一级建造师考试答案7卷 第1卷
公路工程中，配备最普遍的技术工人是测量工和（ ）。
A．钢筋工 B．术工 C．实验工 D．混凝土工
《合同法》规定，有（ ）情形的，合同无效。
A． 乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同
B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C．以合法形式掩盖非法目的
D．损害社会公共利益
E．违反法律、行政法规的强制性规定
属于路基质量检验中土方路基实测项目的有（ ）。
A.压实度
B.弯沉
C.宽度
D.土的强度
E.平整度
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是路基工程质量检验。土方路基实测项目有：压实度（△）、弯沉（△）、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。参见教材P321。
依法进行招标的项目，施工合同的履行、变更、转让，应当依法进行。下列说法正确的是（ ）。
A. 经双方协商一致，可以对中标施工合同的主要条款进行实质性变更
B. 施工合同履行中，经建设单位同意施工单位可以将施工合同转让给另一施工单位
C. 施工合同履行中，建设单位名称变更或法定代表人变更，应当办理合同变更手续
D. 施工合同履行中，建设单位拖欠工程款，施工单位有权将工程款债权转让
甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程， 乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。”则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有 ( )。
A.没收违法所得 B.责令停业整顿 C.降低资质等级 D.吊销资质证书. E.罚金
答案：A,B,C,D
解析：
《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
港口与航道工程水上交通事故分级标准表中分为（ ）。
A．特大事故
B．中等事故
C．大事故
D．重大事故
E．小事故
投标人须知是招标文件的重要组成部分，投标人须知应包括的内容有（ ）。
A.招标文件的组成
B.投标文件的组成
C.招标投标时间安排
D.评标办法
E.投标报价的原则
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P259 / 2019教材P256
“投标人须知”是招标人向投标人传递基础信息的文件，包括工程概况、招标内容、招标文件的组成、投标文件的组成、报价的原则、招标投标时间安排等关键信息。
建设工程项目质量政府监督机构在工程开工前的质量检查包括（ ）。
A. 检查项目施工方的质保体系
B. 审查施工组织设计文件
C. 检查工程建设各方的相关文件
D. 审查监理规划文件
E. 检查各方人员的资质证书
答案：A,B,D,E
解析：
本题主要考查建设工程项目质量政府监督的实施。
在开工前，建设工程项目质量政府监督机构的质量监督的具体内容为：
（1）检查项目参与各方的质保体系，包括组织机构、质量控制方案及质量责任制等制度；
（2）审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续；
（3）各方人员的资质证书；
（4） 检查的结果记录保存。
综上所述，本题正确答案为ABDE。
一级建造师考试答案7卷 第2卷
合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，计算调整合同价款的方法可以是（ ）。
A、采用价格指数法进行价格调整
B、采用造价信息进行价格调整
C、价格指数修正法
D、专用合同条款约定的其他方式
E、暂估价法
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P267 / 2019版教材P261
第一种方式：采用价格指数法进行价格调整第二种方式：采用造价信息进行价格调整第三种方式：专用合同条款约定的其他方式
在架空线路施工的一般程序中，线路测量的紧后工序是（ ）。
A.基础施工
B.杆塔组立
C.放线架线
D.导线连接
答案：A
解析：
本题考核的是架空线路施工的一般程序。架空线路施工的一般程序包括：线路测量→基础施工→杆塔组立→放线架线→导线连接→线路试验→竣工验收检查。
房屋建筑工程和市政基础设施工程验收合格后，建设单位应将验收报告报送政府管理部门（ ）。
A.确认 B.审核 C.备案 D.复评
答案：C
解析：
新建、扩建和改建的种类房屋建筑工程的竣工验收，均应按《建设工程质量管理条例》规定进行备案。
任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用()
A.国有土地
B.集体土地
C.地方土地
D.单位土地
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P19
建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。
甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一份钢材订货合同，该合同()。
A.是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权
B.无效
C.是否有效取决于钢材供应商的意愿
D.是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P15
