一级造价工程师预测试题9节
发布时间：2021-08-10
一级造价工程师预测试题9节 第1节
根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-2013)，无围护结构，有围护设施的架空走廊，其建筑面积（ ）
A.不予计算
B.按其结构底板水平投影面积计算
C.按其结构底板水平面积1/2计算
D.按其结构外围水平面积计算
B.按其结构底板水平投影面积计算
C.按其结构底板水平面积1/2计算
D.按其结构外围水平面积计算
答案：C
解析：
建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。
具有径向自紧密封作用，靠与法兰梯槽的内外侧面接触，并通过压紧而形成密封的垫片为（ ）。
A.金属缠绕式垫片
B.金属环形垫片
C.齿形垫片
D.金属带螺旋复合垫片
A.金属缠绕式垫片
B.金属环形垫片
C.齿形垫片
D.金属带螺旋复合垫片
答案：B
解析：
本题考查的是垫片。金属环形垫片是用金属材料加工成截面为八角形或椭圆形的实体金属垫片，具有径向自紧密封作用。金属环形垫片主要应用于环连接面型法兰连接，金属环形垫片是靠与法兰梯槽的内外侧面（主要是外侧面）接触，并通过压紧而形成密封的。参见教材P45。
(2014年)某基岩被3组较规则的X型裂隙切割成大块状，对数为构造裂隙，间距0.5m~1.0m，裂隙多密闭少有充填物，次基岩的裂隙对基础工程（）。
A.无影响
B.影响不大
C.影响很大
D.影响很严重
B.影响不大
C.影响很大
D.影响很严重
答案：B
解析：
裂隙较发育的基本特征为裂隙 2～ 3 组，呈X形，较规则，以构造型为主，多数间距大于 0.4m，多为密闭裂隙，少有填充物。岩体被切割成大块状。对基础工程影响不大，对其他工程可能产生相当影响。
20世纪60年代以后，土砂松坡接触平起法已成为趋于规范化的施工方法，下列说法错误的是（ ）。
A.土砂松坡接触平起法一般分为先砂后土法、先土后砂法、土砂交替法几种
B.工程较多采用先砂后土法
C.土砂松坡接触平起法允许反滤料与相邻土料“犬牙交错”
D.先砂后土法，当反滤层宽度较小（＜3m）时，铺2层反滤料，填2层土料
B.工程较多采用先砂后土法
C.土砂松坡接触平起法允许反滤料与相邻土料“犬牙交错”
D.先砂后土法，当反滤层宽度较小（＜3m）时，铺2层反滤料，填2层土料
答案：D
解析：
D项错，先砂后土法是指先铺反滤料，后铺土料。当反滤层宽度较小（＜3m）时，铺1层反滤料，填2层土料，碾压反滤料并骑缝压实与土料的结合带。先砂后土法由于土料填筑有侧限、施工方便，工程较多采用。
岩层产状对布置地下工程的影响，下列叙述正确的是（）。
A.地下工程轴线垂直岩层走向，围岩稳定性好
B.岩层倾角大时围岩稳定性好
C.岩层倾角小时围岩稳定性好
D.洞身穿过破碎倾斜岩层时，顺倾向侧围岩稳定
E.洞身穿过破碎倾斜岩层时，逆倾向侧围岩稳定
B.岩层倾角大时围岩稳定性好
C.岩层倾角小时围岩稳定性好
D.洞身穿过破碎倾斜岩层时，顺倾向侧围岩稳定
E.洞身穿过破碎倾斜岩层时，逆倾向侧围岩稳定
答案：A,B,E
解析：
仅就岩层产状与路线走向的关系而言，路线垂直岩层走向，或路线与岩层走向平行但岩层倾向与边坡倾向相反时，对路基边坡的稳定性是有利的。道路选线尽量避开断层裂谷边坡，尤其是不稳定边坡；避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的；避免路线与主要裂隙发育方向平行，尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的。@##
设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇。这是指（ ）策划。
A.工程项目的定义
B.工程项目的定位
C.工程项目的目标
D.工程项目的内容
B.工程项目的定位
C.工程项目的目标
D.工程项目的内容
答案：B
解析：
2020版教材P285
工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。例如，设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇，总之，工程项目必须通过定位策划作出准确定位。
工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。例如，设想建设一幢高层写字楼，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇，总之，工程项目必须通过定位策划作出准确定位。
某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（ ）万元。
A.1.6
B.6.8
C.5.6
D.8
B.6.8
C.5.6
D.8
答案：A
解析：
首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以获得费用补偿的：不可预见的外界条件。共计20天，原工期500天保函手续费为40万元，因此延长20天工期增加的保函手续费为1.6万元。
一级造价工程师预测试题9节 第2节
材料、机械台班预算单价
地方性材料考虑为施工企业自采加工，已知工程所在地人工单价为106.28元/工日，辅助生产间接费为人工费用的5%。9m3/min机动空压机台班单价为719.10元/台班。根据施工组织设计，石料场至工地平均运距100m，采用手推车运输。片石的场外运输损耗率为0，采购及保管费费率为2.5%。相关基础数据见附表1～3。
附表1 材料预算单价表
附表3 片石、块石开采定额8-1-5 100m3码方
<1> 、试计算自采片石的预算单价。计算结果保留两位小数。
地方性材料考虑为施工企业自采加工，已知工程所在地人工单价为106.28元/工日，辅助生产间接费为人工费用的5%。9m3/min机动空压机台班单价为719.10元/台班。根据施工组织设计，石料场至工地平均运距100m，采用手推车运输。片石的场外运输损耗率为0，采购及保管费费率为2.5%。相关基础数据见附表1～3。
附表1 材料预算单价表
附表3 片石、块石开采定额8-1-5 100m3码方
<1> 、试计算自采片石的预算单价。计算结果保留两位小数。
答案：
解析：
1.计算片石料场单价
（1）人工费=15.8×106.28/100=16.79（元/m3）
（2）辅助生产间接费=16.79×5%=0.84（元）
（3）材料费=（2.1×6.84+3×31.88+20.4×11.97+28×3.16+13×2.05）/100=4.69（元/m3）
（4）机械费=（1.31×719.10+48.7）/100=9.91（元/m3）
片石料场单价=16.79+0.84+4.69+9.91=32.23（元/m3）
2.计算片石预算单价
（1）片石原价即片石料场单价=32.23（元/m3）
（2）运杂费=（11.6×106.28+0.7×10×106.28）/100=19.77（元/m3）
（3）辅助生产间接费=19.77×5%=0.99（元/m3）
（4）场外运输损耗费=0
（5）采购及保管费=（32.23+19.77+0.99）×2.5%=52.99×2.5%=1.32（元/m3）
片石预算单价=52.99+1.32=54.31（元/m3）
（1）人工费=15.8×106.28/100=16.79（元/m3）
（2）辅助生产间接费=16.79×5%=0.84（元）
（3）材料费=（2.1×6.84+3×31.88+20.4×11.97+28×3.16+13×2.05）/100=4.69（元/m3）
（4）机械费=（1.31×719.10+48.7）/100=9.91（元/m3）
片石料场单价=16.79+0.84+4.69+9.91=32.23（元/m3）
2.计算片石预算单价
（1）片石原价即片石料场单价=32.23（元/m3）
（2）运杂费=（11.6×106.28+0.7×10×106.28）/100=19.77（元/m3）
（3）辅助生产间接费=19.77×5%=0.99（元/m3）
（4）场外运输损耗费=0
（5）采购及保管费=（32.23+19.77+0.99）×2.5%=52.99×2.5%=1.32（元/m3）
片石预算单价=52.99+1.32=54.31（元/m3）
蒸汽吹扫不适合的（ ）。
A.动力蒸汽管道
B.热力管道
C.非热力管道
D.高压蒸汽管道
B.热力管道
C.非热力管道
D.高压蒸汽管道
答案：C
解析：
蒸汽吹扫不适合的非热力管道，适合输送动力蒸汽管道、热力管道。
建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同由（）的计价方式签订。
A.业主与分包商以简单的成本加酬金
B.业主与分包商以保证最大工程费用加酬金
C.CM单位与分包商以简单的成本加酬金
D.CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金
B.业主与分包商以保证最大工程费用加酬金
C.CM单位与分包商以简单的成本加酬金
D.CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金
答案：A
解析：
CM单位有代理型和非代理型两种。代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订。而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。
CM合同采用成本加酬金方式。代理型和非代理型的CM合同是有区别的。由于代理型合同合同是建设单位与分包单位直接签订，因此，采用简单的成本加酬金合同形式。而非代理型合同则采用保证最大工程费用（GMP）加酬金的合同形式。
CM合同采用成本加酬金方式。代理型和非代理型的CM合同是有区别的。由于代理型合同合同是建设单位与分包单位直接签订，因此，采用简单的成本加酬金合同形式。而非代理型合同则采用保证最大工程费用（GMP）加酬金的合同形式。
