21年一级造价工程师考试题免费下载7篇 第1篇
斜拉桥主梁的最大跨度与索塔高度比为( )。
A. 1.5
B. 2.5
C. 5.0
D. 6.5
已知名义年利率为12％，一年计息12次，则半年的有效利率和名义利率分别为（ ）。
A.6.2％，6％
B.12.7％，12％
C.5.83％，6.2％
D.6.35％，6％
答案：A
解析：
本题考查的是等值计算。i=(1+r／m)m-1，其中r／m为计息周期利率，m为利率周期计息次数。在本题中，利率周期为半年，半年分为6个月，每月计息一次，共计息6次。每月的利率是12％÷12=1％。因此半年的有效利率为(1+1％)6-1=6.2％，半年的名义利率为1％×6=6％。2020教材P162-175
（ ）只适用于压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中。
A.平焊法兰
B.对焊法兰
C.整体法兰
D.螺纹法兰
答案：A
解析：
2020版教材P41
法兰的特点，“平焊法兰只适用于压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中。”
某工程计划砌筑砖基础工程量为150m3，每立方米用砖523块，每块砖计划价格为0.2元。实际砌筑砖基础工程量为160m3，每立方米用砖520块，每块砖实际价格为 0.17元。则由于砖的单价变动使施工总成本节约（ ）元。
A. 2340.0 B. 2353.5
C. 2496.0 D. 2510.4
答案：C
解析：
差额计算法是因素分析法的一种简化形式，它利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度。本题中.材料单价变动对成本的影响额=160X520X(0. 17-0. 2) = --2496（元）。见教材第三章第二节P149。
【考核要点】差额计算法。
根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有()。
A:已运至施工场地的材料的损害
B:承包人的停工损失
C:因工程损害造成的第三者财产损失
D:停工期间承包人因监理人要求照管工程的费用
E:承包人设备的损坏
答案：A,C,D
解析：
选项B，承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间因监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；选项E，承包人设备的损坏由承包人承担。
21年一级造价工程师考试题免费下载7篇 第2篇
搅拌设备一般不包括（ ）：
A.搅拌装置
B.轴封
C.轴
D.搅拌罐
答案：C
解析：
搅拌设备一般包括搅拌装置、轴封和搅拌罐三部分。
财务效益与财务费用估算所遵循的“有无对比”原则是指()。
A:现金流入与流出的界定对等
B:“有生产、全销售、无库存”状态
C:“有项目”和“无项目”状态
D:有无增值税对比一致状况
答案：C
解析：
财务效益与财务费用估算应遵循的“有无对比”原则，正确识别和估算“有项目”和“无项目”状态的财务效益与财务费用。财务效益与财务费用估算应反映行业特点，符合依据明确、价格合理、方法适宜和表格清晰的要求。
下列选项中，体现了超声波探伤局限性的是()
A.不可探测大厚度工件
B.在金属中传播的距离很短
C.对缺陷没有直观性
D.设备笨重、对人体及环境有害，不可做现场检测
答案：C
解析：
超声波探伤的缺点是对工作表面要求平滑、要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、对缺陷没有直观性。超声波探伤适合于厚度较大的零件检验。
变压器按（）分类，有油浸式、干式两大类。
A.功能
B.相数
C.绕组导体的材质
D.冷却方式和绕组绝缘
答案：D
解析：
本题的考点为变压器分类。变压器按功能分有升压变压器和降压变压器；按相数分有单相和三相变压器；按绕组导体的材质分有铜绕组和铝绕组变压器；按冷却方式和绕组绝缘分有油浸式、干式两大类；按用途分有普通变压器和特种变压器。
下列建筑结构体系中，抵抗水平荷载最有效的是（ ）。
A.框架结构体系
B.筒体结构体系
C.框架-剪力墙结构体系
D.混合结构体系
21年一级造价工程师考试题免费下载7篇 第3篇
形似棉花，呈白色纤维状，具有密度小、耐高温、热稳定性好、热导率低、比热容小、抗机械振动好、体胀系数小和优良的隔热性能的耐火材料是（ ）。
