2021一级造价工程师经典例题6章
发布时间：2021-06-30
2021一级造价工程师经典例题6章 第1章
(2012年)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的基本职责是()。
A.组织编制初步设计文件
B.负责筹措建设资金
C.负责控制建设投资
D.组织单项工程竣工验收
B.负责筹措建设资金
C.负责控制建设投资
D.组织单项工程竣工验收
答案：B
解析：
(2）项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针， 并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理， 并根据总经理的提名， 聘任或解聘其他高级管理人员。
路基的水温状况是指（ ）与温度变化对路基产生的共同影响。
A.强度
B.岩性
C.湿度
D.软度
B.岩性
C.湿度
D.软度
答案：C
解析：
本题考查的是路基水温状况及干湿类型。湿度与温度变化对路基产生的共同影响，称为路基的水温状况。
有一钢筋混凝土简支梁，结构如图，则一根②号筋的长度为（ ）mm。
A.3880
B.4020
C.3930
D.4070
B.4020
C.3930
D.4070
答案：A
解析：
由结构图可知②号筋的形状为：
各段尺寸计算：
（1）因此筋系Ⅱ级钢，故不需加弯钩，两端直角下弯部分系锚固长要求，由图已知各下弯200mm；
（2）尺寸为墙厚240+60-25=275mm（此处梁的钢筋保护层取25mm）；
（3）斜长由直角三角形可得：
对于截面高度≤800mm的梁弯起筋弯起角度为45。。
（4）尺寸：3000+240-50-2×275-2×350=1940（mm）
∴一根②号筋的长度为：2×200+2×275+2×495+1940=3880（mm）
2020版教材389-408
各段尺寸计算：
（1）因此筋系Ⅱ级钢，故不需加弯钩，两端直角下弯部分系锚固长要求，由图已知各下弯200mm；
（2）尺寸为墙厚240+60-25=275mm（此处梁的钢筋保护层取25mm）；
（3）斜长由直角三角形可得：
对于截面高度≤800mm的梁弯起筋弯起角度为45。。
（4）尺寸：3000+240-50-2×275-2×350=1940（mm）
∴一根②号筋的长度为：2×200+2×275+2×495+1940=3880（mm）
2020版教材389-408
调查表明，规模较大的崩塌，一般多发生在高度大于30m，坡度大于（ ）的陡峻斜坡上。
A.30°
B.35°
C.40°
D.45°
B.35°
C.40°
D.45°
答案：D
解析：
本题考查的是不良地质和特殊性岩土。调查表明，规模较大的崩塌，一般多发生在高度大于30m，坡度大于45°（大多数介于55°～75°之间）的陡峻斜坡上。
(2017年)对于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要高层建筑物，最常采用的基础构造形式为（）。
A.独立基础
B.柱下十字交叉基础
C.片筏基础
D.箱形基础
B.柱下十字交叉基础
C.片筏基础
D.箱形基础
答案：D
解析：
箱形基础一般由钢筋混凝土建造，减少了基础底面的附加应力，因而适用于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的一些重要建筑物，目前高层建筑中多采用箱形基础。
隧道工程施工时，通风方式通常采用（ ）。
A.钢管压入式通风
B.PVC管抽出式通风
C.塑料布管压入式通风
D.PR管抽出式通风
B.PVC管抽出式通风
C.塑料布管压入式通风
D.PR管抽出式通风
答案：C
解析：
2020版教材P304
地下工程的主要通风方式有两种:一种是压入式，即新鲜空气从洞外鼓风机一直送到工作面附近;另一种是吸出式，用抽风机将混浊空气由洞内排向洞外。前者风管为柔性的管壁，一般是加强的塑料布之类;后者则需要刚性的排气管，一般由薄钢板卷制而成。我国大多数工地均采用压入式。
地下工程的主要通风方式有两种:一种是压入式，即新鲜空气从洞外鼓风机一直送到工作面附近;另一种是吸出式，用抽风机将混浊空气由洞内排向洞外。前者风管为柔性的管壁，一般是加强的塑料布之类;后者则需要刚性的排气管，一般由薄钢板卷制而成。我国大多数工地均采用压入式。
某公路工程承包工程总价款额为3000万元，其中主要材料水泥费用占20％、沥青占10％，钢筋占20％、人工费占15％，其他费用占35％，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则工程预付款为总价款额的（ ）。
A. 7. 7％
B. 15％
C. 12. 5％
D. 25％
B. 15％
C. 12. 5％
D. 25％
