22年一级建造师经典例题9辑 第1辑
关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。（2014）
A、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
B、缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月
C、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期
D、缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计
E、承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
答案：B,D,E
解析：
所谓缺陷，是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。
缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
27。
关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。
A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B、招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定
C、确定中标人的权利属于招标人
D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同
答案：C
解析：
教材P102
本题考查的是招标基本程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致。选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。@##
板桩建筑物沉桩施工中，板桩偏移轴线产生平面扭转时，可()，使墙面平滑过渡。
A.加异形钢板桩的方法进行调整
B.在后沉的板桩中逐根纠正
C.采用修整桩边的方法逐渐调整
D.调整打桩架的位置逐渐调整
关于《企业所得税法》中征税对象的说法,正确的有()
A.居民企业来源于境外的所得
B.居民企业来源于中国境内的所得
C.设立机构、场所的非居民企业,其机构、场所来源于中国境内的所得
D.未设立机构、场所的非居民企业来源于中国境外的所得
E.在中国境内设立机构、场所的非居民企业,其发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得
答案：A,B,C,E
解析：
2020 / 2019版教材P45
居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。非居民企业在中国境内设立机构、场所的，应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得，缴纳企业所得税。非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。
网络优化的步骤包括( )。
A.优化工具准备
B.网络数据收集
C.系统参数调整方案
D.前台路测专用软件
E.参数修改及结果验证
答案：A,B,E
解析：
本题考核的是网络优化的步骤。网络优化的步骤是：网络数据收集；优化工具准备；网络话务统计分析；路测(DT)及室内CQT测试，测试数据分析；参数修改及结果验证。
某工程基础底板施工，合同约定工期50 天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度计划（如图1）。底板施工暂未考虑流水施工。在施工准备及施工过程中，发生了如下事件：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B 与C，工序D 与F 之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2 天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C 比调整后的计划开始时间延后3 天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E 在6 月11 日才开始。
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15 天内完成了2700 吨钢筋制作【工效为4.5 吨/（每人工作日）】
【问题1】在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度计划网络图（双代号），并用双线标示出关键线路。
【问题2】考虑事件一、二的影响，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
