一级建造师考试题库精选5卷 第1卷
水利工程建设应急指挥部的应急救援基本队伍包括 （）
A.工程设施抢险队伍 B.专家咨询队伍
C.应急管理队伍 D.应急调度队伍
E.应急通讯队伍
答案：A,B,C
解析：
各级应急指挥部应当组织好三支应急救援基本队伍：①工程设施抢险队伍，由工程施工等参建单位的人员组成，负责事故现场的工程设施抢险和安全保障工作。②专家咨询队伍，由从事科研、勘察、设计、施工、监理、质量监督、安全监督、质量检测等工作的技术人员组成，负责事故现场的工程设施安全性能评价与鉴定，研究应急方案、提出相应应急对策和意见；并负责从工程技术角度对已发事故还可能引起或产生的危险因素进行及时分析预测。③应急管理队伍，由各级水行政主管部门的有关人员组成，负责接收同级人民政府和上级水行政主管部门的应急指令、组织各有关单位对水利工程建设重大质量与安全事故进行应急处置，并与有关部门进行协调和信息交换。
隧道施工中的位移观测主要包括()。
A.浅埋隧道地表下沉量的测定
B.洞外控制网位移测量
C.洞内、洞外的联系测量
D.新奥法施工变形观测
E.位移观测点施工放样测量
甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10日前支付剩余 工程款50万元， 乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节,综合 考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。
A. 2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B. 2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年 底一定付款
C. 2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责
D. 2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其己超过诉讼时效期间而拒绝支付
E. 2006年3月，甲向人民法院起诉
答案：A,B,E
解析：
时效中断，有三种情形：(1)提起诉讼（仲裁）；(2)债权人提出要求；(3)债务人同意履行。
在井筒表土特殊法施工中，通常采用特殊施工的方法包括()。
A.板桩施工法
B.冻结法
C.沉井法
D.吊挂井壁施工法
E.帷幕法
答案：B,C,E
解析：
本题考核的是井筒表土的特殊法施工。通常采用特殊施工的方法主要包括冻结法、钻井法、沉井法、注浆法和帷幕法等；故选项B、C、E正确。板桩施工法和吊挂井壁施工法属于井筒表土普通法施工；故选项A、D错误。?
某 DWDM 传输设备安装工程由甲、乙、丙、丁四个站组成，其中甲站、丁站为终端站，乙站、丙站为光放站。本工程新建一套公务系统、一套网管系统，施工单位承包方式为包工不包料。项目经理对工程进行工作分解后，根据工程量列出了工作的持续时间，所需主要资源以及工作的工艺关系如下表所示：
本工程的资源配置为：最多能投入 6 人、各种仪表 1 套，工程计划工期 42 天。据此，项目经理经安排后绘出了双代号网络图如下：
施工单位的资源成本如下表（其它成本不计）：
本工程在实施过程中发生了如下事件：
事件一：由于设计单位疏忽，工程中发现甲站走线位置与机房实际情况不符，修改设计造成甲站安装增加了 4 人。每天的工作量；
事件二：丁站本机测试时发现一块光波长转换器机盘的发光功率不合格，需要厂家更换，停工 5 天；
事件三：在整理竣工资料期间，由于施工人员参加职称考试，造成工期延误 2 天。
问题：
1.按照项目经理部的安排，在答题卡上重新绘制网络图，标出各工作的时间参数，在图中用双箭线标出关键路径并计算本程的计算工期。时间参数的格式为：
2.根据图中的安排分别计算人工及人员直接开支成本、仪表成本、管理成本和总计划成本。
3.利用改变工作之间组织关系的方法对图中的安排进行工期优化，绘出优化后的双代号网络图并用双箭线标出关键路径，计算优化后的工期。建设 工程教 育网
4.分别指出本工程中的三个事件是否可以向建设单位提出索赔要求并简要说明理由，计算本工程可索赔的工期。
5.本工程的系统测试项目包括哪些？
答案：
解析：
1.
本工程的计算工期为 42 天
2.人工及人员直接开支成工=（4×10+2×4+2×4+10×4+3×2+1×2+1×2+3×2+10×2+5×2）×1000=142000元
仪表成本=（3+3+10）×5000+（3+1+1+3+10）×500=89000 元
管理成本=42×1500=63000
总计划成本=142000+89000+63000=294000
3.