某建筑需设计自动喷水灭火系统，考虑到冬季系统环境温度经常性低，建筑可以采用的系统有()
A:自动喷水湿式灭火系统
B:自动喷水预作用系统
C:自动喷水雨淋系统
D:自动喷水干湿两用灭火
B:自动喷水预作用系统
C:自动喷水雨淋系统
D:自动喷水干湿两用灭火
答案：B,C,D
解析：
选项A，自动喷水湿式灭火系统。湿式系统是指在准工作状态时管道内充满有压水的闭式系统。该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成，必要时还包括与消防水泵的联动控制和自动报警装置。主要缺点是不适应于寒冷地区。其使用环境温度为4～70℃。
在空气净化设备中，流动床吸附设备的主要组成部分除包括吸附段外，还有()。
A:置换段
B:脱附段
C:料封部
D:冷凝回收装置
B:脱附段
C:料封部
D:冷凝回收装置
答案：B,C,D
解析：
流动床吸附设备的装置由吸附部、脱附段、料封部、球状炭输送装置和冷凝回收装置五大部分组成。
某工程项目业主通过工程量清单招标确定某承包商为中标人，并签订了工程合同，工期为16天。该承包商编制的初始网络进度计划（每天按一个工作班安排作业）如图4.1所示，图中箭线上方字母为工作名称，箭线下方括号外数字为持续时间，括号内数字为总用工日数（人工工资标准均为45.00元/工日，窝工补偿标准均为30.00元/工日）。由于施工工艺和组织的要求，工作A、D、H需使用同一台施工机械（该种施工机械运转台班费800元/台班，闲置台班费550元/台班），工作B、E、I需使用同一台施工机械（该种机械运转台班费600元/台班，闲置台班费400元/台班），工作C、E需由同一班组工人完成作业，为此该计划需做出相应的调整。
问题：
1．请对图4.1所示的进度计划做出相应的调整，绘制出调整后的施工网络进度计划，并指出关键线路。
2．试分析工作A、D、H的最早开始时间、最早完成时间。如果该三项工作均以最早开始时间开始作业，该种施工机械需在现场多长时间 闲置多长时间 若尽量使该种施工机械在现场的闲置时间最短，该三项工作的开始作业时间如何安排
3 . 在施工过程中，由于设计变更，致使工作E增加工程量，作业时间延长2天，增加用工10个工日，材料费用2500元，增加相应的措施费用600元；因工作E作业时间的延长，致使工作H、I的开始作业时间均相应推迟2天；由于施工机械故障，致使工作G作业时间延长1天，增加用工3个工日，材料费用800元。如果该工程管理费按人工、材料、机械费之和的7%计取，利润按人工、材料、机械费、管理费之和的4.5%计取，规费费率3.31%,税金率3.477%。试问：承包商应得到的工期和费用索赔是多少
问题：
1．请对图4.1所示的进度计划做出相应的调整，绘制出调整后的施工网络进度计划，并指出关键线路。
2．试分析工作A、D、H的最早开始时间、最早完成时间。如果该三项工作均以最早开始时间开始作业，该种施工机械需在现场多长时间 闲置多长时间 若尽量使该种施工机械在现场的闲置时间最短，该三项工作的开始作业时间如何安排
3 . 在施工过程中，由于设计变更，致使工作E增加工程量，作业时间延长2天，增加用工10个工日，材料费用2500元，增加相应的措施费用600元；因工作E作业时间的延长，致使工作H、I的开始作业时间均相应推迟2天；由于施工机械故障，致使工作G作业时间延长1天，增加用工3个工日，材料费用800元。如果该工程管理费按人工、材料、机械费之和的7%计取，利润按人工、材料、机械费、管理费之和的4.5%计取，规费费率3.31%,税金率3.477%。试问：承包商应得到的工期和费用索赔是多少
答案：
解析：
问题1：
（1）调整后的网络进度计划如图4.2所示：（3分）
图4.2 调整后的网络进度计划
（2）关键线路为：①-④-⑥-⑧-⑨（1分）
问题2：
（1）工作A、D、H最早开始时间分别为0、3、10（1分）；
最早完成时间分别为3、7、13（1分）。
（2）该机械需在现场时间为：13-0=13天；（1分）
工作时间为：3+4+3=10天（0.5分）；闲置时间为：13-10=3天（0.5分）。
（3）令工作A的开始作业时间为2（即第3天开始作业）（0.5分），令工作D的开始作业时间为5或6（0.5分），令工作H开始作业为10（0.5分）。
该机械在现场时间为11天（0.5分），工作时间仍为10天（0.5分），
闲置时间为：11-10=1天（0.5分）。
问题3：
（1）工期索赔2天（1分）。因为只有工作I推迟2天导致工期延长，且该项拖延是甲方的责任（0.5分）；工作H推迟2天不会导致工期延长（0.5分）；由于工作G作业时间延长1天，责任不在甲方（0.5分）。
（2）费用索赔计算：
1)工作E费用索赔=（10×45.00+2 500+2×600+600）×（1+7%）×（1+4.5%）
×（1+3.31%）×（1+3.477%）=5 677.80元（2分）
2)工作H费用索赔=（18/3×2×30.00+2×550）×（1+3.31%）×（1+3.477%）
=1 560.77元（2分）
3)工作I费用索赔=（36/6×2×30.00）×（1+3.31%）×（1+3.477%）
=384.85元（2分）
费用索赔合计：5 677.80+1 560.77+384.85=7 623.42元（0.5分）
（1）调整后的网络进度计划如图4.2所示：（3分）
图4.2 调整后的网络进度计划
（2）关键线路为：①-④-⑥-⑧-⑨（1分）
问题2：
（1）工作A、D、H最早开始时间分别为0、3、10（1分）；
最早完成时间分别为3、7、13（1分）。
（2）该机械需在现场时间为：13-0=13天；（1分）
工作时间为：3+4+3=10天（0.5分）；闲置时间为：13-10=3天（0.5分）。
（3）令工作A的开始作业时间为2（即第3天开始作业）（0.5分），令工作D的开始作业时间为5或6（0.5分），令工作H开始作业为10（0.5分）。
该机械在现场时间为11天（0.5分），工作时间仍为10天（0.5分），
闲置时间为：11-10=1天（0.5分）。
问题3：
（1）工期索赔2天（1分）。因为只有工作I推迟2天导致工期延长，且该项拖延是甲方的责任（0.5分）；工作H推迟2天不会导致工期延长（0.5分）；由于工作G作业时间延长1天，责任不在甲方（0.5分）。
（2）费用索赔计算：
1)工作E费用索赔=（10×45.00+2 500+2×600+600）×（1+7%）×（1+4.5%）
×（1+3.31%）×（1+3.477%）=5 677.80元（2分）
2)工作H费用索赔=（18/3×2×30.00+2×550）×（1+3.31%）×（1+3.477%）
=1 560.77元（2分）
3)工作I费用索赔=（36/6×2×30.00）×（1+3.31%）×（1+3.477%）
=384.85元（2分）
费用索赔合计：5 677.80+1 560.77+384.85=7 623.42元（0.5分）
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013，计算措施项目工程量时，可以以面积计算的有（ ）。
A.大型机械安拆
B.施工排水、降水
C.挑脚手架
D.超高施工增加
E.满堂脚手架
B.施工排水、降水
C.挑脚手架
D.超高施工增加
E.满堂脚手架
答案：D,E
解析：
2020版教材P440
本题考查的是措施项目。大型机械设备进出场及安拆，按使用机械设备的数量"台·次"计算。
施工排水、降水，按排、降水日历天数"昼夜"计算。
挑脚手架，按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算。
超高施工增加，按建筑物超高部分的建筑面积“m2”计算。
满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算。
本题考查的是措施项目。大型机械设备进出场及安拆，按使用机械设备的数量"台·次"计算。
施工排水、降水，按排、降水日历天数"昼夜"计算。
挑脚手架，按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算。
超高施工增加，按建筑物超高部分的建筑面积“m2”计算。
满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算。
一级造价工程师预测试题9节 第3节
下列属于企业管理费的是（ ）。
A.施工辅助费
B.主副食运费补贴
C.辅助生产间接费
D.材料费
B.主副食运费补贴
C.辅助生产间接费
D.材料费
答案：B
解析：
企业管理费由基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和财务费用五项组成。A项，施工辅助费属于措施费。C项，辅助生产间接费属于工地转移费，也是措施费的一种。D项，材料费属于直接费。
下列公路交通安全设施中，主要目的在于防止人、畜进入或穿越公路，防止非法侵占公路用地的是（ ）。
A.安全护栏
B.隔离栅
C.防落网
D.防眩设施
B.隔离栅
C.防落网
D.防眩设施
答案：B
解析：
本题考查的是公路交通安全设施。隔离设施是将金属网绷紧在支撑结构上的一种栅栏，是对高速公路和一级公路进行隔离封闭的人工构造物的统称，常称为隔离栅。其目的在于防止人、畜进入或穿越公路，防止非法侵占公路用地。它有多种结构形式，主要由立柱、斜撑、金属网、连接件和基础等组成。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）,下列事项应纳入工程变更范围的有（）。
A、改变工程的标高
B、改变工程的实施顺序
C、提高合同中的工作质量标准
D、将合同中的某项工作转由他人实施
E、工程设备价格的变化
B、改变工程的实施顺序
C、提高合同中的工作质量标准
D、将合同中的某项工作转由他人实施
E、工程设备价格的变化
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P237