【问题3】计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
【问题4】根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
答案：
解析：
【答案1】调整后的施工进度计划网络图为：
【答案2】（1）总工期=10+20+20+5=55 天
（2）总工期变为49.5 天。
（3）能满足合同工期。
【解题思路】直接通过画图来确定工期
【答案3】（1）劳动力的计算应为：2700/（15×4.5）=40 人。
（2）工程量、劳动力投入量、持续时间、班次、劳动效率、每班工作时间之间存在一定的变量关系。
【答案4】可依法进行专业分包的：建筑防水工程。
可进行劳务分包的有：钢筋作业、混凝土作业、模板作业、砌筑作业、抹灰作业。
22年一级建造师经典例题9辑 第2辑
下列关于项目管理组织结构模式的说法中，正确的有（ ）。
A. 职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源
B. 矩阵组织结构中有两个指令源
C. 大型线性组织系统中的指令路径太长
D. 线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令
E. 矩阵组织结构适用于大型组织系统
答案：B,C,E
解析：
本题主要考查组织结构模式。
建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构。
B项：在矩阵组织结构中，每一项纵向和横向交汇的工作，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个。当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由该组织系统的最高指挥者（部门）进行协调或决策。所以B项正确。
C项：大型工程项目中，线性组织系统的指令路径通常过长，会造成组织系统运行的困难。所以C项正确。
E项：矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。所以E项正确。
A项：在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令，因此，每一个工作部门可能得到其直接和非直接的上级工作部门下达的工作指令，它就会有多个矛盾的指令源。所以A项错误。
D项：线性组织结构的特点是上一层的责、权大于下一层，每个人只对一个上级负责，不能跨部门下达指令。所以D项错误。
综上所述本题正确答案是BCE项。
大气中气态污染物的治理方法有（ ）。
A.电离法 B, 吸附法 C.催化法
D.燃烧法 E.冷凝法
答案：B,C,D,E
解析：
气体状态污染物具有运动速度较大，扩散较快,在周围太气中分布比较 均匀的特点。气体状态污染物包括分子状态污染物和蒸汽状态污染物。对于此类污染物 可采用吸附法、催化法、燃烧法及冷凝法等方法来进行处理。
项目管理组织结构编码，依据项目管理的（ ）。
A.项目结构图
B.组织结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、（ ）等。
A.施工机具配备 B.安全防范措施
C.安装程序和方法 D.技术交底
E.施工合同评审
竣工决算审计是建设项目（ ）的重要依据。
A.竣工结算调整
B.竣工验收
C.竣工财务决算审批
D.法定代表人任期经济责任评价
E.竣工奖励
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P172 / 2019版教材P174
竣工决算审计是建设项目竣工结算调整、竣工验收、竣工财务决算审批及项目法人法定代表人任期经济责任评价的重要依据。
下列关于双块式轨枕预制工艺正确的有（ ）。
A.预埋件的安放：先清理模型，安装模型，完成后人工安装预埋件
B.链轨传输并转向：止漏钢片安装完成后利用链轨传输并转向进入混凝土浇筑区
C.混凝土浇筑振捣：以浇筑平台带有的底振式振动器振捣
D.翻模：当混凝土达到设计强度的80％后，进行翻模
E.存放：由轨道车移到存枕区后，采用“平放式”的存板方法
答案：A,B,C,D
解析：
双块式轨枕预制工艺如下：1.预埋件的安放：先清理模型，安装模型，完成后人工安装预埋件。
2.钢筋加工与安装：所有轨枕钢筋先在钢筋制作车间加工成型，谐振区的桁架钢筋成型后在绝缘池里进行局部环氧树脂浸涂，桁架钢筋采用多点点焊机焊接成型。
3.链轨传输并转向：安装止漏钢片完成后利用链轨传输并转向进入混凝土浇筑区。
4.混凝土浇筑：混凝土配比严格控制，采用集中拌合站供应混凝土，双块式轨枕浇筑使用吊罐料斗浇筑混凝土。混凝土的振捣以浇筑平台带有的底振式振动器振捣。
5.混凝土养护：预制轨枕浇筑完毕后，蒸汽供热养护，拆模后安装扣件，移出厂房，在存放区采用自然养护。
6.翻模、拆模：当混凝土达到设计强度的80%后，进行翻模；完成后，拆除连接器和模板，安装扣件、移出厂房并存放。
