21年一级建造师考试题目下载8节 第1节
水利工程施工招标种，对于投标人项目经理的要求有（ ）。
A.必须有本单位注册的水利水电专业建造师注册证书
B.必须持有安全生产考核合格证
C.必须有属于投标人的业绩
D.必须具有高级职称
E.必须在投标人单位工作满10年
答案：A,B
解析：
2020版教材P183 / 2019版教材P186
项目经理应由注册于本单位（须提供社会保险证明）、级别符合《关于印发〈注册建造师执业工程规模标准〉（试行）的通知》（建市[2007]171号）要求的注册建造师担任。拟任注册建造师不得有在建工程，有一定数量巳通过合同工程完工验收的类似工程业绩，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。
某分部工程时标网络计划如下图所示，当计划执行到第4周末及第10周末时，检查得到的实际进度如图中的实际进度前锋线所示。该图表明（）。
A.工作D在第5周至第7周内实际进度正常
B.工作B和E在第4周至第9周内实际进度正常
C.第4周末检查时预计工期拖后1周
D.第10周末检查时工作G实际进度拖后1周
E.第10周末检查时预计工期提前1周
租赁公司拟出租给某企业一台设备，设备的价格为68万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10％，附加率为5％，则每年租金约为()万元。
A.12
B.15
C.18
D.24
申请水上水下施工作业时应提供的资料包括（）。
A.与通航安全有关的技术资料及施工作业图纸
B.安全及防污染计划书
C.施工作业者的资质认证文书
D.航海日志
E.施工作业船舶的船舶证书和船员适任证书
根据我国现行建设安装工程费用项目组成的规定。下列有关费用表述中不正确的是（ ）。
A、人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工怍业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用
B、生产工人探亲.休假期间的工资属于职工福利费用
C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费
D、施工机具使用费包含仪器仪表使用费
答案：B
解析：
2020版教材P167~168 / 2019版教材P161
人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：1.计时工资或计件:t资：是指按计时工资标准和工作时间或对巳做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬。2.奖金：是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。如节约奖、劳动竞赛奖等。3.津贴补贴：是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他#殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、髙温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。4.加班加点工资：是指按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资。5.特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。
连续梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在（ ）
A.梁跨中1/3跨度范围内
B.梁支座任意位置
C.距梁端1/3跨度范围内
D.梁跨中任意位置
答案：C
解析：
连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在1/3跨度范围内，下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有（ ）。
A．理论计算法
B．图纸计算法
C．比较类推法
D．测定法
E．经验法
关于施工图预算编制依据,下列选项正确的是（ ）。
A、建设工程有关文件、合同、协议等
B、批准的可行性研究报告
C、项目的管理模式，发包模式及施工条件
D、批准的施工图纸及相关标准图集
E、合理的施工组织设计和施工方案
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P226 / 2019版教材P220
施工图预算的编制依据应包括下列内容：（1）国家、行业和地方有关规定；（2）相应工程造价管理机构发布的预算定额；（3）施工图设计文件及相关标准图集和规范；（4）项目相关文件、合同、协议等；（5）工程所在地的人工、材料、设备、施工机械市场价格；（6）施工组织设计和施工方案;（7）项目的管理模式、发包模式及施工条件；（8）其他应提供的资料。
21年一级建造师考试题目下载8节 第2节