答案：A
解析：
根据《建设工程计价》第五章第二节，应选A项。 根据的公式为：T=P-M／N。得M=N·(P-T)=50％×(3000-2538)=231
M／P=231／3000=7．7％
M／P=231／3000=7．7％
2021一级造价工程师经典例题6章 第2章
招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是()。
A:服务内容
B:项目价值
C:费率
D:金额
B:项目价值
C:费率
D:金额
答案：A
解析：
总承包服务费计价表中的项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
水泥石灰混合砂浆中适当掺入电石膏和粉煤灰是为了（ ）。
A.提高和易性
B.提高强度
C.减少水泥用量
D.缩短凝结时间
B.提高强度
C.减少水泥用量
D.缩短凝结时间
答案：A
解析：
本题考查的是砌体。石灰膏在水泥石灰混合砂浆中起增加砂浆和易性的作用。除石灰膏外，在水泥石灰混合砂浆中适当掺入电石膏和粉煤灰也能增加砂浆的和易性。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854—2013），关于？？？工程量计算，说法正确的是（ ）。
A、木材构件喷刷防火涂料按设计图示以面积计算
B、金属构件刷防火涂料按构件单面外围面积计算
C、空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以双面面积计算
D、线条刷涂料按设计展开面积计算
B、金属构件刷防火涂料按构件单面外围面积计算
C、空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以双面面积计算
D、线条刷涂料按设计展开面积计算
答案：A
解析：
2020版教材P435
考点:油漆、涂料、被糊工程。选项B错误，金属构件刷防火涂料可按设计图示尺寸以质量计算或按设计展开面积计算；选项C错误，空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以单面外围面积计；选项D错误，线条刷涂料按设计图示尺寸以长度计算。
考点:油漆、涂料、被糊工程。选项B错误，金属构件刷防火涂料可按设计图示尺寸以质量计算或按设计展开面积计算；选项C错误，空花格、栏杆刷涂料按设计图示尺寸以单面外围面积计；选项D错误，线条刷涂料按设计图示尺寸以长度计算。
表征钢筋抗拉性能的技术指标主要是（ ）。
A.疲劳极限，伸长率
B.屈服强度，伸长率
C.塑性变形，屈强比
D.弹性变形，屈强比
B.屈服强度，伸长率
C.塑性变形，屈强比
D.弹性变形，屈强比
答案：B
解析：
抗拉性能是钢筋的最主要性能，表征抗拉性能的技术指标主要是屈服强度、抗拉强度和伸长率。
某企业拟筹集资金，其中发行债券1000万元，票面利率为12%，发行费率为5%，价格为1100万元，公司所得税率为25%，则该债券资金成本率为（ ）。
A.11.48%
B.10.42%
C.9.47%
D.8.61%
B.10.42%
C.9.47%
D.8.61%
答案：D
解析：
本题考查的是资金成本与资本结构。1000×12%×(1-25%)／[1100×(1—5%)]=8.61%。
中压B 级天然气管道全部焊缝需（ ）。
A.100%超声波无损探伤
B.30%超声波无损探伤
C.地下管100%X 光拍片
D.地上管30%X 光拍片
B.30%超声波无损探伤
C.地下管100%X 光拍片
D.地上管30%X 光拍片
答案：A,C,D
解析：
中压 B 级天然气管道全部焊缝需 100%超声波无损探伤，地下管 100%X 光拍片，地上管 30%X 光拍片（无法拍片部位除外）。
常用于输送低压水、酸和碱等介质的管道法兰连接垫片为（ ）。
A.橡胶石棉垫片
B.橡胶垫片
C.金属垫片
D.缠绕式垫片
B.橡胶垫片
C.金属垫片
D.缠绕式垫片
答案：A
解析：
垫片种类很多，橡胶石棉垫是法兰连接用量最多的垫片。
2021一级造价工程师经典例题6章 第3章
为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以（ ）前的第28天作为基准日。
A.投标截止时间
B.招标截止日
C.中标通知书发出
D.合同签订
B.招标截止日
C.中标通知书发出
D.合同签订
答案：A
解析：
2020版教材P236
对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。
对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。
根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件有（）。