本题考查的是工程变更类合同价款调整。工程变更的范围和内容包括：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
本题考查的是工程变更类合同价款调整。工程变更的范围和内容包括：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
土的力学性质包括（ ）。
A.土的饱和性
B.土的压缩性
C.土的塑性
D.土的液性
E.土的抗剪强度
B.土的压缩性
C.土的塑性
D.土的液性
E.土的抗剪强度
答案：B,E
解析：
2020版教材P12
土的力学性质包括土的压缩性和土的抗剪强度
土的力学性质包括土的压缩性和土的抗剪强度
通常情况下，基坑土方开挖的明排水法主要适用于()。
A:细砂土层
B:粉砂土层
C:粗粒土层
D:淤泥土层
B:粉砂土层
C:粗粒土层
D:淤泥土层
答案：C
解析：
明排水法由于设备简单和排水方便，采用较为普遍，宜用于粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层。
分体式空调机组由室内机和室外机组成。其中室外机包含有()。
A.制冷压缩机
B.冷凝器(热泵运行时蒸发器)
C.冷凝器风机
D.空气过滤器
B.冷凝器(热泵运行时蒸发器)
C.冷凝器风机
D.空气过滤器
答案：A,B,C
解析：
分体式空调机组是把制冷压缩机、冷凝器(热泵运行时蒸发器)和冷却冷凝器风机同室内空气处理设备分开安装的空调机组。压缩机、冷凝器和冷凝器风机一起组成一机组，置于室外，称室外机；蒸发器(热泵运行时冷凝器)、送风机、空气过滤器、加热器、加湿器等组成另一机组，置于室内，称室内机。选项D空气过滤器是放在室内的。2020版教材P268-277
工程项目风险管理中，可用来识别风险的方法有（ ）。
A、敏感性分析法
B、财务报表法
C、头脑风暴法
D、计划评审技术法
E、流程图法
B、财务报表法
C、头脑风暴法
D、计划评审技术法
E、流程图法
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是工程项目风险的识别与评价。风险识别方法：（1）专家调查法（要包括头脑风暴法、德尔菲法和访谈法）；（2）财务报表法；（3）初始风险清单法；（4）流程图法；（5）风险调查法。参见教材P142。
一级造价工程师预测试题9节 第4节
（ ）应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。
A.财务评价
B.财务分析
C.财务管理
D.财务核算
B.财务分析
C.财务管理
D.财务核算
答案：B
解析：
2020版教材P292
本题考查的是工程项目经济评价。财务分析应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。
本题考查的是工程项目经济评价。财务分析应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。
根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（ ）左右。
A.0.5%
B.1.0%
C.1.5%
D.2.0%
A.0.5%
B.1.0%
C.1.5%
D.2.0%
答案：D
解析：
本题考查的是与工程项目有关的保险规定。建筑业属于三类风险较大的行业，基准费率要控制在用人单位职工工资总额的2.0%左右。参见教材P274。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），扶手，栏杆装饰工程量计算应按()。
A:设计图示尺寸以扶手中心线的长度（不包括弯头长度）计算
B:设计图示尺寸以扶手中心线的长度（包括弯头长度）计算
C:设计图示尺寸扶手以长度计算，栏杆以垂直投影面积计算
D:设计图示尺寸扶手以长度计算，栏杆以单面面积计算
B:设计图示尺寸以扶手中心线的长度（包括弯头长度）计算
C:设计图示尺寸扶手以长度计算，栏杆以垂直投影面积计算
D:设计图示尺寸扶手以长度计算，栏杆以单面面积计算
答案：B
解析：
扶手、栏杆、栏板装饰，包括金属扶手带栏杆、栏板，硬木扶手带栏杆、栏板，塑料扶手带栏杆、栏板，金属靠墙扶手，硬木靠墙扶手，塑料靠墙扶手。按设计图示尺寸以扶手中心线以长度（包括弯头长度）计算。
(2014年)根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）
A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用
B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、材料损耗费、采购及保管费五项组成
C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费
D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费
B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、材料损耗费、采购及保管费五项组成
C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费
D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费
答案：B
解析：
料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价。由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。
采用投资收益率指标评价投资方案经济效果的优点是()。
A:指标的经济意义明确、直观
B:考虑了投资收益的时间因素
C:容易选择正常生产年份
D:反映了资本的周转速度
B:考虑了投资收益的时间因素
C:容易选择正常生产年份
D:反映了资本的周转速度
答案：A
解析：
投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。
A:材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价
B:材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价
C:专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费
D:专业工程暂估价由专业工程承包人填写
B:材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价
C:专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费
D:专业工程暂估价由专业工程承包人填写
答案：B
解析：
选项A，材料暂估价表中应填写材料名称、规格、型号，计量单位，单价和备注；选项C，专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费；选项D，专业工程暂估价由招标人填写，投标人应将专业工程暂估价计入投标总价中，
(2016年)施工项目投标报价的工作包括：①收集投标信息；②选择报价策略；③组建投标班子；④确定基础标价；⑤确定投标报价；⑥研究招标文件，以上工作正确的先后顺序是()。
A.⑥①③②④⑤
B.③⑥①④②⑤
C.③①⑥②④⑤
D.⑥③①④②⑤
B.③⑥①④②⑤
C.③①⑥②④⑤
D.⑥③①④②⑤
答案：B
解析：
一级造价工程师预测试题9节 第5节
混凝土抵抗水、油等液体在压力作用下渗透的性能，称为（ ）。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.抗侵蚀性
D.混凝土的碳化
B.抗冻性
C.抗侵蚀性
D.混凝土的碳化
答案：A
解析：
本题考查的是混凝土。抗渗性是指混凝土抵抗水、油等液体在压力作用下渗透的性能。
钛及钛合金管焊接，应采用的焊接方法为()。
A:惰性气体保护焊
B:氧-乙炔焊
C:普通手工电弧焊
D:二氧化碳气体保护焊
B:氧-乙炔焊
C:普通手工电弧焊
D:二氧化碳气体保护焊
答案：A
解析：
钛及钛合金管焊接应采用惰性气体保护焊或真空焊，不能采用氧-乙炔焊或者二氧化碳气体保护焊，也不得采用普通手工电弧焊。
对于计算期不同的互斥方案，可采用的经济效果动态评价方法有（ ）。
A.增量投资收益率法
B.净值法
C.增量投资回收期法
D.净年值法
E.增量投资内部收益率法
B.净值法
C.增量投资回收期法
D.净年值法
E.增量投资内部收益率法
答案：D,E
解析：
2020版教材P191
本题考查的是经济效果评价方法。对于计算期相同的互斥方案，常用的动态评价方法有净现值、增量投资内部收益率、净年值法；计算期不同的互斥方案，常用的动态评价方法有净年值、最小公倍数（方案重复法）、研究期法、无限计算期法、增量投资内部收益率法；经济效果静态评价方法有增量投资收益率法、增量投资回收期法、年折算费用、综合总费用。
本题考查的是经济效果评价方法。对于计算期相同的互斥方案，常用的动态评价方法有净现值、增量投资内部收益率、净年值法；计算期不同的互斥方案，常用的动态评价方法有净年值、最小公倍数（方案重复法）、研究期法、无限计算期法、增量投资内部收益率法；经济效果静态评价方法有增量投资收益率法、增量投资回收期法、年折算费用、综合总费用。
根据水利工程施工特点和机械分类，土石方机械不包括（）。
A.推土机
B.挖掘机
C.水利冲挖机组
D.铲运机
B.挖掘机
C.水利冲挖机组
D.铲运机
答案：C
解析：
土石方机械包括挖掘机、装载机、铲运机、推土机、拖拉机、压实机械、凿岩机械、岩石掘进机(TBM)、盾构机等。
根据工业炉热工制度分类，下列工业炉中属间断式炉的是()
A．步进式炉
B．振底式炉
C．环形炉
D．室式炉
B．振底式炉
C．环形炉
D．室式炉
答案：D
解析：
2020版教材P150