A.矿渣棉制品
B.微孔硅酸钙保温材料
C.硅酸铝耐火纤维
D.硅藻土耐火隔热保温材料
答案：C
解析：
本题考查的是无机非金属材料。硅酸铝耐火纤维是轻质耐火材料之一。它形似棉花，呈白色纤维状，具有密度小、耐高温、热稳定性好、热导率低、比热容小、抗机械振动好、体胀系数小和优良的隔热性能。
对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计（ ）。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.专业工程暂估价
答案：B
解析：
2020版教材P49
暂估价是指招标阶段直至签订合同协议时，招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及专业工程的金额。
变电所工程中，控制室的主要作用是（ ）。
A.接受电力
B.分配电力
C.提高功率因数
D.预告信号
答案：D
解析：
2020版教材P351
变电所工程是包括高压配电室、低压配电室、控制室、变压器室、电容器室五部分的电气设备安装工程。控制室的作用是预告信号。
具有一定的机械强度和良好的承载性，又具有较好的塑性、韧性和可加工性，是钢结构常用的牌号，则此种碳素结构钢的牌号为（ ）。
A.Q215
B.Q235
C.Q255
D.Q275
答案：B
解析：
2020版教材P5
普通碳素钢中Q235钢材的特点，“Q235钢强度适中，有良好的承载性，又具有较好的塑性和韧性，可焊性和可加工性也好，是钢结构常用的牌号。”
室内外电缆沟底敷设时，1kV的电力电缆与控制电缆间距不应小于（）。
A.35mm
B.100mm
C.350mm
D.1000m
答案：B
解析：
【解析】本题考查的是电气线路工程安装。单侧角钢支架，电缆沟内电力电缆间水平净距为35mm，但不得小于电缆外径尺寸。控制电缆间不作规定，当沟底敷设电缆时，1kV的电力电缆与控制电缆间距不应小于100mm。
21年一级造价工程师考试题免费下载7篇 第4篇
额定蒸发量10t/h的锅炉利用未受污染的地表水做水源，必须采取的水处理措施是()。
A:锅外除碱
B:锅外除盐
C:锅外除氧
D:锅外除铁
答案：C
解析：
额定蒸发量在4t/h以上时，一般采用水管锅炉。这种锅炉的热效率较高，对水质的要求也较高，一般多采用锅外水处理。锅炉额定蒸发量大于或等于10t/h的锅炉，给水应除氧。但额定蒸发量小于10t/h的锅炉如果发现局部氧腐蚀，也应采取除氧措施。
钢的退火工艺包括（ ）。
A.完全退火
B.不完全退火
C.完全不退火
D.去应力退火
答案：A,B,D
解析：
焊后热处理过程主要有退火、回火、正火及淬火工艺。退火包括完全退火、不完全退火、去应力退火。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，基坛与支护工程中，钢板桩的工程量计算规则是（ ）。
A.按设计图示数量计算
B.按设计图示尺寸以体积计算
C.按设计图示尺寸以桩长计算
D.按设计图示墙中心线长乘以桩长以面积计算
土质松散且湿度很高的沟槽，支护方式应优先采用（ ）。
A.水平挡土板
B.间断式水平挡土板
C.连续式水平挡土板
D.垂直挡土板式
答案：D
解析：
本题考查的是土石方工程的准备与辅助工作。对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑，其挖土深度不限。
根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有()。
A:承包人的人员伤亡相关费用
B:已运至施工场地的材料和工程设备的损害
C:因工程损害造成的第三者财产损失
D:承包人设备的损坏
E:承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用
答案：C,E
解析：
不可抗力是指一个有经验的承包商所无法事先预见的因素。对于不可抗力，责任划分如下：①工程本身的损害由发包人承担；②人员伤亡由其所在方负责，并承担相应费用；③施工方的机械设备损坏及停工损失，由施工方承担；④工程所需清理修复费用，由发包人承担；⑤应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；⑥延误的工期顺延。
21年一级造价工程师考试题免费下载7篇 第5篇
