21年二级建造师经典例题9篇 第1篇
工作E有四项紧前工作A、B、C、D，其持续时间分别为A=3、B=5、C=6、D=4,其最早开始时间分别为A=7、B=5、C=5、D=9，则工作B的自由时差为()。
A.1
B.0
C.2
D.3
答案：D
解析：
2020版教材P180
时差可分为总时差和自由时差两种。工作总时差，是指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间；工作自由时差，是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。根据所给出的ABCD四项工作最早开始时间和持续时间可计算出该四项工作的紧后工作E最早开始时间为E=13，而B最早完成时间B=10，故不影响E最早开始的机动时间即自由时差为13-10=3d。
水泥混凝土路面施工时模板的支搭应达到（ ）等要求，模板内侧面应涂隔离剂。
A．模板错台小于10mm
B．搭接准确
C．稳固
D．紧密平顺
E．接头及模板与基层接触处不得漏浆
在困难情况下，地铁区间正线隧道平面曲线的最小半径应不小于（ ）m。
A．300
B．250
C．200
D．150
SAC沥青路面施工中防止离析现象发生的有效措施有（ ）。
A.堆料采用小堆料
B.装料分为前后中进行
C.碾压要及时
D.足够拌和时间
E.控制碾压温度
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P83
施工技术 （一）防止离析现象的发生 1、集料的堆放：堆料采用小料堆，避免大料堆放时大颗粒流到外侧，集料产生离析。 2、填料的含量：填料的含量应严格控制，减少混合料中小于0．075mm颗粒的含量。 3、拌合时间：沥青混凝土的足够拌合时间对保证沥青混合料的均匀性非常重要，通常的干拌时间不少于10s，对于粗集料级配混合料的干拌时间应是13～15s。混合料的湿拌时间一般在35s左右。 4、混合料的运输：卡车装料应分三个不同位置往车中装料，第一次装料靠近车厢的前部，第二次装料靠近后部车厢门，第三次装料在中间，这样可以消除装料时的离析现象。卸料，当卡车将料卸人摊铺机受料斗时，要尽量使混合料整体卸落，而不是逐渐将混合料卸入受料斗。 5、摊铺；在每辆卡车卸料之间，不要完全用受料斗中的混合料，留少量部分混合料在受料斗内；尽可能减少将两侧板翻起的次数，仅在需要受料斗中的混合料弄平时，才将受料斗的两块侧板翻起；尽可能宽地打开受料斗的后门，以保证分料室中的料的饱满，并使分料器连续运转；尽可能连续摊铺混合料，只有在必要时才可停顿和重新启动；调整摊铺机的速度，使摊铺机的产量与拌和机的产量相匹配等。
工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作()。
A、 必定影响其紧后工作的最早开始
B、 必定变为关键工作
C、 必定导致其后续工作的完成时间推迟
D、 必定影响工程总工期
答案：A
解析：
自由时差（FFi-j），是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。@##
初始注册证书与执业印章有效期为（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：C
解析：
2019版教材P64页
初始注册证书与执业印章有效期为3年。
（2013年）根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）,外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有（ ）。
A.硅酮结构胶相容性试验
B.抗风压性能
C.空气渗透性能
D.雨水渗漏性能
E.后置埋件现场拉拔试验
答案：B,C,D
解析：
P315。考查内容：建筑装饰装修工程质量验收。
外墙金属窗工程必须进行“三性检验”，即抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检验。有关安全和功能的检测项目表
21年二级建造师经典例题9篇 第2篇
大型建设工程项目进度目标分解的工作有1.编制各子项目施工进度的计划；2.编制施工总进度计划；3.编制施工总进度规划；4.编制项目各子系统计划、正确的目标分解过程是（）。
A.2-3-1-4
B.2-3-4-1
C.3-2-1-4
D.3-2-4-1
答案：D
解析：
对于大型建设工程项目，应通过编制施工总进度规划、施工总进度计划、项目各子系统和各子项目施工进度计划等进行项目施工进度目标的逐层分解。@##
石灰稳定土不适用于( )。
A. 一级公路的基层
B. 一级公路的底基层
C. 二级公路的基层
D. 三、四级公路的基层
下列关于信息管理的说明,正确的是：（ ）
A．目前，在项目管理中最薄弱的环节是信息管理
B．信息分为人为资源和物质资源
C．项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务
D．信息是项目实施的重要资源之一
E．建设工程项目的信息包括在项目决策过程实施过程和运行过程中产生的信息
根据《计量法》、《计量法实施细则》以及有关法律、法规的规定，（）的，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处罚款。
A.使用不合格计量器具
B.使用以欺骗消费者为目的计量器具
C.破坏计量器具准确度
D.伪造计量数据
E.使用不当
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P319页
(4 ) 使用不合格计量器具和使用以欺骗消费者为目的的计量器具，或者破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处罚款。