表见代理部分 《合同法》规定，行为人没有代理权以被代理人的名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。说是无效合同的，可以看下可以仔细看下无效合同的几种情况，在该题是都不满足的，说甲以欺诈的方式骗供应商签订合同，但是这个情况是要损害国家利益；双方恶意串通损害第三人利益，才是无效合同。如果供应商有正当理由相信甲有代理权，那就是表见代理了，合同有效。如果供应商没有正当理由，也就是相对人主观恶意，那就不是表见代理了。
航站楼闭路电视监控系统主要由摄像、（ ）和显示四部分组成。
A．传输、控制
B．监听、传输
C．控制、存储
D．存储、监听
依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()
A .发包人驻工地代表 B .工程监理单位
C .设计单位 D .项目技术负责人
答案：B
解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
Ⅰ类变更设计文件一般应在会审纪要下发后（ ）日内完成，特殊情况下Ⅰ类变更设计文件完成时间由建设单位商勘察设计单位确定。
A.20
B.25
C.30
D.35
一级建造师考试答案7卷 第3卷
某施工项目招标，中标的施工单位与招标人订立合同并交纳履约保证金后，拒不履行该合同，导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于施工单位承担赔偿责任 的说法，正确的有（ ）。
A.损失未超过履约保证金的，按照履约保证金承担赔偿责任
B.损失超过履约保证金部分，不再承担赔偿责任
C.损失起过履约保证金部分，仍应承担赔偿责任
D.没有提交履约保证金，不再承担赔偿责任
E.没有提交履约保证金，仍应承担赔偿责任
答案：A,C,E
解析：
本题考核的是赔偿责任的承担。根据《招标投标法》的规定，中标人不履行与招标人订立的合同，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超i过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金，应对招标人的损失承担赔偿责任。
1．背景
某机场工程建设项目，经国家有关部门批准后，开始对本项目筹集资金和施工图设计，该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成，自筹资金已经全部到位，银行贷款预计于2010年7月30日到位。2010年3月18日设计单位完成了初步设计图纸，12日进入施工图设计阶段，预计5月8日完成施工图设计。该工程建设单位(空军某部)考虑到该项目要在年底前竣工，遂决定于3月19日进行施工招标，招标方式采用邀请招标方式，并于3月20日向与其合作过的施工单位中选择了两家发出了投标邀请书。
2．问题
(1)建设工程施工招标的必备条件有哪些?
(2)本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标，为什么?
(3)在何种情况下，经批准可以采用邀请招标方式进行招标?
(4)招标人在招标过程中的不妥之处有哪些?说明理由。
答案：
解析：
(1)招标必须具备的基本条件：
1)招标人已经依法成立;2)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准;3)招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准;4)有相应资金或资金来源已经落实;5)有招标所需的设计图纸及技术资料。(2)本项目在上述条件下不能进行工程施工招标。因为，该项目还不具备工程项目招标所需的设计图纸。
(3)有下列情形之一的，经批准可以选择邀请招标：
1)建设项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；
2)受自然地域环境限制的；
3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；
4)拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；
5)法律法规规定不宜公开招标的。
(4)招标人在招标过程中的不妥之处和理由是：
1)招标人于2010年3月19日进行施工招标。
理由：该项目建设资金没有全部落实，不具备开展施工招标所需的设计图纸。
2)招标人向两家施工单位发出了邀请书。
理由：《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)规定，进行邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请函。
建设工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程，应进行（ ）检测。
A.安全
B.功能性
C.抽样
D.试验
答案：C
解析：
2020/2019教材P184
由于分部工程所含的各分项工程性质不同，因此它并不是在所含分项验收基础上的简单相加，即所含分项验收合格且质量控制资料完整，只是分部工程质量验收的基本条件，还必须在此基础上对涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构、有关安全及重要使用功能的安装分部工程金行见证取样试验或抽样检测
根据《建设项目工程总承包管理规范》GB／T50358--2017，在项目管理收尾阶段，建设工程总承包方的工作内容有()。
A.办理管理权移交
B.办理项目资料归档
C.进行竣工决算
D.对项目人员进行考核评价
E.解散项目部
答案：B,D,E
解析：
