21年一级建造师考试真题及答案9章 第1章
根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是( )。（2014）
A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的
B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的
C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
答案：D
解析：
下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（ 1) 不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉;( 2 ) 不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
6
绘制时间-成本累积曲线的环节有：①计算单位时间成本；②编制进度计划的横道图；③计算计划累计支出的成本额；④绘制 S 形曲线。正确的绘制步骤是（ ）。
A.①-②-③-④
B.②-①-③-④
C.①-③-②-④
D.②-③-④-①
答案：B
解析：
时间-成本累计曲线的步骤：
（1）确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图；
（2）根据每单位时间内完成的实务工程量或投入的人力、物力和财力，计算单位时间（月或旬）的成本，在时标网络图上按时间编制成本支出计划；
（3）计算计划累计支出的成本额。
（4）绘制 S 型曲线。
垂直位移观测，宜采用（ ）。
A.水准观测法
B.交会法
C.视准线法
D.视距法
答案：A
解析：
垂直位移观测，宜采用水准观测法，也可采用满足精度要求的光电测距三角高程法。
根据现行规定，在审查概算的投资规模、生产能力等是否符合原批准的可行性研究报告或者立项批文时，若发现概算总投资超过原批准投资估算的（ ）以上，需要进一步审查超估算的原因。( 2015真题 )
A.5%
B.10%
C.3%
D.8%
答案：B
解析：
本题考查的是设计概算审查的内容。审查概算的投资规模、生产能力、设计标准、建设用地、建筑面积、主要设备、配套工程、设计定员等是否符合原批准可行性研究报告或立项批文的标准。如概算总投资超过原批准投资估算10%以上，应进一步审查超估算的原因。
综合管廊附属设施包括（），排水系统，标识系统等。
A、供电与照明系统
B、监控与报警系统
C、消防系统
D、通风系统
E、人员进出门禁系统
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P244 / 2019教材P245
综合管廊附属设施包括消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、排水系统、标识系统等。
下列关于资金时间价值的说法，正确的有()。
A．资金使用时间越长，时间价值越短
B．前期投入的资金越多，资金的负效益越小
C．资金周转越快，时间价值越大
D．资金的时间价值不是客观存在的
【2011 年案例】问：对4000t 压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录？
答案：
解析：
对4000T压机应提供下列证明文件和详细记录：(1)设备基础质量合格证明文件；(2)混凝土配合比；(3)混凝土养护记录；(4)混凝土强度自检记录；(5)混凝土预压强度试验记录及预压沉降记录；_(6)基础外形尺寸、位置、埋设深度、上下表面标高、上表面平整度、倾斜度、抗震性、预埋地脚螺栓位置等检查记录。
对4000T压机应提供下列证明文件和详细记录：(1)设备基础质量合格证明文件；(2)混凝土配合比；(3)混凝土养护记录；(4)混凝土强度自检记录；(5)混凝土预压强度试验记录及预压沉降记录；_(6)基础外形尺寸、位置、埋设深度、上下表面标高、上表面平整度、倾斜度、抗震性、预埋地脚螺栓位置等检查记录。@##
经济效果评价的内容应根据技术方案的性质、目标、投资者、财务主体以及方案对经济与社会的影响程度等具体情况确定,一般包括方案的( )。
A、筹资能力
B、盈利能力
C、偿债能力
D、竞争能力
E、财务生存能力
答案：B,C,E
解析：
2020/2019版教材P14
经济效果评价的内容应根据技术方案的性质、目标、投资者、财务主体以及方案对经济与社会的影响程度等具体情况确定，一般包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容。
关于建设工程安全事故的处理，说法正确的有（ ）。
A.事故发生后，事故单位负责人在接到报告后应于 2 小时之内向有关部门进行报告
B.事故现场有关人员无论什么情况都不能越级直接汇报至事故发生地有关主管部门
C.较大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
D.未造成人员伤亡的一般安全事故，县级人民政府也必须组成事故调查组进行事故调查
答案：C
解析：
A选项，事故发生后，事故单位负责人在接到报告后应于1小时之内向有关部门进行报告；B选项，事故现场有关人员在情况紧急时，可以越级直接汇报至事故发生地有关主管部门；D选项，未造成人员伤亡的一般安全事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组成事故调查组进行事故调查。
21年一级建造师考试真题及答案9章 第2章
一般抹灰工程的水泥砂浆不得抹在（ ）上。
A.钢丝网
B.泰柏板
C.空心砖墙
D.石灰砂浆层
答案：D
解析：
2020教材P142 / 2019教材P141
大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行，通常抹灰构造分为底层、中层及面层，具体技术要求参照表 1A415061-2其中， 水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上； 罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
关于热拌沥青混凝土混合料压实的说法，错误的是（ ）。
A.碾压分为初压.复压和终压
B.为保证沥青混合料碾压过程中不粘轮，可以采用雾状喷水法喷水碾压
C.初压时采用振动压路机振压1～2遍
D.碾压进行中，压路机不得中途停留.转向
答案：C
解析：
本题考查的是沥青混合料的压实、接缝处理和检查试验。选项C应为初压时应采用双轮双振压路机静压1～2遍。参见教材P81～82。