7.存放；由轨道车移到存枕区后，采用"叠放式"的存枕方法。
22年一级建造师经典例题9辑 第3辑
某钢筋工张某在作业时不慎将手轧断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议，雇主一次性支付给张某1万元作为补偿，张某放弃诉讼权利。事后，张某反悔，其正确的做法是（）。
A.张某向法院起诉认定该协议无效
B.该协议已经生效
C.张某可向法院起诉请求赔偿
D.张某可请求法院就该协议强制执行
答案：C
解析：
2020版教材P365 / 2019版教材P364
行政调解属于诉讼外调解。行政调解达成的协议也不具有强制约束力。根据教材可知诉讼外调解不具有强制约束力，当事人就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向法院提起诉讼。本案当事人反悔后可以向人民法院提起诉讼。
甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有（ ）。
A. 封存
B. 扣押
C. 冻结
D. 强制交付
E. 划拔
答案：C,E
解析：
2006年建设工程法规真题第97题
《民事诉讼法》规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
BCE项：对于银行存款，采取的是冻结、划拨的方式，对于物品采取扣押的方式，所以CE项正确，B项错误。
AD项：AD项不属于执行措施，所以AD项错误。
综上所述，本题正确答案为CE。
经常性安全教育中，最重要的是（ ）。
A.安全技术措施教育
B.安全思想教育
C.安全态度教育
D.安全生产责任教育
E.安全生产政策、方针教育
答案：B,C
解析：
在经常性安全教育中，安全思想、安全态度教育最重要。
关于盾构法施工适用条件，以下说法正确的是（ ）。
A、隧道应有足够的埋深，覆土深度宜不小于盾构直径
B、适用除硬岩外的相对均质的地质条件
C、采用密闭式盾构时,始发和接收区需要辅助施工法
D、截面形状可采用异形截面
E、接近既有建（构）筑物施工时，有时需要辅助措施
答案：B,C,D,E
解析：
2020教材P144 / 2019教材P146
盾构法施工适用条件：
（1）适用地层范围：除硬岩外的相对均质的地质条件，应该注意的是，广州等地区已经有采用复合盾构施工软硬不均地层的成功经验。
（2）隧道埋深：隧道应有足够的埋深，覆土深度不宜小于1D（洞径）。A是洞径，不是盾构直径
（3）地下水防治：采用密闭式盾构时，除了始发和接收区以及开仓换刀时需要之外，一般不需要辅助施工法。
（4）截面形状：标准形状为圆形。也可采用异形截面。
（5）截面大小：地铁盾构常用的Φ6~Φ7m左右的直径，
（6）急转弯施工：有曲线半径/盾构外径之比为3~5的施工实例。
（7）对环境的影响：接近既有建（构）筑物施工时，有时需要辅助措施；
以项目实施方案为依据，落实项目经理的责任目标为出发点的实施性施工成本计划的编制依据是（ ）。
A. 企业的施工定额
B. 企业的预算定额
C. 概算定额
D. 投资估算指标
答案：A
解析：
本题主要考查实施性施工成本计划。
实施性施工成本计划是以项目实施方案为依据，落实项目经理责任目标为出发点，采用企业施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划。
综上所述，本题正确答案为A。
围堰施工应在（ ）后实施。
A.陆域地形测量完成
B.典型施工完成
C.借土区落实
D.基坑施工方案批准
22年一级建造师经典例题9辑 第4辑
关于监控系统外场设备基础安装说法错误的是（）。
A.基础采用明挖法进行施工
B.基础采用C25号混凝土浇筑
C.基础接地电阻一般小于10Ω
D.顶面预埋脚螺栓
答案：C
解析：
本题考查的是监控系统主要设施的施工技术要求。基础接地电阻一般≤4Ω，防雷接地电阻必须≤10Ω。
矿业工程建筑钢材中，采用机械连接法进行钢筋连接的特点有()。
A.接头质量可靠稳定
B.操作简便，施工速度快
C.易受气候条件影响
D.无污染隐患
E.安全隐患大
答案：A,B,D
解析：
本题考核的是钢筋工程的施工方法中钢筋的机械连接方法。钢筋的连接方法主要有焊接、机械连接和绑扎连接等，其中钢筋机械连接是指通过连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用，将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。钢筋机械连接方法有钢筋套筒挤压连接、钢筋锥螺纹套筒连接、钢筋镦粗直螺纹套筒连接、钢筋滚压直螺纹套筒连接等。这类连接方法具有以下优点：接头质量稳定可靠，不受钢筋化学成分的影响，人为因素的影响也小；操作简便，施工速度快，且不受气候条件影响；无污染、无火灾隐患，施工安全等。
在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（ ）。