本题考核的是建设工程总承包方在管理收尾阶段的工作内容。建设工程总承包方在管理收尾阶段的工作内容：办理项目资料归档，进行项目总结，对项目部人员进行考核评价，解散项目部。选项A、C属于建设工程总承包方在施工阶段的工作内容。
根据《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》，下列分部分项工程中，需专家论证的工程有（）。
A.5m基坑工程
B.滑模模板工程
C.人工挖孔桩12m
D.顶管工程
E.采用常规设备起吊250kN的起重设备安装工程
答案：A,B,D
解析：
对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。 (1)开挖深度超过5m (含5m) 的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
(2)各类工具式模板工程：包括滑膜、爬模、飞模、隧道模等工程。
(3)开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
(4)采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
(5)起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
下列筹资方式中，属于短期筹资的方式是（ ）。
A、商业信用
B、发行股票
C、融资租赁
D、可转换债券筹资
答案：A
解析：
2020版教材P150 / 2019版教材P144
短期负债筹资最常用的方式是商业信用和短期借款。本题中的B、C和D均是长期筹资方式。
建设项目工程总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于()。
A.业主方的利益和建设项目工程总承包方本身的利益
B.监理方的利益和建设项目工程总承包方本身的利益
C.项目的整体利益和建设项目工程总承包方本身的利益
D.设计方的利益和建设项目工程总承包方本身的利益
答案：C
解析：
2020/2019教材P9
本题考察的是建设项目工程总承包方的项目管理服务。建设项目工程总承包方作为项目建设的一个重要参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和建设项目工程总承包方本身的利益，其项目管理的目标应符合合同的要求。
某项目2015年3月1日确定了中标人，2015年3月8日发出了中标通知书，2015年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于( )。
A.2015年3月16日
B.2015年3月31日
C.2015年4月7日
D.2015年4月11日
答案：C
解析：
根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
一级建造师考试答案7卷 第4卷
申请消防工程验收应提交的资料包括（ ）等。
A.工程竣工验收报告
B.建设工程消防验收申请表
C.消防设施防火技术检测合格证明文件
D.质量管理制度
E.施工单位资质等级证明文件
答案：A,B,C,E
解析：
教材P223
（4）建设单位申请消防验收应当提供下列材料：1）建设工程消防验收申报表；2）工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；3）消防产品质量合格证明文件；4）具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；5）消防设施检测合格证明文件；6）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;7）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；8）法律、行政法规规定的其他材料。
监理机构施工阶段进度控制的主要任务包含（ ）。
A.控制性总进度计划的审批
B.协助业主编制工程控制性总进度计划
C.审查承建单位报送的施工进度计划
D.依据工程监理合同，向业主编报进度报表
E.向业主提供关于施工进度的建议及分析报告
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P331 / 2019版教材P330
水力发电工程监理进度控制的内容，监理机构施工阶段进度控制的主要任务（1）协助业主编制工程控制性总进度计划。（2）审查承建单位报送的施工进度计划。（3）对工程进展及进度实施过程进行控制。（4）按合同文件规定受理承建单位申报的工程延期索赔申请。（5）向业主提供关于施工进度的建议及分析报告。（6）依据工程监理合同规定，向业主编报进度报表。
某施工企业投标一个装饰装修工程，其中一项工作是进行室内空气污染测试，则该项工作的适宜采用的计价方法是（ ）。
A、分包价格基础上加上管理费和风险费
B、参数法组价
C、综合单价法
D、分包价格基础上加上管理费、风险费和利润
答案：A
解析：
2020版教材P246 / 2019版教材P240
“在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。”
倾斜巷道倾角为12度，支架架设的迎山角为（ ）。
A.1度～2度
B.2度～3度
C.3度～4度
D.4度～5度
答案：B
解析：
倾斜巷道的支架架设，应有适当的迎山角。迎山角的数值，可按下表的规定取值。
以机修车间、金工车间、装配车间编制对象，测算出每100㎡建筑面积或每1000m3建筑体积所需的人工、主要材料、机械台班的消耗量指标和相应的费用指标属于（ ）。
A、分部工程概算指标
B、分项程概算指标
C、单项工程概算指标
D、单位工程概算指标
答案：D
解析：
2020版教材P208 / 2019版教材P202