教材原文是： (1） 间断式炉又称周期式炉， 其特点是炉子间断生产， 在每一加热周期内炉温是变化的， 如室式炉、台车式炉、井式炉等。所以D正确。 (2）连续式炉， 其特点是炉子连续生产， 炉膛内划分温度区段。在加热过程中每一区段的温度是不变的， 工件由低温的预热区逐步进入高温的加热区， 如连续式加热炉和热处理炉、环形炉、步进式炉、振底式炉等。（ABC错误）
教材原文是： (1） 间断式炉又称周期式炉， 其特点是炉子间断生产， 在每一加热周期内炉温是变化的， 如室式炉、台车式炉、井式炉等。所以D正确。 (2）连续式炉， 其特点是炉子连续生产， 炉膛内划分温度区段。在加热过程中每一区段的温度是不变的， 工件由低温的预热区逐步进入高温的加热区， 如连续式加热炉和热处理炉、环形炉、步进式炉、振底式炉等。（ABC错误）
关于混凝土配合比说法正确的是（ ）。
A.在砂用量相同时，若砂子过细，则混凝土黏聚性较差
B.配制混凝土时，细度模数为3.7～3.1的砂最佳
C.用卵石配制混凝土，其和易性较好
D.Ⅲ类砂可用于抗渗混凝土
B.配制混凝土时，细度模数为3.7～3.1的砂最佳
C.用卵石配制混凝土，其和易性较好
D.Ⅲ类砂可用于抗渗混凝土
答案：C
解析：
选项A错误，在砂用量相同的情况下，若砂子过粗，则拌制的混凝土黏聚性较差，容易产生离析、泌水现象；若砂子过细，砂子的总表面积增大，虽然拌制的混凝土黏聚性较好，不易产生离析、泌水现象，但水泥用量增大；选项B错误，配制混凝土时，以中砂（3.0～2.3）最佳；选项D错误，Ⅱ类砂宜用于强度等级为C30～C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土。
(2010年)球罐经水压试验合格后，在气密性试验前，还要再进行一次探伤，采用的探伤方法是()。
A.磁粉探伤
B.超声波探伤
C.射线探伤
D.涡流检测探伤
B.超声波探伤
C.射线探伤
D.涡流检测探伤
答案：A
解析：
该题主要考察的是：球罐气密性验，球罐经水压试验合格后要再进行一次磁粉探伤或渗透探伤；排除表面裂纹及其他缺陷后， 再进行气密性试验。
一级造价工程师预测试题9节 第6节
背景：某工程柱下独立基础见图3-13，共18个。已知：土壤类别为三类土；混凝土现场搅拌，混凝土强度等级：基础垫层C10，独立基础及独立柱C20；弃土运距200m；基础回填土夯填；土方挖、填计算均按天然密实土。
问题：
(1)根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定，编制±0．00以下的分部分项工程量清单，并将计算过程及结果填入表3-5“分部分项工程量清单与计价表”。有关分部分项工程量清单的统一项目编码见表34。
表3-4分部分项工程量清单的统一项目编码表
表3-5分部分分项工程量清单与计价表
(2)某承包商拟投标该工程，根据地质资料，确定柱基础为人工放坡开挖，工作面每边增加0．3m；自垫层上表面开始放坡，放坡系数为0．33；基坑边可堆土490m3；余土用翻斗车外运200m。
该承包商使用的消耗量定额如下：挖1m3土方，用工0．48工日(已包括基底扦探用工)；装运(外运200m)1m3土方，用工0．10工日，翻斗车0．069台班。已知：翻斗车台班单价为63．81元／台班，人工单价为22元／工日。
计算承包商挖独立基础土方的人工费、材料费、机械费合价。
(3)假定管理费率为12％，利润率为7％，风险系数为1％。按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定，计算承包商填报的挖独立基础土方工程量清单的综合单价(风险费以工料机和管理费之和为基数计算)。
注：问题(2)、(3)的计算结果要带计量单位。
问题：
(1)根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定，编制±0．00以下的分部分项工程量清单，并将计算过程及结果填入表3-5“分部分项工程量清单与计价表”。有关分部分项工程量清单的统一项目编码见表34。
表3-4分部分项工程量清单的统一项目编码表
表3-5分部分分项工程量清单与计价表
(2)某承包商拟投标该工程，根据地质资料，确定柱基础为人工放坡开挖，工作面每边增加0．3m；自垫层上表面开始放坡，放坡系数为0．33；基坑边可堆土490m3；余土用翻斗车外运200m。
该承包商使用的消耗量定额如下：挖1m3土方，用工0．48工日(已包括基底扦探用工)；装运(外运200m)1m3土方，用工0．10工日，翻斗车0．069台班。已知：翻斗车台班单价为63．81元／台班，人工单价为22元／工日。
计算承包商挖独立基础土方的人工费、材料费、机械费合价。
(3)假定管理费率为12％，利润率为7％，风险系数为1％。按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定，计算承包商填报的挖独立基础土方工程量清单的综合单价(风险费以工料机和管理费之和为基数计算)。
注：问题(2)、(3)的计算结果要带计量单位。
答案：
解析：
本题为计量与计价题型。重点考核考生的识图能力、建设工程基础工程量的计算及综合单价的计算。
[解析]
问题(1)：
见表3-6。
问题(2)：
①人工挖独立柱基：
[(3．6+0．3 × 2)(2．6+0．3×2)×0．1+(3．6+0．3×2+3．3×0．33)(2．6+0．3×2+3．3×0．33)×3．3+1／3×0．332×3．33]×18=1395．14(m3)
②余土外运：
1395．14-490=905．14(m3)
③工料机合价：
1395．14×0．48×22+905．14×(0．1×22+0．069×63．81)=20709．22(元)
问题(3)：
土方综合单价：20709．22×(1+12％)(1+7％+1％)／572．83=43．73(元／m3)
或土方报价：20709．22×(1+12％)(1+7％+1％)=25049．87(元)
土方综合单价：25049．87／572．83=43．73(元／m3)
[解析]
问题(1)：
见表3-6。
问题(2)：
①人工挖独立柱基：
[(3．6+0．3 × 2)(2．6+0．3×2)×0．1+(3．6+0．3×2+3．3×0．33)(2．6+0．3×2+3．3×0．33)×3．3+1／3×0．332×3．33]×18=1395．14(m3)
②余土外运：
1395．14-490=905．14(m3)
③工料机合价：
1395．14×0．48×22+905．14×(0．1×22+0．069×63．81)=20709．22(元)
问题(3)：
土方综合单价：20709．22×(1+12％)(1+7％+1％)／572．83=43．73(元／m3)
或土方报价：20709．22×(1+12％)(1+7％+1％)=25049．87(元)
土方综合单价：25049．87／572．83=43．73(元／m3)
下列工程中，属于分部工程的是（ ）。
A.既有工厂的车间扩建工程
B.工业车间的设备安装工程
C.房屋建筑的装饰装修工程
D.基础工程中的土方开挖工程
A.既有工厂的车间扩建工程
B.工业车间的设备安装工程
C.房屋建筑的装饰装修工程
D.基础工程中的土方开挖工程
答案：C
解析：
本题考查的是工程项目的组成和分类。分部工程包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等分部工程。参见教材P63。
某大型变电站工程，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：设备和电缆由业主购买：开工日期为6 月1 日，合同工期为80 天；工期每提前（或拖后）1 天，奖励（或罚款）2000元（含规费、税金）。签约合同价500 万元，采用单价合同。业主草拟的部分施工合同条款内容如下：
1.当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在±15%以上时，可以调整综合单价，调整方法是：由监理工程师提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。
2.材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过5%时，价格不予调整，超过5% 时，可以按实际价格调整。
工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4.1 所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。所有工作都按最早开始时间安排。
图4.1 施工总进度计划
6 月1 日如期开工，施工过程中，发生了如下事件：
事件1：6 月5 日因遇台风及强降雨，开挖的基坑被淤泥掩埋，导致10 名工人窝工1 天、机械闲置1 个台班（租赁费为1000 元/台班）；6 月6 日清理现场用工5 个工日，该机械又
闲置1 个台班；6 月6 日和6 月7 日人工挖运基坑内的淤泥，双方确认200m3,综合单价100元/m3。
事件2：管沟、敷设电缆和土方回填计划用工量为90 工日，由于电缆线路改变，管沟、敷设电缆和土方回填长度由200m 增加至240m。
事件3：房屋主体施工时，混凝土供应商每日供应量不充分，使承包商多用工30 工日，机械5 个台班（台班单价500 元/台班）；房屋主体工作延长5 天。
事件4：设备基础施工后，由于业主方更换了部分设备型号，要求拆除部分基础重新施工，拆除用工10 个工日，机械2 个台班（台班单价300 元/台班）。重新施工基础20m3，综合单价450 元/m3。设备基础拆除和重新施工共用8 天。
事件5：设备安装施工过程中，因设备供货商运输原因晚到3 天，使承包商窝工12 个工日，该工作推迟3 天开工.该工程最后80 天完工。
问题：
1.写出该施工网络进度计划的关键线路。
2.指出业主草拟的合同条款中有哪些不妥之处，简要说明如何修改。
3.分别说明承包商能否就上述事件1?事件5 向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。
