一级建造师试题6篇 第1篇
设备更新方案的选择，多为 （ ）技术方案的选择。
A. 寿命期相同的独立
B. 寿命期不同的独立
C. 寿命期相同的互斥
D. 寿命期不同的互斥
答案：D
解析：
本题考查的是设备更新方案的比选原则。
设备更新方案的比选就是对新设备方案与旧设备方案进行比较分析，其基本原理和评价方法与互斥性投资方案比选相同。在方案比选时，需要计算新旧设备方案不同使用年限的静态年平均使用成本和经济寿命，一般新旧设备两者的寿命期是不同的。
综上所述，本题正确答案为D。
下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有（ ）。（2012 年真题）
A．水泥强度和水灰比
B．搅拌和振捣
C．养护的温度和湿度
D．龄期
E．骨料的质量和数量
答案：B,C,D
解析：
影响混凝土强度的因素：生产工艺方面的因素包括搅拌与振捣，养护的温度和湿度，龄期。
经处理后的金属表面， 宜在（ ）内进行防腐蚀结构层的施工。
A．2h
B．4h
C．12h
D．1 天
答案：B
解析：
本题考查的是设备及管道防腐蚀工程施工要求。经处理后的金属表面，宜在4h内进行防腐蚀结构层的施工。
采用实物量法编制施工图预算，计算并汇总人工费、材料费、施工机械使用费时，确定人工工资单价、材料预算价格、施工机械台班单价的依据是（）。
A.当时当地工程造价管理部门定期发布价格
B.项目采用的工艺技术
C.企业所得到的市场价格
D.项目所处的区域位置状况
E.项目建设期问物价变化情况
答案：A,C
解析：
根据当时当地工程造价管理部门定期发布的或企业根据市场价格确定的人工工资单价、材料预算价格、施工机械台班单价分别乘以人工、材料、机械消耗量，汇总即为单位工程人工费、材料费和施工机械使用费。
关于资产的特征表述，正确的有()。
A.资产是由于过去的交易或事项所形成的
B.资产是预期中的资产
C.能给企业带来经济利益
D.必须为企业所拥有或控制
E.能够可靠地计量
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是资产的特征。资产的特征：(1)资产是由于过去的交易或事项所形成的，如过去购买、生产、建造等，预期在未来发生的交易或事项不形成资产；(2)该项资源必须为企业所拥有或控制，指企业享有该项资源的所有权，或虽不享有所有权，但该资源能被企业所控制；(3)该资源能给企业带来经济利益，指直接或间接导致现金或现金等价物流人企业的潜力；(4)该资源的成本或价值能够可靠地计量。
在铁路施工中，分项工程的施工顺序称作（ ）。
A.施工方向
B.工序的施工顺序
C.作业顺序
D.总体施工顺序
下列建设工程投资费用中，属于工程建设其他费用中的场地准备及临时设施费有（ ）。
A、施工单位场地平整费
B、建设单位临时设施费
C、环境影响评价费
D、遗留设施拆除清理费
E、施工单位临时设施费
答案：B,D
解析：
【知识点】与项目建设有关的其他费用。场地准备及临时设施费是指场地准备费和建设单位临时设施费。临时设施费不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费。
年名义利率为i，一年内计息周期数为m，则年有效利率为（）。
A．（1+i）m-1
B．（1+i/m）m-1
C．（1+i）m-i
D．（1+i*m）m-i
一级建造师试题6篇 第2篇
某耙吸船某大月统计得到：挖泥时间250h，运抛泥、上线占用350h，该船当月挖泥60万m3，试计算：
(1)该船当月的时间利用率；
(2)平均日产量；
(3)施工小时生产率；
(4)挖泥小时产量。
答案：
解析：
(1)根据时间利用率计算公式：
T1=250+350=600h
阀门进行壳体压力试验和密封试验的注意事项有（ ）。
A.以洁净水为介质，不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过25ppm
B.阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1．5倍
C.无特殊规定时，试验温度为7～40℃，低于7℃时，应采取升温措施
D.密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1．1倍
E.试验持续时间不得少于3min
答案：A,B,D
解析：
阀门检验时应进行壳体压力试验和密封试验 ①阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质，不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过25ppm；
②阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍，密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍，试验持续时间不得少于5min，无特殊规定时，试验温度为5～40℃，低于5℃时，应采取升温措施；
③安全阀的校验应按照国家现行标准《安全阀安全技术监察规程》和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验，委托有资质的检验机构完成，安全阀校验应做好记录、铅封，并出具校验报告。
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是( )。（2013）
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
答案：C
解析：
我国规范性文件名称有如下规律：
法律 *****法
如《安全生产法》
法规 *****条例
行政法规（全国）或者地方法规（带地名）
如《建设工程质量管理条例》，《北京市建筑市场条例》
规章 *****规定，******办法 如
部委规章（全国）或者地方政府规章（带地名）
《招标公告暂行办法》，《安徽省建设工程造价管理办法》
.@##
（2006年）土石坝采用进退错距法施工，若施工工作面宽3.0m，碾压机械碾滚净宽1.5m，设计碾压遍数为5遍，则错距碾压宽度为（）m。
A.0.3
B.0.5
C.0.6
D.2.0
公路工程施工项目经理部是代表施工企业履行工程承包合同的主体，是最终产品质量责任的承担者，要代表企业对（）全面负责。
A.监理单位
B.业主
C.质量监督机构
D.交通运输主管部门
答案：B
解析：
项目经理部是代表施工企业履行工程承包合同的主体，是最终产品质量责任的承担者，要代表企业对业主全面负责。
可用于各级公路基层和底基层的粒料材料是 （ ）
A.天然砂砾 B.级配碎石C.泥结碎石 D.填隙碎石
根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，设计单位的质量责任和义务是（ ）。2017
A、按设计要求检验商品混凝土质量
B、将施工图设计文件上报有关部门审查
C、向施工单位提供设计原始资料
D、参与建设工程质量事故分析
答案：D
解析：
本题考查的是项目质量控制的责任和义务。设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。选项A，属于施工单位的质量责任和义务，选项B和选项C属于建设单位的质量责任与义务。
当年开工，当年不能竣工的单位工程，可依照形象进度（ ）。
A．按月结算
B．竣工后一次结算
C．预先结算
D．分段结算
一级建造师试题6篇 第3篇
下列情形中，产生合同之债的是（ ）。
A、施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失
B、建设单位与施工企业签订施工承包协议书
C、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
D、施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙
答案：B
解析：
P22-23
本题考查的是合同与侵权之债。合同之债是指合同产生的债。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债。
（四）背景
资料某新建住宅楼工程，建筑面积43200m2，砖混结构，投资额25910 万元。建设单位自行编制了招标工程量清单等招标文件，其中部分条款内容为：本工程实行施工总承包模式；承包范围为土建、水电安装、内外装修及室外道路和小区园林景观；施工质量标准为合格；工程款按每月完成工作量的80% 支付，保修金为总价的5%，招标控制价为25000 万元；工期自2016 年7 月1 日起至2017 年9 月30 日止，工期为15 个月；园林景观由建设单位指定专业分包单位施工。某施工总承包单位按市场价格计算为25200 万元，为确保中标最终以23500 万元作为投标价。经公开招投标，该总承包单位中标，双方签订了工程施工总承包合同A，并上报建设行政主管部门。建设单位因资金紧张，提出工程款支付比例修改为按每月完成工作量的70% 支付，并提出今后在同等条件下该施工总承包单位可以优先中标的条件。施工总承包单位同意了建设单位这一要求，双方据此重新签订了施工总承包合同B，约定照此执行。施工总承包单位组建了项目经理部，于2016 年6 月20 日进场进行施工准备。进场7天内，建设单位组织设计、监理等单位共同完成了图纸会审工作，相关方提出并会签了相关意见。项目经理部进行了图纸交底工作。2016 年6 月28 日，施工总承包单位编制了项目管理实施规划。其中：项目成本目标为21620 万元，项目现金流量表如下（单位：万元）：