某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是()。
A、柱基、墙角、承重墙下
B、槽壁、槽底的土质情况
C、基槽开挖深度
D、槽底土质结构是否被人为破坏
答案：A
解析：
(一）观察法(1)槽壁、槽底的土质情况，验证基槽开挖深度，初步验证基槽底部土质是否与勘察报告相符，观察槽底土质结构是否受到人为破坏；验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位，如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（ ）。
A.只能由甲承担责任
B.只能由赵某承担责任
C.由甲和赵某各自承担责任
D.由甲和赵某承担连带责任
答案：D
解析：
2020版教材P19页
2009年12月公布的《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。 骑车人是为了躲避逆行的甲而跌入坑中的。因此由甲和赵某承担连带责任，共同对骑车人受伤负责。
钢纤维混凝土在拌制过程中，正确的投料顺序是( )。
A.砂、石、钢纤维、水泥、外加剂、水
B.砂、石、钢纤维、水泥、水、外加剂
C.砂、石、水泥、钢纤维、外加剂、水
D.砂、石、水泥、钢纤维、水、外加剂
答案：A
解析：
2019版教材P111页
钢纤维喷射混凝土修补法，在施工中采用以下投料顺序：砂，石，钢纤维，水泥，外加剂，水。
21年二级建造师经典例题9篇 第3篇
湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工技术要求的是()。
A、宜采用1：4水泥砂浆灌浆
B、每层灌浆高度宜为150～200mm，且不超过板高的1／3
C、下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆
D、每块饰面板应一次灌浆到顶
答案：B
解析：
，每层灌注高度宜为150-200mm，且不超过板高的13
围绕施工部署原则编制的施工组织设计组成内容是()。
A.施工现场平面布置
B.设计情况
C.编制依据
D.施工准备与资源配置计划
E.施工方法
答案：A,D,E
解析：
2019版教材P158页
施工部署施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等施工组织设计的组成内容都应该围绕施工部署的原则编制。@##
（ ）是保证混凝土密实的关键。
A:浇筑
B:平仓
C:铺料
D:振捣
答案：D
解析：
本题考查的是混凝土浇筑与养护。振捣是保证混凝土密实的关键。
根据《标准施工招标文件》的通用条款，承包人应在收到监理人的变更指示后14天内，向监理人提交( )。
A.变更建议书
B.变更报价书
C.变更实施方案
D.变更工作计划
答案：B
解析：
本题考核的是变更估价。除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。因此，正确答案选B。
某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3 月份的计划工作量为2400m3,计划单价是12元/立方米；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000 m3，实际单价为15 元/立方米。则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数(SPI)分别为（ ）。
A、0.6万元；0.80
B、-0.6万元；0.83
C、-0.48万元；0.83
D、0.48万元；0.80
背景资料：
某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目，光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面，工程的主要设备、材料有光伏板（1.5×1m、18.5kg、30V、8A、255W），直流汇流箱，并网型光伏逆变器，交流配电柜，升压变压器（0.4/10kV），电缆，专用接插件等。
因光伏板安装在仓库屋面，仓库建筑的防雷类别应提高一个等级，建筑屋面需增加避雷带（见图3）；光伏板用金属支架固定，并接地可靠，20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路，用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案，并在施工前进行了技术和安全交底。
在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件。
事件1：采购的镀锌扁钢进场后未经验收，立即搬运至仓库屋面，进行避雷带施工，被监理工程师叫停，后经检查验收达到合格要求，避雷带施工后，仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。
事件2：在光伏板安装互连后，用2芯电缆接到直流汇流箱时，某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作，造成触电事故，后经事故检查分析，项目部有技术和安全交底记录，并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。
光伏发电工程竣工验收合格后，项目部及时整理施工记录等技术资料，将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。
<1>、写出本工程避雷带材料验收的合格要求。
<2>、本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑?