A.丙设计单位直接对甲建设单位负责
B.丙设计单位仅对乙设计单位负责
C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责
D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任
答案：A
解析：
委托方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承接方时，必须选定其中一个承接方作为主体承接方，负责对整个建设工程项目设计的总体协调，各分包单位对建设单位分别负责。
某工程主要包括：消防和空调的施工。A 公司承接该任务后，将施工内容进行分解，并编制了施工方案，其内容包括测量放线、材料、设备验收、设备安装、管道焊接、管道试压冲洗、系统的调试及试运行。
A 公司在管线施工中应用了BIM 技术，对走廊吊顶内工作压力为300Pa，采用橡塑保温的风管进行了模拟施工，无问题后，应用于实体施工。
由于在施工中，业主对相关的施工内容进行变更，影响了工期，但业主要求A 公司按原计划完工，因此A 公司补充人员加班加点抢工期，因此留下了一些质量问题，其中之一是风机和风管的连接，如下图：
为此A 公司积极组织人力对工程质量问题进行调查，制定整改措施，保证工程质量合格。
【问题】：
1.本工程中，施工技术交底的重点有哪些？
2.基于BIM 的管线综合技术有哪些优点？
3.吊顶中风管安装，应进行哪些检验和试验？
4.风机和风管连接的错误有哪些？
5.质量问题调查的内容有哪些？
答案：
解析：
【问题1 答案】
答案：管道焊接【2 分】、隐蔽工程【2 分】、管道的试压冲洗【1 分】、系统的调试和试运行【1 分】
【问题2 答案】：
（1）实现深化设计优化，多专业有效协调；【2 分】
（2）实现现场平面布置合理、高效，现场布置优化；【2 分】
（3）进度优化，实现对项目进度的控制【2 分】
【问题3 答案】
答案：风管应进行严密性试验【1 分】、橡塑耐火等级检验【1 分】、保温前的隐蔽验收【2 分】、吊顶前的隐蔽验收【2 分】
【问题4 答案】
答案：
（1）风机和风管之间的柔性短管过长；【2 分】
（2）风机出口的风管没有设置独立的支架；【2 分】
（3）风机没有设置减振装置。【2 分】
内部资料，考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
【问题5 答案】
答案：质量问题发生的范围【1 分】、部位【1 分】、性质【1 分】、影响程度【1 分】、施工人员【2 分】等。
下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（ ）。
A.银行贷款合同 B.货物运输合同
C.租赁合同 D.买卖合同
E.施工合同
答案：A,E
解析：
本题考核的是合同的形式。银行贷款合同采用书面形式。租赁期限在6个月以下的，当事人可以自由选择合同形式；赁期限六个月以上的租赁奋同应当采用书面形式。建设工程合同应当釆用书面形式。
（2017年真题）编制设计任务书是项目（ ）阶段的工作。
A、设计准备
B、决策
C、设计
D、施工
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程项目管理的目标和任务。编制设计任务书是设计准备阶段的工作。
22年一级建造师经典例题9辑 第5辑
根据铁路运输安全保护条例，下穿铁路桥梁、涵洞的道路，应按国家有关标准设置车辆通过（ ）标志。
A.限高、限宽
B.限宽、限重
C.限重、限速
D.限速、限高
答案：A
解析：
此题主要考查对铁路运输安全保护条例知识的掌握。条例相关规定是下穿铁路桥梁、涵洞的道路应当按照国家标准设置车辆通过限高、限宽标志和限高防护架。城市道路的限高、限宽标志由当地人民政府指定的部门设置并维护，公路的限高、限宽标志由公路管理部门设置并维护。根据以上规定可知选项“A”符合题意。
产生水土流失的基本动力是（ ）
A.降雨 B.耕作
C.风力D.剥蚀
答案：A
解析：
水土流失是指在水力、重力、风力等外动力作用下，水土资源和土地生产力的破坏和损失，包括土地表层侵蚀和水土损失。其中降雨是产生水土流失的基本动力。
生产某产品的工人小组由8人组成，每个小组的成员工日数为1工日，机械台班产量为5.5平方米/工日，则时间定额应为（ ）。
A、0.5工日/平方米
B、0.98工日／平方米
C、1.03工日／平方米
D、1.45工日／平方米
答案：D
解析：
2020版教材P195 / 2019版教材P189
单位产品时间定额（工日）=小组成员工日数总和/机械台班产量8/5.5=1.45工日/平方米
在A、B、C、D四项工作中,施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象？说明理由。
答案：
解析：
在A、B、C、D四项工作牛，施工单位应首选A工作作为降低成本的对象理由。A工作的价值系数小于1。
在工程项目竣工验收阶段, 项目监理机构的主要工作任务有( ).