在气压试验合格后，管道真空系统还应按设计文件规定进行的真空度试验，对管道系统抽真空，达到设计规定的真空度后，关闭系统（ ）后系统增压率不应大于5%。
A.7h
B.14h
C.24h
D.48h
答案：C
解析：
教材P92
真空度试验按设计文件要求，对管道系统抽真空，达到设计规定的真空度后，关闭系统，24h后系统增压率不应大于5%。
关于和解效力的表述中，不正确的是()。
A.和解达成的协议不具有强制约束力
B.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁
C.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人可以请求人民法院强制执行
D.法院或仲裁庭通过对和解协议的审查，对于意思真实而又不违反法律强制性或禁止性规定的和解协议予以支持
答案：C
解析：
本题考核的是和解的效力。和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。
下列移动核心网（ ）阶段在呼叫控制与承载的分离、语音和信令实现分组化。完成了移动核心网的电路域由电路交换到软交换的演进。
A.2.5G GPRS
B.3G UMTS R99
C.3G UMTS R4
D.4G LTE R8/R9
答案：C
解析：
移动核心网的发展：1）2G GSM阶段，核心网采用电路交换技术，主要支持语音业务。这个阶段的移动核心网只有电路域。2）2.5G GPRS阶段，核心网引入GPRS技术。GPRS采用包交换技术，提高了无线资源利用率，降低了用户成本。这个阶段的移动核心网山现了分组域。3）3G UTMS R99引入了全新的无线空口WCDMA，并且采用分组化传输，实现了高速移动数据业务。4）3G UTMS R4呼叫控制与承载的分离、语音和信令实现分组化。完成了移动核心网的电路域由电路交换到软交换的演进。5）3G UTMS R5/R6/R7阶段以IMS为核心在分组域展开。这个阶段的移动核心网由电路域、分组域和IP多媒体子系统组成。6）4G LTE R8/R9阶段用频分多址替代了码分多址，大量采用多输入输出技术和自适应技术，提高了数据速率和系统性能。这个阶段的移动核心网不再具有电路域部分，只有分组域EPC，只提供分组业务，通过IMS的VoIP实现语音业务。
斜坡堤堤心石爆破挤淤填石置换的软基厚度宜取（ ），当置换软土地基厚度不在此范围内时，应与其他地基处理方法比较后择优选用。
A. 3 ~15m B. 4 ~8m
C. 4 ~12m D. 4~15m
某增建二线采用机械铺轨和架梁，施工前需要对既有线路进行调查，查明铺架（ ）与既有线的关系，线间距的大小以及线下工程的质量情况。
A．位置
B．桥梁
C．车辆
D．机械
E．线路
答案：B,E
解析：
此题主要考查对新增二线机械铺架要求的掌握。根据营业线施工要求，施工前必须调查要架梁和要铺设的线路与营业线的空间关系，所以选项B．桥梁、E．线路符合题意，是正确答案。位置是大概念不具体，车辆、机械在其上道前，要有检验程序，符合要求后才被允许上道，不需要再次检验。
水运工程建设项目中可以不进行招标的情形为( )。
A.涉及国家安全的不适宜招标
B.需要采用专利或专业技术
C.国家规定的其他特殊形式
D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人自发能够自行建设的
E.涉及抢险救灾的特殊情况
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是水运工程建设项目中可以不进行招标的情形。水运工程建设项目中可以不进行招标的情形：(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，
不适宜进行招标的；(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术的；(3)采购人自身具有工程建设、货物生产或者服务提供的资格和能力，且符合法定要求的；(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的；(5)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的；(6)国家规定的其他特殊情形。
按工作原理划分，汽轮机可以分为（ ）汽轮机。
A.抽气式
B.轴流式
C.凝汽式
D.冲动式
答案：D
解析：
该题主要考查的是：汽轮机的分类，按工作原理可以分为冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种。
21年一级建造师考试真题及答案9章 第3章
定额单价法编制施工图预算时，分项工程单价应包括（ ）。
A、人料机费用
B、人工.材料费用
C、工料单价加上管理费用
D、工料单价加上利润
答案：A
解析：
2020版教材P226 / 2019版教材P220
定额单价法是用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制施工图预算的方法。根据施工图设计文件和预算定额，按分部分项工程顺序先计算出分项工程量，然后乘以对应的定额单价，求出分项工程人、料、机费用；将分项工程人、料、机费用汇总为单位工程人、料、机费用；汇总后另加企业管理费、利润、规费和税金生成单位工程的施工图预算。
下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()
A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
C.自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额
D.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物
E.非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务
答案：A,B,C
解析：
2020 / 2019版教材P47
《增值税暂行条例》规定，下列进项税额准予从销项税额中抵扣： （1 ) 从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。（2）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。（3 ) 购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11% 的扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。（4）自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。