4. 事件一可以向建设单位提出索赔要求，因为是设计单位的原因。
事件二可以向建设单位提出索赔要求，因为是设备厂商的原因。
事件三不可以向建设单位提出索赔要求，因为是施工单位自身的原因。
本工程可以索赔的工期为：1+5=6 天
5. ①系统误码测试
②系统输出抖动测试
③信噪比测试
④公务功能测试
⑤网管功能测试
职业健康安全管理体系与环境管理体系的审查由组织的（ ）做出评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效。
A.项目经理
B.部门经理
C.基层干部
D.最高管理者
答案：D
解析：
2020教材P215 / 2019教材P213
管理评审时，最高管理者应结合上述合规性评价的结果、企业的客观管理实际、相关法律法规和其他要求，系统评价体系运行过程中对适用法律法规和其他要求的遵守执行情况，并由相关部门或最高管理者提出改进要求。
4GLTE的核心网包括( )。
A.IMS系统
B.SDH系统
C.电路域
D.分组域
E.无线基站
一级建造师考试题库精选5卷 第2卷
下列各项，《水污染防治法》未作禁止规定的是（ ）。
A．向水体排放和倾倒工业废渣．城市垃圾和其他废弃物
B．向水体排放油类．酸液．碱液或者剧毒废物
C．向水体排放热水
D．向水体排放．倾倒放射性固体废物
某工程已有详细的设计图纸，建筑建构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位建筑工程概算精度最高的方法是（ ）。
A. 概算定额法
B. 概算指标法
C. 类似工程预算法
D. 修正概算指标法
答案：A
解析：
本题主要考查了建筑工程概算的编制方法。
建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法。
A项：概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法，该方法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时方可采用，所以A项正确。
B项：当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用概算指标法编制工程概算，所以B项错误。
C项：类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。该方法适用于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标的情况，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，所以C项错误。
D项：修正概算指标法适用于拟建工程与类似工程的概算指标的技术条件不尽相同，而且概算编制年份的设备、材料、人工等价格与拟建工程当时当地的价格也会不同，以及拟建对象的结构特征与概算指标中规定的结构特征有局部不同的情况。因此，D项错误。
综上所述，正确选项为A。
下列对连带责任的表述正确的是（ ）。
A．连带债务人的每一方都负有清偿全部债务的义务
B．债权人可以向多个债务人请求履行任何比例债务，债务人不得以债务人之间的 约定而拒绝履行
C．连带债务人一人履行了全部债务后，其他债务人对债权人的债务即行解除
D．履行债务超过其应承担份额的债务人，有权向其他债务人追偿
E．债权人可以向多个债务人请求履行任何比例债务，债务人可以以债务人之间的 约定而拒绝履行
某纳税人在税务机关责令缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，税务机 关可以采取的强制执行措施有()。
A．将纳税人的全部账户冻结
B．拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产
C．对纳税人处以罚金
D．对纳税人的直接责任人员处以拘役
E．将所欠税款与滞纳金同时执行
建设工程安全事故处理的原则有( )。（2012）
A.事故原因未查清不放过
B.事故责任人未受到处理不放过
C.事故未制定整改措施不放过
D.事故有关人员未受到教育不放过
E.事故单位未受到处理不放过
答案：A,B,C,D
解析：
国家对发生事故后的“四不放过”处理原则，即事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过、事故没有制定切实可行的整改措施不放过。
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当( )。
A.要求施工单位整改
B.要求施工单位暂时停止施工
C.及时向有关主管部门报告
D.及时报告建设单位要求施工单位停止施工
传统通信网的主要业务是( )业务。
A.数据
B.传真
C.话音
D.视频
答案：C
解析：
一直以来，传统通信网的主要业务是话音业务，话务容量与网络容量高度一致，并且呈稳定低速增长。现在，通信网数据业务特别是IP数据业务呈爆炸式增长，业务容量每6 - 12个月翻一番， 比cpu性能进展的摩尔定律(每18个月翻一番)还要快，网络的业务性质正在发生根本性变化。
一级建造师考试题库精选5卷 第3卷
关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（ ）。
A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架
B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架
C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设
D.储罐的脚手架从上到下交替使用
答案：A
解析：
教材P99