(2015年)三层砌体办公楼的墙体一般设置圈梁()。
A.一道
B.二道
C.三道
D.四道
答案：B
解析：
宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋，且层数为3～4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。当层数超过4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。多层砌体工业房屋，应每层设置现浇混凝土圈梁。设置墙梁的多层砌体结构房屋，应在托梁、墙粱顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁。
工程项目施工过程中，应及时修改、补充施工组织总设计的情形是指（ ）。
A.施工方案的重大修订
B.工程设计有重大修改
C.有关法律法规废止
D.主要施工资源配置有重大调整
E.施工环境有重大改变
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P90
工程项目施工过程中，发生下列情形之一时，应及时修改、补充施工组织总设计：1）工程设计有重大修改；2）有关法律法规、标准的实施、修订或废止；3）主要施工方法有重大调整；4）主要施工资源配置有重大调整；5）施工环境有重大改变。
某项目法人(以下称甲方)与某施工企业(以下称乙方)依据《建设工程工程量清单计价规范》和《标准施工招标文件》于2009年4月10日签订了合同协议书，合同条款部分内容如下：
1．合同协议书中的部分条款
(1)工程概况：
工程名称：商品住宅楼；
工程地点：市区；
工程内容：五栋砖混结构住宅楼，每栋建筑面积为3150平方米。
(2)承包范围：
砖混结构住宅楼的土建、装饰、水暖电工程。
(3)合同工期：
开工日期：2009年5月15日；
竣工日期：2009年10月15日；
合同工期总日历天数：147天。
(4)质量标准：
达到某国际质量标准(我国现行强制性标准未对该国际质量标准作规定)。
(5)合同总价：
人民币伍佰陆拾万捌仟元整(￥560．8万元)。
(6)乙方承诺的质量保修：
①地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年；
③供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期；
④电气系统、给排水管道、设备安装，为2年；
⑤装修工程，为1年。
(7)甲方承诺的合同价款支付期限与方式：
工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的15％；主体结构四层完成后，支付合同总价的15％；主体结构封顶后，支付合同总价的20％；工程竣工时，支付合同总价的35％。甲方资金迟延到位1个月内，乙方不得停工和拖延工期。
2．施工合同专用条款中有关合同价款的条款
(1)合同价款与支付：
工程竣工后，甲方向乙方支付全部合同价款。
(2)甲方同意乙方要求，其投标保证金不予退还，代替预付款担保金。预付款在开工前的一周内向乙方支付，第一次支付额为投标保证金数额。预付款第二次支付时间为开工后第二周，支付额为50万元(人民币)。
(3)乙方同意甲方要求：开工前7天向乙方支付措施项目费用预付款30万元，主体结构封顶后甲方从乙方的工程进度款中扣回。
(4)双方约定：
①暂估价、暂列金额、计日工费用均由甲方提出，计入乙方投标报价费用，乙方不得更改。暂列项、暂估价实际发生费用在竣工结算时完成，计日工增加费用在暂列金额项中列支。
②甲方供应的建筑材料，乙方在使用时应计算管理费和利润，其数值计人分部分项工程费部分。
③措施项目费用为一次包死费用。若施工中需新增措施项目，其费用甲方不予增加。
④施工材料费用以合同签约时甲方所在地工程造价管理部分发布的材料基价为依据，施工材料出现价格变动时不作调整。
施工过程中发生如下事件。
事件1：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费，由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件2：工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题：
1．上述施工合同的条款有哪些不妥之处?应如何修改?
