一级造价工程师考试题免费下载6辑 第1辑
混凝土小型空心砌块砌体工程中，施工采用的小砌块的产品龄期不应小于（ ）d，承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。
A.14
B.28
C.42
D.56
答案：B
解析：
2020版教材P202
混凝土小型空心砌块砌体工程中，施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d，承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），现浇混凝土墙工程量应（ ）。
A、扣除突出墙面部分体积
B、不扣除面积为0.33m2孔洞体积
C、将伸入墙内的梁头计入
D、扣除预埋铁件体积
答案：C
解析：
本题考查的是现浇混凝土墙。现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋，预埋铁件所占体积，扣除门窗洞口及单个面积大于0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积内计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。参见教材P387。@##
根据我国《合同法》，债权人自撤销事由发生之日起（ ）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：A
解析：
2020版教材P51
本题考查的是合同法。可撤销、可变更合同是指当事人所订立的合同欠缺一定的生效要件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容变更或使合同的效力归于消灭的合同。根据我国《合同法》的规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：①因重大误解订立的；②在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。但是，有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
某耐火材料的热膨胀系数很低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高，在高温长期使用也不软化，不受任何酸碱的侵蚀，缺点是在高温下易氧化，不宜在氧化气氛中使用。此耐火材料为（ ）。
A.硅砖
B.铬砖
C.碳质制品
D.镁砖
答案：C
解析：
碳质制品属于中性耐火材料，它的热膨胀系数很低，导热性高，耐热震性能好，高温强度高；在高温下长期使用也不软化，不受任何酸碱的侵蚀，有良好的抗盐性能，也不受金属和熔渣的润湿，是优质的耐高温材料。缺点是在高温下易氧化，不宜在氧化气氛中使用。
项目财务分析和经济分析都采用的分析方法为（）。
A.成本和效益分析
B.费用和效益分析
C.参数和指数分析
D.多目标综合分析
答案：A
解析：
项目财务分析主要采用企业成本和效益的分析方法，项目经济分析需要采用费用和效益分析、成本和效益分析和多目标综合分析等方法。
一级造价工程师考试题免费下载6辑 第2辑
(2016年)施工项目投标报价的工作包括：①收集投标信息；②选择报价策略；③组建投标班子；④确定基础标价；⑤确定投标报价；⑥研究招标文件，以上工作正确的先后顺序是()。
A.⑥①③②④⑤
B.③⑥①④②⑤
C.③①⑥②④⑤
D.⑥③①④②⑤
以锅炉房为热源，热源和散热设备分开设置，作用于一栋或几栋建筑物的采暖系统为（ ）。
A.局部采暖系统
B.分散采暖系统
C.集中采暖系统
D.区域采暖系统
答案：C
解析：
2020版教材P237
集中采暖系统：热源和散热设备分开设置，由管网将它们之间连接。以锅炉房为热源，作用于一栋或几栋建筑物的的采暖系统。
根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB 50854-2013)，按设计图示数量计算油漆工程量的是（ ）。
A.窗
B.木墙裙
C.踢脚线
D.木栏杆
答案：A
解析：
本题考查油漆工程量计算。根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50854-2013)，窗油漆工程量以樘计量，按设计图示数量计量；以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。木墙裙油漆面按图示尺寸以面积计算。踢脚线油漆按设计图示尺寸以面积计算。木栏杆油漆按图示设计尺寸以单面外围面积计算。
自动控制系统中，利用偏差纠正偏差是（ ）。
A.开环控制系统
B.闭环控制系统
C.复合控制系统
D.纠偏系统
答案：B
解析：
自动控制系统中，闭环控制系统利用偏差纠正偏差.
按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约定预付□：程款 的，承包人可采取的行为是（ ）。
A.在超越约定预付时间14天后停止施工
B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知
C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知.