4.承包商在事件1?事件5 中得到的工期索赔各为多少天？工期索赔共计多少天？工期奖（罚）款为多少元？
5.如果该工程人工工资标准为120 元/工日，窝工补偿标准为60 元/工日，企业管理费和利润为工料机费用之和的15%,规费和税金为工料机管理费利润之和的18%,现场管理费补偿标准为工料机费用之和的5%。分别计算承包商在事件1?事件5 中得到的费用索赔各为多少元？费用索赔总额为多少元？
（费用以元为单位，计算结果取整）
1.当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在±15%以上时，可以调整综合单价，调整方法是：由监理工程师提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。
2.材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过5%时，价格不予调整，超过5% 时，可以按实际价格调整。
工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4.1 所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。所有工作都按最早开始时间安排。
图4.1 施工总进度计划
6 月1 日如期开工，施工过程中，发生了如下事件：
事件1：6 月5 日因遇台风及强降雨，开挖的基坑被淤泥掩埋，导致10 名工人窝工1 天、机械闲置1 个台班（租赁费为1000 元/台班）；6 月6 日清理现场用工5 个工日，该机械又
闲置1 个台班；6 月6 日和6 月7 日人工挖运基坑内的淤泥，双方确认200m3,综合单价100元/m3。
事件2：管沟、敷设电缆和土方回填计划用工量为90 工日，由于电缆线路改变，管沟、敷设电缆和土方回填长度由200m 增加至240m。
事件3：房屋主体施工时，混凝土供应商每日供应量不充分，使承包商多用工30 工日，机械5 个台班（台班单价500 元/台班）；房屋主体工作延长5 天。
事件4：设备基础施工后，由于业主方更换了部分设备型号，要求拆除部分基础重新施工，拆除用工10 个工日，机械2 个台班（台班单价300 元/台班）。重新施工基础20m3，综合单价450 元/m3。设备基础拆除和重新施工共用8 天。
事件5：设备安装施工过程中，因设备供货商运输原因晚到3 天，使承包商窝工12 个工日，该工作推迟3 天开工.该工程最后80 天完工。
问题：
1.写出该施工网络进度计划的关键线路。
2.指出业主草拟的合同条款中有哪些不妥之处，简要说明如何修改。
3.分别说明承包商能否就上述事件1?事件5 向业主提出工期和（或）费用索赔，并说明理由。
4.承包商在事件1?事件5 中得到的工期索赔各为多少天？工期索赔共计多少天？工期奖（罚）款为多少元？
5.如果该工程人工工资标准为120 元/工日，窝工补偿标准为60 元/工日，企业管理费和利润为工料机费用之和的15%,规费和税金为工料机管理费利润之和的18%,现场管理费补偿标准为工料机费用之和的5%。分别计算承包商在事件1?事件5 中得到的费用索赔各为多少元？费用索赔总额为多少元？
（费用以元为单位，计算结果取整）
答案：
解析：
问题1：
①-②-③-⑤-⑧-⑨
①-②-③-⑤-⑥-⑧-⑨
问题2：
第1 款中，综合单价调整方法不妥，应由承包人提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。
第2 款中，材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过5%时，价格不予调整，超过5%时，可以按实际价格调整不妥，材料暂估价应按发、承包双方最终确认价调整。
问题3：
事件1：工期索赔成立，台风及强降雨属于不可抗力，土方开挖中关键工作；费用索赔成立，根据不可抗力处理原则，现场清理和淤泥开挖的费用应由业主承担。
事件2：费用索赔成立，由于工程量增加导致增加的费用由于业主承担；工期索赔不成立，虽然工程量增加是业主的责任，但增加的工期30÷200×40=6 天没有超过该3 项工作的总时差30 天。
事件3：不能够提出工期和费用索赔，因为混凝土供应商供应量不充分应由承包商承担责任。
事件4：费用索赔成立，业主方更换设备型号是业主的责任，拆除基础重新施工增加的费用由业主承担；不可提出工期索赔，因为增加的工期8 天没有超过总时差35 天。
事件5：可以提出费用索赔，设备晚进场是业主的责任，承包商增加的费用由业主承担；工期索赔成立，设备晚进场是业主的责任，设备安装工作是关键工作。
问题4：
事件1：工期索赔3 天；
事件2：工期索赔0 天；
事件3：工期索赔0 天：
事件4：工期索赔0 天；
事件5：工期索赔3 天。
总计工期索赔：6 天。
工期奖励款为：[(80+6)-80]×2000=12000 元
问题5：
事件1：
现场清理：5×120×(1+15%)×(1+18%)=814 元
开挖淤泥：200×100×(1+18%)=23600 元
小计：814+23600=24414 元
事件2：
90÷200×40×120×(1+15%)×(1+18%)=2931 元
事件4：
拆除费用：(10×120+300×2)×(1+15%)×(1+18%)=2443 元
重修费用：20×450×(1+18%)=10620 元
小计：2443+10620=13063 元
事件5:12×60×(1+5%)×(1+18%)=892 元
费用索赔总额为：24414+2931+13063+892=41300 元
①-②-③-⑤-⑧-⑨
①-②-③-⑤-⑥-⑧-⑨
问题2：
第1 款中，综合单价调整方法不妥，应由承包人提出新的综合单价，经业主批准后调整合同价格。
第2 款中，材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比，变化幅度不超过5%时，价格不予调整，超过5%时，可以按实际价格调整不妥，材料暂估价应按发、承包双方最终确认价调整。
问题3：
事件1：工期索赔成立，台风及强降雨属于不可抗力，土方开挖中关键工作；费用索赔成立，根据不可抗力处理原则，现场清理和淤泥开挖的费用应由业主承担。
事件2：费用索赔成立，由于工程量增加导致增加的费用由于业主承担；工期索赔不成立，虽然工程量增加是业主的责任，但增加的工期30÷200×40=6 天没有超过该3 项工作的总时差30 天。
事件3：不能够提出工期和费用索赔，因为混凝土供应商供应量不充分应由承包商承担责任。
事件4：费用索赔成立，业主方更换设备型号是业主的责任，拆除基础重新施工增加的费用由业主承担；不可提出工期索赔，因为增加的工期8 天没有超过总时差35 天。
事件5：可以提出费用索赔，设备晚进场是业主的责任，承包商增加的费用由业主承担；工期索赔成立，设备晚进场是业主的责任，设备安装工作是关键工作。
问题4：
事件1：工期索赔3 天；
事件2：工期索赔0 天；
事件3：工期索赔0 天：
事件4：工期索赔0 天；
事件5：工期索赔3 天。
总计工期索赔：6 天。
工期奖励款为：[(80+6)-80]×2000=12000 元
问题5：
事件1：
现场清理：5×120×(1+15%)×(1+18%)=814 元
开挖淤泥：200×100×(1+18%)=23600 元
小计：814+23600=24414 元
事件2：
90÷200×40×120×(1+15%)×(1+18%)=2931 元
事件4：
拆除费用：(10×120+300×2)×(1+15%)×(1+18%)=2443 元
重修费用：20×450×(1+18%)=10620 元
小计：2443+10620=13063 元
事件5:12×60×(1+5%)×(1+18%)=892 元
费用索赔总额为：24414+2931+13063+892=41300 元
根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB／T?50353—2013的规定，下列不计算建筑面积的内容有（ ）。
A.附属在建筑物外墙的落地橱窗
B.与室内相通的变形缝
C.坡屋顶内空间净高小于1．2m的部分
D.建筑物内的上料平台
E.挑出外墙外边线宽度2．0m的无柱雨篷
B.与室内相通的变形缝
C.坡屋顶内空间净高小于1．2m的部分
D.建筑物内的上料平台
E.挑出外墙外边线宽度2．0m的无柱雨篷
答案：C,D,E
解析：
选项A：附属在建筑物外墙的落地橱窗，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。选项B：与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。
2020版教材P349-372
2020版教材P349-372
根据《合同法》，属于可变更、可撤销合同的有（ ）。
A.订立合同时显失公平的合同
B.以欺诈、协迫的手段订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的而订立的合同
D.损害社会公共利益的合同
E.恶意串通损害第三人利益的合同
B.以欺诈、协迫的手段订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的而订立的合同
D.损害社会公共利益的合同
E.恶意串通损害第三人利益的合同
答案：A,B
解析：
2020版教材P51
可变更、可撤销合同是指欠缺一定的合同生效条件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容得以变更或者使合同的效力归于消灭的合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1）因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。@##
