006年建设工程法规真题第84题

安装工程一切险的保险责任自被保险工程在工地动工或用于被保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，安工期保险期限的起始或终止不得超出本保险单明细表中列明的安工期保险生效日或终止日。安装该工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月。

本题中，工程人实际使用的时间为7月15日，因此维修期从7月15日起算，至10月15日止。

综上所述，本题正确答案为AD。

微波天线、馈源安装技术要求： 1. 安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量。
2. 安装加固方式应符合设备出厂说明书的技术要求，加固应稳定、牢固，天线与座架(或挂架)间不应有相对摆动。水平支撑杆安装角度应符合工程设计规定，水平面与中心轴线的夹角应小于或等于25°垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于5°加固螺栓必须由上往下穿。
3. 组装式天线主反射面各分瓣应按设备出厂说明书相应顺序拼装，并使天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑。
4. 主反射器口面的保护罩应按设备出厂说明书技术要求正确安装，各加固点应受力均匀。
5. 天线馈游、加固应符合设备出厂说明书的技术要求。馈源极化方向和波导接口应符合工程设计及馈线走向的要求，加固应合理，不受外加应力的影响。与馈线连接的接口面应清洁干净，电接触良好。

平衡阀对供热水利系统管网的阻力和压差等参数加以调节和控制，以满足管网系统按预定要求正常和高效运行。

本题考查的是专项成本分析方法。成本支出率=计算期实际成本支出/计算期实际工程款收入×100%=119/220×100%=54.09%。

2020版教材P113 / 2019版教材P112
劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

本题考核的是机电工程项目服务采购的类型。机电工程项目服务采购属于无形采购，可分为以下四类：
(1)决策阶段：项目投资前期准备工作的咨询服务。如可行性研究，项目评估。
(2)设计、招标投标阶段：工程设计和招标文件编制服务。
(3)施工阶段：项目管理、施工监理等执行性服务。
(4)其他：技术援助和培训等服务。
货物采购属于有形采购，机电项目需要投入的货物如建筑材料(钢材、水泥、木材等)，货物采购应包括与之有关的服务。如运输、保险、安装、调试、培训、初期维修等。选项B、C、D属于货物采购。

调压站通常是由调压器、阀门、过滤器，安全装置、旁通管及测量仪表等组成。

2018版课本P283：竣工验收由建设单位组织，应具备下列条件：1）完成建设工程施工合同约定的各项内容；2）有完整的技术档案和施工管理资料；3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4）有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；5）有施工单位签署的工程保修书。

A 选项错误，施工单位可以在收到行政处罚60 日内提出行政复议； C 选项错误，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。 D 选项错误，申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请；

2020版教材P123 / 2019版教材P113
3. 锅炉蒸汽管路的冲洗与吹洗
( 1 )锅炉吹管的临时管道系统应由具有设计资质的单位进行设计。
( 2 )在排汽口处加装消声器。
( 3 )锅炉吹管范围:包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道吹洗。
( 4 )吹洗过程中，至少有一次停炉冷却(时间12h 以上) ，以提高吹洗效果。

本题考查的是施工质量事故发生的原因。选项B、C属于技术原因。

2020教材P229 / 2019教材P230
三、严密性试验：（4）严密性试验压力为设计压力的1.25倍，且不小于0.6MPa。一级管网和供热站内管道及设备，在试验压力下稳压1h，前后压降不大于0.05MPa,检査管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏，固定支架无明显变形，则为合格；二级管网在试验压力下稳压30min，前后压降不大于0.05MPa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏，固定支架无明显变形的为合格。

根据铁路线路安全保护区的规定，禁止在铁路桥梁跨越处河道上下游采砂、淘金的范围是：跨河桥长500m以上的铁路桥梁，河道上游500m，下游3000m；跨河桥长100m以上不足500m的铁路桥梁，河道上游500m，下游2000m；跨河桥长不足100m的铁路桥梁，河道上游500m，下游1000m。可知选项“B”符合题意。

教材P27
安装标高基准点的测设：标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种：一种是简单的标高基准点；另一种是预埋标高基准点。采用钢制标高基准点，应是靠近设备基础边缘便于测量处，不允许埋设在设备底板下面的基础表面。

2020版教材P268 / 2019版教材P254
通常合同文件是索赔的最主要依据，订立合同所依据的或在专用条款内约定适用法律、法规、标准、规范及工程建设惯例也可作为依据。

B选项，职能组织结构严重影响项目管理机制的运行和项目目标的实现；D选项，线性组织结构中不可以跨越管理层级下达指令。

2020版教材页码P251-253
生活与服务：
（1）场区布置合理，施工作业区与办公区需划分明显，场地整洁，服务卫生。
（2）有足够的急救措施和急救器材、保健医药箱以及急救人员。
（3）有防尘、防噪声措施。

2011年建设工程法规真题第92题

本题考查的是不动产物权的设立、变更、转让、消灭。

A项：根据《合同法》的规定，依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。因此A项正确。

BCDE项：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。又根据《物权法》的规定，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。因此，D项正确，BCE项错误。