（2）内挂脚手架正装法1）每组对一圈壁板，就在壁板内侧沿圆周挂上一圈三脚架，在三脚架上铺设跳板，组成环形脚手架，作业人员即可在跳板上组对安装上一层壁板。2）在已安装的最上一层内侧沿圆周按规定间距在同一水平标高处挂上一圈三脚架，铺满跳板，跳板搭头处捆绑牢固，安装护栏。3）搭设楼梯间或斜梯连接各圈脚手架，形成上、下通道。4）一台储罐施工宜用2层至3层脚手架，1个或2个楼梯间，脚手架从下至上交替使用。5）在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工。6）采用吊车吊装壁板。
在组织结构图中，图中矩形框所表示的含义是（ ）。
A. 建设项目的参与单位
B. 工作部门
C. 组织系统中的组成部分
D. 职能部门
答案：B
解析：
组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示。@##
高压旋喷桩旋喷作业完成后，桩顶凹穴应及时用（ ）补平。
A.砂子
B.碎石
C.石灰土
D.水泥浆
答案：D
解析：
高压旋喷桩桩顸补浆要求是：喷射注浆作业完成后，由于浆液的析水作用，一般均有不同程度的收缩，使固结体顶部出现凹穴，要及时用水灰比为1．0的水泥浆补灌。所以正确项是“D”。
关于目视助航标志的叙述，正确的有（ ）。
A.跑道上的目视助航标志必须是白色
B.滑行道上的目视助航标志必须是白色
C.跑道上的目视助航标志必须是黄色
D.滑行道上的目视助航标志必须是黄色
E.滑行道上的目视助航标志可以加白边
答案：A,D
解析：
A、D
见《民航机场工程管理与实务》1D415012和《民用机场飞行区技术标准》MH 5001——2013中6.1的规定。跑道上的目视助航标志必须是白色，滑行道上的目视助航标志必须是黄色，滑行道上的目视助航标志可以加黑边。所以，只有A、D是正确的。
甲施工企业承包的由乙投资建设的某工程项目，2006年2月如期开工，从5月开始乙未能按合同约定支付工程款，甲向乙多次催告无果后，2006年10月甲要求解除合同，下列表述错误的是（ ）。
A．甲解除合同必须征得乙的同意
B．甲解除合同后可以要求乙支付已完工程
C．甲解除合同后可以要求乙赔偿损失
D．甲解除合同后，合同中关于延迟支付工程款利息的规定条款仍然有效
正确答案：A
合同法》规定，当事人可以约定一方解除合同的条件，条件成熟时，解除权人可以解除合同，本例属于《最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》中明确的、承包人可以解除合同的条件之一，不需征得乙同意，故选项A符合题意。选项B、C、D均为《合同法》和上述《解释》规定的合同解除后解除权人的正当权利，故不符合题意。
下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（ ）。
A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B、配备兼职安全生产管理人员
C、各分部分项工程有应急预案
D、管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
答案：A
解析：
【知识点】申领安全生产许可证的条件。选项B配套专职安全生产管理人员，且经建设主管部门考核合格。选项C要求对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部门环节有预防和监控措施和应急求援预案。选项D管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训。
建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形除外（ ）。
A.同一工程相邻分段发包
B.经发包方同意的
C.因不可抗力必须同时担任的
D.因非承包原因致使工程项目停工超过120天
答案：A
解析：
注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之 一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3） 因非承包方原因致使工程项目停工120 天及以上，经建设单位同意的。
一级建造师考试题库精选5卷 第4卷
下列会计要素中，属于动态会计要素的是（ ）。
A、利润
B、负债
C、资产
D、所有者权益
答案：A
解析：
2020版教材P95 / 2019版教材P93
六个会计要素中，资产、负债和所有者权益是反映企业某一时点财务状况的会计要素，也称为静态会计要素；收入、费用和利润是反映某一时期经营成果的会计要素，也称为动态会计要素。
关于施工总承包和施工总承包管理的说法，正确的是( )。（2012）
A.施工总承包招标和施工总承包管理招标均可以不依赖完整的施工图
B.施工总承包管理模式下，分包合同阶段对业主是透明的
C.业主在施工总承包和施工总承包管理模式下，对分包单位的选择和认可权限是相同的
D.施工总承包管理单位负责施工现场的总体管理和协调，对项目目标控制不承担责任
答案：B
解析：
施工总承包一般以施工图设计为投标报价的基础，A错;
施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包签订合同，而当采用施工总承包模式时，由施工总承包单位与分包单位直接签订合同，因此B正确C错误;
施工总承包管理要对目标控制承担责任，D错。
某公司承担了一项长途直埋光缆线路工程，全程210km，线路经过城区、农田和草原，分两个中继段，其中A段120km，B段90km。
直埋光缆施工工序先后关系，如图1所示。项目部根据公司资源状况，结合工程特点，按每个施工队同时只能实施一项工作进行了工作分解，估算了各工作的持续时间，确定了各工作之间的逻辑关系，编制了逻辑关系及持续时间表(见表2)，并据此绘制了进度计划网络图。图2给出了部分进度计划网络图。
【问题】
1．在答题区复制表2并补充完善紧前工作和紧后工作(可只复制第1、4、5列)。
2．绘制本项目完整的进度计划双代号网络图。
3．列出本项目的关键工作并计算本项目的计划工期。
4．分别列出本工程中继段需测试的项目及所用仪表。
5．本工程的主要环境因素有哪些?