上述施工合同条款之间是否有矛盾之处?如果有，应如何解释?简述施工合同。
2．分析施工过程发生的2个事件的责任方，说明理由。对事件发生的相关费用如何分担加以说明。
答案：
解析：
问题1： (1)合同协议书中的部分条款存在以下不妥之处：
①竣工日期为2009年10月15日不妥，应调整为2009年10月9日(总日历天数与开工日期有效，调整竣工日期)。
②工程建设中，施工质量应符合我国现行工程建设标准。采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
③合同总价应为人民币伍佰陆拾万捌仟元整(￥560．8万元)。在合同文件中，用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，应遵照以文字数额为准的解释惯例。
④乙方承诺的质量保修部门条款不符合《房屋建筑工程质量保修办法》的规定。《房屋建筑工程质量保修办法》规定，在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：
地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合同使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
电气系统、给排水管道、设备安装，为2年；
装修工程，为2年。
其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。
(2)施工合同专用条款中有关合同价款的条款存在以下不妥之处：
①甲方承诺的工程预付款支付期限和方式不妥。预付款制度的本意是开工前预先付给乙方购置材料、设备及工程前期准备等工程借款，以确保工程顺利进行，因此，甲方应按施工合同条款的约定时间和数额，及时向乙方支付工程预付款，开工后可按合同条款约定的扣款办法陆续扣回。用投标保证金代替预付款担保金的约定不妥，预付款担保金的数额随甲方从工程进度款中逐步扣还预付款而不断调整。
②措施项目费预付款属于承包方应得的工程费用，甲方不能从乙方的工程进度款中扣还。
③暂估价、暂列金额由甲方确定，乙方不得变动更改，需计人投标报价费用，尾款在竣工结算时处理。计日工费中的工程量由甲方提出，投标人根据企业实际独立报价，施工中增加费用在暂列项中列支。
甲方供应的材料，乙方使用时需计算的管理费和利润按使用材料价值的I％计算，列入总承包服务费。
原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当措施费变更，经发包人确认后调整。
当材料价格变化幅度超过5％时，可以调整合同价款，调整方法需要在合同中约定。
问题2：
事件1：
(1)施工单位提出建设单位应支付建筑材料的保管费的要求合理。
理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。
(2)施工单位提出建设单位应支付建筑材料检验费的要求合理。
理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。
(3)施工单位提出建设单位应支付该批材料的二次搬运费的要求不合理。
理由：二次搬运费已包含在措施费一项中，故无须再次支付。
事件2：
(1)火灾由雷电引起，故属于不可抗力。
(2)建设单位应承担的损失或费用包括：①工程本身的损失150万元；②待安装设备报废损失100万元；③其他单位临时停放在现场的汽车被烧毁，损失25万元；④管理保卫人员费用支出1万元；⑤工程所需清理、修复费用200万元。
(3)施工单位应承担的损失或费用包括：①施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费15万元；
②租赁的施工设备损坏赔偿10万元。
某公司拟建设A、B两个公路项目，A项目的工程费用为3000万元，工程建设其他费用为1000万元，预备费为工程费用及工程建设其他费用之和的15%。固定资产投资拟向银行贷款金额为2640万元，剩余部分为自有资金投资。贷款年利率为6%（按季度计息）。B项目的工程费用为3600万元，工程建设其他费用为570万元，预备费为工程费用及工程建设其他费用之和的10%。固定资产投资拟向银行贷款金额为3100万元，剩余部分为自有资金投资。贷款年利率为6%（按年计息）。
两个项目建设期均为2年，投资比例均按照第一年40%，第二年60%投入，贷款发放比例同投资比例。计算结果保留小数点后两位。
<1> 、分别计算A、B项目的建设期贷款。
<2> 、该公司拟通过项目的总投资额进行方案的选择，拟采用投资额较小的项目为最优方案。试分析应选择哪个项目进行投资。