综上所述，本题的正确答案为AD。

教材P434
计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定。

5G 的主要技术场景有四个：连续广域覆盖.热点高容量.低功耗大连接和低时延高可靠。在核心 技术方面，5G 不再以单一的多址技术作为主要技术特征，而是由一组关键技术来共同定义，包括大规 模天线阵列.超密集组网.全频谱接入.新型多址技术以及新型网络架构。

出现《建设工程工程量清单计价规范)) GB 50500-2013 未列的项目，可根据工程实
际情况补充。
1.暂列金额 2. 暂估价 3. 计日工
侧面理解，自行分包本就不合法，计价规范就更不会有这个项目存在了。

项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目标。

教2020教材P214 / 2019教材P216
关键工作：是网络计划中总时差最小的工作，在双代号时标网络图上，没有波形线的工作即为关键工作。

＜1> 、A是悬臂端托架，B是悬臂端底模板。
＜2> 、不需要采取临时固结措施。因为本桥结构为连续刚构，结构本身具有一定的抗弯能力。
＜3> 、C是方案设计图，D是方案计算书。
专项施工方案审批流程错误。改正如下：专项方案编制完成后，应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，由施工单位技术负责人签字。
＜4> 、E是预压，F是安装内侧模，G是处理施工缝，H是绑扎顶板、翼板钢筋。
＜5> 、塔吊和施工电梯属于特种设备。特种设备持证有以下要求：设备的出厂合格证、检验合格证、使用地报检合格证、操作人员特殊工种证。

本题考核的是外加剂的使用。调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂有缓凝剂、早强剂和速凝剂等。?

1．CRD法（或交叉中隔壁开挖法）。
2．A:地质超前预报；B：围岩监控量测。
3．(1)地质原因：①围岩差；②在DK127+500～DK127+900段局部有地下水。
(2)施工组织原因：①仰拱施工距离过长，达到10m;
②仰拱施工时间过长，超过8小时；
③拱墙初期支护质量不合格（补打边墙锁脚锚杆）
4．(1)短进尺，仰拱施工长度不能超过3 m;
(2)早封闭，仰拱施工时间不能超过8小时；
(3)强支护，提高拱墙初期支护工程质量；
(4)勤量测，加强监控量测；
(5)控水源，加强排水和水的整治。

地下生产系统决定了地面生产系统的布局，同样也影响施工的布局。一个完整的矿业工程项目关系到井巷工程、土建工程以及采矿、选矿设备等大型生产和施工设备的安装工程。因此，矿业工程项目除有通常的各个环节之间关系的协调外，还要考虑井上、下工程的空间关系和工程间的制约关系，以及矿(建)、土(建)、安(装)工程间的平衡关系。

教材P207
5）机房或者机器设备间及井道布置图，其顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以进入空间等满足安全要求;

2020/2019教材P34。
我国业主方主要通过设计招标的方式选择设计方案和设计单位。而在国际上不少国家有设计竞赛条例，设计竞赛与设计任务的委托并没有直接的联系。

2020版教材P356 / 2019版教材P354
执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：申请人表示可以延期执行的；案外人对执行标的提出确有理由异议的；作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。

本题考查的是工程建设标准的分类。在标准制定主体上，鼓励具备相应能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准，供市场自愿选用。

2020版教材P157 / 2019版教材P145
7.粘贴法施工要求。（1）粘结剂在使用前，应进行实地试粘。施工中粘结剂取用后应及时密封。粘结剂的涂抹厚度应符合要求，并应涂满、挤紧和粘牢。（2）粘贴操作时，连续粘贴的层高，应根据粘结剂固化时间确定。绝热制品可随粘随用卡具或橡胶带临时固定，应待粘结剂干固后拆除。（3）粘贴在管道上的绝热制品的内径，应略大于管道外径。保冷制品的缺棱掉角部分，应事先修补完整后粘贴。保温制品可在粘贴时填补。（4）球形容器的保冷层宜采用预制成型的弧形板，粘贴前粘结剂应点状涂抹在预制板上，并应与壁面贴紧。（5）当采用泡沫玻璃制品进行粘贴施工时，尚应在制品端、侧、结合面涂粘结剂相互粘合。（6）大型异型设备和管道的绝热层，采用半硬质、软质绝热制品粘贴时，应采用层铺法施工，各层绝热制品应逐层错缝、压缝粘贴。

2020版教材P187 / 2019版教材P181
联合试运转费不包括因由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。不发生试运转或试运转收人大于（或等于〉费用支出的工程，不列此项费用。当联合试运转收入小于试运转支出时:联合试运转费=联合试运转费用支出一联合试运转收入

2020/2019版教材P33
考点:固定成本。固定成本是指在技术方案一定的产量范围内不受产品产量影响的成本，即不随产品产量的增减发生变化的各项成本费用，如工资及福利费（计件工资除外）、折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用等。

2020版教材P351 / 2019版教材P350
当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6个月提出。

2020教材P261 / 2019教材P263
基坑（槽）开挖时，两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖，挖土机间距应大于10m。

A：工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
B：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C、D：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

2020教材P127 / 2019教材P128
分级放坡时，宜设置分级过渡平台。分级过渡平台的宽度应根据土（岩）质条件、放坡高度及施工场地条件确定，对于岩石边坡不宜小于0.5m，对于土质边坡不宜小于1.0m。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。

索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。