一级建造师历年真题8节 第1节
旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向（ ）报告。
A．项目业主代表
B．项目业主
C．施工方项目经理
D．监理工程师
E．总监理工程师
某公路工程于2013年6月签订合同并开始施工，合同工期为30个月。2014年1月开始桥梁上部结构施工。承包人按合同工期要求编制了桥梁上部结构混凝土工程施工进度时标网络计划（如下图5所示），该部分各项工作均按最早开始时间安排，且等速施工，监理工程师批准了该计划。
C工作预应力筋加工所用锚具、夹具和连接器进场时，按出厂合格证和质量证明书检查了其锚固性能类别、型号、规格及数量。预应力筋张拉程序按照：0→初应力→σcon（锚固）进行。C工作完成后，驻地监理工程师对计量结果进行了审查，签字确认后，承包人报业主申请支付工程款。
施工期间，工作D、E、F的实际工程量与计划工程量相比有所减少，但实际工作持续时间与计划持续时间相同。由于业主修改匝道设计，致使H工作推迟开工一个月，另外由于工程量增加，致使该工作的持续时间延长了一个月。各工作的计划工程量与实际工程量见表5-1。
合同约定，桥梁上部结构混凝土工程综合单价为1000元/m3，按月结算。结算价按项目所在地结构混凝土工程价格指数进行调整，项目实施期间各月结构混凝土工程基期价格指数见表5-2（2013年6月为基期）。项目所在地每年7月份进入雨季。
承包人在申请H工作工程款时提出了费用索赔，包括：不可辞退工人窝工费、施工机具窝工费、雨季施工增加费、现场管理费、利润、增加的利息支出等，同时还提出了工期索赔。
＜1> 、本网络计划中，E工作的自由时差和总时差各为多少个月？
＜2> 、预应力筋加工所用锚具、夹具和连接器进场时，除背景中所做的检查外，还应做哪些检验或试验？预应力筋张拉程序是否正确？说明理由。
＜3> 、C工作的计量程序是否正确，说明理由。驻地监理工程师对计量结果审查的主要内容有哪些？
＜4> 、承包人针对H工作提出的费用索赔，哪些无法获得监理支持？说明理由。针对本网络计划，承包人可以索赔的工期为多少个月？
＜5> 、计算工作H各月的已完工作预算费用和已完工作实际费用。
＜6> 、计算2014年6月末的费用偏差（CV）和进度偏差（SV）。
答案：
解析：
＜1> 、E工作的自由时差为零；总时差为1个月。
＜2> 、还应做：外观检查、硬度检验、静载锚固性能试验（或生产厂提供的静载锚固性能报告）。
不正确；因为未超张拉（或：张拉力未达到1.05σcon）以及未持荷（5min）。
＜3> 、不正确。因为缺少总监审定，只有经总监理工程师审查批准的工程项目，才予以支付工程款。
驻地监理工程师对计量结果的审查主要有：一是计量的工程质量是否达到合同标准；二是计量的过程是否符合合同条件。
＜4> 、雨季施工增加费、利润无法获得支持。
理由是：雨季施工增加费采用全年摊销的方法，无论是否在雨季施工，均按规定的取费标准计取，不再单独计算。
工期延误没有引起工程量的减少，利润已含在综合单价中，没有影响利润计取。
可以索赔工期一个月。
＜5> 、H工作5-7月份每月完成工程量为：5400m3/月÷3=1800m3/月。
H工作5-7月份每月已完工作预算费用均为：1800m3/月×1000元/m3=180万元。
H工作已完工作实际费用。
5月份：180万元×120%=216万元
6月份：180万元×120%=216万元
7月份：180万元×110%=198万元
＜6> 、
6月末累计已完工作预算费用：3520万元
已完工作实际费用：3960万元
计划工作预算费用：3700万元
费用偏差（CV）=已完工作预算费用—已完工作实际费用=3520-3960=-440万元。费用超支440万元。
进度偏差（SV）=已完工作预算费用—计划工作预算费用=3520-3700=-180万元。进度拖后180万元。
招标方编制工程量清单时有以下工作:①确定项目编码:②研究招标文件，确定清单项目名称:③确定计量单位;④计算工程数量:⑤确定项目特征，正确的顺序是（）。2018真题
A、①②③④⑤
B、①②⑤③④
C、②③⑤④①
D、②①⑤③④
答案：D
解析：
本题考查工程量清单计价的基本过程。工程量清单编制程序如图所示。
关于施工图预算的说法，正确的是（ ）。
A、施工图预算是施工图设计阶段质量控制的目标
B、施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据
C、施工图预算只在传统计价模式下存在
D、施工图预算与建设单位安排建设资金无关
答案：B
解析：
2020版教材P224 / 2019版教材P218
施工图预算对建设单位的作用1.施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。2.施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。建设单位按照施工组织设计、施工工期、施工顺序、各个部分预算造价安排建设资金计划，确保资金有效使用，保证项目建设顺利进行。3.施工图预算是确定工程招标控制价的依据4.施工图预算可以作为确定合同价款，拨付工程进度款及办理工程结算的基础。