A、建设资金已全额到位
B、已提交建筑工程用地申请
C、已经确定建筑施工单位
D、有保证工程质量和安全的具体措施
E、已完成施工图技术交底和图纸会审
B、已提交建筑工程用地申请
C、已经确定建筑施工单位
D、有保证工程质量和安全的具体措施
E、已完成施工图技术交底和图纸会审
答案：C,D
解析：
2020版教材P23
本题考查的是建筑法。申请领取施工许可证，应当具备如下条件：（1）已办理建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区内的建筑工程，已取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工单位；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。
本题考查的是建筑法。申请领取施工许可证，应当具备如下条件：（1）已办理建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区内的建筑工程，已取得规划许可证；（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（4）已经确定建筑施工单位；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条件。
建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于()。
A:工程设计
B:工程施工
C:材料设备采购
D:施工招标
B:工程施工
C:材料设备采购
D:施工招标
答案：A
解析：
本题考查的是工程造价管理的基本原则。工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。
地下铁路的主要优点是（ ）。
A.运行效率高.耗资少
B.交通组织管理单一
C.车站设备简单
D.施工工期短
B.交通组织管理单一
C.车站设备简单
D.施工工期短
答案：B
解析：
本题考查地下铁路的优点。地下铁路优点：（1）运行速度快、运输能力大；（2）准点、安全；（3）对地面无太大影响；（4）不存在人、车混流现象，没有复杂的交通组织问题；（5）不侵占地面空间；（6）环境污染小。
根据我国《合同法》，（ ）时合同成立。
A.承诺通知到达要约人
B.要约通知发出
C.要约通知到达受要约人
D.承诺通知发出
B.要约通知发出
C.要约通知到达受要约人
D.承诺通知发出
答案：A
解析：
2020版教材P47
根据我国合同法的规定，当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段。要约是希望和他人订立合同的意思表示。承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺通知到达要约人时生效。承诺生效时合同成立。
根据我国合同法的规定，当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段。要约是希望和他人订立合同的意思表示。承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺通知到达要约人时生效。承诺生效时合同成立。
涂料的次要成膜物质(颜料)中的化学防锈颜料不包括()
A.锌铬黄
B.红丹
C.磷酸锌
D.铝粉
B.红丹
C.磷酸锌
D.铝粉
答案：D
解析：
防锈颜料按照防锈机理的不同，可分化学防锈颜料和物理性防锈颜料。其中化学防锈颜料如红丹、锌铬黄、锌粉、磷酸锌和有机铬酸盐等，这类颜料在涂层中是借助化学或电化学的作用起防锈作甩的。
对于基坑宽度大于6m的轻型井点布置宜采用（ ）。
A.单排布置
B.双排布置
C.环形布置
D.U形布置
B.双排布置
C.环形布置
D.U形布置
答案：B
解析：
参考第四章第一节内容，应选B项。 当基坑宽度小于6m，并且降水深度不超过5m，其轻型井点布置宜采用单排布置。
2021一级造价工程师经典例题6章 第4章
(2015年)预应力混凝土结构构件中，可使用的钢材包括各种()。
A.冷轧带肋钢筋
B.冷拔低碳钢丝
C.热处理钢筋
D.冷拉钢丝
E.消除应力钢丝
B.冷拔低碳钢丝
C.热处理钢筋
D.冷拉钢丝
E.消除应力钢丝
答案：C,D,E
解析：
热处理钢筋强度高，用材省，锚固性好，预应力稳定，主要用作预应力钢筋混凝土轨枕，也可以用于预应力混凝土板、吊车梁等构件。
预应力混凝土用钢丝按照加工状态分为冷拉钢丝和消除应力钢丝两类。冷轧带肋钢筋分为CRB550、CRB650、CRB800、CRB970四个牌号。CRB550用于非预应力钢筋混凝土，其他牌号用于预应力混凝土。