截至2016 年12 月末，累计发生工程成本10395 万元，处置废旧材料所得3.5 万元，获得贷款资金800 万元，施工进度奖励146 万元。内装修施工前，项目经理部发现建设单位提供的工程量清单中未包括一层公共区域楼地面面层子目，铺贴面积1200m2。因招标工程量清单中没有类似子目，于是项目经理部按照市场价格信息重新组价，综合单价1200 元/m2。经现场专业监理工程师审核后上报建设单位。2017 年9 月30 日工程通过竣工验收。建设单位依照相关规定，提交了工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告、人防及消防单位出具的验收文件，并获得规划、环保等部门出具的认可文件，在当地建设行政主管部门完成了相关备案工作。问题
1．双方签订合同的行为是否违法？双方签订的哪份合同有效？施工单位遇到此类现象时，需要把握哪些关键点？
2．工程图纸会审还应有哪些单位参加？项目经理部进行图纸交底工作的目的是什么？◆448
3．项目经理部制定项目成本计划的依据有哪些？施工至第几个月时项目累计现金流为正？该月的累计净现金流是多少万元？
4．截至2017 年12 月末，本项目的合同完工进度是多少？建造合同收入是多少万元（保留小数点后两位）？资金供应需要考虑哪些条件？
5．招标单位应对哪些招标工程量清单总体要求负责？除工程量清单漏项外，还有哪些情况允许调整招标工程量清单所列工程量？依据本合同原则计算一层公共区域楼地面面层的综合单价（单位：元/m2）及总价（单位：万元，保留小数点后两位）分别是多少？
6．在本项目的竣工验收备案工作中，施工总承包单位还要向建设单位提交哪些文件？
答案：
解析：
（1）双方签订合同的行为属于违法行为；（2）双方签订的合同A 属于有效合同；（3）需要严格把握的关键点是：签订的合同必须在建设行政主管部门备案；且应与招标文件的相关内容一致。
2．（1）参加图纸会审的单位还应有：勘察单位、总承包单位、专业分包单位；（2）项目经理部进行图纸交底的目的是：通过理解设计文件意图，最终达到掌握设计文件对施工技术、施工质量、施工标准的要求。
3．（1）项目经理部制定项目成本计划的依据有：合同文件、项目管理实施规划、价格信息、相关定额、类似项目的成本资料；（2）项目经理部施工至第8 个月时累计净现金流为正；（3）第8 个月的累计净现金流为425 万元。
4．（1）合同完工进度＝ 10395/21620×100% ＝ 48.08%；（2）建造合同收入：23500×48.08% ＋ 146 ＝ 11444.80 万元；（3）在资金供应管理中需要考虑的条件是总供应量、资金来源、资金供应时间。
5．（1）招标单位应对招标工程量清单的准确性、完整性负责；（2）允许调整的情况有：工程量清单出现的工程量偏差、工程变更；（3）总包单位投标浮动率＝（1-23500/25000）×100% ＝ 6%；楼地面的综合单价＝ 1200×（1-6%）＝ 1128 元/m2；楼地面的总价＝ 1128×1200 ＝ 135.36 万元。
6．施工总承包单位应向建设单位提交的资料有：质量保修书、住宅质量保证书、住宅使用说明书。
关于我国仲裁基本制度，表述正确的是（ ）。
A.仲裁实行一裁终局的制度
B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理
C.当事人达成有效仲裁协议，双方可以申请仲裁或者诉讼
D.仲裁协议效力确定，只能有仲裁委员会进行确定
E.仲裁具有专业性、快捷性、保密性的特点
答案：A,E
解析：
B 错误，当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当拒绝受理，C 当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，D，当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。
PHC桩(先张法预应力高强混凝土桩)高速离心成型、常压和高压蒸养，混凝土强度等级C80，桩身混凝土有效预压应力（ ）。
A. 3 MPa B. 5 MPa
C. 8MPa D. 12MPa
下列全玻幕墙施工，错误的是（ ）。
A．钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收 B．吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固 C．允许在现场打注硅酮结构密封胶 D．玻璃面板宜采用机械吸盘安装
背景
某新建民航机场计划投资8000万元，其初步设计已经完成，建设用地和筹资也已落实。分别由五家施工单位通过竞标取得了承包任务。
问题
(1)简述运输机场工程建设程序。
(2)该机场建设工程中，哪些工程属于民航专业工程?