<3>、造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。
<4>、光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?
答案：
解析：
<1>、镀锌应热镀锌；钢材厚度应大于或等于4mm；镀层厚度应不小于65μm；避雷带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢。
<2>、避雷带之间的应用搭接焊接，其要求是扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍，三面施焊。施工后的仓库建筑为Ⅱ级防雷建筑。
<3>、造成触电事故的直流电压为30V×20=600V。施工技术交底记录应及时完成；参加施工技术交底人员必须签字；技术交底记录必须妥善保存；竣工后作为竣工资料进行归档。
<4>、竣工档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套（原件）移交当地档案馆；应编制《工程档案资料移交清单》；移交清单一式两份，移交后双方应在移交清单上签字盖章，双方各保存一份存档备查。
甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。
A.效力待定
B.自动解除
C.失效
D.继续有效
答案：D
解析：
2020版教材P132页
教材用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
21年二级建造师经典例题9篇 第4篇
根据《注册建造师执业工程规模标准》(试行)，工程规模为（ ）的防洪工程，其执业工程规模为中型。
A.大(2)型
B.中型
C.小(1)型
D.小(2)型
E.小(2)型以下
答案：B,C
解析：
根据注册建造师执业工程规模标准与水利水电工程分等指标的关系可知执业工程规模为中型的防洪工程有中型和小(1)型。
某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起()
A、7日
B、15日
C、30日
D、60日
答案：C
解析：
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，通常所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
安排主副井开工顺序时，说法正确的是()。
A.副井先开工，因为副井工程量较小，施工工期短，有利于关键线路的推进
B.主副井同时开工，可以在同期完成较多的工程量，有利于提前完成总工作量
C.主井先开工，有利于主副井同时到达井底进行短路贯通和提升系统改装
D.主副井同时开工，要求设备、劳动力投入较高
E.副井先到底的施工方案，主要适用于副井能利用整套永久提升系统时考虑
答案：C,D,E
解析：
当矿井工业场地内有多个井筒时，合理安排井筒的开工时间，有利于缩短矿井建设的工期。通常，由于主井到底要进行改绞，属于关键线路上的工程，主井多数情况下先开工。副井有时虽然井筒深度浅，但直径大，另外副井到底一般不改绞，不应先开工；如果副井到底能够快速形成永久提升系统，也可安排。主副井同时开工方案，施工准备量大，冻结法施工需要制冷量大，一般不安排。因此，答案为CDE。
可能导致盲炮的原因有()。
A、雷管受潮
B、雷管的电阻过小
C、使用的雷管类型、批号不同
D、雷管脚线被捣断
E、电爆网络电阻过大
答案：A,C,D,E
解析：
【考点】产生盲炮（拒爆、瞎炮）的原因【解析】拒爆产生的原因通常有：(1)雷管因素：电阻太大；同一爆破网路中雷管电阻差太大或雷管类型批号不同；雷管质量不合格；雷管受潮失效。(2)起爆电源或电爆网路因素：发爆器的电压不足或能力不足（雷管过多或并联网路太多）；并联电路各网路间电阻不平衡；接线错误或漏接。(3)炸药方面：炸药受潮或超期变质。(4)爆破施工因素：形成过大的联接电阻或脚线接触潮地；裸露接头间距离太近或搭接（短路）；雷管脚线被捣断；药卷之间有岩粉阻隔。由此可见，雷管受潮、使用的雷管型号和批号不同、雷管脚线被捣断、电爆网络电阻过大都可能导致盲炮。答案A、C、D、E正确。
关于浅埋暗挖法的工艺流程和技术要求说法正确的是（）
A、开挖面深孔注浆是其常用的预加固方法
B、初期支护允许的变形量比较小
C、钢拱锚喷混凝土支护是最佳的支护形式
D、二次衬砌模板多使用模板台车
E、主要针对埋置较深、松散不稳定的土层和软弱破碎岩层
答案：A,B,C,D
解析：
浅埋暗挖法的工艺流程和技术要求主要是针对埋置深度较浅、松散不稳定的土层和软弱被碎岩层施工面制定的。
