2022二级建造师历年真题和解答8卷

此题主要考核井点降水方法及其应用。井点降水方法有四种，轻型井点降水深度3～6m，喷射井点降水深度8～20m，管井井点降水深度3～5m，深井井点降水深度可大于15m。因此，本题答案应为D。

汽包是用钢板焊制成的圆筒形容器，它由筒体和封头两部分组成。其直径、长度、重量随锅炉蒸发量的不同而不同。

2019版教材P11页
第一百七十三条　有下列情形之一的，委托代理终止：
（一）代理期间届满或者代理事务完成；
（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；
（三）代理人丧失民事行为能力；
（四）代理人或者被代理人死亡；
（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。
第一百七十四条　被代理人死亡后，有下列情形之一的，委托代理人实施的代理行为有效：
（一）代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡；
（二）被代理人的继承人予以承认；
（三）授权中明确代理权在代理事务完成时终止；
（四）被代理人死亡前已经实施，为了被代理人的继承人的利益继续代理。

2020版教材P302页
根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁不受《仲裁法》的调整。

本题考查的是冬期施工的技术要求。选项D“耐火泥浆、耐火可塑料、耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度均不应低于5℃”。

土方工程因为是总价包干，故包干价仍旧为20万元，石方工程采用的是单价合同，那么石方工程的工程款为3000*240=720000（元）=72（万元），该工程的结算价款是72+20=92（万元）。

1.项目部在验收水泵时，应认证核对水泵的型号、流量、扬程、功率等技术参数。
2.在冷水机组吊装就位后的安装工序有：安装精度调整与检测、设备固定与灌浆、设备试运转、工程验收。
3.事件1中，项目部应填写设计变更申请清单，交建设（监理）单位审核签字后，送原设计单位进行设计变更。
4.事件2中，项目部可提供的施工文件有：工程合同，设计文件，冷水机组安装技术说明书，施工记录等。

2020新版教材P112页
费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用。已完工作预算费用=已完成工作量×预算单价=3000×580=174（万元）；已完工作实际费用=已完成工作量×实际单价=3000×600=180（万元）费用偏差=174-180=-6（万元）。

本题考查的是通风与空调防腐绝热的技术要求。空调水系统和制冷系统管道的绝热施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。

2020版教材P219
（1）现浇混凝土结构模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时， 1）承重模板，应在与结构同条件养护的试块强度达到规定要求时，方可拆除。

《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。

本题考查的是城镇供热管网工程施工及质量验收的有关规定。有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠。

2020版教材P202页
建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。

取最大差值，得KC-D=48 天
2．总工期T=ΣK+Σtn=12+18+52+54=136（天）＜140 天，满足合同工期的要求。
3．不妥之一：经过施工项目负责人批准后开始实施不妥，模板（OE 架）工程专项施工方案须经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师审核签字后才能开始实施。
不妥之二：仅安排施工项目技术负责人进行现场监督不妥，应该由专职安全生产管理人员进行现场监督。
4．①索赔成立，不可抗力事件造成的工程清理、恢复费用，应由建设单位承担。
②索赔不成立，不可抗力事件造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担。
③索赔不成立，不可抗力事件造成的人员伤亡由各单位自己承担。
④索赔成立，不可抗力事件造成的工期延后可进行工期顺延。

2020版教材P106页
对于D选项，需要视具体情况而定。一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。

2019版教材P320页
列入国家强制检定目录的工作计量器具。例如：兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机等。@##

2020版教材P133
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

2020版教材P81页
(5)高压喷射灌浆是采用钻孔将装上特制合金喷嘴的注浆管下到预定位置，然后用高压泵将浆液通过喷嘴喷射出来，冲击破坏土体，使土粒在喷射流束的冲击力、离心力和重力等综合作用下，与浆液搅拌混合。待浆液凝固以后，在土内就形成一定形状的固结体。

2020版教材P247
4. 基坑外堆土时，堆土应距基坑边缘lm以外，堆土高度不得超过1.5m。

2020新版教材P45页
旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

2020版教材P177
必须在平整的土地上进行；GCL不能在有水的地面及下雨时施工，在施工完后要及时铺设其上层结构如HDPE膜等材料。大面积铺设采用搭接形式，不需要缝合，搭接缝应用膨润土防水浆封闭。对GCL出现破损之处可根据破损大小采用撒膨润土或者加铺GCL方法修补。GCL在坡面与地面拐角处防水垫应设置附加层，先铺设500mm宽沿拐角两面各250mm后，再铺大面积防水垫。坡面顸部应设置锚固沟，固定坡面防水垫的端部。对于有排水管穿越防水垫部位，应加设GCL防水垫附加层，管周围膨润土妥善封闭。每天防水垫操作后要逐缝、逐点位进行细致检验验收，如有缺陷立即修补。