建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是（）。
A.建设行政主管部门
B.设计单位
C.业主委托的工程顾问公司
D.施工单位
答案：C
解析：
对一个建设工程而言，业主方往往是建设工程的总组织者和总集成者，一般而言，它自然就是项目信息门户的主持者。业主委托的工程顾问公司在工程管理中代表业主。
《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于（ ）应急预案。
A.地方
B.专项
C.部门
D.企业
答案：C
解析：
根据2005年1月26日国务院第79次常务会议通过了《国家突发公共事件总体应急预案》，按照不同的责任主体，国家突发公共事件应急预案体系设计为国家总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案五个层次。《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门预案，是关于事故灾难的应急预案。故本题应选C。
事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。这体现了仲裁的（ ）。
A.协议仲裁制度
B.或裁或审制度
C.一裁终局制度
D.合议制度
答案：B
解析：
当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议 无效的除外。这体现了仲裁的或裁或审制度。
关于双代号网络计划中线路的说法，正确的有（ ）。
A、长度最短的线路称为关键线路
B、一个网络图中可能有一条或多条关键线路
C、线路中各项工作持续时间之和就是该线路的长度
D、线路中各节点应从小到大连续编号
E、没有虚工作的线路称为关键线路
答案：B,C
解析：
P118-129
本题考查的是双代号网络计划。选项A，在各条线路中，有一条或几条线路的总时间最长，称为关键线路，一般用双线或粗线标注。其他线路长度均小于关键线路，称为非关键线路。选项D，网络图节点的编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复。选项E，自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。虚工作不占用时间，也不消耗资源。
与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有（ ）。
A.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据
B.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利
C.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少
D.施工总承包管理单位只收取管理费，不赚取总包与分包之间的差价
E.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，加大了业主风险
答案：A,B,D
解析：
C选项，施工总承包管理模式需要进行多次招投标；E选项本身是正确的，但题目问的是优点，E是缺点。
对于不做结构性能检验的混凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检验内容包括（）。
A、预埋铁件型号、数量
B、外形尺寸偏差
C、受力钢筋的数量、规格、间距
D、受力钢筋的保护层厚度
E、混凝土强度
答案：C,D,E
解析：
教材P185
本题考查的是装配式混凝土建筑的施工质量验收。不做结构性能检验的混凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。@##
某万门程控交换机安装工程，工期40 天，合同约定，交换机房到传输机房的同轴电缆由施工单位采购。施工项目部要求在现场摸底时对设计图纸进行复核，其中机房内设备安装现场应复核：需要安装的设备位置是否准确，防静电地板高度是否和抗震基座的高度相符。工程进行到第20 天时，项目部检查得出相关数据如下表
工程完工后，2015 年6 月2 日，施工单位报送了竣工结算资料和竣工结算报告；并递交了竣工资料，包含工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、巳安装设备明细表、重大工程质量事故报告、验收证书等内容，监理单位以材料不全为由要求施工单位补充；施工单位提出工程中未发生相关事件的表格是否可不提供，监理单位认为如确定无相关事件发生，则可以不提供，但需提供承诺函；2015年6 月10 日通过竣工验收，并于7 月12 日投产使用
问题：
1. 本工程在现场摸底时对设计图纸的复核还需要复核哪些内容？
2.计算表中每项工作的已完工作预算费用BCWP 和总的BCWP。
3.计算表中每项工作的已完工作实际费用ACWP 和总的计划工作预算费用BCWS。
4. 计算表中的费用偏差CV 和进度偏差SV,并说明费用和进度的进展情况。