答案：
解析：
1.（1）A项目贷款有效利率=（1+6%/4）4-1=6.14%
第一年贷款额=2640×40%=1056（万元）
第二年贷款额=2640×60%=1584（万元）
第一年贷款利息=1056/2×6.14%=32.42（万元）
第二年贷款利息=（1056+32.42+1584/2）×6.14%=115.46（万元）
A项目建设期贷款利息合计：32.42+115.46=147.88（万元）
（2）B项目贷款利率=6%
第一年贷款额=3100×40%=1240（万元）
第二年贷款额=3100×60%=1860（万元）
第一年贷款利息=1240/2×6%=37.20（万元）
第二年贷款利息=（1240+37.2+1860/2）×6%=132.43（万元）
B项目建设期贷款利息合计：37.2+132.43=169.63（万元）
2.（1）A项目总投资=（3000+1000）×1.15+147.88=4747.88（万元）
（2）B项目总投资=（3600+570）×1.1+169.63=4756.63（万元）
A项目总投资额较小，应选择A项目。
额定蒸发量2t/h的锅炉，其水位计和安全阀（不包括省谋器上的安全阀）的安装数量为（）。
A.一个水位计，一个安全阀
B.一个水位计，至少两个安全阀
C.两个水位计，一个安全阀
D.两个水位计，至少两个安全阀
答案：D
解析：
蒸发量大于 0.2t/h的锅炉，每台锅炉应安装两个彼此独立的水位计，以便能校核锅炉内的水位。蒸发量大于0.5t/h的锅炉，至少应装设两个安全阀（不包括省煤器上的安全阀）。
21年一级造价工程师考试题免费下载7篇 第6篇
能够切割金属与非金属材料，且能切割大厚工件的切割方法为（ ）。
A.氧熔剂切割
B.等离子弧切割
C.碳弧气割
D.激光切割
答案：B
解析：
2020版教材P69
该题主要考察的是：等离子弧切割的特点，“氧熔剂切割属于一种火焰切割，更多适用于切割金属；碳弧气割主要用于切割金属；激光切割可以切割金属或非金属，但切割大厚板时有困难。”
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），在三类上中挖基坑不放坡的坑深可达（ ）。
A、1.2m
B、1.3m
C、1.5m
D、2.0m
答案：C
解析：
2020版教材P374
考点:土石方工程。
在球罐组装施工时具有高空作业少，安装速度快，需用吊装能力较大的起重机，仅适用于中、小型球罐的安装方法是（ ）。
A.拼大片组装法
B.拼半球组装法
C.环带组装法
D.分片组装法
答案：B
解析：
拼半球组装法在球罐组装施工时具有高空作业少，安装速度快，需用吊装能力较大的起重机，仅适用于中、小型球罐。
根据FIDIC《土木工程施工合同条件》关于争端裁决委员会（DAB）及其解决争端的说法，正确的有（ ）。
A.DAB 由1 人或3 人组成
B.DAB 在收到书面报告后84 天内裁决争端且不需说明理由
C.合同一方对DAB 裁决不满时，应在收到裁决后14 天内发出表示不满的通知
D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB 裁决之前应当执行DAB 裁决
E.合同双方没有发出表示不满DAB 裁决的通知的，DAB 裁决对双方有约束力
答案：A,D,E
解析：
考点:施工组织设计的编制原则：在 FIDIC《土木工程施工合同条件》实施过程中，争端的解决方式有裁决、友好协商、仲裁等。（1）裁决。FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，争端应提交争端裁决委员会（DAB）裁决。1）DAB 的委任。DAB 是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。DAB 由 1 人或 3 人组成，如果投标书附录中没有注明成员的数目，且合同双方没有其他协议，则 DAB 应包含 3 名成员。若DAB 成员为 3 人，则由合同双方各提名一位成员供对方认可，双方共同确定第三位成员作为主席。合同双方应当共同商定对 DAB 成员的支付条件，并由双方各支付酬金的一半。
任何成员的委任只有在合同双方同意的情况下才能终止，业主或承包商各自的行动将不能终止此类委任。
2）DAB 对争端的裁决。如果在合同双方之间产生起因于合同或实施过程或与之相关的任何争端（任何种类），包括对（咨询）工程师的任何证书的签发、决定、指示、意见或估价的任何争端，任何一方可以将此类争端事宜以书面形式提交 DAB，供其裁定，并将副本送交另一方和（咨询）工程师。