施工单位对铁路施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中承担过程检查的人员是（ ）。
A.测量队检查人员
B.架子队质检人员
C.安质部质检人员
D.现场监理工程师
答案：A
解析：
2020版教材页码P2-3
施工单位对施工测量质量实行过程检查和最终检查，其中过程检查由测量队（或班）检查人员承担，最终检查由施工单位的质量管理机构负责实施。
某技术方案的净现金流量见下表，若基准收益率大于0，则该方案的财务净现值可能的范围是（ ）。2017真题
A、等于1400万元
B、大于900万元，小于1400万元
C、等于900万元
D、小于900万元
答案：D
解析：
本题考查的是财务净现值分析。当ic＞0，即（1+ic）＞1，则（1+ic）-t＜1，Σ（CI-CO）t=600+600+200-200-300=900万元，900×（1+ic）-t＜900万元。
一级建造师历年真题8节 第2节
工程建设国家标准、行业标准均可分为( )和推荐性标准。（2012）
A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准
答案：D
解析：
《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。
6
@##
建设工程项目总概算的编制说明应包括的内容有（ ）。
A、工程建设其他费用的标准确定
B、资金来源及投资方式
C、引进项目的引进内容及与国内配套工程等主要情况
D、各项投资的比重、各专业投资的比重等经济指标
E、采用的概算编制方法
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P219 / 2019版教材P213
“编制说明应包括下列内容：（1）工程概况。简述建设项目性质、特点、生产规模、建设周期、建设地点等主要情况。对于引进项目要说明引进内容及与国内配套工程等主要情况。（2）资金来源及投资方式。（3）编制依据及编制原则。（4）编制方法。说明设计概算是采用概算定额法，还是采用概算指标法等。（5）投资分析。主要分析各项投资的比重、各专业投资的比重等经济指标。（6）其他需要说明的问题”
下列关于国际工程投标报价技巧的描述中，正确的是（ ）。
A. 对设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价
B. 在增加建议方案时，建议方案要具体明确，说明方案的技术关键
C. 如果不得标，企业就不能生存，应采取先亏后盈法得标
D. 单纯对计日工报价可以报高一些
E. 运用突然降价法，一定要在准备投标报价过程中考虑好降价幅度
答案：A,D,E
解析：
本题的考点为国际工程投标报价的技巧。
投标报价的技巧是指在投标报价中采用适当的方法，在保证中标的前提下，尽可能多地获得更多的利润。常用的报价技巧包括：
（1）根据招标项目的不同特点采用不同报价；
（2）适当运用不平衡报价法；
（3）注意计日工的报价；
（4）适当运用多方案报价法；
（5）适当运用“建议方案”报价；
（6）适当运用突然降价法；
（7）适当运用先亏后盈法；
（8）注意暂定工程量的报价；
（9）合理运用无利润算标法。
题干中A项内容属于（2），D项内容属于（7），E项内容属于（6）。
综上所述，本题的正确答案为ADE。
焊评试件检验项目至少应包括（）
A.外观检查
B.无损检测
C.力学性能试验
D.弯曲试验
E.焊条的酸碱性
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P60 / 2019版教材P49
焊评试件检验项目至少应包括：外观检查、无损检测、力学性能试验和弯曲试验。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，工程承包人应在确认劳务分包人递交的结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A．7
B．14
C．21
D．28
冻土在冻结状态时，()，融化后承载力急剧下降，压缩性提高，地基容易产生融沉。
A、强度较高，压缩性较高
B、强度较高，压缩性较低
C、强度较低，压缩性较高
D、强度较低，压缩性较低
答案：B
解析：
2020/2019教材P21
（4）冻土在冻结状态强度较高、压缩性较低。
一级建造师历年真题8节 第3节
水泥混凝土路面改造时，在加铺沥青混凝土面层前、对纵、横缝进行处理的主要目的是防止产生（ ）。
A.断板
B.反射裂缝
C.错台
D.淤泥
答案：B
解析：
2020版教材P92/2019版教材P87
对纵横缝清缝，清除缝内原有的填充物和杂物，再用手持式注射枪进行沥青灌缝，然后用改性沥青油毡等材料贴缝，有必要时再加铺一层特殊沥青材料的过渡层，吸收或抵抗纵横缝的向上扩展的能量，防止产生反射裂缝。