2019新版教材P125页
承担违约责任，首先是合同当事人发生了违约行为，即有违反合同义务的行为； 其次，非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错； 第三，违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由，而法定免责事由主要限于不可抗力，约定的免责事由主要是合同中的免责条款

2020新版教材P40页
我国推行工程监理制度的目的是：
1.确保工程的建设质量，
2.提高工程的建设水平，
3.充分发挥投资效益。

2020版教材P24
根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同，可分为：施工组织总设计；单位工程施工组织设计；分部（分项）丁程施工组织设计。分部工程施工组织设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、新技术施工的分部（分项）工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的。

＜1> ①堤防工程专业承包一级的资质要求不合理；② xx 省投标许可证的要求不合理；③招标文件的出售时间不合理；④投标人必须参加标前会的要求不合理。考点:水利水电工程招投标。由于此拦河闸工程的闸流量 2000m3/s，地方工程专业承包二级及以上的资质即可；投标许可证应由省建委颁发；自招标文件或者资格预审文件出售之日至停止出售之日，最短不
＜2> ①承包人可以同意。承包人必须与分包人 A 签订分包合同，并对分包人 A 的行为负全部责任。②承包人有权拒绝。可以自行选择分包人，承包人自行选择分包人必须经发包人书面认可。考点:水利水电工程施工分包的要求。如果承包人同意，则应由承包人与分包人签订分包合同，并对该推荐分包人的行为负全部责任；如果承包人拒绝，承包人自行选择分包人，但需要经过项目法人书面认可。
＜3> 其他直接费：（10+389+1） x2%=8 元/m3；现场经费：（10+389+1） x6%=2.4 元/m3；间接费：（10+389+1+8+24）x6%=25.92 元/m3 或（10+389+1）x（1+2%+6%）x6%=25.92 元/m3；企业利润：（10+389+1+8+24+25.92） x7%=32.05 元/m3 或（10+389+1） /（1 +2%+6%}/（1+6%） x7%=32.05 元/m3其他直接费、现场经费计算公式为（人+材+机） x 费率%。对应人工费、机械费、材料费分别为 10 元/m3，389 元/m3， 1 元/m3；间接费计算公式为（人+材+机+其他直接费+现场经费） x 费率%；企业利润计算公式为（人+材+机+其他直接费+现场经费+间接费） x 费率%。
黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
＜4> ①补充勘探费用不应计入。承包人为其临时工程所需进行的补充勘探费用由承包人自行承担。②不可避免的土方开挖超挖量不应计入。该费用己包含在基坑土方开挖单价中。③以合同工程量作为申报结算工程量有错误。合同工程量是合同工程估算工程量，结算工程量应为按设计图示尺寸计算的有二建水利历年真题章节练习效实体方体积量。

1.不妥 1：专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请；
正确做法：应该由施工总承包单位向监理工程师提交。
不妥 2：变更估价申请一直未收到建设单位的审批意见；
正确做法：建设单位应当在收到变更申请后的 14 天内批准支付；
不妥 3：建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提出变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付；
正确做法：应在最近一期的进度款中支付。

该工程完工后，建设单位指令施工单位组织相关人员进行竣工预验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正
2.（1）总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。
（2）项目经理、项目技术负责人、施工单位的技术、质量部门负责人及技术负责人等参加。
（3）建设单位项目负责人组织竣工验收
在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超过 5%时，该项增加部分或剩余部分的综合单价按 5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单项目工程量增减幅度超出 5%，其相应工程量数量、单价等数据详见下表：

3.A 项： 5080×（1+5%） ×452+[5594-5080×（1+5%） ] ×452×（1-5%） =2522612.00 元
B 项： 8205×140×（1+5%） =1206135.00 元
竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交给监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。
4.1. 总承包单位的工程资料移交给建设单位；
2. 专业分包单位的工程资料移交给总承包单位；
3. 监理单位工程资料移交给建设单位。
4. 建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。

钢筋混凝土扶壁式结构特点：（1）沿墙长，隔相当距离加筑肋板（扶壁），使墙面与墙踵板连接；（2）比悬臂式受力条件好，在高墙时较悬臂式经济。

重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种，嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。