“单位工程概算指标，一般选择常见的工业建筑的辅助车间（如机修车间、金工车间装配车间、锅炉房、变电站、空压机房、成品仓库、危险品仓库等）和一般民用建筑项目（如工房、单身宿舍、办公楼、教学楼、浴室、门卫室等）为编制对象，根据设计图纸和现行的概算定额等，测算出每100m2建筑面积或每1000m3建筑体积所需的人工、主要材料、机械台班的消耗量指标和相应的费用指标等。”
城市紫线，是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的（ ）的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的（ ）的保护范围界线。
A．文化街区、知名建筑
B．历史文化街区、历史建筑
C．文化景区、名人建筑
D．历代文化景区、知名建筑
正确答案：B
本题中的城市紫线所保护的价值在于文化街区或建筑的历史性。注意区分“文化街区”与“文化景区”的差别。
会计核算的基本前提包括( )。
A．会计主体
B．持续经营
C．会计分期
D．项目相关
E．货币计量
下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。
A.《北京市建筑市场管理条例》
B.《评标委员会和评标方法暂行规定》
C.《北京市建设工程造价管理办法》
D.《北京市建设工程招标投标管理条例》
E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
答案：A,D
解析：
2020 / 2019版教材P3
目前，各地方都指定了大量的规范建设活动的地方性法规、自治条例和单行条例，如《北京市建筑市场管理条例》、《天津市建筑市场管理条例》、《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》等。BE是部门规章，C属于地方政府规章
一级建造师考试答案7卷 第5卷
下列关于组织论和组织工具的说法，正确的有（ ）。
A.组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工
B.工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系
C.工作流程图是一种重要的技术工具
D.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系
E.在线性组织结构中，每一个工作部门的指令源是唯一的
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是基本的组织结构模式。组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图是一个重要的组织工具。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。在线性组织结构中每一个工作部门只有唯一的上级工作部门，其指令来源是唯一的。
某商品住宅小区一期工程共有八栋混合结构住宅楼，其中四栋有3个单元，其余四栋均有6个单元，各单元方案基本相同，一个单元基础施工过程和工施工时间见下表：
施工过程
土方开挖
混凝土垫层
钢筋混凝土基础
砖砌条形基础
回填土
施工时问(天)
3
4
4
2
正确答案：
(1)施工段划分的基本原则：
1)同一专业工作队在各个施工段上的劳动量大致相等。
2)每个施工段内要有足够的工作面，满足合理劳动组织的要求。
3)施工段的界线应尽可能与结构界线相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性。
4)施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期；施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工。
5)对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段又分施工层。
(2)根据该工程项目的特点，以及施工段划分的基本原则，将该项目划分成6段组织流水施工，每段有6个单元。
(3)组织异节奏流水施工
施工过程数目：n=5
施工段数目：m=6
流水节拍：土方开挖t1=l8d；
混凝土垫层t2=18d；
钢筋混凝土基础t3=24d；
砖砌条形基础t4=24d；
回填土t5=12d。
流水步距：K=最大公约数[l8，18，24，24，12]=6d
施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的( )原则。
A．公平
B．自愿
C．诚实信用
D．维护公共利益
海港码头钢桩的阴极保护法主要应用于（ ）。
A．大气区 B．浪溅区 C．水位变动区
D．水下区 E．泥下区
1．背景
某施工单位中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同，合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元／d，采用固定总价合同，保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中，因为设计变更使得施工单位原采购的主要材料规格不符合设计要求，只能重新采购，为此耽误15d；又因为雨天不能施工耽误5d。建设单位为了争取在原定时间通航，要求该工程不经校飞就投入使用。
2.问题
(1)该工程工期拖延20d，施工单位是否承担责任?若承担责任，工期延误惩罚额为多少?
(2)建设单位让该工程不经过校飞就投入使用的做法对吗，为什么?
(3)2008年5月8日，该工程出现质量问题，施工单位是否需要保修?