5.请帮施工单位补齐竣工资料；监理单位的做法是否合理，并说明理由；
6、施工单位提交的竣工结算资料发包人应于什么时间审查完成，质保金于什么时间退还施工单位；
答案：
解析：
1. 设计图纸现场复核：依据设计图纸进行现场复核，包括以下内容：安装设备的具体位置以及数量是否准确有效；线缆的走向、距离是否可行；电源的电压、熔断器容量是否满足设计的要求；保护接地的位置是否有冗余；防静电地板的高度是否和抗震基座的高度是否相符等
2.立机架：BCWP=2*100%=2 万元
布放设备电缆：BCWP=10*50%=5 万元
布放电源线：BCWP=3*100%=3 万元
设备电缆成端：BCWP=5*0%=0 万元
电源线成端：BCWP=2*100%=2 万元
合计总BCWP=2+5+3+0+2=12 万元
3.立机架：ACWP =2.5 万元
布放设备电缆：ACWP =7 万元
布放电源线：ACWP =2.5 万元
设备电缆成端：ACWP =0 万元
电源线成端：ACWP =3 万元
总ACWP=2.5+7+2.5+3=15 万元
立机架：BCWS =2*100%=2 万元
布放设备电缆：BCWS 10*80%=8 万元
布放电源线：BCWS=3*50%=1.5 万元
设备电缆成端：BCWS =5*20%=1 万元
电源线成端：BCWS =2*30%=0.6 万元
合计BCWS=2+8+1.5+0.4+0.6=13.1 万元
4. CV=BCWP‐ACWP=12‐15=‐3 万元
SV=BCWP‐BCWS=12‐13.1=‐1.1 万元
CV<0，费用超支， SV<0，进度延后
5.工程设计变更单和洽商记录、停（复）工报告、交完工报告、隐蔽工程随工验收签证、交接书
监理单位的做法不合理：
理由：根据相关规定，竣工资料中的文件，无论工程中相关事件是否发生，必须全部附上。对于工程中未发生的事件，可在相关文件中注明“无” 的字样；
6、根据相关规定，单项工程金额在500-2000 万以内的工程，应在接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日开始30 天内审查完成，本工程于6 月2 日开始审查，应于7 月1 日前完成审查工作；根据相关规定，通信工程保修期为12 个月，自竣工验收合格之日起开始计算，本工程竣工验收合格之日为6 月10 日，故退还保证金应于2016 年6 月10 日后开始退还。
铁路工程施工中非常重视水土保持，其完整的措施内容是()。
A.保护植被措施和合理的排水工程措施
B.保护珍稀植物措施和防止水土流失环保挡护工程措施
C.保护植被措施和防止水土流失环保挡护工程措施
D.防止水土流失环保挡护工程措施和路基防护措施
答案：C
解析：
2020版教材页码P379-380
水土保持的常用措施有：
1.保护植被措施：植被破坏是导致水土流失的重要原因，施工现场只有保持植被的完好，才能避免因植
被破坏而造成水土流失。
2. 防止水土流失环保挡护工程措施：裸露的路基水沟和临时工程的弃土、弃渣是造成水土流失的重要场所，只有做好挡护工程，才能有效防止施工造成水土流失。
21年一级建造师考试题目下载8节 第3节
投标有效期应从( )之日起计算。（2012）
A.招标文件规定的提交投标文件截止
B.提交投标文件
C.提交投标保证金
D.确定中标结果
建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（ ）。
A.项目建设的总目标 B.如何实现项目的目标
C.项目建设的指导思想 D.如何组织项目的建设
答案：D
解析：
建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设。
背景
某航站楼弱电系统工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的光缆供应商为当地一家公司。但是开工后，经检查该光缆不符合要求，承包商只得从另一家外地企业采购，造成光缆部分成本上升。
在一个关键工作面上游发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日到6月14日该地区的供电全部中断。
问题
(1)承包商的索赔要求成立的条件是什么?
(2)由于光缆异地采购引起的费用增加，承包商经过认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用光缆单价每米提高0．5元人民币的索赔要求。该索赔要求是否可以被批准，为什么?
(3)若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理，如不合理该怎样计算?
(4)由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主提出延长工期26d，成本损失费人民币2万元／d(此费率已经核准)和利润损失费人民币2000元／d的索赔要求，共计索赔款57．2万元。应批准延长工期多少天，索赔款额多少万元?
(5)在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金，为什么?