可变更、可撤销合同是指欠缺一定的合同生效条件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容得以变更或者使合同的效力归于消灭的合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同有：1）因重大误解订立的；2）在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。@##
聚苯乙烯属于一种热塑性塑料，其制品主要特点包括（ ）。
A．具有极高的透明度，透光率可达90%以上
B．抗放射性优异
C．电绝缘性能好
D．冲击强度高，耐热性好
B．抗放射性优异
C．电绝缘性能好
D．冲击强度高，耐热性好
答案：A,B,C
解析：
聚苯乙烯制品具有极高的透明度，透光率可达 90%以上，电绝缘性能好，刚性好及耐化学腐蚀。普通聚苯乙烯的不足之处在于性脆，冲击强度低，易出现应力开裂，耐热性差及不耐沸水等。
以聚苯乙烯树脂为主体，加入发泡剂等添加剂可制成聚苯乙烯泡沫塑料，它是目前使用最多的一种缓冲材料。它具有闭孔结构，吸水性小，有优良的抗水性；密度小，一般为 0.015～0.03；机械强度好，缓冲性能优异；加工性好，易于模塑成型；着色性好，温度适应性强，抗放射性优异等优点，在外墙保温中占有率很高。
以聚苯乙烯树脂为主体，加入发泡剂等添加剂可制成聚苯乙烯泡沫塑料，它是目前使用最多的一种缓冲材料。它具有闭孔结构，吸水性小，有优良的抗水性；密度小，一般为 0.015～0.03；机械强度好，缓冲性能优异；加工性好，易于模塑成型；着色性好，温度适应性强，抗放射性优异等优点，在外墙保温中占有率很高。
在安装工程常用的机械化吊装设备中，履带起重机的工作特点有（）。
A.操作灵活，使用方便
B.不能全回转作业
C.不适用于没有道路的工地
D.可安装打桩、拉铲等装置
B.不能全回转作业
C.不适用于没有道路的工地
D.可安装打桩、拉铲等装置
答案：D
解析：
履带起重机是在行走的履带底盘上装有起重装置的起重机械，是自行式、全回转的一种起重机械。一般大吨位起重机较多采用履带起重机。其对基础的要求也相对较低，在一般平整坚实的场地上可以载荷行驶作业。但其行走速度较慢，履带会破坏公路路面。转移场地需要用平板拖车运输。较大的履带起重机，转移场地时需拆卸、运输、组装。适用于没有道路的工地、野外等场所。除作起重作业外，在臂架上还可装打桩、抓斗、拉铲等工作装置，一机多用。
一级造价工程师预测试题9节 第7节
某工程项目采用清单计价形式公开招标确定华昌公司为中标人．合同双方2004年12月20日签订合同，合同条款中有以下约定：工程量清单中已确定此项目A分项工程工程量为10000m3；B工程工程量为12000m3；单项分项工程量实际工程量超过计划工程量15％以上时，超出部分计价单价调整系数为0．9；施工工期自2005年3月1日开始施工，工期5个月；工程款结算具体约定如下：
1．工程款每月结算一次。实际工程款应按工程造价指数法调整，2014年12月由工程造价管理机构发布的工程造价指数为102点，该机构估计至2015年6月份工程造价指数不会发生变化，2015年7月指数为110点。
2．由于A、B工程为同一施工现场，同一时间施工，措施项目费合并计算，其中二次搬运费为10万元，脚手架费为30万元，以分部分项工料机费用为计算基数的安全文明施工费费率为5‰，措施项目费在开工前支付50％，其余部分在施工期各月平均支付(提前支取措施项目费对应的保修金从开工第1个月工程款中扣除)。．
3．预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于预付款数额时起扣。预付款为支付的分部分项工程清单计价费用的20％，主材费用占分项工程工程款的比例为50％，预付款从累计工程款超过起扣点金额当月开始扣还，竣工前扣清。
4．其他项目清单计价费用为8万元，在施工最后一个月支付。规费计算基数为支付的清单计价费用之和，规费率为4％。增值税率为11％。
5．业主自第一个月起从工程款中按5％比例扣留质量保证金。
双方对华昌公司制定的施工计划工程量与进度达成一致意见，有关数据见表6-9。
施工过程中发生以下事件(下列费用中已含规费、税金)：
事件1：3月份A项目施工中现场地质情况与由招标文件提供的资料不符，工程延误损失费用2万元。
事件2：4月份由于外部电网故障造成全场停电，影响施工费用损失1万元；A工程由于设计变更增加工程量450m3。
事件3：5月份由于沙尘暴和罕见大风影响，现场材料(乙方供料)损失5万元；施工人员受伤治疗费用2万元；施工机械损坏修复费用1万元；施工现场清理、被破坏工程部分修复费用6万元；合计14万元。
事件4：6月份8工程施工中，由于施工工艺不当造成费用损失2万元；甲方为乙方垫付材料费10万元。
事件5：7月份，收尾施工中，根据甲方要求B工程增加辅助工程量1000m3。
问题：
1．确定措施费数额和各月份支付数额。
2．确定预付款起扣点。
3．确定各月份工程款变更款、结算工程款、索赔费用款。计算各月实际支付款。
1．工程款每月结算一次。实际工程款应按工程造价指数法调整，2014年12月由工程造价管理机构发布的工程造价指数为102点，该机构估计至2015年6月份工程造价指数不会发生变化，2015年7月指数为110点。
2．由于A、B工程为同一施工现场，同一时间施工，措施项目费合并计算，其中二次搬运费为10万元，脚手架费为30万元，以分部分项工料机费用为计算基数的安全文明施工费费率为5‰，措施项目费在开工前支付50％，其余部分在施工期各月平均支付(提前支取措施项目费对应的保修金从开工第1个月工程款中扣除)。．
3．预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于预付款数额时起扣。预付款为支付的分部分项工程清单计价费用的20％，主材费用占分项工程工程款的比例为50％，预付款从累计工程款超过起扣点金额当月开始扣还，竣工前扣清。
4．其他项目清单计价费用为8万元，在施工最后一个月支付。规费计算基数为支付的清单计价费用之和，规费率为4％。增值税率为11％。
5．业主自第一个月起从工程款中按5％比例扣留质量保证金。
双方对华昌公司制定的施工计划工程量与进度达成一致意见，有关数据见表6-9。
施工过程中发生以下事件(下列费用中已含规费、税金)：
事件1：3月份A项目施工中现场地质情况与由招标文件提供的资料不符，工程延误损失费用2万元。
事件2：4月份由于外部电网故障造成全场停电，影响施工费用损失1万元；A工程由于设计变更增加工程量450m3。
事件3：5月份由于沙尘暴和罕见大风影响，现场材料(乙方供料)损失5万元；施工人员受伤治疗费用2万元；施工机械损坏修复费用1万元；施工现场清理、被破坏工程部分修复费用6万元；合计14万元。
事件4：6月份8工程施工中，由于施工工艺不当造成费用损失2万元；甲方为乙方垫付材料费10万元。
事件5：7月份，收尾施工中，根据甲方要求B工程增加辅助工程量1000m3。
问题：
1．确定措施费数额和各月份支付数额。
2．确定预付款起扣点。
3．确定各月份工程款变更款、结算工程款、索赔费用款。计算各月实际支付款。
答案：
解析：
问题1： 支付措施费=[(0．015×10000+0．01×12000)×5‰+10+30]×(1+4％)×(1+11％)=47．73(万元)
开工前支付23．865(万元)(未扣除保修金)，开工后每月支付4．773(万元)
问题2：
支付的A、B分部分项工程清单计价费用=(10000×0．027+12000×0．018)×(1+4％)×(1+11％)=561．04(万元)
预付款=561．04×20％=112．21(万元)
问题3：
3月份计划工程款=(2500×0．027+2000×0．018)×(1+4％)×(1+11％)=103．50×1．154=119．439(万元)
同理可知，4至7月份计划工程款分别为113．267万元，114．242万元，124．621万元，93．471万元。
4月份工程量调整工程款增加值=(450-225)×0．027×0．9×1．154+325×0．027×1．154=13．320(万元)
7月份工程量变更工程款增加值=(1000-450)×0．018×0．9×1．154+450×0．018×1．154=19．629(万元)
7月份采取工程造价指数调整后工程款=(93．47+19．63)×110÷102=121．97(万元)
其中：7月份其他项目清单计价费用=8×1．154=9．232(万元)
5月份累计分项工程清单计价费用为359．88万元，预付款起扣点金额336．62万元
5月份扣除预付款=(359．88-336．62)×50％=11．63(万元)
6月份扣除预付款=124．62×50％=63．31(万元)
7月份扣除预付款=112．21-11．63-63．31=37．27(万元)
3月份扣除开工前支付措施项目费对应的保修金=22．235×5％=1．112(万元)
开工前支付23．865(万元)(未扣除保修金)，开工后每月支付4．773(万元)
问题2：
支付的A、B分部分项工程清单计价费用=(10000×0．027+12000×0．018)×(1+4％)×(1+11％)=561．04(万元)
预付款=561．04×20％=112．21(万元)
问题3：
3月份计划工程款=(2500×0．027+2000×0．018)×(1+4％)×(1+11％)=103．50×1．154=119．439(万元)
同理可知，4至7月份计划工程款分别为113．267万元，114．242万元，124．621万元，93．471万元。
4月份工程量调整工程款增加值=(450-225)×0．027×0．9×1．154+325×0．027×1．154=13．320(万元)
7月份工程量变更工程款增加值=(1000-450)×0．018×0．9×1．154+450×0．018×1．154=19．629(万元)
7月份采取工程造价指数调整后工程款=(93．47+19．63)×110÷102=121．97(万元)
其中：7月份其他项目清单计价费用=8×1．154=9．232(万元)
5月份累计分项工程清单计价费用为359．88万元，预付款起扣点金额336．62万元