答案：
解析：
1．完善的紧前和紧后工作，见表3。
2．光缆接头损耗大的因果分析图，如图4所示。
3．关键工作：A、B、C、D、F、J、K
计划工期：29d
4．本工程中继段需测试的项目及所用仪表：(1)中继段光纤线路衰减系数及传输长度的测试，使用OTOR；(2)光纤通道总衰减，需使用稳定光源、光功率计；(3)光纤后向散射信号曲线，使用OTOR；(43偏振模色散(PMD)，使用PMD测试仪；(5)光缆对地绝缘，使用绝缘测试表(兆欧表，高阻计)。
5．主要环境因素：(1)开挖光缆沟时造成的植被破坏，扬尘；(2)工程废弃物及生活垃圾的随意丢弃；(3)发电机、抽水机工作噪声；(4)封缩热缩制品使用喷灯时产生的废气；(5)光缆测试时，随意丢弃的废电池；(6)吹缆设备工作的噪声；(7)剩余的油漆被焚烧或填埋。
采用链斗式挖泥船和吹泥船施工时，对于（ ）宜选用舱壁较陡的开底或开体泥驳。
A.砂
B.粉土
C.黏性土
D.淤泥
答案：C
解析：
2020版教材页码P193-P198
采用斗式挖泥船和吹泥船施工时，应根据施工条件选配泥驳。水上抛泥时，应配开底泥驳；对黏性土，宜选用舱壁较陡的开底或开体泥驳；吹泥船吹泥时，宜配满底泥驳;在外海抛泥，宜选用自航开底或开体泥驳。
根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P53
《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。。
一切工程的计量，应由承包人提供符合精度要求的计量设备和条件，并由承包人计算后报（ ）审核确认。
A.发包人
B.设计单位负责人
C.监理工程师
D.项目负责人
答案：C
解析：
本题考核的是工程量计量总原则。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。除非监理工程师另有准许， 一切计量工作都应在监理工程师在场情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理工程师审查和保存。工程量应由承包人计算，由监理工程师审核。工程量计算的副本应提交给监理工程师并由监理工程师保存。
对于混凝土强度检测具有轻微破坏性的检测方法包括（ ）。
A．超声法
B．回弹法
C．拔出法
D．钻芯法
E．地质雷达法
答案：C,D
解析：
此题主要考查混凝土质量检测方法的应用。相关知识点是结构混凝土检测方法有：超声法、回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、拔出法、地质雷达法等，各自的特点是：超声法检测的特点：检测过程无损于材料、结构的使用性能；直接在结构物上检测试验并推定其实际强度和缺陷性质；重复和复核检验方便，检验结果重复性好。回弹法检测的特点：简单方便，但离散性较大。超声回弹综合法检测的特点：可以减少各种因素对结果的影响，可弥补两种方法各自不足，测试精度较高。钻芯法检测的特点：检测结果直观准确，可检测强度与厚度，但操作复杂，对混凝土有轻微破坏。拔出法检测的特点：检测结果直观准确，但操作复杂，对混凝土有轻微破坏，结果离散性较大。地质雷达法主要用于大面积混凝土质量检测，如隧道衬砌混凝土的检测，其特点是检测快速，可检测厚度，结果准确。根据以上知识点判断，选项A、B、E不符合题意可以排除。本题的正确项是“CD”。
一级建造师考试题库精选5卷 第5卷
盈亏平衡分析中，根据成本费用与产量关系可将总成本费用分解为（ ）。
A、生产成本
B、可变成本
C、固定成本
D、直接成本
E、半固定成本
答案：B,C,E
解析：
2020/2019版教材P33
根据成本费用与产量（或工程量）的关系可以将技术方案总成本费用分解为可变成本、固定成本和半可变（或半固定）成本。
下列关于建设工程担保的说法，正确的有( )。
A.建设工程中常采用的担保种类有：投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等