　1.安全管理检查评分表的保证项目还应检查：（1）安全技术交底（2）安全检查（3）安全教育（4）应急救援。
　　2.施工现场安全设置需整改的正确做法：（1）24m以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。（2）电梯井口应设置固定的常闭防护栅门。（3）电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网进行防护

2020版教材P4页
土质堤防的构造与作用和土石坝类似，包括堤顶、堤坡与戗台、护坡与坡面排水、防渗与排水设施、防洪墙等。(A正确)(2)堤坡与戗台。堤高超过6m的背水坡宜设戗台，宽度不宜小于1.5m;风浪大的海堤、湖堤临水侧宜设置消浪平台，其宽度可为波高的1~2倍，但不宜小于3m。

2020版教材P6
开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所，宜采用热辐射光源。有高速运转物体的场所宜采用混合光源。应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。工作场所内安全照明的照度不宜低于该场所一般照明照度的5%；备用照明（不包括消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等场所）的照度不宜低于一般照明照度的10%。图书馆存放或阅读珍贵资料的场所，不宜采用具有紫外光、紫光和蓝光等短波辐射的光源。长时间连续工作的办公室、阅读室、计算机显示屏等工作区域，宜控制光幕反射和反射眩光；在顶棚上的灯具不宜设置的工作位置的正前方，宜设在工作区的两侧，并使灯具的长轴方向与水平视线相平行。

P234-236

专家论证的主要内容 (1)专项施工方案内容是否完整、可行；
(2)专项施工方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范;
(3)专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。

锅炉钢架安装验收合格后，锅炉组件吊装原则是：先上后下，先两侧后中间，先中心再逐渐向炉前、炉后进行。

2019版教材P35页
建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。被保险人具体包括： （1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

选项B，正确的说法应为“可采用上下结构层连续摊铺施工的方式，每层施工应配备独立的摊铺和碾压设备，不得采用一套设备在上下结构层来回施工”；选项C，正确的说法应为“稳定细粒材料结构层施工时，根据土质情况，最后一道碾压工艺可采用凸块式压路机碾压”；选项D，正确的说法应为“在上层施工前1～2h，宜撒布水泥或洒铺水泥净浆”。

本题考查的是投标保证金。《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。@##

2020版教材P 368
《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围包括：机电、石油化工、电力、冶炼，钢结构、电梯安装、消防设施、防腐保温、起重设备安装、机电设备安装、建筑智能化、环保、电子、仪表安装、火电设备安装、送变电、核工业、炉窑、冶炼机电设备安装、化工石油设备、管道安装、管道、无损检测、海洋石油、体育场地设施、净化、旅游设施、特种专业。选项C煤气工程属于冶炼工程；选项D核电工程属于电力工程。@##

1.不妥之处一：投标最低限价2100万元。《招标投标法实施条例》明确规定，招标人不得规定最低投标限价。

不妥之处二：履约保证金由签约合同价的10%提高到15%。因为招标文件约定的履约保证金不得超过中标价的10%。

不妥之处三：临时施工用地由承包人负责。临时征地可由承包人负责实施，但责任仍旧是发包人的。不妥之处四：承包人应严格执行投标文件承诺的施工进度计划，实施期间不得调整。合同进度计划可以在监理人与承包人共同协商下调整。不妥之处五：工程预付款金额为签约合同价的10%，以履约保证金担保。当履约保证金额大于工程预付款额度，且发包人分析以为可以确保履约安全时，方可用履约保证金担保。

2.A代表工长，B代表C25，C代表其他直接费，D代表现场经费。

3.考虑排架立模系数时，0.8*40=32(元／³)），混凝土单价直接费=32+274.82=306.82（元）。

4.投标人在投标截止后不能再以任何理由修改投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。

5.不可以，只能对费用清单中有不明的费用要求投标人澄清且不得修改其实质性内容，所以不能增加费用。

<P>本案例第1问主要考查招标文件的内容。除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。根据《招标投标法实施条例》第二十七条规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。</P>

<P>招标人不得规定最低投标限价。第五十八条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交，履约保证金不得超过中标合同价的10%。提供施工场地是发包人的义务和责任，特殊条件下，临时征地可由承包人负责实施，但责任仍旧是发包人的。施工场地包括永久占地和临时占地。施工进度计划是可以调整的，发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包.人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。当履约担保的保证金额度大于工程预付款额度，发包人分析认为可以确保履约安全的情况下，承包人可与发包人协商不提交工程预付款保函，但应在履约保函中写明其兼具预付款保函的功能。此时，工程预付款的扣款办法不变，但不能递减履约保函金额。</P>