D.在约定预付时间到期后14天内停止施工
答案：C
解析：
：按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在具备施工条件的前提下， 发包人应在双方签订合同后妁一个月内或不迟于约定的开工曰期前的7天内预付工程 款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预 付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施 工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利 率计），并承担违约责任。见教材第六章第三节P304。
一级造价工程师考试题免费下载6辑 第3辑
引水工程及河道工程下设的一级项目主要为（ ）
A.泵站工程
B.引水工程
C.水闸工程
D.鱼道工程
E.调蓄水库工程
答案：A,C,E
解析：
引水工程及河道工程下设的一级项目主要为引(取)水枢纽工程、泵站工程、水闸工程 、小水电站工程、调蓄水库工程、其他建筑物工程 。 枢纽工程下设的一级项目主要为挡水工程、泄洪工程、 引水工程、发电厂工程、航运过坝工程、鱼道工程 。
(2013年)工程地质对工程建设的直接影响主要体现在()。
A.对工程项目全寿命的影响
B.对建筑物地址选择的影响
C.对建筑物结构设计的影响
D.对工程项目生产或服务功能的影响
E.对建设工程造价的影响
答案：B,C,E
解析：
工程地质对工程建设的影响体现在对工程选址的影响、对建筑结构的影响、对工程造价的影响。
储罐采用泡沫灭火时，液下喷射泡沫灭火系统适用于（）。
A.单盘外浮顶储罐
B.双盘外浮顶储罐
C.内浮顶储罐
D.固定顶储罐
答案：D
解析：
本题考点是消防工程的泡沫灭火系统的室内消火栓给水系统主要设备。液下喷射泡沫灭火系统适用于固定拱顶贮罐，不适用于外浮顶和内浮顶储罐。当以液下喷射的方式将泡沫注入水溶性液体后，由于水溶性液体分子的极性和脱水作用，泡沫会遭到破坏，无法浮升到液面实施灭火。所以液下喷射泡沫灭火系统不适用于水溶性甲、乙、丙液体固定顶储罐的灭火。
某房屋工程合同工期650天，批准的网络计划如图7．4所示。
合同约定工期每提前(或拖后)一天奖励(或罚款)5000元。总承包商将E工作和F工作两项工作的劳务进行了分包，分包合同约定．若造成总承包商关键工作的工期延误，每延误一天，分包方应赔偿损失5000元。
总承包商对B工作进行施工时，计划使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板供应商晚提供大模板到现场每延误一天，供应商赔偿5000元。
在工程施工过程中发生了如下事件：
事件1，因特大暴雨突发洪水，工程停工，造成A工作施工工期延长10天，人员窝工和施工机械闲置造成总承包商直接经济损失8万元：
事件2，B工作施工时，大模板未能按期到货。造成总承包商B工作施工工期延长15天，直接经济损失25万元：
事件3，E工作施工时，总承包商的劳务分包未按规范施工，造成总承包商返工，E工作施工工期延长5天，直接经济损失1万元；
事件4，F工作施工过程中，建设单位采购的设备因质量问题退换货，造成总承包商施工工期延长10天．直接费用增加5万元：
事件5，因为建设单位对G工作的材料的色彩不满意，要求设计单位进行设计变更，使总承包商对G工作晚开工25天，直接费损失1万元。
问题：
1．指出网络计划的关键线路。
2．指出上述哪些事件，总承包商可以向建设单位进行索赔，并分别说明索赔内容和理由。
3．在事件2和事件3，总承包商可以向大模板供应商和E工作的劳务分包索赔吗
如果可以请说明索赔的内容和理由。
4．由于上述事件，总承包商可得到建设单位的工期补偿为多少天工程实际总工期为多少天工期奖(罚)款是多少万元
5．总承包商可得到劳务分包方和大模板供应商的费用赔偿各是多少万元
答案：
解析：
问题1： 该网络计划的关键线路为：①—②—③—④—⑥—⑧或A-B-D-F-H
问题2：
索赔成立的有事件1、事件4、事件5。
事件1，属于不可抗力，A工作在关键线路上，可以索赔工期10天，不赔费用。
事件4．建设单位采购的设备因质量问题，是建设单位的责任，F工作在关键线路上，可赔工期10天，可赔费用5万元。
事件5．建设单位对G工作的材料的色彩不满意，要求设计单位进行设计变更，属于建设单位的责任，但G工作不在关键线路上，小于总时差，只赔费用，不赔工期。
问题3：
总承包商可向大模板供应商索赔7．5万元(因大模板到货每延误1天赔偿5000元，共延15天)，向劳务分包商索赔1．0万元，因E工作属于非关键线路，只赔偿损失。
问题4：
实际总工期为：650+20+15=695(天)，总承包人可得到建设单位的工期补偿为：
10+10=20(天)，工期罚款为：0．5×15=7．5(万元)。
问题5：
总承包商可向模板供应商索赔7．5万元，向劳务分包商索赔1．0万元。
公称直径大于6mm 的高压奥氏体不锈钢探伤,不能采用（ ）。
A.磁力
B.荧光
C.着色
D.超声波探伤