B.支付担保实行分段滚动担保
C.预付款一般逐月从工程付款中扣除，但预付款担保的担保金额不能减少
D.履约担保可以采用银行保函或者履约担保书的形式
E.根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，提供担保的机构须经业主同意
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P307 / 2019教材P303
建设工程中经常采用的担保种类有：投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等。发包人的支付担保应是金额担保。实行履约金分段滚动担保。支付担保的额度为工程合同总额的20%～25%。发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。履约担保可以采用银行保函、履约担保书和履约保证金的形式，也可以采用同业担保的方式，即由实力强、信誉好的承包商为其提供履约担保，但应当遵守国家有关企业之间提供担保的有关规定，不允许两家企业互相担保或多家企业交叉互保。FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保的规定：提供担保的机构须经业主同意。除非合同另有规定，执行本款时所发生的费用应由承包人负担。所以A、B、D、E正确。
竣工总图编绘完成后，应经()审核、会签
A、建设单位技术负责人
B、设计单位技术负责人
C、施工单位技术负责人
D、监理单位总监理工程师
E、施工单位项目技术负责人
答案：D,E
解析：
2020教材P270 / 2019教材P271
（三）竣工图编绘基本要求（3）竣工总图编绘完成后，应经施工单位项目技术负责人、监理单位总监理工程师审核、会签,@##
工程勘察报告《原位测试图表》一般应包括（ ）。
A．标准贯入、静力触探等测试成果的图表
B．标准贯人、颗粒级配等测试成果的图表
C．固结试验、颗粒级配等测试成果的图表
D．颗粒级配、静力触探等测试成果的图表
答案：A
解析：
原位测试图表是反映标准贯入、静力触探等原位测试成果的图表，颗粒级配、固结试验为室内实验成果。
平转施工主要适用于（ ）。
A.刚构梁式桥
B.斜拉桥
C.简支梁桥
D.钢管拱桥
E.钢筋混凝土拱桥
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P193/2019版教材P187
平转施工主要适用于刚构梁式桥、斜拉桥、钢筋混凝土拱桥及钢管拱桥。
混凝土铺料允许间隔时间，主要受混凝土（ ）的限制。
A.终凝时间
B.初凝时间
C.温控要求
D.运输能力
E.浇筑能力
答案：B,C
解析：
2020版教材P97 / 2019版教材P99
混凝土铺料允许间隔时间，指混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间，它主要受混凝土初凝时间和混凝土温控要求的限制。
关于地铁车站结构施工说法，正确的有（ ）。
A、混凝土结构施工前，施工单位应制定检测和试验计划，并应经监理单位批准后实施
B、墙体施工缝留置位置：水平施工缝在高出底板50～100mm处
C、顶、底板均可留置水平施工缝
D、模板及支架应根据安装、使用及拆除工况进行设计，并满足承载力、刚度、整体稳固性要求
E、钢筋进场时应抽取试件做力学性能和工艺性能试验
答案：A,D,E
解析：
2020教材P368 / 2019教材P369
（二）结构施工:（1）混凝土结构施工前，施工单位应制定检测和试验计划，并应经监理单位批准后实施。（2）模板及支架应根据安装、使用及拆除工况进行设计，并满足承载力、刚度、整体稳固性要求。（3）钢筋进场时应抽取试件做力学性能和工艺性能试验；钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求，当需要进行钢筋代换时，应办理设计变更文件；预埋件、预留孔洞应位置准确并安装牢固。