(3)运输机场工程的建设实施应遵循哪些规定?
答案：
解析：
(1)运输机场工程建设程序一般包括：新建机场选址、项目建议书、可行性研究、总体规划、初步设计、施工图设计、建设实施、验收及竣工财务决算等阶段。
(2)下列工程属于民航专业工程：
飞行区场道工程(含土方、基础、道面、排水、桥梁)及巡场路、围界工程；机场目视助航工程；机场通信、导航、航管、气象工程；航站楼工艺流程、民航专业弱电系统、机务维修设施、货运系统等项目的专业和非标设备；航空卸油站、储油库、输油管线、机坪加油管线系统等供油工艺和设备。
(3)运输机场工程的建设实施应遵循以下规定：
1)运输机场工程的建设实施应当执行国家规定的招标投标、市场准人、监理、质量监督等制度。
2)运输机场工程的招标活动按照国家有关法律、法规执行。
3)承担运输机场工程建设的施工单位应具备相应的资质等级。
4)运输机场工程的监理单位应具有相应的资质等级。
5)民航专业工程质量监督机构负责民航专业工程项目的质量监督工作。
属于民航专业工程的，项目法人应在工程开工前向民航专业工程质量监督机构申报质量监督手续。
6)对于机场不停航施工项目，项目法人应当向所在地民航地区管理局申报不停航施工实施方案，并在获得批准后方可开工。
港口与航道工程施工总承包二级资质企业，具有二级资质以上项目经理不少于（）人。
A. 10 B. 15
C. 20 D. 25
项目实施的组织策划的主要工作内容不包括（ ）。
A．业主方项目管理的组织结构
B．项目风险管理与工程保险方案
C．建立编码体系
D．项目管理工作流程
一级建造师试题6篇 第4篇
作为施工企业全面成本管理的重要环节，施工项目成本控制应贯穿于（ ）的全过程。
A：从项目策划开始到项目开始运营
B：从项目设计开始到项目开始运营
C：从项目投标开始到项目保证金返还
D：从项目施工开始到项目竣工验收
应当在海上打桩活动开始之日的（ ）天前向所涉及海区的主管机关递交发布海上航行警告、航行通告的书面申请。
A. 3 B. 7
C. 15 D. 30
《生产安全事故统计报表制度》（安监总统计[2016]116号）规定，安全事故报表的统计内容有（）。
A.间接经济损失
B.事故类别
C.伤亡人数
D.单位经济类型
E.单位管理制度
答案：B,C,D
解析：
2020教材P244 / 2019教材P242
统计内容主要包括事故发生单位的基本情况、事故造成的死亡人数、受伤人数含急性工业中毒人数）、单位经济类型、事故类别等。
1．背景
在某机场场道工程的施工准备阶段，建设单位主持召开了第一次工地会议，会议召开前，监理单位因故不准备派人参加，受到建设单位的异议。施工初期，监理员发现施工单位在施工过程中存在以下问题：
问题一：因作业原因，局部土基压实度没有达到相关技术标准的要求；
问题二：施工单位无法提供法定计量部门对试验室试验设备出具的计量检定证明。
2．问题
(1)监理单位若不派人参加建设单位主持召开的第一次工地会议有何不妥?
(2)监理员发现施工质量问题应向谁报告?
(3)专业监理工程师在检查施工单位为工程提供服务的试验室时，应检查哪些内容?若无计量检定证明，可否通过检查?