建设工程项目信息管理手册的主要内容包括（ ）等。
A.信息的编码体系和编码
B.信息输入输出模型
C.工程档案管理制度
D.各种报表和报告格式
E.信息应用效果分析
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P344 / 2019教材P339
一、信息管理手册它的主要内容包括：（1）信息管理的任务（信息管理任务目录）；（2）信息管理的任务分工表和管理职能分工表；（3）信息的分类；（4）信息的编码体系和编码；（5）信息输入输出模型；（6）各项信息管理工作的工作流程图；（7）信息流程图；（8）信息处理的工作平台及其使用规定；（9）各种报表和报告的格式，以及报告周期；（1 0）项目进展的月度报告、季度报告、年度报告和工程总报告的内容及其编制；（1 1）工程档案管理制度；（1 2）信息管理的保密制度等。
某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工并经再次验收后合格。于是施工单位请求支付工程款。关于本案，下列说法正确的是()。
A.施工合同是否有效待定，建设单位应当支付工程款
B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款
C.施工合同有效，但建设单位应当支付工程款
D.施工合同无效；建设单位应扣除修复费用后支付工程款
答案：D
解析：
2020版教材P141 / 2019版教材P139
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：
（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；
（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
关于水泥砂浆防水层施工的说法，正确的是()。
A.施工气温不应低于0℃
B.养护温度不宜低于-5℃
C.保持砂浆表面湿润
D.养护时间不得小于7d
答案：C
解析：
2020教材P198 / 2019教材P200
6.防水工程（2）水泥砂浆防水层施工气温不应低于5℃,养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d。
某城市规划在部区新建一座车用燃气加气题站（压缩天然气 CNG)，工艺流程如图2所示。
气源由 D325×8 埋地无缝钢管，从距离总站420m的天然气管网接驳，管网压力 1.0MPa。主要设备工艺参数如上图所示，P表示工作压力，Q表示流量。 项目报建审批手续完善，采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体 发布公开招标信息，按招标授标管理要求选定具备相应资质的A 施工单位。 签订施工合同前，建设单位指定 B专业公司分包储气井施工。A单位将土建工程的劳 务作业分包给 C劳务分包单位。工程实施过程中，A 单位及时检查、审核分包单位提交的 分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、 工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料，并指派专人负责对分包单位进行全过程管理。 消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时，在柜体处实 测接地电阻为 120，在基础槽钢处实测接地电阻值为 0.40。由于测试有不合格项，为此向 A 单位提出整改要求，项目部认真分析原因，并及时整改，顺利通过消防部门验收。
【问题】
1.签订合同前，A 施工单位应审核 B专业公司哪些证明文件？工程实施过程中，还需审核分包单位哪些施工资料？
2.根据流程图2，工艺管道试压宜采用什么介质？应采取哪些主要技术措施?
3.埋地管道 D325×8施工中，有哪些关键工序？
4.分析检测单位提出不合格項整改要求的原因，接地电阻测量可采用哪些方法？
5.简述施工组织设计的编制依据。
答案：
解析：
1：签订合同前，A 施工单位应审核B专业公司的企业资质等级和从事特种设备安装相应的许可资格。工程实雄过程中，还需审核分包单位提交的施工技术方案、施工进度计划隐蔽工程验收记录。
2.根据流程图，工艺管道试压宜采用的介质是干燥洁净的空气。
应采取的主要技术措施包括以下内容。
（1）根据管道工作压力采取分段试压措施；
（2）将不参与试压的系统、设备等隔离（设置盲板与旁通管路）：
（3）试压管道划区。设置明显标记
（4）试验时应安装不少于2块压力表，并有铅封。
3.理地管道 D325×8施工的关键工序：材料检验：管道焊接；管道系统试验。
4. 检测单位提出不合格项整改要求的原因；柜体接地电阻 120超过基础槽钢接地电阻值 0.4Ω较多，柜体与基础槽钢接迫连接不可靠或未做接地连接。
可采用的方法有；电流表与电压表和接地电阻测量仪测量法。
5.施工组织设计的编制依据包括：
（1）与工程建设有关的法律法规、标准规范、工程所在地区行政主管部门的批准文件。
（2）工程施工合同或招标投标文件及建设单位相关要求。
(3） 工程文件，如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。
(4)工程施工范围的现场条件，与工程有关的资源条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件。
（5）企业技术标准、管理体系文件、企业施工能力、同类工程施工经验等。
关于融资租赁的说法，正确的是（ ）。
A、融资租赁的出租人应将租赁资产列入其资产负债表
B、承租人支付的租赁费中的利息不能在企业所得税前扣除
C、融资租赁的承租人应当采用与自有固定资产一样的折旧政策计提租赁资产折旧
D、融资租赁的承租人可随时退租
答案：C
解析：
【知识点】长期负债筹资。承租人作为融资活动的债务人，应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
应当在海上打桩活动开始之日的（ ）天前向所涉及海区的主管机关递交发布海上航行警告、航行通告的书面申请。
A. 3 B. 7
C. 15 D. 30
内径大于1000mm 的现浇钢筋混凝土管渠，预（自）应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管试验管段注满水后浸泡时间应不少于（ ）h。