答案：
解析：
分析与答案 对该案例的求解首先要弄清工程索赔的概念，工程索赔成立的条件，施工进度拖延和费用增加的责任划分与处理原则，特别是在出现共同延误情况下工期延长和费用索赔的处理原则与方法，以及竣工拖期违约损失赔偿金的处理原则与方法。
(1)承包商的索赔要求成立须同时具备如下四个条件：
1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；
2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；
3)造成的费用增加或工期损失不是承包商承担的风险；
4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。
(2)因光缆异地采购而提出的索赔不能被批准，原因是：
1)承包商应对自己就招标文件的解释负责；
2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；
3)作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的光缆质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现将用光缆质量问题，其相关风险应由承包商承担。
(3)不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。
(4)可以批准的延长工期为19d，费用索赔额为30万元人民币。
(5)业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。
对于港口工程的勘察成果（ ）。
A.勘察单位对其质量负全责
B.施工单位根据自己的经验理解和应用
C.施工单位勘察对其进行复核
D.施工单位与勘察单位共同对其应用负责
测距台和仪表着陆系统相配合时，可以设置在（ ）。
A.下滑信标台
B.外指点标台
C.中指点标台
D.内指点标台
E.航向信标台
土工织物的排水功能是指（）。
A.防止土中的水通过
B.防止土体渗漏、失水
C.在土体中形成排水通道，汇集土中的水分，排出土体外
D.增大水力梯度使水自动排出土体外
焊条按焊渣性质可分为（）。
A.酸性焊条
B.结构钢焊条
C.碱性焊条
D.钼及钼合金焊条
E.不锈钢焊条
答案：A,C
解析：
2020版教材P54 / 2019版教材P43
按焊渣碱性分类：酸性焊条、碱性焊条两大类
焊条的分类如下：（1）按药皮成分可分为：不定型、氧化钛型、钛钙型、氧化铁型、低氢钾型、低氢钠型、纤维类型、石墨型、钛铁矿型、盐基型十大类。（2）按焊渣性质可分为：酸性焊条、碱性焊条两大类。（3）按焊条用途可分为：结构钢焊条、钼及钼合金焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、低温钢焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条和特殊用途焊条十大类。（4）按特殊性能分为：超低氢焊条、低尘低毒焊条、立向下焊条、底层焊条、铁粉高效焊条、抗潮焊条、水下焊焊条、重力焊焊条、仰焊焊条等。
沉桩按照其施工方法可分为（ ）。
A.静力压桩
B.锤击沉桩
C.振动沉桩
D.振动沉桩辅以射水
E.人工开挖沉桩
答案：A,B,C,D
解析：
沉桩按照其施工方法可分为：锤击沉桩、锤击沉桩辅以射水、振动沉桩、振动沉桩辅以射水、单纯射水沉桩以及静力压桩等。
21年一级建造师考试题目下载8节 第4节
属于项目资本金现金流量表中现金流出构成的是( )。
A.建设投资
B.借款本金偿还
C.流动资金
D.调整所得税
整治卵石弯道浅滩可采取的方法有（ ）等。
A.在凹岸建顺坝
B.在凹岸建下挑丁坝
C.疏浚凸岸浅区
D.建洲头顺坝
E.建潜坝
答案：A,B,C
解析：
2020版教材页码P155-P158
卵石浅滩整治方法——整治弯道浅滩，可在凹岸适当部位建顺坝或下挑丁坝，平顺近岸水流，必要时应疏浚凸岸浅区，增大弯曲半径；也可建顺坝封闭弯槽，开挖直槽。
某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（）万元。
A．12.00
B．120.00
C．54.72
D．42.72
关于建筑装饰装修工程高温施工环境温度控制的说法，正确的是()。
A.塑料门窗储存的环境温度应低于60℃
B.抹灰环境温度不宜高于50℃
C.粘贴饰面砖环境温度不宜高于45℃
D.涂饰工程施工现场环境温度不宜高于35℃
答案：D
解析：