答案：
解析：
(1)依据《民航专业工程施工监理规范》MH5031—2015的相关规定，工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。若不派人参加，会议纪要的整理与会签将无法进行。
(2)依据《民航专业工程施工监理规范》MH5031—2015的相关规定，监理员发现施工质量中的问题，应及时指出并向专业监理工程师报告。
(3)按《民航专业工程施工监理规范》MH5031—2015的相关要求，试验室的检查应包括下列内容：试验室的资质等级及试验范围；法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；试验室管理制度；试验人员资格证书；试验仪器设备是否满足需要。若无计量检定，不可通过检查。
按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（ ）。
A．封样鉴定
B．见证取样检测
C．模拟试件检测
D．同条件养护检测
主要用于初步设计阶段预测工程造价的定额为（ ）。
A.概算定额
B.预算定额
C.施工定额
D.投资估算指标
答案：A
解析：
概算定额主要用于初步设计阶段预测工程造价的定额。
下列关于浆砌片石的说法，正确的有（）。
A.浆砌片石母岩强度等级应大于或等于MU30
B.各类石料最小块径应大于15cm
C.浆砌片石应采用挤浆法、灌浆法施工
D.浆砌片石砌筑施工时，严禁砌成水平通缝或斜通缝
E.浆砌片石砌体必须选用质地坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈的片石
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材页码P42-43
浆砌片石砌体必须选用质地坚硬、不易风化、无裂纹、无水锈的片石，其母岩强度等级应≥MU30；各类石料最小块径应大于15cm。片石应采用挤浆法砌筑；严禁使用灌浆法施工。
片石砌筑施工时，砌块应大面朝下，丁顺相间，上下错缝，严禁砌成水平通缝或斜通缝，禁止出现空缝。
实行施工总承包的工程项目，应由( )统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。（2012）
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.监理单位
D.各分包单位
答案：B
解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
一级建造师试题6篇 第5篇
某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂在承诺期限内发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（ ）。
A. 此种情形属于承诺延误
B. 此种情形属于承诺超期
C. 该承诺必然无效
D. 该承诺是否有效由双方协商决定
答案：A
解析：
ACD项：根据《合同法》的规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。此种情形称为承诺的延误。故A项正确；CD项除建筑公司明确表明不接受该承诺外，钢厂的承诺是有效的，故CD项错误。
B项：根据《合同法》的规定，承诺超期是指受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。本题是在承诺期内发出承诺，故不是承诺超期。因此，B项错误。
综上所述，本题的正确答案为A。
综合布线系统通信线路的地下管道引入房屋建筑的路由和位置，应与房屋建筑（ ）单位协商决定。
A.设计
B.施工
C.监理
D.出资
答案：A
解析：
为保障建筑物的结构安全与通信线路不受或少受机械挤压，与房屋建筑设计单位协商决定。
背景资料
某吹填工程，吹填总面积为2.5km2，吹填总工程量为2000 万m3，分为A、B、C 三个区
吹填。A 区吹填面积0.9km2，吹填量750 万m3；B 区吹填面积0.75km2，吹填量550 万m3；
C 区吹填面积0.85km2，吹填量700 万m3。现采用大型绞吸挖泥船直接吹填，取土区土质上
层为可塑黏土，取土量900 万m3；下层为中密与密实砂，可取土量1600 万m3。因吹填土荷
造成的吹填区原地基沉降量为50 万m3，超填工程量不计，可塑黏土和中密及密实砂的吹填流
失率分别为5%和7%。
问题
本吹填工程应如何划分单位工程？
答案：
解析：
陆域形成的吹填工程按合同或设计文件的区域划分单位工程。该工程应划分3 个单位工
程，分别对应A、B、C 三个区域。
水电站平水建筑物包括 （ ）
A.溢洪道 B.泄洪隧洞C.调压室 D.放水底孔 E.压力前池
为了使沉箱更顺利地通过浅点区，当采取从沉箱中向外抽水的措施时，最少应该使沉箱仓格内的压载水面下降多少米，才能使沉箱通过浅点区？
正确答案：
沉箱仓格内抽出1m深的水，沉箱上升的高度为 2.65×3.65×4×1.0=6×8×hh=0.81m（3分） 过浅区点时差1.0m水深，应抽水使沉箱上升1.0m（2分） 1.0÷0.81=1.23m最少应使沉箱仓格内的压载水下降1.23m（3分）
1．背景材料：