答案：B,C
解析：
本题考查的是高压管道的分级及要求。高压钢管外表面按下列方法探伤:(1)公称直径大于 6mm 的磁性高压钢管采用磁力法。(2)非磁性高压钢管,一般采用荧光法或着色法。经过磁力、荧光,着色等方法探伤的公称直径大于 6mm 的高压钢管,还应按《无缝钢管超声波探伤检验方法》GB/T5777-2008 的要求,进行内部及内表面的探伤。
一级造价工程师考试题免费下载6辑 第4辑
根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有()。
A:有完整的技术档案和施工管理资料
B:有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件
C:有施工单位签署的工程保修书
D:有工程己结清证明文件
E:有工程使用的主要建筑材料的进场实验报告
答案：A,B,C,E
解析：
建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；②有完整的技术档案和施工管理资料；③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的工程保修书。
下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（ ）。
A.基本建设项目概况
B.基建结余资金等分配情况
C.主要技术经济指标的分析、计算情况
D.主要实物工程量分析
答案：D
解析：
2020版教材P292
竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分，其内容主要包括：（1）基本建设项目概况；（2）会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况；（3）基建结余资金等分配情况；（4）主要技术经济指标的分析、计算情况；（5）基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议；（6）决算与概算的差异和原因分析；最新题库，考前【黑钻押题】，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com （7）需说明的其他事项。
交联聚乙烯绝缘电力电缆在竖井、水中、有落差的地方及承受外力情况下敷设时，应选用的电缆型号为（ ）。
A、VLV
B、YJV22
C、VLV22
D、YJV32
答案：D
解析：
考点:电气材料。参见教材P60 表1.4.7。
某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作E的自由时差为（）。
A.0
B.1周
C.2周
D.3周
答案：B
解析：
自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度。但当工作之后只紧接虚工作时，则该工作箭线上一定不存在波形线，而其紧接的虚箭线中波形线水平投影长度的最短者为该工作的自由时差。
(2016年)某工程有甲、乙、丙、丁四个设计方案，各方案的功能系数和单方造价见下表，按价值系数应优选设计方案()。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
答案：D
解析：
该题主要考察的是： 功能成本法
总造价：3200+2960+2680+3140=11980（元/m2）。成本系数：甲：3200÷11980=0.27；乙=2960÷11980=0.25；丙=2680÷11980=0.22：丁=3140÷11980=0.26。价值系数：甲=0.26÷0.27=0.96;乙=0.25÷0.25=1;丙=0.20÷0.22=0.91;丁=0.29÷0.26=1.12。甲、乙、丙、丁四个设计方案中，以丁的价值系数最高，故丁方案为优选方案。
一级造价工程师考试题免费下载6辑 第5辑
剪力墙和筒体体系的高层建筑混凝土工程的施工模板通常采用（ ）。
A.台模
B.大模板
C.滑升模板
D.压型钢板永久式模板
E.爬升模板
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P211
本题考查的是模板工程。台模：台模是一种大型工具式模板，主要用于浇筑平板式或带边梁的楼板，一般是一个房间一块台模，有时甚至更大。
大模板：大模板是目前我国剪力墙和筒体体系的高层建筑施工用得较多的一种模板，已形成一种工业化建筑体系。
滑升模板：适用于现场浇筑高耸的构筑物和高层建筑物等，如烟囱、筒仓、电视塔、竖井、沉井、双曲线冷却塔和剪力墙体系及筒体体系的高层建筑等。
压型钢板永久式模板：压型钢板在我国一些高层钢结构施工中多有应用，施工简便，施工速度快，但耗钢量较大。
爬升模板：爬升模板简称爬模，国外亦称跳模，是施工剪力墙体系和筒体体系的钢筋混凝土结构高层建筑的一种有效的模板体系。
（ ）适用于跨径30m以内的钢筋混凝土和预应力混凝土的简支梁桥。
A.T形梁
B.工形梁
C.箱形梁