冷拔低碳钢丝分为两级，甲级用于预应力泪凝土结构构件中，乙级用于非预应力混凝土结构构件中。 所以CDE更适合本题的答案。
预应力混凝土用钢丝按照加工状态分为冷拉钢丝和消除应力钢丝两类。冷轧带肋钢筋分为CRB550、CRB650、CRB800、CRB970四个牌号。CRB550用于非预应力钢筋混凝土，其他牌号用于预应力混凝土。
冷拔低碳钢丝分为两级，甲级用于预应力泪凝土结构构件中，乙级用于非预应力混凝土结构构件中。 所以CDE更适合本题的答案。
(2016年)工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有()。
A.应按仲裁.诉讼程序和要求进行鉴定
B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询
C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息
D.应自行对现场进行勘验
E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避
B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询
C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息
D.应自行对现场进行勘验
E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避
答案：A,B,C,E
解析：
现场勘验:根据项目鉴定工作需要，鉴定机构可组织当事人对被鉴定的标的物进行现场勘验,所以D错误。
(2018年)与传统的贷款方式相比，项目融资的优点有（ ）。
A.融资成本较低
B.信用结构多样化
C.投资风险小
D.可利用税务优势
E.属于资产负债表外融资
B.信用结构多样化
C.投资风险小
D.可利用税务优势
E.属于资产负债表外融资
答案：B,D,E
解析：
项目融资特点（与传统贷款相比）。（1）项目导向。项目融资主要以项目的资产、预期收益、预期现金流等来安排融资，而不是以项目的投资者或发起人的资信为依据。（2）有限追索。（3）风险分担。项目融资在风险分担方面具有投资风险大、风险种类多的特点。（4）非公司负债型融资。（5）信用结构多样化。（6）融资成本较高。（7）可以利用税务优势。
施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是()。
A:已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价
B:承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算
C:现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整
D:施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付
B:承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算
C:现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整
D:施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付
答案：A
解析：
本题考查的是计日工的费用的确认和支付。已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，有发包双方按照工程变更的有关规定商定计日工单价计算。
(2015年)招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由()负责。
A.招标代理机构
B.招标人
C.编制工程量清单的造价咨询机构
D.招标工程量清单的编制人
B.招标人
C.编制工程量清单的造价咨询机构
D.招标工程量清单的编制人
答案：B
解析：
该题主要考察的是：工程量清单的编制，“招 标人对 工程量 清单中 各分部 分项工 程或适 合以分 部分项 工程项目 清单设 置的措 施项目 的工程 量的准 确性和 完整性 负责； 投标人 应结合 企业自 身实际 、参考 市场有 关价格 信息完 成清单 项目工 程的组 合报价 ，并对 其承担 风险”
室内热水供应管道长度超过40m时，一般应设套管伸缩器或（）。
A.波形补偿器
B.L形自然补偿器
C.Z形自然补偿器
D.方形补偿器
B.L形自然补偿器
C.Z形自然补偿器
D.方形补偿器
答案：D
解析：
热水管道附件。管道热伸长补偿器。用管道敷设形成的L型和Z字弯曲管段来补偿管道的温度变形。对室内热水供应管道长度超过40m时，一般应设套管伸缩器或方形补偿器。