A.监督施工单位及时整理各种文件和资料.受理单位工程竣工验收报告.并提出意见
B.根据施工单位的竣工报告,提出工程质量检验报告
C .对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查
D．组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收
E．在质量责任缺陷期间，监督和检查质量问题的处理结果
对ISO9000族标准，我国目前采用的方法是（ ）采用。
A.等效
B.等同
C.参照
D.参考
答案：B
解析：
2020/2019教材P163
企业质量管理体系应按照我国GB/T 19000—2008质量管理体系族标准进行建立和认证。该标准是我国按照等同原则，采用国际标准化组织颁布的ISO 9000：2005质量管理体系族标准制定的。
22年一级建造师经典例题9辑 第6辑
港口工程质量检验中，按工程的使用功能、结构形式、施工和竣工验收的独立性划分单位工程。具体规定如下：()。
A.码头工程按泊位划分单位工程
B.船台工程作为一个单位工程
C.滑道工程作为一个单位工程
D.工程较小的附属引堤作为一个单位工程
E.港区内道路工程按设计单元组成一个单位工程
按照起重机械分类标准，某台额定起重量为3t的小起重能力的桥式起重机属于的类别是（ ）。
A.桥架型起重机
B.流动式起重机
C.轻小型起重设备
D.臂架型起重机
答案：A
解析：
教材P32
该题主要考察的是：起重机的分类，起重机的分类起重机可分为：桥架型起重机、臂架型起重机、缆索型起重机三大类。（1）桥架型起重机类别主要有：梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机等。（2）臂架型起重机类别臂架型起重机共分十一个类别，主要有：门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。（3）缆索起重机类别包括缆索起重机、门式缆索起重机。
纤维增强塑料衬里施工时，纤维增强材料的涂胶一般采用（ ）。
A.刷涂法
B.喷射法
C.铺切法
D.浸泡法
E.浸揉法
答案：A,E
解析：
教材P137
纤维增强材料的涂胶可以采用刷涂法，也可以采用浸揉法处理。
关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（ ）。
A、对于工程项目的进度开展风险管理属于经济措施
B、各类进度计划的编制、审批程序属于组织措施
C、进度控制会议的组织设计属于技术措施
D、进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、和手段、承发包模式等
E、应用信息技术进行进度控制属于管理措施
答案：B,D,E
解析：
教材P146
【知识点】建设工程项目进度控制的措施。选项A是管理措施，选项C是组织措施。
土工带是港口与航道工程常用的土工织物之一，其具有()功能。
A.防护
B.隔离
C.加筋
D.排水
按人民币计算，某进口设备的离岸价为300万元，到岸价为315万元，进口关税率为30%，增值税率为17%，则该设备的进口关税为（ ）万元。
A、90.O
B、94.5
C、105.3
D、110.6
答案：B
解析：
2020版教材P182 / 2019版教材P176
进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率=315×30%=94.5万元。
备注： 请按考试题目给定的税率计算，若题目无税率，请参考下图2020版税率
22年一级建造师经典例题9辑 第7辑
线路竣工测量的任务是最后确定线路（ ），作为铺轨的依据。
A.高程
B.误差
C.中线位置
D.中线和高程
砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（ ）。
A、一个人
B、一铲灰
C、一块砖
D、一挤揉
E、一勾缝
答案：B,C,D
解析：
【知识点】砖砌体工程。“三一”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。
下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A．为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
B．为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位
C．设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家
D．有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
E．设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
防腐工程中，常用的除锈方法有（ ）。
A.化学除锈
B.手动除锈
C.动力工具除锈
D.喷射除锈
E.抛射除锈
答案：B,C,D,E
解析：
教材P138
常用的除锈方法有工具除锈、喷射或抛射除锈
工具除锈可分为手动和动力工具除锈两种方法
施工组织总设计应由总承包单位（ ）审批。（2013 年真题）
A．负责人
B．技术负责人
C．项目负责人
D．项目技术负责人
答案：B
解析：
施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。
变压器试运行时需要记录的参数有哪些？变压器空载运行的时间是多少？
答案：
解析：
记录参数：冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。空载运行时间24h。
22年一级建造师经典例题9辑 第8辑
常用双绞电缆的特性阻抗是（ ）。
A．600Ω
B．150Ω
C．120Ω
D．100Ω
E．75Ω
在技术方案经济效果评价中，技术方案计算期的两个阶段分别是( )。
A、运营期和投产期
B、投产期和达产期
C、建设期和投产期
D、建设期和运营期
答案：D