答案：
解析：
(1)工程工期耽误20d，其中15d是由于设计变更造成，施工单位不承担责任。雨天是正常的气候条件，施工单位在制定进度计划和确定工期时应该考虑这一因素，故承担由此造成的5d工期延误责任，工期延误惩罚额为5000元。 (2)建设单位让该工程不经过校飞就投入使用的做法不对。因为根据民航规定，对投产的导航设备必须进行投产校验，然后根据校验结果，由民航有关部门予以开放。
(3)施工单位需要保修。因为工程移交时是保修期的开始。而工程移交的实际时间为2007年10月21日。保修期应该到2008年10月21日止。
(1)因设计变更造成工期耽误与施工单位无关，施工单位只承担因雨天造成的工期延误5d。
(2)根据民航相关规定，机场在正式投入使用前，必须对导航设备进行投产校验，然后根据校验结果，由民航有关部门予以开放。
(3)根据合同规定，保质期一年。工程移交的实际时间为2007年10月21日。保修期应该到2008年10月21日止，2008年5月8日在保质期内，空管安装公司需要保修。
某工程在施工过程中，由于发货人设计变更导致停工，承包人的工人窝工10个工作日，每个工日单价为250元；承包人租赁的一台挖土机窝工3个台班，挖土机台班租赁费为800元，承包人自有的一台自卸汽车窝工3个台班，该自卸汽车台班折旧费为400元，台班单价为700元，则承包人可以向发包人索赔的费用为（ ）元。
A、6100
B、4900
C、5500
D、7000
答案：A
解析：
教材P273
本题考查的是施工索赔。承包人可以向发包人索赔的费用：10×250+3×800+3×400=6100。当工作内容增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括( )。
A.有取得文物博物执业资格的人员
B.有取得文物博物专业技术职务的人员
C.有文物修缮、重建方面的工程业绩
D.有从事文物保护工程所需的技术设备
E.法律、行政法规规定的其他条件
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P219 / 2019版教材P218
申领文物保护工程资质证书，应当具备下列条件：(1) 有取得文物博物专业技术职务的人员; (2)有从事文物保护工程所需的技术设备；(3)法律、行政法规规定的其他条件。
已知拌制 1m3混凝土的干砂 600kg， 水 180kg， 砂率为 0.34， 则石子用量为（） kg。
A.984.71
B.1164.71
C.1584.71
D.1764.71
答案：B
解析：
砂率=砂的质量/（砂的质量+石子质量）；0.34=600/（600+石子质量），所以石子的质量=1164.71kg。
一级建造师考试答案7卷 第6卷
建设工程现场文明施工管理主要内容包括（ ）。
A.现场围挡
B.封闭管理
C.材料堆放
D.生活设施
E.教育培训
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P244 / 2019教材P242
依据我国相关标准，文明施工的要求主要包括现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场住宿、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务11项内容。
对液压系统的系统压力进行调试时，应从压力调定值最高的（ ）开始。
A．主溢流阀 B．主回油阀 C．主进油阀 D．支回路压力阀
港口与航道工程中，下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标的是()。
A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息
B.对潜在投标人采取不同的资格审查
C.以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人
D.依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人的所有制形式
E.允许部分投标人勘踏现场等
答案：A,B,C,D
解析：
本题考核的是属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标。属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息； (2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；
(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；
(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；
(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；
(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。
A.存有疑点的视听资料
B.与原件核对无异的复印件
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
答案：B
解析：
2020版教材P344 / 2019版教材P343