暗涵是指涵洞（ ）。
A.洞顶填土大于0.5m
B.洞顶填土厚0.5-1.0m之间
C.洞顶填土深度小于1m
D.洞体为箱形
B.洞顶填土厚0.5-1.0m之间
C.洞顶填土深度小于1m
D.洞体为箱形
答案：A
解析：
2020版教材P102
暗涵。洞顶有填土，且最小填土厚度应大于或等于0.5m，适用于高路堤及深沟渠处。
暗涵。洞顶有填土，且最小填土厚度应大于或等于0.5m，适用于高路堤及深沟渠处。
2021一级造价工程师经典例题6章 第5章
形似棉花，呈白色纤维状，具有密度小、耐高温、热稳定性好、热导率低、比热容小、抗机械振动好、体胀系数小和优良的隔热性能的耐火材料是（）。
A、矿渣棉制品
B、微孔硅酸钙保温材料
C、硅酸铝耐火纤维
D、硅藻土耐火隔热保温材料
B、微孔硅酸钙保温材料
C、硅酸铝耐火纤维
D、硅藻土耐火隔热保温材料
答案：C
解析：
本题考查的是无机非金属材料。硅酸铝耐火纤维是轻质耐火材料之一。它形似棉花，呈白色纤维状，具有密度小、耐高温、热稳定性好、热导率低、比热容小、抗机械振动好、体胀系数小和优良的隔热性能。
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，评标委员会编制的评标报告主要包括（）。
A、基本情况和数据表
B、最终确定的中标人
C、开标记录
D、否决投标情况说明
E、评标委员会成员名单
B、最终确定的中标人
C、开标记录
D、否决投标情况说明
E、评标委员会成员名单
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是中标人的确定。评标委员会编制的评标报告主要包括：基本情况和数据表；评标委员会成员名单；开标记录；符合要求的投标人一览表；否决投标情况说明；评标标准、评标方法或者评标因素一览表；经评审的价格或者评分比较一览表；经评审的投标人排序；推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；澄清、说明、补正事项纪要。
空调系统的冷凝水管道宜采用的材料为（ ）。
A．焊接钢管
B．热镀锌钢管
C．聚氯乙烯塑料管
D．卷焊钢管
B．热镀锌钢管
C．聚氯乙烯塑料管
D．卷焊钢管
答案：B,C
解析：
冷凝水管道宜采用聚氯乙烯塑料管或热镀锌钢管，不宜采用焊接钢管。采用聚氯乙烯塑料管时，一般可以不加防二次结露的保温层，采用镀锌钢管时，应设置保温层。冷凝水立管的顶部，应有通向大气的透气管。
投资者在进行投资方案的经济评价时要考虑诸多因素，为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，可以采取提高（ ）的办法。
A.内部收益率
B.基准收益率
C.投资收益率
D.投资报酬率
B.基准收益率
C.投资收益率
D.投资报酬率
答案：B
解析：
考查基准收益率ic的确定。基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，可以采取提高基准收益率的办法来进行投资方案的经济评价。
下列关于资金时间价值的说法正确的有（ ）。
A.时间价值是资金在社会再生产过程中所产生的增值
B.时间价值是对资金机会成本的衡量
C.金融市场上借贷资本供过于求时，资金的时间价值率（利率）上升
D.对于国家鼓励发展的行业，利率一般定得较低
E.利率水平一般都低于社会平均利润率
B.时间价值是对资金机会成本的衡量
C.金融市场上借贷资本供过于求时，资金的时间价值率（利率）上升
D.对于国家鼓励发展的行业，利率一般定得较低
E.利率水平一般都低于社会平均利润率
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P159
资金时间价值的表现形式有利率和利息两种形式，因此教材中关于利率、利息的相关论述都可以理解为对时间价值的理解。同时利率可以理解为资金的价格，在资本市场供过于求时，价格下跌 。
资金时间价值的表现形式有利率和利息两种形式，因此教材中关于利率、利息的相关论述都可以理解为对时间价值的理解。同时利率可以理解为资金的价格，在资本市场供过于求时，价格下跌 。
在工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。
A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路
B.双代号网络计划中由关键节点组成
C.双代号时标网络计划中无虚箭线
D.双代号时标网络没有波形线的线路
B.双代号网络计划中由关键节点组成
C.双代号时标网络计划中无虚箭线
D.双代号时标网络没有波形线的线路
答案：D
解析：