我国现行《建筑抗震设计规范》（GB 50011 —2001),适用于抗震设防烈度为（ ）度 地区建筑工程的抗震设计
A. 4、 5、 6和7 B. 5、 6、 7和8
C. 6、 7、 8和9 D. 7、 8、 9和10
答案：C
解析：
我国现行《建筑抗震设计规范》（GB 50011—2001),适用于抗震设防烈度为6、 7、8和9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。
（2019年真题）关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是（）。
A.不允许出现虚工作
B.箭线不能交叉
C.不能出现双向箭头的连线
D.只能有一个起点节点，但可以有多个终点节点
答案：C
解析：
P118-129
单代号网络图中,当网络图中有多项起点节点或多项终点节点时,应在网络图端分别设置一项虚工作,作为该网络图的起点节点( St)和终点节点(Fin ),A选项错误； 绘制网络图时,箭线不宜交叉，当交叉不可避免时,可采用过桥法或指向法绘制，B错误。
单代号网络图中只应有一个起点节点和一个终点节点， D错误。
反映技术方案偿债能力的主要指标不包括( )。
A、利息备付率
B、偿债备付率
C、财务内部收益率
D、资产负债率
答案：C
解析：
2020/2019版教材P14
(二）技术方案的偿债能力 技术方案的偿债能力是指分析和判断财务主体的偿债能力，其主要指标包括利息备付率、偿债备付率和资产负债率等。
施工成本计划的编制原则包括（??）
A.从实际情况出发
B.与其他成本计划相结合
C.采用先进技术经济指标
D.统一管理、分级负责
E.适度弹性
答案：A,B,C,E
解析：
为了编制出能够发挥积极作用的施工成本计划，在编制施工成本计划时应当遵循以下原则：从实际情况出发；与其他计划相结合；采用先进技术经济指标；统一领导、分级管理；适度弹性。
按照建设工程项目质量控制系统的性质、范围和主体的构成，一般情况下其质量控制系统应由（ ）负责建立。
A.建设单位
B.政府监督部门
C.监理单位
D.设计单位
答案：A
解析：
2020/2019教材P162
根据建设工程项目质量控制体系的性质、特点和结构，一般情况下，项目质量控制体系应由建设单位或工程项目总承包企业的工程项目管理机构负责建立；在分阶段依次对勘察、设计、施工、安装等任务进行分别招标发包的情况下，该体系通常应由建设单位或其委托的工程项目管理企业负责建立，并由各承包企业根据项目质量控制体系的要求，建立隶属于总的项目质量控制体系的设计项目、施工项目、采购供应项目等分质量保证体系（可称相应的质量控制子系统），以具体实施其质量责任范围内的质量管理和目标控制。
一级建造师历年真题8节 第4节
甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（ ）。
A. 丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月
B. 丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月
C. 丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月
D. 丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月
答案：C
解析：
CD项：《担保法》规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
本题中，甲乙丙对于保证方式没有约定，因此丙企业应承担连带保证责任。
《担保法》规定，连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。主债务应在2009年8月31日前付清，此日期为主债务履行的届满期限，因此连带责任保证期间应该从2009年8月31日起计算6个月。所以C项正确，D项错误。
AB项：根据上述分析，丙企业承担的是连带责任，所以AB项错误。
综上所述，本题正确答案为C。
直接安装在管道上的仪表，宜在管道吹扫后（）前安装。
A.密封试验
B.压力试验
C.泄漏性试验
D.回路试验
答案：B
解析：
2020版教材P138 / 2019版教材P128
（4）直接安装在管道上的仪表，宜在管道吹扫后安装，当必须与管道同时安装时，在管道吹扫前应将仪表拆下。
（5）直接安装在设备或管道上的仪表在安装完毕应进行压力试验。
（2011 年真题）水质较好处理过程是（ ）。
A.原水-筛网过滤或消毒
B.原水-沉淀-过滤
C.原水-接触过滤-消毒
D.原水-调蓄预沉-澄清
答案：A
解析：
水质较好，原水应简单处理，如筛网过滤或消毒。
关于砖砌体施工要点的说法，正确的是()。2015年
A、半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑
B、多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑
C、马牙槎从每层柱脚开始先进后退设置
D、多孔砖应饱和吸水后进行砌筑
答案：B
解析：
多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑 。 半盲孔多孔砖的封底面应朝上砌筑 。砌筑砖砌体时 ， 砖应提前 1 2d 适度湿润 。 严禁使用干砖或吸水饱和状态的砖砌筑 。多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑 。 半盲孔多孔砖的封底面应朝上砌筑
取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（ ）决定。
A． 政府主管部门
B．业主
C．施工企业
D．行业协会
按照税务管理规定，下列情形正确的是（ ）。
A．县政府扶持某工厂，决定对该企业免征三年企业所得税
B．王某拖欠税款，2006年7月出国留学并未提供担保
C．税务人员张某与管辖范围内的私营企业老板李某是大学同学，张某在执行公务期间并未申请回避
D．赵某承包一商店，经查应补交税款共计1万元，拖欠不交，税务机关扣押其个人财产
一级建造师历年真题8节 第5节
()不能作为索赔的证据资料。
A.投标须知 B.合同条件
C.会议纪要 D.现场照片
拌合设备生产能力主要取决于（ ）等因素。
A.混凝土浇筑强度
B.设备容量
C.储存量
D.台数
E.生产率
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P93 / 2019版教材P95
拌合设备生产能力主要取决于设备容量、台数与生产率等因素。
建设工程项目总承包工作步骤的第一步可以是()。
A.业主方编制项目建设纲要
B.业主方编制项目设计纲要
C.业主方委托顾问工程师编制项目建设纲要
D.总承包方编制项目设计建议书
E.总承包方编制项目建设纲要
答案：A,B,C
解析：
2020/2019教材P35
工业建设项目、民用建筑项目和基础设施项目的项目总承包各有其特点，但其从招标开始至确定合同价的基本工作程序是类似的，以下工作步骤仅供参考。( 1 )业主方自行编制，或委托顾问工程师编制项目建设纲要或设计纲要，它是项目总承包方编制项目设计建议书的依据。@##
改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减震降噪的做法，属于噪声控制技术中的（ ）。
A、声源控制
B、接收者防护
C、人为噪声控制
D、传播途径控制
答案：D
解析：
【知识点】噪声的传播途径的控制。减振降噪：对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。
某建设项目建设期是3年，其贷款分年均匀拨付，三年贷款额分别为300万元、400万元、500万元，年利息率为6%，建设期内利息只计息不支付，则该项投资的建设期贷款利息是（ ）万元。
A、59.37
B、36
C、98.91
D、72
答案：C
解析：
2020版教材P190 / 2019版教材P184
各年应计利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）x年利率；则第一年利息=300/2x6%=9万元；第二年利息=（300+9+400/2）x6%=30.54；第三年利息=（300+9+400+30.54+500/2）x6%=59.37；故建设期总利息=9+30.54+59.37=98.91万元。
根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。2018真题
A、检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备
B、检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质
C、检测机构不得转包检测业务
D、质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E、利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。选项B，按照承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。选项D，质量检测业务应当由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行。
一级建造师历年真题8节 第6节
港口与航道工程安全生产要求中，（ ），潜水作业组必须制定安全管理制度和各岗位人员职责，每班准确填写潜水日志。
A.从业潜水人员必须具有有效作业证书
B.从业潜水人员必须具有特种作业证书
C.从业潜水人员必须具有作业证书
D.从业潜水人员必须具有有效特种作业证书
E.做到持证上岗
下列关于财务净现值的论述，正确的是（ ）。