5月份扣除预付款=(359．88-336．62)×50％=11．63(万元)
6月份扣除预付款=124．62×50％=63．31(万元)
7月份扣除预付款=112．21-11．63-63．31=37．27(万元)
3月份扣除开工前支付措施项目费对应的保修金=22．235×5％=1．112(万元)
根据《标准施工招标文件》，施工合同文件包括下列内容：①已标价工程量清单；②技术标准和要求；③中标通知书，仅就上述三项内容而言，合同文件的优先解释顺序是（）。
A、①→②→③
B、③→①→②
C、②→①→③
D、③→②→①
B、③→①→②
C、②→①→③
D、③→②→①
答案：D
解析：
本题考查的是施工合同示范文本。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。参见教材P309。
内墙涂料宜选用（ ）。
A.聚醋酸乙烯乳液涂料
B.苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料
C.合成树脂乳液砂壁状涂料
D.聚氨酯系涂料
B.苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料
C.合成树脂乳液砂壁状涂料
D.聚氨酯系涂料
答案：A
解析：
2020版教材P156
常用于内墙的涂料有聚乙烯醇水玻璃涂料（106内墙涂料）、聚醋酸乙烯乳液涂料、醋酸乙烯-丙烯酸酯有光乳液涂料、多彩涂料等。
常用于内墙的涂料有聚乙烯醇水玻璃涂料（106内墙涂料）、聚醋酸乙烯乳液涂料、醋酸乙烯-丙烯酸酯有光乳液涂料、多彩涂料等。
下列选项中，不属于混凝土输送泵分类的是（ ）。
A.固定式
B.拖式
C.移动式
D.车载式
B.拖式
C.移动式
D.车载式
答案：C
解析：
本题考查的是混凝土及灰浆机械。混凝土输送泵分为固定式、拖式、车载式三种。
使木材物理力学性质变化发生转折的指标是（）。
A、平衡含水率
B、顺纹强度
C、纤维饱和点
D、横纹强度
B、顺纹强度
C、纤维饱和点
D、横纹强度
答案：C
解析：
2020版教材P161
本题考查的是木材的强度。当木材细胞和细胞间隙中的自由水完全脱去为零，而细胞壁吸附水处于饱和时，木材的含水率称为木材的纤维饱和点，纤维饱和点是木材物理力学性质发生变化的转折点。
本题考查的是木材的强度。当木材细胞和细胞间隙中的自由水完全脱去为零，而细胞壁吸附水处于饱和时，木材的含水率称为木材的纤维饱和点，纤维饱和点是木材物理力学性质发生变化的转折点。
某碎石按两级破碎，毛料粒径为1200mm，第一段破碎后粒径为300mm，二段破碎后粒径为60mm，则其总破碎比为（ ）。
A.4
B.5
C.9
D.20
B.5
C.9
D.20
答案：D
解析：
本题考查的是破碎机。总破碎比=1200/60=20。
半硬质或软质绝热制品的金属保护层纵缝可用搭接，搭接缝只能用（ ）连接。
A.自攻螺钉
B.铆钉
C.抽芯铆钉
D.打包带捆扎
B.铆钉
C.抽芯铆钉
D.打包带捆扎
答案：C
解析：
2020版教材P94
金属薄板保护层的施工工艺，“半硬质或软质绝热制品的金属保护层纵缝可用插接或搭接。插接缝可用自攻螺丝钉或抽芯柳钉连接，而搭接缝只能用抽芯柳钉连接，钉的间距200mm。”
金属薄板保护层的施工工艺，“半硬质或软质绝热制品的金属保护层纵缝可用插接或搭接。插接缝可用自攻螺丝钉或抽芯柳钉连接，而搭接缝只能用抽芯柳钉连接，钉的间距200mm。”
一级造价工程师预测试题9节 第8节
下列工程中，其工程费用列入建筑工程费用的是（ ）。
A. 供暖工程
B. 煤气工程
C. 金属结构工程
D. 机械设备的生产调试费用
E. 公路工程
B. 煤气工程
C. 金属结构工程
D. 机械设备的生产调试费用
E. 公路工程
答案：A,B,C,E
解析：
根据《建设工程计价》第一章第三节，应选A、B、C、E项。 D项属于工程建设其他费用，D不选。
硬聚氯乙烯管(UPVC)的连接方式通常采用()。
A.丝扣连接
B.承插焊接
C.法兰连接
D.电熔合连接
B.承插焊接
C.法兰连接
D.电熔合连接
答案：A,B,C
解析：
本题的考点是硬聚氯乙烯管(U2020版教材PVC)安装要求。 硬聚氯乙烯管分轻型管和重型管两种，其直径范围为8. 0~200. 0mm。硬聚氯乙烯管具有耐腐蚀性强、重量轻、绝热、绝缘性能好和易加工安装等特点。可输送多种酸、碱、盐和有机溶剂。使用温度范围为-10~40℃，最高温度不能超过60℃。使用的压力范围为轻型管在0.6M2020版教材Pa以下，重型管在1. 0M2020版教材Pa以下，硬聚氯乙烯管使用寿命较短。
硬聚氯乙烯管材的安装采用承插焊(粘)接、法兰、丝扣和热熔焊接等方法。2020版教材P23-30
硬聚氯乙烯管材的安装采用承插焊(粘)接、法兰、丝扣和热熔焊接等方法。2020版教材P23-30
某三层办公楼每层外墙结构外围水平面积均为670m2，一层为车库，层高2．2m。二、三层为办公室，层高3．2m。一层设有围护设施的檐廊，檐廊围护设施外围水平面积为80m2，该办公楼的建筑面积为（ ）m2。
A.1340．00
B.2010．00
C.2050．00
D.2090．00
B.2010．00
C.2050．00
D.2090．00
答案：C
解析：
参考第五章第二节内容，则： (1)一层为车库的层高2．2m，应计算建筑面积，所以一层、二层、三层的总建筑面积=3×670=2010(m2)。
(2)有围护结构檐廊的建筑面积=80×1／2：40(m2)。
(3)整个建筑物的建筑面积=2010+40=2050(m2)，应选C项。
有围护设施檐廊的建筑面积，应按其围护设施外围水平面积的1／2计算。
(2)有围护结构檐廊的建筑面积=80×1／2：40(m2)。
(3)整个建筑物的建筑面积=2010+40=2050(m2)，应选C项。
有围护设施檐廊的建筑面积，应按其围护设施外围水平面积的1／2计算。
锅炉燃烧中脱硫技术主要有( )。
A. 微波法
B. 脱硫剂吹入法
C. 流化床燃烧
D. 型煤技术
B. 脱硫剂吹入法
C. 流化床燃烧
D. 型煤技术
答案：B,C,D
解析：
（1）燃烧前燃料脱硫。可以通过洗选法、化学浸出法、微波法、细菌脱硫，还可以将煤进行气化或者液化，转化为清洁的二次燃料，以达到脱硫的目的。
（2）燃烧中脱硫。燃烧中脱硫技术主要有脱硫剂吹入法、流化床燃烧以及型煤技术等。
（3）烟气脱硫。烟气脱硫法目前主要有抛弃法和回收法两大类。
（2）燃烧中脱硫。燃烧中脱硫技术主要有脱硫剂吹入法、流化床燃烧以及型煤技术等。
（3）烟气脱硫。烟气脱硫法目前主要有抛弃法和回收法两大类。
根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。
A、法律变化引起的价格调整
B、发包人的原因导致试运行失败
C、工程移交后因发包人原因导致的工程缺陷和损失
D、承包人遇到不利物质条件
E、因不可抗力停工期间应监理人要求的照管、清理费用
B、发包人的原因导致试运行失败
C、工程移交后因发包人原因导致的工程缺陷和损失
D、承包人遇到不利物质条件
E、因不可抗力停工期间应监理人要求的照管、清理费用
答案：B,C
解析：
本题考查的是索赔。选项A只能得到费用补偿，选项D可以得到工期和费用补偿，选项E可以得到费用补偿。
环氧树脂涂料与生漆均具有耐磨、附着力强的优点。除此之外，环氧树脂涂料还具有（ ）。
A.良好的耐腐蚀性，但耐碱性差
B.漆膜有良好的弹性与硬度，但收缩率较大
C.若加入适量的呋喃树脂改性，可提高使用温度
D.热固型环氧树脂涂料的耐温性和耐腐蚀性均比冷固型环氧树脂涂料好
B.漆膜有良好的弹性与硬度，但收缩率较大
C.若加入适量的呋喃树脂改性，可提高使用温度
D.热固型环氧树脂涂料的耐温性和耐腐蚀性均比冷固型环氧树脂涂料好
答案：C,D
解析：
环氧树脂涂料具有良好的耐腐蚀性能，特别是耐碱性，并有较好的耐磨性。与金属和非金属（除聚氯乙烯、聚乙烯等外）有极好的附着力，漆膜有良好的弹性与硬度，收缩率也较低，使用温度一般为90～100℃左右。若在环氧树脂中加入适量的呋喃树脂改性，可以提高其使用温度。热固型环氧涂料其耐温性和耐腐蚀性均比冷固型环氧涂料好。
流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（ ）。
A. 30％
B. 40％
C. 60％
D. 70％
B. 40％
C. 60％
D. 70％
答案：A
解析：
根据《建设工程计价》第三章第一节，应选A项。 流动资金中资本金的比例一般为30％，因此A正确。
一级造价工程师预测试题9节 第9节
按照国家现行标准《压力管道安全技术监察规程——工业管道》TSCDOO01的规定，工业管道划分分为GC1、GC2、GC3三个级别。该分级依据的指标有（ ）。
A.设计压力
B.设计温度
C.设计管径
D.设计材质
B.设计温度
C.设计管径
D.设计材质
答案：A,B
解析：
2020版教材P294
热力管道系统划分，工业管道按设计压力、设计温度、介质的毒性危害程度和火灾危险性划分为GC1、GC2、GC3三个级别。
热力管道系统划分，工业管道按设计压力、设计温度、介质的毒性危害程度和火灾危险性划分为GC1、GC2、GC3三个级别。
(2015年)经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确是()。
A.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅
B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析
C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅
D.融资后分析只进行静态分
B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析
C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅
D.融资后分析只进行静态分