D.桁架梁
答案：B
解析：
本题考查的是桥梁上部构造。工形梁，既是一种肋形梁又是一种组合式梁，它适用于跨径30m以内的钢筋混凝土和预应力混凝土的简支梁桥。
对于软弱、破碎围岩中的隧洞开挖后喷混凝土的主要作用在于（）。
A、及时填补裂缝阻止碎块松动
B、防止地下水渗入隧洞
C、改善开挖面的平整度
D、与围岩紧密结合形成承载拱
E、防止开挖面风化
答案：A,D
解析：
本题考查的是地下工程围岩的稳定性。喷射混凝土具备以下几方面的作用：首先，能紧跟工作面，速度快，因而缩短了开挖与支护的间隔时间，及时地填补了围岩表面的裂缝和缺损，阻止裂隙切割的碎块脱落松动，使围岩的应力状态得到改善；其次，由于有较高的喷射速度和压力，浆液能充填张开的裂隙，起着加固岩体的作用，提高了岩体的强度和整体性。此外喷层与威严紧密结合，有较高的粘结力和抗剪强度，能在结合面上传递各种应力，可以起到承载拱的作用。
打桩的顺序，以下说法不正确的是（ ）。
A、基坑不大时，打桩应从中间开始分头向两边或四周进行
B、当桩基的设计标高不同时，应先深后浅
C、当桩的规格不同时，应先大后小，先长后短
D、当桩基的设计标高不同时，应先浅后深
答案：D
解析：
本题考查的是地基与基础工程施工。当桩基的设计标高不同时，打桩顺序宜先深后浅。
在垂直或倾斜轨道上运行的间断输送，结构简单，维修量很小，输送能力可大可小，输送混合物料的离析很小，适用于大多间歇的提升作业，铸铁块、焦炭、大块物料等均能得到很好的输送。此种输送设备为（）。
A.斗式输送机
B.链式输送机
C.螺旋输送机
D.吊斗式提升机
答案：D
解析：
本题考查的是固体输送设备。吊斗式提升机是以吊斗在垂直或倾斜轨道上运行的间断输送设备，吊斗式提升机由吊斗、卷扬、钢丝绳、料斗的装料及卸料装置、电器设施及钢丝绳轮系统等构成。吊斗式提升机结构简单，维修量很小，输送能力可大可小，输送混合物料的离析很小。吊斗式提升机适用于大多间歇的提升作业，铸铁块、焦炭、大块物料等均能得到很好的输送。
一级造价工程师考试题免费下载6辑 第6辑
根据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，防雷及接地装置若使用电缆、电线作接地极，编码列项应在（）。
A、钢筋项目
B、均压环项目
C、接地极项目
D、相关项目
答案：D
解析：
本题考查的是电气工程计量。利用基础钢筋作接地极按均压环项目编码列项。使用电缆、电线作接地极，应按相关项目编码列项。
在切割氧流中加入其他熔剂，利用它们的燃烧热和废渣作用实现气割的切割方法是()
A.氧-乙炔火焰切割
B.氧-氢火焰切割
C.液化石油气切割
D.氧熔剂切割
答案：D
解析：
氧熔剂切割是在切割氧流中加入纯铁粉或其他熔剂，利用它们的燃烧热和废渣作用实现气割的方法。此种切割方法烟尘少，切断面无杂质，可用来切割不锈钢等。
关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是( )。
A.单位工程的验收由施工单位组织
B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织
C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织
D.工程保修书不属于竣工验收的条件
答案：C
解析：
关于工程总体验收，大中型和限额以上项目由国家发改委或由其委托项目主管部门或地方政府部门组织验收。小型和限额以下项目由项目主管部门组织验收。业主、监理单位、施工单位、设计单位和使用单位参加验收工作。
[考点]第六章第一节知识点二：建设项目竣工验收的方式与程序
热力管道在采用蒸汽吹扫前应进行的工作为（ ）。
A.酸洗、钝化
B.空气吹扫与清洗
C.水清洗与吹干
D.暖管与疏水
答案：D
解析：
2020版教材P103
蒸汽吹扫的的方法，“3.蒸汽吹扫（1）蒸汽吹扫前，管道系统的保温隔热工程应已完成。（2）蒸汽吹扫应以大流量蒸汽进行吹扫，流速不应小于30m/s。（3）蒸汽吹扫前，应先进行暖管，并及时疏水。暖管时，应检查管道的热位移，当有异常时，应及时进行处理。（4）蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行。吹扫时直采取每次吹扫一根和轮流吹扫的方法。（5）经蒸汽吹扫后应对吹扫靶板进行检验，靶板无脏物为合格。”
下列概算编制方法中，属于设备安装工程概算的编制方法的是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.概算定额法
D.综合吨位法
E.设备价值百分比法
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是设计概算的编制方法。建筑工程概算的编制方法有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法等；设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。