2020教材P204 / 2019教材P206
7.建筑装饰装修工程(1)装修材料的储存保管应避免受潮、雨淋和暴晒。(2)烈日或高温天气应做好抹灰等装修面的洒水养护工作，防止出现裂缝和空鼓。(3)涂饰工程施工现场环境温度不宜髙于35℃。室内施工应注意通风换气和防尘，水溶性涂料应避免在烈日暴晒下施工。(4)塑料门窗储存的环境温度应低于50℃。(5)抹灰、粘贴饰面砖、打密封胶等粘接工艺施工，环境温度不宜高于35℃，并避免烈日暴晒。
按建标[2003]206号文的规定，环境保护费的计算公式为环境保护费=( )X环境保护费费率。
A.人工费 B.人工费+施工机械使用费
C.直接工程费 D.直接费
答案：C
解析：
本题考核的是环境保护费的计算公式。环境保护费是指施工现场为达到环保部 门要求所需要的各项费用，计算公式为：环境保护费=直接工程费X环境保护费费率。
下列叙述中，（ ）不属于《安全生产法》关于安全生产规程的要求。
A．涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录，由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行
B．生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
C．安全生产中从业人员在作业过程中，应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品
D．生产、经营、储存和使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离
路基放样的内容主要是测设()。
A.路基的施工零点
B.路堤的坡脚
C.路基的边桩
D.检查路基施工宽度是否符合设计要求
E.路基中线
在编制施工成本计划时，对预备费的考虑，下列描述错误的是（）。
A . 编制成本支出计划时，要在项目总体层面上考虑总的预备费
B . 编制成本支出计划时，要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费
C . 编制成本支出计划时，不需要在不必要的分项工程中安排不可预见费
D . 编制成本支出计划时，要在所有的分项工程中安排适当的不可预见费
答案：D
解析：
2020/2019教材P81
在编制成本支出计划时，要在项目总体层面上考虑总的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费，避免在具体编制成本计划时，可能发现个别单位工程或工程量表中某项内容的工程量计算有较大出入，偏离原来的成本预算。因此，应在项目实施过程中对其尽可能地采取一些措施。@##
21年一级建造师考试题目下载8节 第5节
施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当（ ）后方可任职。
A．取得注册建造师资格
B．取得相关专业技术职称
C．经企业相关培训
D．经建设行政主管或有关部门考核合格
水电工程设计概算项目划分为枢纽工程、建设征地和移民安置、（ ）三部分。
A.独立费用
B.基本预备费
C.建设期贷款利息
D.项目建设管理费
答案：A
解析：
2020版教材P308 / 2019版教材P307
水力发电工程概（估）算编制方法，这里概算中的静态投资。项目划分水电工程设计概算项目划分为枢纽工程、建设征地移民安置补偿、独立费用三部分
下列关于接地的说法，正确的有()。
A.接地引入线长度不应超过30m
B.接地引入线可采用90mm2的铝导线
C.接地体上端埋深应≥0．5m
D.接地体和连接线必须焊接，焊接点应进行防腐处理
E.设备机架应采用截面不小于16mm2的多股铜线接地
答案：A,D,E
解析：
本题考核的是接地系统。接地引入线长度不应超过30m，采用的材料应为镀锌扁钢。故选项B错误。接地体埋深上端距地面不应小于0．7m。故选项C错误。
()是合同当事人权利义务指向的对象。
A.标的
B.数量
C.质量
D.价款或酬金
答案：A
解析：
2020版教材P119 / 2019版教材P128
标的是合同当事人权利义务指向的对象，如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等。。
下列民事主体资格中属于法人的是()。
A.某建筑公司
B.某建筑集团公司装饰分公司
C.某建筑业管理协会
D.某设计咨询公司海外市场部
E.某市消防局
答案：A,C,E
解析：
2020 / 2019版教材P9