本题考察的是：可以作为认定案件事实依据的证据。可以作为认定案件事实依据的证据： ( 1 )一方当事人提出的下列证据，对当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的 ， 法院应当确认其证明力 ：① 书证原件或者与书证原件核对无误的复印件 、 照片 、 副本 、 节录本 ；② 物证原物或者与物证原物核对无误的复制件 、 照片 、 录像资料等 ； ③ 有其他证据佐证并以合法手段取得的 ， 无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件 ；④ 一方当事人申请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录 。( 2 ) 法院委托鉴定部门作出的鉴定结论 ， 当事人没有足以反驳的相反证据和理由的 ， 可以认定其证明力 。 ( 3 )方当事人提出的证据 ， 另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的 ，法院可以确认其证明力 。 ( 4 )诉讼过程中 ， 当事人在起诉状 、 答辩状 、 陈述及其委托代理人的代理词中承认的 对己方不利的事实和认可的证据 ， 法院应当予以确认 ， 但当事人反悔并有相反证据足以推 翻的除外 。 ( 5 )有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供 ， 如果对方当事人主张该证 据的内容不利于证据持有人 ， 可以推定该主张成立 。
下列监测项目，属于基坑施工监测的有（）
A.坡顶的水平和竖向位移
B.围护墙深层水平位移
C.锚杆或支撑内力
D.围护结构垂直位移
E.地下水位
下列应当被撤销注册的是()。
A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的
B.注册建造师受聘企业破产的
C.注册期限届满未申请延续的
D.注册建造师造成重大安全事故的
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P79
注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：聘用单位破产的；聘用单位被吊销营业执照的；聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；已与聘用单位解除聘用合同关系的；注册有效期满且未延续注册的；年龄超过65 周岁的； 死亡或不具有完全民事行为能力的；其他导致注册失效的情形。注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废： 有以上规定的注册证书和执业印章失效情形发生的； 依法被撤销注册的； 依法被吊销注册证书的； 受到刑事处罚的； 法律、法规规定应当注销注册的其他情形。撤销是对注册违法行为而非执业违法行为实施的处理行为。B、C选项中,注册建造师受聘企业破产的,可以导致注册证书和执业印章失效。D选项中,注册建造师造成重大安全事故的,属执业违法行为,其注册证书将被吊销。仅A选项是因注册违法行为导致撤销。
下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）
A 提交投标文件是承诺
B 发放招标文件是要约
C 签订书面合同是承诺
D 发放中标通知书是承诺
正确答案：D
36.D【解析】施工合同的订立是通过招标和投标来 履行的。(1)招标公告或投标邀请书是要约邀请。 (2)投标文件是要约。投标文件中含有投标人期 望订立的施工合同的具体内容，表达了投标人期 望订立合同的意思，是要约。(3)中标通知书是承 诺。中标通知书是招标人对投标文件（即要约）的 肯定答复，是承诺。
根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（ ）批准。2014
A.专业监理工程师
B.发包人代表
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表
答案：C
解析：
本题主要考查的是工程建设监理实施细则。工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准。
一级建造师考试答案7卷 第7卷
我国任一海港的各种特征潮位中，小潮平均低潮位低于( )。
A.大潮平均低潮位
B.最低潮位
C.平均低潮位
D.平均潮位
答案：D
解析：
本题考核的是航海与航道设计潮位。设计潮位由高到低依次是：最高潮位、大潮平均高潮位、平均高潮位、小潮平均高潮位、平均潮位、小潮平均低潮位、平均低潮位、大潮平均低潮位、最低潮位。
某建筑工程公司按照法人的划分标准属于（ ）法人。
A. 行政法人
B. 事业法人
C. 社团法人
D. 企业法人
答案：D
解析：
法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。非企业法人是指不以营利为目的，主要从事非生产经营活动的法人，包括行政法人、事业单位法人、社会团体法人。
D项：企业法人是以盈利为目的的，是指依据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等，经各级工商行政管理机关登记注册的企业法人。具有符合国家法律规定的资金数额、企业名称、组织章程、组织机构、住所等法定条件，能够独立承担民事责任，经主管机关核准登记取得法人资格的社会经济组织。因此，D项正确。
A项：行政法人，是指从事国家管理或行使国家权力，以国家预算拨款作为独立活动经费，具有法人地位的中央和地方各级国家机关。因此，A项错误。
B项：事业法人，是指从事教育、科研等事业，拥有独立经费和财产的，具有法人地位的各种社会组织。因此，B项错误。