A.24
B.48
C.72
D.12
答案：C
解析：
内径大于1000mm 不少于72h，内径小于1000mm 不少于24h。
21年一级建造师考试真题及答案9章 第4章
对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（ ）负责。☆2014真题
A.监理单位
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
答案：B
解析：
本题考查的是竣工结算、质量争议的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
拆迁人应当自拆迁委托合同订立之日起15d内，将拆迁委托合同报（ ）备案。
A．工程质量监督部门
B．建设行政管理部门
C．环卫监督管理部门
D．房屋拆迁管理部门
由于施工单位降低工程质量标准，造成工程倒塌。该行为构成( )。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.重大质量安全事故罪
答案：C
解析：
工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。
某企业在通过质量体系认证后由于管理不善,认证机构对其做出了撤销认证的决定。关于 该企业重新申请认证的说法，正确的是( )
A.不能再重新提出认证申请
B. 一年后方可重新提出认证申请
C.半年后方可重新提出认证申请
D.三个月后方可重新提出认证申请
下列属于公路建设市场信用信息中最高信用等级的是（ ）。
A.AA级
B.A级
C.B级
D.D级
答案：A
解析：
2020版教材P446/2019版教材P437
被省级及以上交通运输主管部门评价为最高信用等级（AA级）的记录。P448-449：9.公路施工企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，各信用等级对应的企业评分X分别为：AA级：95分≤X100分，信用好；A级：85分≤X95分，信用较好；B级：75分≤X85分，信用一般；C级：60分X75分，信用较差；D级：X60分，信用差。
下列情况中应浇洒透层沥青的是()。
A．沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层
B．旧沥青路面层上加铺沥青层
C．水泥混凝土路面上铺筑沥青面层
D．有裂缝或己修补的旧沥青路面
在编制项目()前，应结合项目的特点，对项目实施的各阶段的费用控制、进度控制等进行详细分解。
A.管理职能分工表
B.管理任务分工表
C.工作任务分工表
D.项目功能分解表
答案：B
解析：
2020/2019教材P22
在编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施各阶段的费用(投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。
在会计核算中，将一项包括建造多项资产的施工合同中的每项资产分立为单项合同处理，需要具备的条件有（）
A.每项资产均有独立的建造计划
B.承包商业主双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款
C．每项资产能够在一个会计年度完成并能确认收入
D．每项资产的收入和成本、可以单独辨认
E．各单项合同的结果能够可靠地估计
某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（ ）。
A. 编制安装方案
B. 出具自检合格证明
C. 具有起重设备安装工程专业承包资质
D. 派出本单位专业技术人员现场监督
E. 自行验收
答案：A,B,C,D
解析：
2010年建设工程法规真题第72题
本题主要考查施工起重机械设备等的安全使用管理。
ABCD项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。
安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。
施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
由上可知，ABCD项正确。
E项：施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。该公司不得自行验收。所以E错误。
综上所述，本题正确答案为ABCD。
21年一级建造师考试真题及答案9章 第5章
下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是()。
A.工程监理业务可以依法转让
B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书
D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装
E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P313 / 2019版教材P312
本题考察的是工程监理单位相关的质量责任和义务。《 建筑法 》 规定，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。建设工程质量管理条例 》 进一步规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。《 建设工程质量管理条例 》 规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
“在台风严重威胁中”，系指船舶于未来（ ）h以内，遭遇风力可能达到6级以上。
A.24
B.12
C.48
D.6
答案：B
解析：
“在台风严重威胁中”是指船舶于未来12h以内，应遇风力可能达到6级以上。
下列指标中，能反映技术方案盈利能力的有（ ）。
A、利息备付率
B、财务内部收益率
C、资产负债率
D、财务净现值
E、总投资收益率
答案：B,D,E
解析：
2020/2019版教材P14
（一）技术方案的盈利能力技术方案的盈利能力是指分析和测算拟定技术方案计算期的盈利能力和盈利水平。其主要分析指标包括方案财务内部收益率和财务净现值、资本金财务内部收益率、静态投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率等，可根据拟定技术方案的特点及经济效果分析的目的和要求等选用。