<P>本案例第2问主要考查项目直接费以及单价分析表。《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号）规定水利工程建筑及安装工程费用由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费，还有其他直接费和现场经费。本题中混凝土型号是C25。人工均划分为工长、高级工、中级工、初级工四个档次。</P>

<P>本案例第3问主要考查混凝土单价直接费的计算。考虑排架立模系数时，0.8*40=32（元／³），混凝土单价直接费=32+274.82=306.82（元）。</P>

<P>本案例第4问主要考查投标文件的撤回与修改。</P>

<P>《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。</P>

<P>本案例第5问主要考查评标时对投标文件的澄清。《招标投标法》第三十九条规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。提交投标截止时间以后，投标文件即不得被补充、修改，这是一条基本规则。但评标时，若发现投标文件的内容有含义不明确、不一致或明显打字（书写）错误或纯属计算上的错误的情形.评标委员会则应通知投标人作出澄清或说明，以确认其正确的内容。对于明显打字（书写）错误或纯属计算上的错误，评标委员会应允许投标人补正。澄清的要求和投标人的答复均应采取书面的形式。投标人的答复必须经法定代表人或授，权代理人签字，作为投标文件的组成部分。</P>

编制应急预案的目的，是避免紧急情况发生时出现混乱，确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施，预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响。

2020新版教材P97页
直接成本,其中可以直接计入工程对象的费用,包括人工费,材料费,施工机具使用费和施工措施费.

2020版教材P131
试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。

2019版教材P5页
热辐射光源有白炽灯和卤钨灯。优点为体积小、构造简单、价格便宜；用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所；缺点为散热量大、发光效率低、寿命短。

2020版教材P161
借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。A项错误。
借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。B项错误
自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。C项错误
借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息，人民法院应予支持。D项正确

2020版教材P 48
本题考查的是常用测量仪器的性能与应用。全站仪比较适用于多点水平距离的测量。

建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害，由其他责任人承担侵权责任。

2020版教材P96~97
钢筋图中钢筋用粗实线表示。
箍筋尺寸为内皮尺寸；弯起钢筋的弯起高度为外皮尺寸；单根钢筋的弯起高度为外皮尺寸

施工现场临时用水管理(1)现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。(2)现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案，建立相关的管理文件和档案资料。(3)消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品。(4)高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水管线。(5)消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用配电线路，保证消防供水。

2019版教材P143页
风管不得有横向接缝，尽量减少纵向拼接缝。

1．在商务中心的地下变电所、水泵房和锅炉房应先施工并通过质量验收,投入运行。
2．商务中心的百货楼可以单独竣工验收。百货楼是一个单位工程,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物。竣工验收具备条件是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告；有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件；有施工单位签署的工程保修书。
3．进场的材料应进行数量验收和质量确认,做好相应的验收记录和标识。对不合格的材料应更换、退货或让步接收（降级使用）,严禁使用不合格的材料。
4．A公司项目部应在对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序设置质量控制点。如地下变电所的高压电器和电力变压器；如冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备安装的水平度和垂直度偏差等；隐蔽工程等。
5．已完工的工程项目质量检验验收控制内容有：
竣工质量检验控制：包括联动试车及运行,验收文件审核签认,竣工总验收、总交工。
工程质量评定：包括单位工程、单项工程、整个项目的质量评定控制。
工程质量文件审核与建档：这是最为重要的质量控制,要真实、准确。
回访和保修：是一种制度的控制,是反馈工程质量最直接的真实评价。

2019版教材P93页
热粘法铺贴卷材应符合下列规定:
1)熔化热熔型改性沥青胶结料时，宜采用专用导热油炉加热，加热温度不应高于2000C，使用温度不宜低于1800C;
2)粘贴卷材的热熔型改性沥青胶结料厚度宜为1.0~1.5mm;
3)采用热熔型改性沥青胶结料铺贴卷材时，应随刮随滚铺，并应展平压实。

2019新版教材P105页
《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政甜言处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年。

本题考查的是特种设备的法定范围。B级锅炉按额定工作压力P值范围、^额定出水温度t及额定热功率Q可分为蒸汽锅炉、热水锅炉、气相（液相）有机载体锅炉。

2020版教材P156
（2）单位工程施工组织设计经上级承包单位技术负责人或其授权人审批后，应在工程开工前由施工单位项目负责人组织，对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底并做好交底记录。

作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书（操作规程）管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。

2019新版教材P207页
建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：（1）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6 人；一级资质不少于4 人；二级和二级以下资质企业不少于3 人。