法人应当具备的条件有：(1)依法成立；(2)有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费；(3)能够独立承担民事责任 （4）有法定代表人。
工程量清单计价模式下，关于分部分项工程量和定额子目的说法，错误的是（ ）。
A、清单工程量是按施工图图示尺寸和工程量清单计算规则计算得到的工程净量
B、定额子目工程量应严格按照与所采用的定额相对应的工程量计算规则计算
C、一个清单项目对应一个定额子目时，清单工程量和定额工程量很可能不同
D、清单工程量是承包人履行合同义务中应予完成的实际施工工程量
答案：D
解析：
本题考查的是分部分项工程项目清单的编制。选项D，清单工程量是按照施工图计算的工程量，通常情况下，小于施工单位实际完成的工程量。
工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。（2018年真题）
A、从工程投标开始至竣工验收为止
B、从场地移交开始至项目移交为止
C、从合同签订开始至合同完成为止
D、从项目设计开始至竣工投产为止
答案：C
解析：
本题考查的是成本核算的范围。根据《企业会计准则第15号—建造合同》，工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。
下列各项中，属于建设单位的质量责任和义务的是（ ）。
A. 依法对建设工程使用的主要材料、构配件和设备进行进场检测
B. 依法实施工程监理
C. 依法办理工程质量监督手续
D. 依法保证提供的建筑材料符合要求
E. 依法进行装修工程
答案：B,C,D,E
解析：
B项：《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。所以B项正确。
C项：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。所以C项正确。
D项：《建设工程质量管理条例》规定，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。所以D项正确。
E项：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。所以E项正确。
A项：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。所以A项属于施工单位而不是建设单位的质量责任和义务。所以A项错误。
综上所述，本题正确答案为BCDE。
21年一级建造师考试题目下载8节 第6节
（2012 年真题）下列污水处理构筑物中，需要进行严密性试验的是（ ）。
A.浓缩池
B.调节池
C.曝气池
D.消化池
答案：D
解析：
功能性试验是对市政基础设施工程在交付使用前所进行的使用功能的检查，主要项目一般包括：道路工程的弯沉试验，无压力管道严密性试验，桥梁工程设计有要求的动、静载试验，水池满水试验，消化池严密性试验，压力管道的强度试验、严密性试验和通球试验。为满足消化池在正常生产运行过程中不渗水、不漏气的设计要求，消化池在完工后，每座池必须作满水及气密性试验。
答案：
解析：
(1)继续要求业主签订合同。
(2)向招标监督管理机构投诉。
(3)向约定的仲裁机构申请仲裁。
(4)向法院起诉。
下列关于光缆说法错误的是（）
A.层绞式光缆容纳的光纤数量多
B.束管式光缆中光纤余长不易控制
C.骨架式光缆光纤密度小，适用于管道布放
D.皮线光缆主要用于光缆线路入户引入段
答案：C
解析：
层绞式光缆中容纳的光纤数量多，光缆中光纤余长易控制；光缆的机械、环境性能好，适用于直埋、管道和架空。层绞式光缆结构的缺点是光缆结构、工艺设备较复杂，生产工艺环节繁琐，材料消耗多 。
中心束管式光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设；在束管中，光纤数量灵活。缺点是光缆中的光纤数量不宜过多。
骨架式光缆对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小，适用于管 道布放；光纤密度大，可上千芯至数千芯；施工接续中无需清除阻水油膏，接续效率高；缺点是制造设备复杂、工艺环节多、生产技术难度大 。
蝶形引入光缆又称作皮线光缆、皮纤，光缆中的光纤数一般为1芯、2芯或4芯 ，也可以是用户要求的其他芯数。
下列关于费用的说法，正确的有( )。
A．按照费用计人工程成本的方法，可以分为直接费用和间接费用 ’
B．直接费用指企业在工程施工中，能够分清工程承包核算对象，可以根据原始凭
证直接计入某项工程成本的费用 ．