A、净现值是投资项目各年净现金流量之和
B、净现值非负时，一般该项目可行
C、两方案比选时，净现值越大的方案越优
D、财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的静态评价指标
答案：B
解析：
2020/2019版教材P24
净现值是指把项目计算期内各年的净现金流量，按照一个给定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和，A错误。若FNPV＞0，说明方案可行。因为这种情况说明投资方案实施后的投资收益水平不仅能够达到标准折现率的水平，而且还会有盈余，也即项目的盈利能力超过其投资收益期望水平；当FNPV=O时，说明该技术方案基本能满足基准收益率要求的盈利水平，即技术方案现金流人的现值正好抵偿技术方案现金流出的现值，该技术方案财务上还是可行的，B正确。互斥方案寿命期不同，必须构造一个相同的分析期限才能进行比选，C错误。财务净现值是反映技术方案在计算期内盈利能力的动态评价指标，D错误。
下列施工组织设计中，属于按编制阶段分类的是（ ）。
A.施工组织总设计
B.单位工程施工组织设计
C.专项工程施工组织设计
D.施工组织设计纲要
E.标后施工组织设计
答案：D,E
解析：
按编制阶段分类可分为标前施工组织设计和标后施工组织设计两种类型。
根据《合同法》，下列合同为无效合同的是( )。
A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案
C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同
D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
答案：D
解析：
《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。
在对某建设项目设计概算审查时，找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目的设计概算和施工图预算资料，则该建设项目的设计概算最适宜的审查方法是（ ）。
A.标准审查法
B.分组计算审查法
C.对比分析法
D.查询核实法
某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是()。
A.该作品著作权由窦某享有
B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用
C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人使用
D.经单位同意，窦某可以许可第三人使用
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P29
公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。 一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意，作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。
一级建造师历年真题8节 第7节
债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债券的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（）担保（2014）
A．保证
B．质押
C．抵押
D．留置
答案：C
解析：
抵押是指债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依法从将该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款中优先受偿。
（五）
背景资料：某施工单位承接了一4×20m简支粱桥工程。桥梁采用扩大基础，墩身平均高10m.项目为单价合同，且全部钢筋由业主提供，其余材料由施工单位自采或自购。
在离本工程不远的江边有丰富的砂源，经检验，砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处，施工用砂均取自这里。项目部拟就14～34排架组织流水施工，各段流水节拍见下表：
段落
流水节拍（天）
工序
1#排架
2#排架
3#排架
扩大基础施工（A）
10
12
15
墩身施工（B）
15
20
15
盖梁施工（C）
10
10
10
（注：表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成）
根据施工组织和技术要求，基础施工完成后至少10天才能施工墩身。
施工期间，还发生了如下事件：