答案：C
解析：
本题考查的是工程项目经济评价。财务分析可分为融资前分析和融资后分析，一般宜先进行融资前分析，在融资前分析结论满足要求的情况下，初步设定融资方案，再进行融资后分析。在项目建议书阶段，可只进行融资前分析。融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅。
根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）规定，建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。以下说法正确的是（ ）。
A.建筑物高度为2.00m部分，应计算全面积
B.建筑物高度为1.80m部分不计算面积
C.建筑物高度为1.20m部分不计算面积
D.建筑物高度为2.10m部分应计算1/2面积
A.建筑物高度为2.00m部分，应计算全面积
B.建筑物高度为1.80m部分不计算面积
C.建筑物高度为1.20m部分不计算面积
D.建筑物高度为2.10m部分应计算1/2面积
答案：D
解析：
本题考查的是建筑面积计算。建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。参见建筑工程建筑面积计算规范GBT50353-2013。
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图 1所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表 1。
表 1 施工单位的报价单(部分)
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25％。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20％，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
事件5：第8周末，由于业主未及时提供图纸，E工作无法开始工作，图纸到第10 周末才提供给承包商，但是施工单位的机具在第九周末出现故障，到第11周末才修好，E工作开始工作。
问题：
1．根据第4周末的检查结果，在图 1上绘制实际进度前锋线，逐项分要的B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2．若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，工程师应批准工程延期多长时间 为什么
3．施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔 为什么 可以获得的索赔费用是多少
4．事件3中C工作发生的费用如何结算
5．前4周施工单位可以得到的结算款为多少元
6． 对于事件5，施工单位提出工期索赔，工程师应批准工程延期多长时间 为什么
表 1 施工单位的报价单(部分)
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25％。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20％，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
事件5：第8周末，由于业主未及时提供图纸，E工作无法开始工作，图纸到第10 周末才提供给承包商，但是施工单位的机具在第九周末出现故障，到第11周末才修好，E工作开始工作。
问题：
1．根据第4周末的检查结果，在图 1上绘制实际进度前锋线，逐项分要的B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2．若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，工程师应批准工程延期多长时间 为什么
3．施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔 为什么 可以获得的索赔费用是多少
4．事件3中C工作发生的费用如何结算
5．前4周施工单位可以得到的结算款为多少元
6． 对于事件5，施工单位提出工期索赔，工程师应批准工程延期多长时间 为什么
答案：
解析：
1．（1）实际进度前锋线如下图所示。
（2）B工作拖后1周，不影响工期，因B工作总时差为1周。
（3）C工作拖后1周，不影响工期，因C工作总时差为3周。
（4）D工作拖后2周，影响工期2周，因D工作总时差为0（D工作为关键工作）。
2．批准工程延期2周；
理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位原因。
3．（1）事件2不能索赔费用，因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。
（2）事件4可以索赔费用，因施工中发现地下文物属非施工单位原因。
（3）可获得的费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。
4．不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到其它相应项目中。
5．施工单位可以得到的结算款为：
A工作：840m3×300元/ m3=252 000元
B工作：1200m3×25%×320元/ m3=96 000元
D工作：4台班×100元/台班+1200元=1600元
小计：252 000元+96 000元+1 600元=349 600元
6．工程师应批准工程延期2周，因为E工作是关键工作，由于业主未及时提供图纸，E工作无法开始工作，虽然图纸到第10 周末提供给承包商，其间施工单位的机具在第九周末出现故障，到第11周末才修好，但 第9，10月的责任在业主 ，而11月，图纸已经到了，E工作可以开始工作，由于施工单位的机具在第九周末出现故障，到第11周末才修好，E工作开始工作。责任在乙方，不予补偿。
（2）B工作拖后1周，不影响工期，因B工作总时差为1周。
（3）C工作拖后1周，不影响工期，因C工作总时差为3周。
（4）D工作拖后2周，影响工期2周，因D工作总时差为0（D工作为关键工作）。
2．批准工程延期2周；
理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位原因。
3．（1）事件2不能索赔费用，因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。
（2）事件4可以索赔费用，因施工中发现地下文物属非施工单位原因。
（3）可获得的费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。
4．不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到其它相应项目中。
5．施工单位可以得到的结算款为：
A工作：840m3×300元/ m3=252 000元
B工作：1200m3×25%×320元/ m3=96 000元
D工作：4台班×100元/台班+1200元=1600元
小计：252 000元+96 000元+1 600元=349 600元
6．工程师应批准工程延期2周，因为E工作是关键工作，由于业主未及时提供图纸，E工作无法开始工作，虽然图纸到第10 周末提供给承包商，其间施工单位的机具在第九周末出现故障，到第11周末才修好，但 第9，10月的责任在业主 ，而11月，图纸已经到了，E工作可以开始工作，由于施工单位的机具在第九周末出现故障，到第11周末才修好，E工作开始工作。责任在乙方，不予补偿。
根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（ ）。
A.招标公告
B.投标资格条件
C.投标邀请书
D.评标委员会名单
B.投标资格条件
C.投标邀请书
D.评标委员会名单
答案：C
解析：
2020版教材P183
当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。
当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。
土石路堤每层松铺厚度应根据压实机械类型和规格确定，不宜超过（ ）cm。
A.30
B.40
C.50
D.60
B.40
C.50
D.60
答案：B
解析：
本题考查的是路基施工技术。土石路堤不得采用倾填方法，只能分层填筑，分层压实。宜用推土机铺填，每层松铺厚度应根据压实机械类型和规格确定，不宜超过40cm。接近路堤设计高程时，需改用土方填筑。
（2019年）与BOT融资方式相比，ABS融资方式的优点有（ ）
A.便于入先进技术
B.融资成本低
C.适用范围广
D.融资风险与项目未来收入无关
E.风险分散度高
B.融资成本低
C.适用范围广
D.融资风险与项目未来收入无关
E.风险分散度高
答案：B,C,E
解析：
选项B正确，BOT过程复杂、牵涉面广、融资成本因中间环节多而增加。ABS则只涉及原始权益人、SPV、证券承销商和投资者，无须政府的许可、授权、担保等，采用民间的非政府途径，过程简单，降低了融资成本。 选项C正确，对于关系国家经济命脉或包括国防项目在内的敏感项目，采用BOT融资方式是不可行的，容易引起政治、社会、经济等各方面的问题；在ABS融资方式中，虽在债券存续期内资产的所有权归SPV所有，但是资产的运营与决策权仍然归属原始权益人，SPV不参与运营，不必担心外商或私营机构控制，因此应用更加广泛。
选项E正确，BOT风险主要由政府、投资者、经营者、贷款机构承担。ABS则由众多的投资者承担，而且债券可以在二级市场上转让，变现能力强。
选项E正确，BOT风险主要由政府、投资者、经营者、贷款机构承担。ABS则由众多的投资者承担，而且债券可以在二级市场上转让，变现能力强。
上一篇：一级造价工程师历年真题和解答8章
热门文章