C项：社团法人，是指除机关、事业单位法人以外的由若干成员为共同目的而自愿结合成的社会组织。因此，C项错误。
综上所述，本题的正确答案为D。
下列施工组织设计内容中，属于专项施工方案的有（ ）。 2016
A、施工安排
B、施工进度计划
C、施工现场平面布置
D、施工方法及工艺要求
E、资源配置计划
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是施工组织设计的内容。施工方案在某些时候也被称为分部（分项）或专项工程施工组织设计，其主要内容如下：（1）工程概况；（2）施工安排；（3）施工进度计划；（4）施工准备与资源配置计划；（5）施工方法及工艺要求。
主要依靠底板上的填土重量维持挡土构筑物稳定的挡土墙是（ ）挡土墙。
A.重力式
B.悬臂式
C.衡重式
D.锚杆式
答案：B
解析：
本题考核的是常用挡土墙的结构特点。重力式挡土墙依靠墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力(土压力)，以维持土体稳定。悬臂式挡土墙由底板及固定在底板上的悬臂式直墙构成，主要依靠底板上的填土重量维持挡土构筑物的稳定。衡重式挡土墙的墙背在上下墙问设衡重台，利用衡重台上的填土重量使全墙重心后移增加墙体的稳定性。锚杆式挡土墙是利用板肋式、格构式或排桩式墙身结构挡土，依靠固定在岩石或可靠地基上的锚杆维持稳定的挡土建筑物。
【背景资料】 某新建办公楼工程，总建筑面积18600m2，地下2层，地上4层，层高4．5m，筏板基础，钢筋混凝土框架结构。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件1：工程开工前，施工单位按规定向项目监理机构报审施工组织设计，监理工程师审核时，发现“施工进度计划”部分仅有“施工进度计划表”一项内容，认为该部分内容缺项较多，要求补充其他必要内容。
事件2：某分项工程采用新技术，现行验收规范中对该新技术的质量验收标准未作出相应规定，设计单位制定了“专项验收”标准。由于该专项验收标准涉及结构安全，建设单位要求施工单位就此验收标准组织专家论证，监理单位认为程序错误，提出异议。
事件3：雨期施工期间，由于预控措施不到位，基坑发生坍塌事故，施工单位在规定时间内，按事故报告要求的内容向有关单位及时进行了上报。
事件4：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。
【问题】
1．事件1中，还应补充的施工进度计划内容有哪些
2．分别指出事件2中程序的不妥之处，并写出相应的正确做法。
3．写出事件3中事故报告的主要内容。
4．分别指出事件4中的不妥之处，并写出相应的正确做法。
答案：
解析：
1．事件1中，还应补充的施工进度计划内容有：编制说明；资源需要量及供应平衡表。 2．事件2中不妥之处及正确做法：
(1)不妥之处：某分项工程采用新技术，现行验收规范中对该新技术的质量验收标准未作出相应规定，设计单位制定了“专项验收”标准。
正确做法：当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。
(2)不妥之处：由于该专项验收标准涉及结构安全，建设单位要求施工单位就此验收标准组织专家论证。
正确做法：涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。
3．事件3中事故报告的主要内容有：
(1)事故发生单位概况；
(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况：
(3)事故的简要经过；
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；
(5)已经采取的措施；
(6)其他应当报告的情况。
4．事件4中不妥之处及正确做法：
(1)不妥之处：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总。
正确做法：在组织工程竣工验收前，设计、监理等参建单位将工程建设档案资料移交建设单位汇总。
(2)不妥之处：工程竣工验收后，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。
正确做法：在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收。
确定施工导流设计洪水标准的方法有（ ）。
A.可靠度法 B.安全系数法
C.实测资料分析法 D.常规频率法
E.经济流量分析法
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是施工导流标准。确定导流设计洪水标准的方法有三种：实测资料 分析法、常规频率法、经济流量分析法。
线路竣工测量主要包括（ ）。
A.中线测量
B.高程测量
C.横断面测量
D.沉降测量
E.基平测量
答案：A,B,C
解析：
线路竣工测量包括中线测量、高程测量和横断面测量。
保证混凝土的抗冻性的措施包括（ ）。
A．掺加引气剂
B．保证有足够的含气量
C．降低混凝土的水胶比
D．提高混凝土的早期强度
E．提高混凝土的工作性能
答案：A,B,C
解析：
掺加引气剂是保证混凝土达到一定含气量的措施，优质的引气剂并保证一定含气量内气泡参数利于混凝土抗冻性的提高。
掺入引气剂后，必须保证混凝土一定时间内、正确的搅拌方式才能保证具有优质气泡参数的一定的含气量。
满足施工操作的低水胶比的混凝土其强度高、结构密实性好、抗冻性高。