时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向进行判定。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。
直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（ ）为准。
A.经审批的概算投资总额
B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用
C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资
D.经审批的概算投资中相对应的工程费用
B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用
C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资
D.经审批的概算投资中相对应的工程费用
答案：C
解析：
本题考查的是发承包类型。对于招标发包的项目，应以中标时确定的金额为准；对于直接发包的项目，如按照初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为签约合同价；如施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。
2021一级造价工程师经典例题6章 第6章
(2015年)根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有( )。
A.投标人之间协商投标报价
B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E.投标人之间约定中标人
B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
E.投标人之间约定中标人
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是招标投标法实施条例。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（ ）。
A.一定是关键工作
B.总时差为零
C.总时差等于自由时差
D.自由时差为零
A.一定是关键工作
B.总时差为零
C.总时差等于自由时差
D.自由时差为零
答案：C
解析：
本题考查的是网络计划时间参数的计算。对于网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等。参见教材P126。
某企业自筹资金新建的工业厂房项目，建设单位采用工程量清单方式招标，并与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本）》签订了工程承包合同。合同工期270天，施工承包合同约定：管理费和利润按人工费和施工机械使用费之和的40%计取，规费和税金按人材机费、管理费和利润之和的11%计取，人工费平均单价按120元/工日计，通用机械台班单价按1100元/台班计，人员窝工、通用机械闲置补偿按其单价的60%计取。不计管理费和利润；各分部分项工程施工均发生相应的措施费，措施费按其相应工程费的30%计取，对工程量清单中采用材料暂估价格确定的综合单价，如果该种材料实际采购价格与暂估价格不符，以直接在该综合单价上增减材料价差的方式调整。
该工程施工过程中发生如下事件：
事件1：施工前施工单位编制了工程施工进度计划(如图3.1所示和相应的设备使用计划，项目监理机构对其审核时得知，该工程的B、E、J工作均需使用一台特种设备吊装施工，施工承包合同约定该台特种设备由建设单位租赁，供施工单位无偿使用。在设备使用计划中，施工单位要求建设单位必须将该台特种设备在第80日末租赁进场，第260日末组织退场。
事件2：由于建设单位办理变压器增容原因，使施工单位A工作实际开工时间比已签发的开工令确定的开工时间推迟了5天，并造成施工单位人员窝工135工日，通用机械闲置5个台班。施工进行70天后，建设单位对A工作提出设计变更，该变更比原A工作增加了人工费5060元、材料费27148元、施工机具使用费1792元；并造成通用机械闲置10个台班，工作时间增加10天。A工作完成后，施工单位提出如下索赔：①推迟开工造成人员窝工、通用机械闲置和拖延工期5天的补偿；②设计变更造成增加费用、通用机械闲置和拖延工期10天的补偿。
事件3：施工招标时，工程量清单中Φ25规格的带肋钢筋材料单价为暂估价，暂估价价格3500/t，数量260t，施工单位按照合同约定组织了招标，以3600元/t的价格购得该批材料并得到建设单位确认，施工完成该材料130t进行结算时，施工单位提出：材料实际釆购价比暂估材料价格增加了2.86%，所以该项目的结算综合单价应调增2.86%，调整内容见表3.1。已知该规格带肋钢筋主材损耗率为2%。