事件1：由于业主大型安装设备的进场，业主委托承包商对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目，承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件2：在桥梁基础开挖完成后，施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收，随即进入下一道工序。
事件3：施工单位准备开始墩身施工时，由于供应商的失误，将一批不合格的钢筋运到施工现场，致使墩身施工推迟了10天开始，承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。
问题：
1.计算排架施工的流水工期（列出计算过程），并绘制流水横道图。
2.事件1中，承包人的要求是否合理？说明理由。
3.事件2中，隐蔽工程的检查验收项目是否完善？说明理由。并指出检查方式的错误之处。
4.针对事件3，承包商是否可以提出工期和费用索赔？说明理由。
5.指出背景资料中施工单位存在的违法行为，以及违反了哪部法律或法规？按有关规定压如何处理？
正确答案：
2.不合理。（1分）因为按照索赔的一般要求，由于需要加强桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔，承包商只能索赔有关工程费用，无权得到利润。但单价合同中的单价包含了利润在内的一切费用。（3分）
3.不完善。（1分）检查项目还应有：土质情况、地基处理（2分）。还应请监理单位、建设单位、设计单位相关人员参加。（3分）
4.可以（1分）。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因，而且该推迟会使工期延长，并会带来人员、设备的窝工，所以承包商可以提出工期和费用索赔。（3分）
5.存在的违法形为是：在大中型公路桥梁周围200m（施工单位是在150m）范围内取砂。（2分）违反了《公路法》的规定（2分）。应由交通主管部门责令停止违法行为，并可以处以3万元以下罚款。（2分）。
半刚性基层的养护时间最少应达到（ ）d。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 14
（2015 年真题）疏水阀在蒸汽管中的作用包括（ ）。
A.排除空气
B.阻止蒸汽逸漏
C.调节流量
D.排放凝结水
E.防止水锤
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是供热管网附件。疏水阀安装在蒸汽管道的末端或低处，主要用于自动排放蒸汽管路中的凝结水，阻止蒸汽逸漏和排除空气等非凝性气体，对保证系统正常工作，防止凝结水对设备的腐蚀以及汽水混合物对系统的水击等均有重要作用。
正确答案：
施工单位收到的开工令应由监理单位发出（2分）。
影响建设项目施工质量的环境因素是（）。
A、施工现场自然环境、施工作业环境和施工质量管理环境
B、施工现场自然环境、施工作业环境和技术环境
C、施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理环境
D、施工作业环境、技术环境和施工质量管理环境
答案：A
解析：
教材P153
本题考查的是项目质量的形成过程和影响因素分析。影响项目质量的环境因素，又包括项目的自然环境因素、社会环境因素、管理环境因素和作业环境因素。
一级建造师历年真题8节 第8节
管片贮存可采用内弧面向上或单片侧立的方式码放，每层管片之间正确设置（ ）。
A、垫木
B、型钢
C、垫块
D、垫圈
答案：A
解析：
2020教材P375 / 2019教材P376
6.管片储存和运输（2）可采用内弧面向上或单片侧立的方式码放，每层管片之间正确设置垫木，码放高度应经计算确定。
在重力式码头工程中，代替传统的粒状反滤材料，可以采用（ ）作为反滤层。
A.土工膜
B.非机织土工布
C.土工网
D.土工带
由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是( )。
A.数据库技术
B．数据仓库技术
C.基于网络的信息处理平台
D．信息处理工作平台
分汊型石质急滩的整治，应通过分析计算确定（）所需的分流量。
A.设计航深 B.设计航宽
C.设计挖槽 D.设计比降 E.设计流速
某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。2018真题则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。2018真题
A、1.1万元
B、1.7万元
C、2.1万元
D、2.8万元
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。故水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为0.4+1+0.7=2.1（万元）。 @##
在配备太阳电池的通信机房，还必须配备( )。
A.逆变设备
B.整流设备
C.储能设备
D.UPS交流不问断电源