某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为()。
A.2007年8月15日
B.2007年8月22日
C.2007年9月5日
D.2008年4月28日
答案：B
解析：
2020版教材P135 / 2019版教材P134
本题考察的是欠付工程款的利息支付。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间 ：（ 1 ) 建设工程已实际交付的，为交付之日 ；（ 2 ) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（ 3 ) 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
建设工程项目实施阶段策划，是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的指导性的项目实施方案。因此，其主要任务是确定（ ）。
A．如何建立项目的组织
B．如何确定项目开发或建设的任务
C．如何组织该项目的开发或建设
D．如何进行项目风险管理
岩石或填石路基顶面应铺设（ ）。
A.整平层
B.承重层
C.垫层
D.防冻层
答案：A
解析：
本题考查的是沥青路面结构组成。岩石或填石路基顶面应铺设整平层。整平层可采用未筛分碎石和石屑或低剂量水泥稳定粒料，其厚度视路基顶面不平整程度而定，一般为100～150mm。教材P3。
我国第二代移动通信系统CDMA的工作频段是( )。
A.800MHz
B.900MHz
C.1800MHz
D.1880MHz
答案：A
解析：
我国CDMA通信系统采用800MHz频段：825 - 835MHz (移动台发、基站收) ；870 - 880MHz (基站发、移动台收)。
可提高混凝土抵抗体积变形的措施有（）。
A.选择品质优良的硅酸盐水泥
B.采用速拌、速浇、速搅的措施
C.提前拆模，加快降温速度
D.混凝土体内安设冷却管控制水化热
答案：D
解析：
2020版教材页码P31-37
混凝土的体积变形包括收缩变形、干缩变形、温度变形等内容。控制混凝土的水化升温、延缓降温速率、减小混凝土收缩、提高混凝土的极限拉伸强度、改善约束条件等方面是防止大体积混凝土温度裂缝的主要出发点。常用的控制措施有：
（1）合理选择水泥品种和混凝土配合比，尽量选用如矿渣水泥、火山灰水泥等水化热低的水泥，并利用外加剂或外掺料减少水泥的用量。（2）采取分层或分块浇筑，合理设置水平或垂直施工缝；或在适当的位置设置施工后浇带，以放松约束程度。（3）适当延长养护时间和拆模时间，延缓降温速度。（4）在混凝土内部预埋冷却水管，通过循环冷却水，强制降低混凝土水化热温度。
选项中，不属于臂架式起重机的是（ ）。
A.流动式起重机
B.桥式起重机
C.塔式起重机
D.门座式起重机
答案：B
解析：
教材P32
（2）臂架型起重机共分十一个类别，主要有:门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、梳杆起重机、悬臂起重机等。
21年一级建造师考试真题及答案9章 第6章
关于探矿权的取得制度，说法正确的是（ ）。
A.探矿权通过申请获得
B.探矿权应经批准后获得
C.国家实行探矿权有偿取得制度
D.探矿权可以通过相互买卖获得
答案：C
解析：
按国家矿产资源法规定，国家实行探矿权、采矿权有偿取得制度，具体进行勘查、开采矿产资源之前，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记，依规定缴费或减缴、免缴。禁止将探矿权、采矿权倒卖牟利。这些规定内容说明，采矿权是有偿获得，申请、批准均是获得的过程，并且禁止随意买卖。故答案应为C。
建筑工程一切险是承保各类工程民用、工业和公共事业建筑项目，在建筑过程中 因（）而引起的损失。
A.不可抗力 B.战争、罢工和社会动荡
C.国家、地方政府政策性调整 D.自然灾害或意外事故
当事人可以自己各自选定一个仲裁员，这体现了仲裁的特点（ ）。
A．当事人意思自治
B．专业性
C．保密性
D．裁决的终局性
MDZ作业车组分层上砟整道作业，起道工作以后进行的作业是（ ）。
A.拨道
B.捣固
C.补砟
D.动力稳定
某房地产开发企业计划新建一办公楼，依据相关规定该项目必须进行公开招标。该企业在项目招标文件的附件中要求参加该项目的投标人必须是本省企业：某施工总承包单位中标后，该项目的设计图纸还在审批，为不影响工期，建设单位要求施工总承包单位按设计单位之前给定的草图先行开工。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件1：施工过程中，由于施工总承包单位的项目较多，总承包单位的项目经理在开工后又担任了另外一个项目的项目经理，建设单位发现后对此提出异议。
事件2：在地下室底板结构施工过程中，施工人员采取从高处开始，沿着底板短边方向从一端向另一端的浇筑方式进行混凝土的浇筑。
事件3：结构施工至12层后，项目经理部按计划设置了外用电梯，相关部门根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)中《施工升降机检查评分表》的内容对外用电梯的相关事项讲行了检查。最后诵讨验收并准许使用。
【问题】
1．房地产开发企业在招标文件附件中的要求是否妥当?说明理由。
2．施工总承包单位开工及项目经理的行为是否妥当?说明理由。
3．指出地下室底板结构施工过程中，混凝土浇筑方式的不妥之处，说明正确方法。
4．事件三中，《施工升降机检查评分表》检查项目包括哪些内容(至少列出五项)?
答案：
解析：
1．房地产开发企业在招标文件的附件中的要求不妥当。理由：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。 2．施工总承包单位开工及项目经理行为的不妥之处及其理由：
建设单位要求施工总承包单位按设计单位之前给定的草图先行开工不妥当。
理由：建设单位应当将施工图设计文件上报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
施工总承包单位项目经理同时担任两个项目的项目经理不妥当。
理由：项目经理不应同时承担两个或两个以上未完项目领导岗位的工作。
3．地下室底板结构施工过程中，混凝土浇注方式的不妥之处：混凝土浇筑采用从高处开始，沿着底板短边方向从一端向另一端浇筑的方式。
正确方法：混凝土宜分层浇筑。混凝土挠筑宜从低处开始，沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时，亦可多点同时浇筑。