DAB 在收到书面报告后 84 天内对争端作出裁决，并说明理由。如果合同一方对 DAB 的裁决不满，则应在收到裁决后的 28 天内向合同对方发出表示不满的通知，并说明理由，表明准备提请仲裁。如果 DAB 未在 84 天内对争端作出裁决，则双方中的任何一方均有权在 84 天期满后的 28 天内向对方发出要求仲裁的通知。如果双方接受 DAB 的裁决，或者没有按规定发出表示不满的通知，则该裁决将成为最终的决定并对合同双方均具有约束力。
DAB 的裁决作出后，在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前，双方应当执行该裁决。
从国外引进一批设备，该批设备的离岸价为400万美元（注：1美元=6元人民币），国际运费费率1%，运输保险费为2‰，银行财务费率6‰，外贸手续费为2%，关税税率为25%，则该批设备的进口从属费为（ ）万元人民币。
A. 404. 81
B. 1074. 2
C. 670. 2
D. 1475
答案：C
解析：
到岸价格(CIF)=离岸价+国际运费+运输保险费=400×(1+1%)+400×(1+1%)×2‰/(1-2‰)=404.81(万美元)。 关税=到岸价格(ClF)×人民币外汇汇率X进口关税税率=404.81×6×25%=607.22(万元)。
银行财务费=400×6×6‰=14.4(万元)。
外贸手续费=404.81 ×6 ×2%=48.58(万元)。
故该批设备的进口从属费=关税+银行财务费+外贸手续费=607.22+14.4+48.58=670.2(万元)。
21年一级造价工程师考试题免费下载7篇 第7篇
在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足的需求包括（）。
A、减少对环境的污染，排放有害气体的项目，不能建在城市的下风口
B、建设地点（厂址）的地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面
C、尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量
D、尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段
E、建设地点（厂址）应远离供电、供热厂
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。减少对环境的污染，排放有害气体的项目，不能建在城市的上风口。建设地点（厂址）应尽量靠近交通运输条件和水电供应条件好的地方。
山西太行山常见的（ ）中，固体物质主要是一些坚硬的石块，粉土和黏土含量很少。
A.泥流
B.泥石流
C.水石流
D.稀性泥石流
答案：C
解析：
本题考查的是不良地质和特殊性岩土。水石流，固体物质主要是一些坚硬的石块、漂砾、岩屑及砂等，粉土和黏土含量很少，一般少于10%，主要分布于石灰岩、石英岩、大理岩、白云岩、玄武岩及砂岩分布地区。如陕西华山、山西太行山、北京西山及辽东山地的泥石流多属此类。
多用于铜、铝等有色金属及不锈钢管道上，在大口径管道上易于安装，适用于管道需要频繁拆卸以供清洗和检查的地方。该连接方式的法兰是（ ）。
A.平焊法兰
B.对焊法兰
C.松套法兰
D.螺纹法兰
答案：C
解析：
松套法兰。俗称活套法兰，分为焊环活套法兰，翻边活套法兰和对焊活套法兰，多用于铜、铝等有色金属及不锈钢管道上。松套法兰连接的优点是法兰可以旋转，易于对中螺栓孔，在大口径管道上易于安装，也适用于管道需要频繁拆卸以供清洗和检查的地方。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013，砖基础砌筑工程量按设计图示尺寸以体积计算，但不扣除（ ）。
A.单个面积0．3m2以内的孔洞所占体积
B.构造柱所占体积
C.嵌入基础内的管道所占体积
D.砂浆防潮层所占体积
E.圈梁所占体积
答案：A,C,D
解析：
参考第五章第三节内容，应选A、C、D。 砖基础砌筑工程量，不扣除单个面积0．3m2以内的孔洞所占体积、嵌入基础内的管道所占体积、砂浆防潮层所占体积，也不扣除嵌入基础内的钢筋、铁件、基础大放脚T形接头处的重叠部分。此外，靠墙暖气沟的挑檐不增加。
某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（ ）条。
A.4
B.3
C.2
D.1
答案：B
解析：
2020版教材P129
采用标号法确定关键线路有①→③→⑥→⑦→⑧，①→③→④→⑤→⑧和①→②→⑦→⑧。网络计划的计划工期为20。@##