某一标段公路工程项目，采用工程量清单方式结算。按合同规定工程量计量组织形式，采用监理工程师与承包人共同计量，即在进行计量前，由监理工程师通知承包人计量的时间与工程部位，然后由承包人派人同监理工程师共同计量，计量后双方签字认可。
在工程计量开始之前，监理工程师与承包方有关人员共同研究了工程计量的可能方法及工程变更后合同价款的确定方法。
2．问题：
(1)他们讨论的公路工程的工程量计量方法可能有哪些
(2)变更后合同价款的确定方法有哪些
答案：
解析：
(1)工程计量的方法有：断面法、图纸法、钻孔取样法、分项计量法、均摊法、凭证法、估价法。
(2)工程变更价款的计算方法有：
1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；
2)合同中有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；
3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
关于工程事故犯罪及其刑事责任，以下说法正确的是（ ）
A. 工程重大安全事故罪是单位犯罪，不再对直接责任人员定罪处罚
B. 重大劳动安全事故罪只处罚直接责任人员，不处罚直接主管人员
C. 重大责任事故罪属于自然人犯罪，单位不能成为犯罪主体
D. 串通投标行为属于行政违法，只承担行政责任，不承担刑事责任
对于制作立体声的录音控制室而言，应与审听室有相同的( )。
A.大小
B.体型
C.声学处理
D.音响设备
E.工作人员
一级建造师试题6篇 第6篇
下列建设工程项目信息中，属于技术类信息的有（ ）。
A.施工方案
B.隐蔽验收记录
C.进度计划
D.桩基检测报告
E.工程量清单
答案：A,B,D
解析：
2020教材P345 / 2019教材P340
图1Z207021中建设工程项目信息中技术类信息包括前期技术信息、设计技术信息、质量控制信息、材料设备技术信息、施工技术信息和竣工验收技术信息。
下列关于盈亏平衡点分析方法的说法中，不正确的是( )。
A．盈亏平衡点越高，达到此点的盈亏平衡产销量越少
B．盈亏平衡点越高，项目投产后盈利的可能性越小
c．盈亏平衡点越高，适应市场变化的能力越差 。
D．盈亏平衡点越高，抗风险的能力越差
桩基岩土工程勘察的工作内容包括（ ）。
A．查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律 B．查明水文地质条件，确定降水施工方案 C．查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案 D．评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法
大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。
A.中压转子
B.低压转子
C.高压转子
D.电机转子
答案：B
解析：
2020版教材P127 / 2019版教材P116
（2）在轴系对轮中心找正时，首先要以低压转子为基准；其次，对轮找中心通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整；再次，各对轮找中心时的开口和高低差要有预留值；最后，一般在各不同阶段要进行多次对轮中心的复查和找正。
根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),项目管理规范应包括项目管理规划大纲和()两类文件。（2013）
A.项目管理计划
B.项目管理实施细则
C.项目管理操作规则
D.项目管理实施规划
答案：D
解析：
《建设工程项目管理规范》中，把项目管理规范分为两个类型：项目管理规范应包括项目管理规范大纲和项目管理实施规划两类文件。
某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
答案：A
解析：
2020版教材P133 / 2019版教材P132
本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称“《解释》”）第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此
下列关于勘察设计单位的安全生产责任的说法，正确的有（ ）。
A.勘察（测）单位和有关勘察（测）人员应当对其勘察（测）成果负责
B.勘察（测）单位领导和有关勘察（测）人员应当对其勘察（测）成果负责
C.设计单位和有关设计人员应当对其设计成果负责
D.设计单位领导和有关设计人员应当对其设计成果负责
E.设计单位应当参与与设计有关的生产安全事故分析，并承担相应的责任
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P228 / 2019版教材P231
详见勘察（测）单位和有关勘察（测）人员应当对其勘察（测）成果负责。设计单位和有关设计人员应当对其设计成果负责。设计单位应当参与与设计有关的生产安全事故分析，并承担相应的责任。
根据我国“水轮机型号编制规则”，水轮机的型号由（ ）部分组成。
A.二
B.三
C.四
D.五
答案：B
解析：
2020版教材P134 / 2019版教材P136
水轮机的型号：根据我国《水轮机型号编制规则》规定，水轮机的型号由三部分组成，