4．事件三中，《施工升降机检查评分表》检查项目包括：安全装置；限位装置；防护设施；附墙架；钢丝绳；滑轮与对重；安拆、验收与使用；导轨架；基础；电气安全；通信装置。
施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致 工程质量问题，则责任由( )承担。
A.建设单位 B.监理单位
C.施工承包企业 D.监理单位和施工承包企业共同
答案：C
解析：
本题考核的是施工质量计划的内容。施工单位的项目施工质量计划或施工组织 设计文件编成后，应按照工程施工管理程序进行审批，包括施工企业内部的审批和项目监 理机构的审查。通常是由项目经理部主持编制，报企业组织管理层批准，并报送项目监理 机构核准确认。施工质量计划在审批过程中，对监理工程师审查所提出的建议、希望、要 求等意见是否采纳以及采纳的程度，应由负责质量计划编制的施工单位自主决策。工程师 对施工质量计划予以确认或者提出修改意见,并不免除承包人对施工过程和施工质量计划本身的缺陷应承担的责任。
影响建设项目施工质量的环境因素是（）。2018真题
A、施工现场自然环境、施工作业环境和施工质量管理环境
B、施工现场自然环境、施工作业环境和技术环境
C、施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理环境
D、施工作业环境、技术环境和施工质量管理环境
答案：A
解析：
本题考查的是项目质量的形成过程和影响因素分析。影响项目质量的环境因素，又包括项目的自然环境因素、社会环境因素、管理环境因素和作业环境因素。参见教材56。
某本地传输网工程，包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。
建设单位和施工单位签定了承包合同，合同工期16周；交越过路手续和赔补由 建设单位负责，钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准，如下图所示（每周按7天计算）：
施工过程发生了下列事件：
事件一：开工后建设单位办理穿越铁路手续时，铁路部门要求另选地点穿越。为此，施工单位配合选址10个工日，人员误工30个工日。根据新的穿越方案，施工单位增加费用5 万元，挖沟进度延迟3天。
事件二：钢管到货后，经检验为未镀锌钢管，施工单位进行镀锌处理造成误工20工日， 进度延迟4天。
事件三：在光缆接续时，由于光纤熔接机故障造成误工10个工日，进度延迟5天。
事件四：部分坡坎强度达不到要求，重新加固增加30个工曰，增加材料费6000元，进度延迟3天。
事件五：为加快进度，施工单位在系统测试时增加了人员和仪表，使得该工作进度缩短了1周。其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。
问题
1．施工单位提交的施工进度网络计划中的关键工作有哪些？计算工期是多少？
2．针对上述每个事件，分别回答施工单位能否向建设单位提出工期及费用的索赔并简述理由。
3．本工程中施工单位能得到的工期补偿为多少天？总工期比原计算工期提前或拖后多少天？
4．若在合同中约定人工费综合工日为100元/工日，误工费为50元/工日，计算在工程结算时施工单位得到的赔偿数额。
5．施工单位索赔时应向建设单位提交哪些文件？
6．在与原有光缆交越施工时，施工单位应采取哪些措施保护原有光缆的安全？
答案：
解析：
1．①路由复测
②挖沟
③布放光缆
④光缆接续
⑤中继段测试
⑥系统测试
计算工期为15周（105天）。
2．事件一：可以提出工期和费用的索赔，因为办理穿越铁路手续是建设单位的责任。
事件二：不能提出索赔，因为不合格的材料是由施工单位采购的。
事件三：不能提出索赔，因为熔接机是施工单位提供的。
事件四：不能提出索赔，因为这是施工单位的质量问题。
事件五：不能提出索赔，因为这是施工单位自己为了加快进度采取的措施。
3．该工程能得到的工期补偿为3天。
天，总工期比原计算工期拖后1天。
4．工程结算时，施工单位得到的赔偿是：
10工日×100元／工日（1分）+30工日×50元／工日（1分）+50000元
=52500元
5．①索赔信（通知或申请）；
②索赔报告（款项、工期内容）
③索赔款项计算依据（证据）。
6．①开挖前详细了解原有光缆的位置情况；
②人工（小心）开挖；
③开挖后加装保护管。
编制施工预算时，若定额中仅给出砌筑砂浆、混凝土强度等级，而没有给出砂、石子、水泥用量时，应根据砂浆或混凝土的强度等级，按()进行二次分析。
A.定额附录的基本定额
B.定额附录的《砂浆配合比表》和《混凝土配合比表》
C.定额附录的调整明细表
D.设计文件中的砂浆和混凝土配合比
答案：B
解析：
2020/2019教材P77
当定额中仅给出砌筑砂浆 、 混凝土标号 （ 强度等级 ） ， 而没有给出砂 、 石子 、 水泥用量时 ， 必须根据砂浆或混凝土的标号 （ 强度等级 ) ， 按定额附录 《 砂浆配合比表 》 及《 混凝土配合比表 》 的使用说明进行二次分析 ， 计算出各原材料的用量 。
21年一级建造师考试真题及答案9章 第7章
常见的钢制储罐的安装方法中，适合于大型和特大型储罐，便于自动焊作业的是（）方法。
A.架设正装
B.边柱倒装
C.气吹倒装
D.水浮正装
答案：A
解析：
2020版教材P109 / 2019版教材P99
采用吊车吊装壁板。这种架设正装法（包括以下内挂脚手架正装法）适合于大型和特大型储罐，便于自动焊作业。
高大模板工程中（ ）需要进行专家论证审查。
A、水平构件模板支撑体系高度超过8m
B、超过2层楼高度
C、水平混凝土构件跨度大于18m
D、集中线荷载大于15kN/m
E、施工总荷载大于10kN/m2
答案：A,C
解析：
2020教材P319 / 2019教材P321
2）②混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。
在各种计划方法中，（ ）的工作进度线与时间坐标相对应。
A. 形象进度计划
B. 横道图计划
C. 单代号搭接网络计划
D. 双代号网络计划
E. 双代号时标网络计划
答案：B,E
解析：
本题主要考查进度计划。
工作进度线与时间坐标相对应的计划方法有横道图计划和双代号时标网络计划，形象进度计划、单代号搭接网络计划、双代号网络计划只能反映各工种之间的逻辑关系以及持续的工作时间，没有时间坐标。
综上所述，本题正确选项为BE项。
根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）中“风险等级矩阵表”的解释，若经评估材料价格上涨的风险发生的概率等级3，损失等级2，则此种风险等级为（）级。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