表3.1 分部分项工程量综合单价调整表
工程名称：XX工程 标段：第1页共1页
事件4：根据施工承包合同的约定，合同工期每提前1天奖励1万元(含税)，施工单位计划将D、G、J工作按流水节拍30天组织等节奏流水施工，以缩短工期获取奖励。
问题：
1.事件1中，在图3.1所示施工进度计划中，受特种设备资源条件的约束，应如何完善进度计划才能反映B、E、J工作的施工顺序？为节约特种设备租赁费用，该特种设备最迟第几日末必须租赁进场？说明理由。此时，该特种设备在现场的闲置时间为多少天？
2.事件2中，依据施工承包合同，分别指出施工单位提出的两项索赔是否成立，说明理由。可索赔费用数额是多少？可批准的工期索赔为多少天？说明理由。
3.事件3中，由施工单位自行招标采购暂估价料是否合理？说明理由。施工单位提出综合单价调整表（表3.1)的调整方法是否正确？说明理由。该清单项目结算综合单价应是多少？核定结算款应为多少？
4.事件4中，画出组织D、G、J项工作等节奏流水施工的横道图；并结合考虑事件1和事件2的影响，指出组织流水施工后网络计划的关键线路和实际施工工期。依据施工承包合同，施工单位可获得的工期提前奖励为多少万元？此时，该特种设备在现场的闲置时间为多少天？
该工程施工过程中发生如下事件：
事件1：施工前施工单位编制了工程施工进度计划(如图3.1所示和相应的设备使用计划，项目监理机构对其审核时得知，该工程的B、E、J工作均需使用一台特种设备吊装施工，施工承包合同约定该台特种设备由建设单位租赁，供施工单位无偿使用。在设备使用计划中，施工单位要求建设单位必须将该台特种设备在第80日末租赁进场，第260日末组织退场。
事件2：由于建设单位办理变压器增容原因，使施工单位A工作实际开工时间比已签发的开工令确定的开工时间推迟了5天，并造成施工单位人员窝工135工日，通用机械闲置5个台班。施工进行70天后，建设单位对A工作提出设计变更，该变更比原A工作增加了人工费5060元、材料费27148元、施工机具使用费1792元；并造成通用机械闲置10个台班，工作时间增加10天。A工作完成后，施工单位提出如下索赔：①推迟开工造成人员窝工、通用机械闲置和拖延工期5天的补偿；②设计变更造成增加费用、通用机械闲置和拖延工期10天的补偿。
事件3：施工招标时，工程量清单中Φ25规格的带肋钢筋材料单价为暂估价，暂估价价格3500/t，数量260t，施工单位按照合同约定组织了招标，以3600元/t的价格购得该批材料并得到建设单位确认，施工完成该材料130t进行结算时，施工单位提出：材料实际釆购价比暂估材料价格增加了2.86%，所以该项目的结算综合单价应调增2.86%，调整内容见表3.1。已知该规格带肋钢筋主材损耗率为2%。
表3.1 分部分项工程量综合单价调整表
工程名称：XX工程 标段：第1页共1页
事件4：根据施工承包合同的约定，合同工期每提前1天奖励1万元(含税)，施工单位计划将D、G、J工作按流水节拍30天组织等节奏流水施工，以缩短工期获取奖励。
问题：
1.事件1中，在图3.1所示施工进度计划中，受特种设备资源条件的约束，应如何完善进度计划才能反映B、E、J工作的施工顺序？为节约特种设备租赁费用，该特种设备最迟第几日末必须租赁进场？说明理由。此时，该特种设备在现场的闲置时间为多少天？
2.事件2中，依据施工承包合同，分别指出施工单位提出的两项索赔是否成立，说明理由。可索赔费用数额是多少？可批准的工期索赔为多少天？说明理由。
3.事件3中，由施工单位自行招标采购暂估价料是否合理？说明理由。施工单位提出综合单价调整表（表3.1)的调整方法是否正确？说明理由。该清单项目结算综合单价应是多少？核定结算款应为多少？
4.事件4中，画出组织D、G、J项工作等节奏流水施工的横道图；并结合考虑事件1和事件2的影响，指出组织流水施工后网络计划的关键线路和实际施工工期。依据施工承包合同，施工单位可获得的工期提前奖励为多少万元？此时，该特种设备在现场的闲置时间为多少天？
答案：
解析：
1. 
B、E、J的顺序为B→E→J，
该特种设备最迟第150日末必须租赁进场，此时B工作将其总时差都用完了，再晚开始将影响工期，此时该设备在现场的闲置时间为30天。
2.①推迟开工造成人员窝工、通用机械闲置和拖延工期5天的补偿超过了索赔时限，不能提出索赔。
②设计变更造成增加费用、通用机械闲置和拖延工期10天的补偿可以，因为设计变更是建设单位责任造成的，且A工作是关键工作，给施工单位导致的增加用工和窝工费用由建设单位承担。
可索赔费用={[（5060+1792）×（1+40%）+27148]×（1+30%）+10×1100×60%}×（1+11%）=(47763.04+6600) ×（1+11%）=60342.97(元)
可批准的工期索赔为10天