C．直接费用包括某一工程的原材料，直接参与工程施工人员的工资
D．间接费用指应由几项工程共同负担，根据原始凭证直接计人某项工程成本
E．间接费用包括管理人员的工资及福利费、折旧费等
下列施工机械中，不适用于开挖沟的是（ ）。
A：平地机
B：铲运机
C：推土机
D：挖掘机
答案：B
解析：
铲运机主要用于中距离的大规模土方转运工程。平地机主要用于路基、砂砾路面的整平及土方工程中场地整形和平地作业，还可用于修整路基的横断面、修刮路堤和路堑的边坡、开挖边沟和路槽等。平地机主要用于路基修筑、基坑开挖、平整场地、清除树、推集石碴等，并可为铲运机与挖装机械松土和助铲及牵引各种拖式工作装置等作业。挖掘机械主要用于土石方的挖掘装载工作。
在水运工程质量检验标准中主要检验项目是指（ ）的项目。
A.对安全起决定性作用
B.对环境起决定性作用的项目
C.对工程造价起决定性作用的项目
D.对工程观瞻起决定性作用的项目
E.对工期影响起决定性作用的项目
答案：A,B
解析：
水运工程质量检验标准中的主要检验项目和一般检验项目。主要检验项目:分项工程中对安全、卫生、环境和公共利益起决定性作用的检验项目。
一般检验项目:主要检验项目以外的检验项目。
根据注册建造师执业工程规模标准，年产60万吨，单项工程合同额1200万元的煤炭矿山建设工程属于()。
A.特大型工程
B.大型工程
C.中型工程
D.小型工程
答案：C
解析：
本题考核的是矿山工程所包含的具体的专业工程和其大型、中型、小型规模的具体指标。大型规模工程应符合下列条件之一：(1)年产>90万t／年；(2)单项工程合同额≥2000万元；(3)45万～90万t／年矿井，相对瓦斯涌出量>10m3／t或绝对瓦斯涌出量大于40m3／min的井下巷道工程。中型规模工程应符合下列条件之一：(I)年产45万～90万t／年；(2)单项工程合同额1000～2000万元。小型规模工程应符合下列条件之一： (1)年产≤30万t／年；(2)单项工程合同额<1000万元。
耙吸挖泥船施工应根据开挖的土质选择合理的挖泥对地航速，对于2．0～2．5kn的挖泥对地航速适应的土质有()。
A.黏性土
B.淤泥
C.淤泥类土
D.松散沙
E.中密沙
21年一级建造师考试题目下载8节 第7节
施工单位取得《许可证》后，当（ ）发生变化时，须重新申请、办理新的《许可证》。
A.作业项目
B.作业地点
C.作业范围
D.作业单位
E.施工作业人员
答案：A,B,C,D
解析：
许可证上注明的实施施工作业的单位、活动内容、水域发生变更的，建设单位或者主办单位应当重新申请许可证。
确定混凝土铺料允许间隔时间，应考虑混凝土的（ ）。
A．终凝时间
B．初凝时间
C．温控要求
D．运输能力
E．浇筑能力
根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层(各级)进度计划的紧前工作是（ ）。
A.确定项目的工作编码
B.调查研究和资料收集
C.进行项目结构分析
D.进行进度计划系统的结构分析
必须设置内部撑杆或外部拉杆的模板包括（ ）。
A.悬臂模板
B.竖向模板
C.内倾模板
D.横向模板
E.外倾模板
答案：B,C
解析：
2020版教材P106 / 2019版教材P108
（4）除悬臂模板外，竖向模板与内倾模板都必须设置内部撑杆或外部拉杆，以保证模板的稳定性。
利息和利率的作用通常表现为（ ）。
A. 是以信用方式动员和筹集资金的动力
B. 促使经营者节约使用资金
C. 是投资者可选择的最佳投资手段之一
D. 投资者确定投资方向的最低衡量尺度
E. 金融企业经营发展的重要条件
答案：A,B,E
解析：
本题主要考查了利息与利率的概念。
利息和利率在工程经济活动中的作用主要有：
（1）利息和利率是以信用方式动员和筹集资金的动力；
（2）利息促进投资者加强经济核算，节约使用资金；
（3）利息和利率是宏观经济管理的重要杠杆；
（4）利息和利率是金融企业经营发展的重要条件。
A项对应第（1）点，B项对应第（2）点，E项对应第（4）点。
综上所述，本题正确答案为ABE项。
为确保工程项目进度目标的实现，应编制与进度计划相适应的资源需求计划，发现资源条件不具备，则应调整（ ）。
A. 进度目标 B. 资源计划 C. 资金计划 D. 进度计划
在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为（ ）。
A. 晚8：00至次日早8：00
B. 晚9：00至次日早7：00
C. 晚10：00至次日早7：00
D. 晚10：00至次日早6：00
答案：D
解析：
本题考核的是控制人为噪声的相关内容。
凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业。确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪声措施，并会同建设单位找当地居委会、村委会或当地居民协调，出安民告示，求得群众谅解。
综上所述，正确选项为D。
在现浇钢筋混凝土水池施工中，张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时，宜采用（ ）。
A.锚固
B.两端张拉
C.一端张拉
D.分段张拉
正确答案：C
本题涉及的考点是无粘结预应力张拉。张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时，宜采用一端张拉；张拉段无粘结预应力筋长度大于25m而小于50m时，宜采用两端张拉；张拉段无粘结预应力筋长度大于50m时，宜采用分段张拉和锚固。
21年一级建造师考试题目下载8节 第8节
《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建设工程中，使用机械设备可能产生噪声污染的，（ ）单位应当提前15日，向工程所在地县级以上（ ）部门申报。
A. 建设 环保行政主管
B. 建设 建设行政主管
C. 施工 环保行政主管
D. 施工 建设行政主管
答案：C
解析：
《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
综上所述，本题正确答案为C。
关于建设工程项目管理信息，下列说法正确的有（ ）。
A.《国家信息化发展战略纲要》是规范未来 10 年国家信息化发展的纲领性文件
B.管理信息系统服务于一个企业
C.项目管理信息系统服务于一个项目的所有参与单位
D.项目信息门户服务于一个企业的一个项目
E.施工单位是项目信息门户的主持者
答案：A,B
解析：
C 选项，项目管理信息系统服务于一个企业的一个项目；D 选项，项目信息门户服务于一个项目的所有参与单位；E 选项，对一个建设工程而言，业主方是建设工程的总组织者和总集成者，业主方是项目信息门户的主持者。
机场跑道中线灯灯光的颜色包含（ ）。
A.绿色
B.紫色
C.白色
D.蓝色
E.红色
答案：C,E
解析：
跑道中线灯灯光自跑道入口到距跑道末端900m范围内应为白色;从距离跑道末端900m处开始到距离跑道末端300m的范围内应为红色与白色相间;从距离跑道末端300m始到跑道末端应为红色;如跑道长度小于1800m，则应改为自跑道的中点起到距离跑道末端300m处范围内为红色与白色相间。
根据《标准施工招标文件》，在施工过程中由于发包人原因导致的工程缺陷和损失，承包人可以要求合理补偿（ ）。
A、工期
B、费用
C、利润
D、成本
E、违约金
答案：B,C
解析：
2020版教材P280 / 2019版教材P274
发包人原因导致的工程缺陷和损失包括费用和利润。
建设工程项目质量控制体系中，质量控制制度包括（）。
A.报告审批制度
B.例会制度
C.协调制度
D.质量验收制度
E.质量责任制度
答案：A,B,C,D
解析：
2020/2019教材P162
2) 制定质量控制制度包括质量控制例会制度、协调制度、 报告审批制度、质量验收制度和质量信息管理制度等，形成建设工程项目质量控制体系的管理文件或手册，作为承担建设工程项目实施任务各方主体共同遵循的管理依据。
企业所得税法中规定的收入总额，包括（ ）。
A、提供劳务收入
B、预计收入
C、接受捐赠收入
D、股息、红利等权益性投资收益
E、特许权使用费收入
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P125 / 2019版教材P120
企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收人，为收人总额。包括：（1）销售货物收入（2）提供劳务收入（3）转让财产收入（4）股息、红利等权益性投资收益（5）利息收入（6）特许权使用费收入（7）租金收入（8）接受捐赠收入（9）其他收入。
在水运工程项目开工前，建设单位应组织（ ）对单位工程、分部工程和分项工程进行划分，并报水运工程质量监督机构备案。
A.设计单位
B.施工单位
C.安监单位
D.监理单位
E.海事部门
为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件·组织夜间施工的工作，属于管理职能中的（ ）环节
A．执行 B.检查 C．决策 D.筹划