答案：
解析：
要注意符合施工进度计划安排、实现优化配置、进行动态调度、合理有序供给、发挥资金效益，尤其是资金资源的调度使用对资源管理协调的成效起着基础性的保证作用。
背景
某公司对某机场助航灯光系统工程进行投标，该公司投标书总目录包括“资格审查资料”等13项内容。
问题
(1)试列写投标书总目录所包含的内容（至少10项）。
(2)试述资格审查资料中应包括的内容。
答案：
解析：
分析
(1)总目录中包括：
1)开标一览表（仅用于唱标）；
2)服务承诺及优惠条件；
3)投标书；
4)投标保证金；
5)履约保证金或银行履约保证承诺；
6)法定代表人资格证明书；
7)授权委托书；
8)资格审查资料；
9)施工组织设计；
10)投标报价汇总表；
11)工程费用总表；
12)工程量清单；
13)其他资料。
(2)“资格审查资料”包括：
1)投标人；
2)投标人的名称和法律地位：营业执照、施工企业资质证书（上述文件按投标人须知的要求提交）；
3)投标人完成的同类工程情况；
4)拟管理和实施本合同的主要人员的资格和经验，应按简历表格式填报（贴近期照片）;
5)投标时近两年度的经会计师事务所出具的财务审核报告复印件。
由律师事务所(非投标人法律顾问单位)出具的投标人近三年的涉讼情况报告，并附有律师执业证号。
甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（ ）。
A. 查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求
B. 仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉
C. 裁定驳回乙的上诉，维持原判决
D. 裁定撤销一审判决，发回原法院重审
答案：C
解析：
2011年建设工程法规真题第64题
本题考查的是仲裁协议的效力。
根据《仲裁法》的规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。
在本案中，甲起诉并未声明有仲裁协议，乙在首次开庭前亦未提出异议，即视为放弃仲裁协议。即使提起上诉，仲裁协议也不生效力，原判决仍有效。
综上所述，本题的正确答案为C。
甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工 单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正 确的有（ ）。
A.乙可以将专业工程分包给丙 B.丙可以将劳务作业分包给丁
C.乙可以将劳务作业分包给丁 D.甲可以将专业工程发包给丙
E.甲可以将劳务作业分包给丁
答案：A,B,C
解析：
施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行 施工，也可以将专傘工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务 分包企业。.专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业 依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。建设单位不得将应当由一个承包单位完成 的建设工程分成若干部分发包给不同的承包单位。
强夯法的单位夯击能量，应根据地基的类别、结构类型、荷载大小和要求处理的 ( )等综合考虑，可通过现场试夯确定，一般情况下对砂性土取1000 ~5000kN·m/m2， 黏性土可取 1500 ~6000kN·m/m2。
A.宽度 B.难度
C.深度 D.进度
21年一级建造师考试真题及答案9章 第8章
用双耳收听来判断声源的远近和（ ），称为双耳定位。
A．内容
B．方向
C．直达
D．反射
不属于风力发电机组装置的是（）。
A.电控系统
B.变速系统
C.冷却系统
D.逆变器
答案：D
解析：
2020版教材P25 / 2019版教材P16
风力发电机组的组成（1）直驱式风电机组:主要由塔筒（支撑塔）、机舱总成、发电机、叶轮总成、测风系统、电控系统和防雷保护系统组成。发电机位于机舱与轮毁之间。直驱式风电机组机舱里面取消了发电机、齿轮变速系统,将发电机直接外置到与轮毁连接部分。（2）双馈式风电机组：主要由塔筒、机舱、叶轮组成。机舱内集成了发电机系统、齿轮变速系统、制动系统、偏航系统、冷却系统等。所以D项逆变器不属于风力发电机组装置
对工程质量状况和质量问题，按总承包、专业分包和劳务分包分门别类地进行调查和分析，以准确有效地找出问题及其原因所在。这是质量管理统计方法中（ ）的基本思想。
A、因果分析图法
B、分层法
C、排列图法
D、直方图法
答案：B
解析：
【知识点】数理统计方法在工程质量管理中的应用。由于项目质量的影响因素众多，对工程质量状况的调查和质量问题的分析，必须分门别类地进行，以便准确有效地找出问题及其原因所在，这就是分层次的基本思想。
在相对固定的周期内，企业应收账款周转率越高，说明企业应收账款管理的状况有（ ）。
A、周转天数少
B、信用状况差
C、应收账款的变现速度快
D、不易发生坏账损失
E、销售收入中赊销比例大
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P147 / 2019版教材P140
根据公式应收账款周转率（周转次数）=主营业务收入/应收账款应收账款周转天数=计算天数/应收账款周转次数。可知应收账款周转率越高，周转天数越少。A正确。 一般认为应收账款周转率越高、周转天数越短越好，它表明企业应收账款收回速度快，这样一方面可以节约资金，同时也说明企业信用状况好，不易发生坏账损失。CD正确。
环境管理体系的运行过程，实现对管理评审中提出的问题进行不断的改进是指（ ）。
A.持续改进
B.强化改进
C.过程改进
D.环境改进
答案：A
解析：
2020教材P214 / 2019教材P212
管理评审中应注意以下问题： (1)信息输入的充分性和有效性； (2)评审过程充分严谨，应明确评审的内容和对相关信息的收集、整理，并进行充分的讨论和分析； (3)评审结论应该清楚明了，表述准确； (4)评审中提出的问题应认真进行整改，不断持续改进。
下列关于地下防水卷材“外防外贴法” 施工技术要求的说法， 错误的有（）。
A.先铺平面，后铺立面
B.临时性保护墙应采用混合砂浆砌筑
C.当使用两层卷材时，卷材应错槎接缝
D.阴阳角应做成圆弧或45°坡角
E.底板卷材防水层上细石混凝土保护层厚度不应小于70mm