解析：
2020/2019版教材P18
五、技术方案的计算期是指经济效果评价中为进行动态分析所设定的期限，包括建设期和运营期。
电梯井道内施工的安全技术措施有（）。
A.井道的层门设置防护栏杆
B.轿厢设置惯性式限速器
C.井道预留孔设置临时盖板
D.井道导轨上设置安全钳
E.井道底坑设置缓冲器
答案：A,C
解析：
2020版教材P220 / 2019版教材P208
对层门的预留孔洞设置防护栏杆，机房通向井道的预留孔设置临时盖板。
建井总工期是以下( )的工期之和。
A．施工准备期
B．矿井投产工期
C．矿井竣工工期
D．巷道施工期
E．井筒施工工期
答案：A,C
解析：
矿井建设的工期概念，包括施工准备期、矿井投产工期、矿井竣工工期、建井总工期等内容。其中施工准备期是指矿井从完成建设用地的征购工作，施工人员进场，开始场内施工准备工作之日起，至项目正式开工为止叫施工准备期；矿井投产工期是指从项目正式开工(矿井以关键路线上任何一个井筒破土动工)之日起到部分工作面建成，并经试运转，试生产后正式投产所经历的时间，为矿井投产工期；矿井竣工工期是从项目正式开工之日起到按照设计规定完成建设工程，并经过试生产，试运转后正式竣工、交付生产所经历的时间为矿井竣工工期(或称为建井工期)；建井总工期是指矿井施工准备工期与矿井竣工工期之和构成矿井建设总工期(或称建井总工期)。
某工程现场临时用水总量为Q=14.8（1/s），管网中水流速度v=1.8（m/s），该工程现场施工用水的供水管径宜选用（ ）mm水管。
A．100 B．150 C．200 D．250
下列关于投标保证金说法，正确的有 ( )
A.投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金
B.投标保证金是投标文件的有效组成部分
C.投标保证金的担保形式,应在招标文件中规定
D.投标保证金应当在投标截止时间前送达
E.投标保证金的金额一般由双方约定
答案：A,B,C,D
解析：
根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30天。投标人应当4照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金随投标文件提交给招标人。投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。故应选ABCD项。
22年一级建造师经典例题9辑 第9辑
根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》及有关制度，施工现场的压力焊作业人员应具备的条件有（ ）。
A、年满16周岁
B、具有初中及以上文化水平
C、取得特种作业操作证
D、经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格
E、培训教育记录
答案：B,C,D
解析：
【知识点】安全生产教育培训制度。特种作业人员需要具备的要求：（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格；（3）具有初中及以上文化程度；（4）具备必要的安全技术知识与技能。另外，特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。
以下情形中，可被认定为转包的是（ ）。
A. 承包人不履行管理义务，只向实际施工单位收取管理费
B. 将工程分包给不具备相应资质的个人
C. 投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员
D. 承包人派驻施工现场的财务负责人不是本单位人员
E. 承包人未设立现场管理机构
答案：A,E
解析：
B：违法分包；C：出借借用资质；D：无法准确判断转包还是出借借用资质。
水运工程建设项目施工单项合同估价在（）万元人民币以上的工程，必须进行 招标。
A. 200 B. 300
C. 400 D. 500
根据《建设工程监理规范》(GB50319-2000)，编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是( )。
A.在收到设计文件后开始编制
B.在签订委托监理合同前编制完成
C.完成后必须经监理单位技术负责人审核批准
D.应由总监理工程师主持编制
E.依据项目审批文件编制
分部工程质量由（ ）组织有关单位和人员进行验收。
A.总监理工程师
B.项目经理
C.施工单位负责人
D.施工员
答案：A
解析：
施工班组应对其操作的每道工序，每一作业循环作为一个检查点，并对其中的测点进行检查，矿山井巷工程的施工单位应对每一循环的分项工程质量进行自检，做好施工自检记录。分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行检验验收工作。分部工程质量应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行检验验收。
某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站等组成。大坝为均质土坝，最大坝高35m，土方填筑设计工程量为200万m3，设计压实度为97%。建设过程中发生如下事件：
事件二：大坝工程施工前，施工单位对大坝料场进行复查，复查结果为：土料的天然密度为1.86g/cm3，含水率为24%，最大干密度为1.67g/cm3，最优含水率为21.2%。
问题：根据事件二，计算土坝填筑需要的自然土方量是多少万m3（不考虑富余、损耗及沉降预留，计算结果保留1 位小数）。
答案：
解析：
料场土干密度：土的干密度=天然密度/（1+含水率）=1.86/（1+24%）=1.50g/cm3；
填筑控制干密度：1.67×97%＝1.62g/cm3；
考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
设料场需要备的方量为V（万m3），根据干土质量相等：1.50×V＝1.62×200，
V＝1.62×200/1.50＝216.0 万m3。