3.（1）由施工单位自行招标采购暂估价材料不合理。属于依法必须进行招标的，应由建设单位和施工单位共同组织招标；如果不属于依法必须进行招标的，经建设单位同意，可以由施工单位组织招标，而且招标前，招标采购方案需经建设单位批准。
（2）施工单位提出综合单价调整表（表3.1)的调整方法不正确，材料暂估价的差价直接在该综合单价上增减材料价差调整，不应当调整综合单价中的人工费、机械费、管理费和利润。
该清单项目结算综合单价=4210.27+（3600-3500）×（1+2%）=4312.27(元)
核定结算款=4312.27×130×（1+11%）=622260.561(元)
4.D、G、J三项工作等节奏流水施工的横道图
考虑事件1的横道图为
考虑事件1和事件2的影响，指出组织流水施工后网络计划的关键线路为A→D→F→I→K
实际施工工期为240+5+10=255（天）
可获得的工期提前奖励为=[（270+10）-255]×1=25（万元）
若B工作按照尽早开始时间，机械闲置时间为40天；若考虑最合理的时间安排做B工作则机械闲置时间为0天。
B、E、J的顺序为B→E→J，
该特种设备最迟第150日末必须租赁进场，此时B工作将其总时差都用完了，再晚开始将影响工期，此时该设备在现场的闲置时间为30天。
2.①推迟开工造成人员窝工、通用机械闲置和拖延工期5天的补偿超过了索赔时限，不能提出索赔。
②设计变更造成增加费用、通用机械闲置和拖延工期10天的补偿可以，因为设计变更是建设单位责任造成的，且A工作是关键工作，给施工单位导致的增加用工和窝工费用由建设单位承担。
可索赔费用={[（5060+1792）×（1+40%）+27148]×（1+30%）+10×1100×60%}×（1+11%）=(47763.04+6600) ×（1+11%）=60342.97(元)
可批准的工期索赔为10天
3.（1）由施工单位自行招标采购暂估价材料不合理。属于依法必须进行招标的，应由建设单位和施工单位共同组织招标；如果不属于依法必须进行招标的，经建设单位同意，可以由施工单位组织招标，而且招标前，招标采购方案需经建设单位批准。
（2）施工单位提出综合单价调整表（表3.1)的调整方法不正确，材料暂估价的差价直接在该综合单价上增减材料价差调整，不应当调整综合单价中的人工费、机械费、管理费和利润。
该清单项目结算综合单价=4210.27+（3600-3500）×（1+2%）=4312.27(元)
核定结算款=4312.27×130×（1+11%）=622260.561(元)
4.D、G、J三项工作等节奏流水施工的横道图
考虑事件1的横道图为
考虑事件1和事件2的影响，指出组织流水施工后网络计划的关键线路为A→D→F→I→K
实际施工工期为240+5+10=255（天）
可获得的工期提前奖励为=[（270+10）-255]×1=25（万元）
若B工作按照尽早开始时间，机械闲置时间为40天；若考虑最合理的时间安排做B工作则机械闲置时间为0天。
(2012年)锅炉的构造、容量、参数和运行的经济性等特点通常用特定指标来表达，表明锅炉热经济性的指标是()。
A.受热面发热率
B.受热面蒸发率
C.锅炉热效率
D.锅炉蒸发量
B.受热面蒸发率
C.锅炉热效率
D.锅炉蒸发量
答案：C
解析：
该题主要考察的是：锅炉热效率，锅炉热效率是指锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比，也称为锅炉效率。用符号η表示。它是表明锅炉热经济性的指标。
气柜底板的严密性试验，可采用（）。
A.煤油渗透
B.氨气渗漏法
C.真空试验法
D.注水试验
B.氨气渗漏法
C.真空试验法
D.注水试验
答案：B,C
解析：
底板的严密性试验可采用真空试漏法或氨气渗漏法。
压缩空气站的空气过滤器种类很多，应用较广泛的有（）。
A.金属网空气过滤器
B.填充纤维空气过滤器
C.自动浸水空气过滤器
D.袋式过滤器
B.填充纤维空气过滤器
C.自动浸水空气过滤器
D.袋式过滤器
答案：A,B,D
解析：
空气过滤器。空气在进入压缩机之前，应经过空气过滤器以滤除其中所含灰尘、粉尘和其他杂质。空气过滤器种类很多，应用较广的有金属网空气过滤器、填充纤维空气过滤器、自动浸油空气过滤器和袋式过滤器等。
建设项目工程造价指数是由()指数综合得到的。
A:设备工器具价格指数
B:人工费价格指数
C:建筑安装工程造价指数
D:材料价格指数
E:工程建设其它费用指数
B:人工费价格指数
C:建筑安装工程造价指数
D:材料价格指数
E:工程建设其它费用指数
答案：A,C
解析：
本题考查工程造价指数。工程造价指数（造价指数信息）是反映一定时期价格变化对工程造价影响程度的指数，包括各种单项价格指数、设备、工器具价格指数、建筑安装工程造价指数、建设项目或单项工程造价指数。@##
热门文章