答案：B,E
解析：
B.临时性保护墙应采用石灰砂浆砌筑
E.底板卷材防水层上细石混凝土保护层厚度不应小于 50mm
企业应根据法规及时编制竣工决算，组织有关部门和人员对竣工决算进行审核，重点审查的有（ ）。
A．决算报表是否完备
B．决算依据是否完备
C．相关文件资料是否齐全
D．竣工清理是否完成
E．决算编制是否正确
矿井竣工移交的水文地质资料内容包括有（ ）。
A．水文地质观测台账和成果
B．突水点台账及相应记录
C．建井水文地质补充勘探资料
D．井筒与主要巷道布置图
E．建井水文地质报告
答案：A,B,C,E
解析：
矿业工程项目竣工应移交的地质资料，除一般的工程地质资料(这主要是适用于地面工程内容)外，尚应有矿井地质资料和水文地质资料；矿井地质资料应汇编为建井地质报告，包括有地质勘探报告和现场素描、矿井储量核算等；矿井水文地质资料包括：1)水文地质观测台账和成果；2)突水点台账及相应记录；3)井筒与主要巷道水文地质实测剖面；4)建井水文地质补充勘探资料；5)建井水文地质报告(可与建井地质报告合编)。
在该工程预应力筋张拉和放张时应主要检查（ ）。
A．混凝土强度
B．预应力筋的位置
C．构件几何尺寸
D．孔道状况
E．张拉力
21年一级建造师考试真题及答案9章 第9章
在分包合同履行过程中，由于设计图纸错误引起分包商的权益受到损害，分包商应向（ ）提出索赔要求。
A.业主
B. 监理
C. 设计方
D. 承包商
答案：D
解析：
总承包商向业主担负全部工程责任，负责工程的管理和所属各分包人工作之间的协调，以及各分包人之间合同责任界面的划分，同时承担协调失误造成损失的责任，向业主承担工程风险。根据合同关系，本题中，分包商只能向承包商提出索赔申请。
企业营业增长率主要反映企业的（ ）。
A、企业盈利能力
B、企业发展能力
C、企业偿债能力
D、企业管理效率
答案：B
解析：
2020版教材P148 / 2019版教材P141
企业发展能力的指标主要有：（1）营业增长率；（2）资本积累率。营业增长率表示与上期相比，营业收入的增减变化情况，是评价企业成长状况和发展能力的重要指标。该指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，也是企业扩张资本的重要前提。
某施工单位承揽某机场新建航站楼行李自动分拣系统工程施工，甲是该项目的项目经理，在施工过程中发现如下事件：
事件一：甲在12月某日施工后，报送了该日的施工日报（见表格1）。此时，由于该新建航站楼尚未实现封闭施工，楼内外温度一致。
事件二：甲在该日施工现场发现一行李系统穿墙洞口已经被土建施工单位意外封堵，将影响行李系统工程后续施工。
表1行李自动分拣系统工程施工日报
【问题】
1、为做好进度控制，表1中“一、当日现场完成工程情况”栏目的描述应补充什么信息？说明理由。
2、现场作业需要采取什么额外措施来保证焊接质量？说明理由
3、就事件二而言，表1中需要补充什么方面的栏目？指出其作用
4、就题目中的作业环境，指出除了起重伤害、机械伤害、交通伤害外，还有哪些伤害事故类型及发生场景？
答案：
解析：
1、答：为了做好进度控制，表1中“一”应补充实际进度与计划进度的对比情况（包括总进度计划和当日进度计划）。
理由：反映进度的对比情况，才能够明确进度的执行偏差，以便进度滞后的情况下采取相应措施。
2、答：现场作业需要额外措施：搭设工作棚（作业棚）。
理由：由于该新建航站楼尚未实现封闭施工，楼内外温度一致，而天气情况：-10°至-4°，晴，西风2-4级难以保证焊接的质量。
3、答：表中应补充与监理单位及沟通协调方面的栏目
作用：因为行李系统穿墙洞口已经被土建施工单位意外封堵，其作用是通过与监理单位及建设单位的沟通协商，由其联系土建单位将已经封堵的洞口挖开，方便后续工作的顺序进行从而保证施工进度按计划完成。
4、答：还有以下伤害事故类型及发生场景
（1）物体打击：施工过程要被型钢、钢板等伤害；
（2）高处坠落：焊接作业的时候，由于大意或保护不当而从高处坠落；
（3）触电：由于漏电或是保护不当而发生触电；
（4）烧伤（火灾）：由于焊接过程中出现问题，而发生火灾或烧伤事故；
（5）噪声伤害：施工过程中噪声太大，而对工作人员造成伤害。
(2014真题)某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙三个不确定因素的敏感度系数分别为-0.1、0.05、0.09，据此可以得出的结论有()。
A:经济评价指标对于甲因素最敏感
B:甲因素下降10%，方案达到盈亏平衡
C:经济评价指标与丙因素反方向变化
D:经济评价指标对于乙因素最不敏感
E:丙因素上升9%，方案由可行转为不可行
答案：A,D
解析：
敏感度系数表示技术方案经济效果评价指标对不确定因素的敏感程度。其值的正负反映评价指标与不确定因素变化同方向变化或反方向变化；其绝对值越大，表明评价指标对于不确定因素越敏感；反之，则不敏感。
在建设工程施工承包合同中，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同形式是（ ）。
A.固定总价合同
B.成本加酬金合同
C.单价合同
D.变动总价合同
答案：B
解析：
本题考核的是成本加酬金合同的特点。采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。
根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在()办理工程质量监督手续。
A.竣工验收后
B.领取施工许可证前
C.领取开工报告后
D.进场开工前
答案：B
解析：
2020版教材P308 / 2019版教材P307
建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件·组织夜间施工的工作，属于管理职能中的（ ）环节
A．执行 B.检查 C．决策 D.筹划
沥青贯入式面层其主石料层厚度应依据碎石的粒径确定，厚度不宜超过（ ）mm。
A、30
B、50
C、70
D、100
答案：D
解析：
2020/2019教材P4
4）沥青贯入式面层沥青贯入式面层宜做城市次干路以下路面层使用，其主石料层厚度应根据碎石的粒径确定，厚度不宜超过100mm。
关于井底车场的装载硐室，说法正确的是（ ）。
A．装载硐室的下方连接主井井筒
B．装载硐室的上方有矿仓
C．装载硐室在井底车场以下增加井筒深度
D．清撤硐室在装载硐室下方
E．装载硐室都设在井底车场水平以下
答案：A,B,C,D
解析：
采用胶带机运输时，可装载硐室设在井底车场水平以上，这样可以减小主井井筒深度。故E不正确，其他均正确。故选ABCD。