浅埋暗挖法与新奥法相比，更强调地层的预支护和预加固。因为地铁工程基本是在城镇施工，对地表沉降的控制要求比较严格。浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大，初期支护允许变形量比较小。
常用的预加固和预支护方法有：小导管超前预注浆、开挖面深孔注浆及管棚超前支护。
在诸多支护形式中，钢拱锚喷混凝土支护是满足上述要求的最佳支护形式（详见 2K313032条）。
二次衬砌模板可以采用临时木模板或金属定型模板，更多情况下则使用模板台车，因为区间隧道的断面尺寸基本不变，使用模板台车，有利于加快立模及拆模速度。
对规定进行表面无损检验的焊缝，其（ ）应符合设计文件和相关标准的规定。
A．检验方法
B．检验位置
C．检验次序
D．检验数量
E．焊接质量
按照断块之间的相对错动的方向来划分，正断层是( )下降，( )上升的断层。
A.水平；水平
B.上盘；下盘
C.相对，水平
D.下盘；上盘
答案：B
解析：
2020版教材P30页
按照断块之间的相对错动的方向来划分，上盘下降，下盘上升的断层，成为正断层。
21年二级建造师经典例题9篇 第5篇
空间齿轮传动是用于（ ）之间的传动。
A．两平行轴
B．两轴平行而且回转方向相同
C．两交错轴
D．互相垂直且相交的两轴
E．两相交轴
（2017年） 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环 境噪声污染的建筑施工作业有（ ）。
A.抢修作业
B.保密工程作业
C.抢险作业
D.生产工艺上要求必须连续进行的作业
E.产生环境噪声污染较轻的作业
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏 感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺 上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其 有关主管部门的证明。
水利水电工程施工组织设计文件编制依据不包括（ ）。
A．有关法律、法规、规章和技术标准
B．规划报告及审批意见、上级单位对本工程建设的要求或批件
C．工程所在地区有关基本建设的法规或条例，地方政府、建设单位对本工程建设的要求
D．国民经济各有关部门对本工程建设期间有关要求及协议
根据矿业工程费用构成要素划分规定，属于人工费的是( )。
A.计时或计件工资
B.奖金及津贴补贴
C.劳动保险和职工福利
D.加班工资
E.职工教育经费
答案：A,B,D
解析：
此题主要考核矿业工程费用构成，特别是人工费的主要构成。矿业工程项目的建筑安装工程费按照费用构成要素划分人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和税金，其中人工费包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资以及提升情况下支付的工资。对于劳动保险和职工福利费、劳动保护费、职工教育经费等，属于企业管理费。因此，答案应为ABD。
下列关于归档施工文件的说法，不符合归档文件质量要求的是（ ）。
A.工程文件的内容及其深度符合国家有关技术规范、标准和规程
B.归档文件为复印件，但已经加盖单位印章
C.施工图结构、工艺、平面布置有重大改变的，利用施工图改绘竣工图
D.工程文件使用纯蓝墨水书写
E.工程文件的内容真实、准确，与工程实际相符
隧道照明控制系统对洞内照明强度调节的主要依据是（ ）。
A、洞外的照度和噪声值变化
B、洞外的照度和交通量变化
C、洞内粉尘含量和交通量变化
D、洞外的照度和粉尘含量变化
答案：B
解析：
考点:监控各子系统的功能与构成。照明控制系统能根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度进行调节，节约用电，降低运营费用。
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL1762007)的有关规定，分部工程是指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程，是组成( )工程的各个部分。
A.单位
B.单元
C.分项
D.枢纽
答案：A
解析：
2019版教材P223页
(5)分部工程（separated part project)。指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单位工程的部分。对单位工程安全性、使用功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。
21年二级建造师经典例题9篇 第6篇
装修施工中常见的荷载变动有( )。
A.楼面上加铺隔音层
B.室内增加隔墙
C.封闭阳台
D.室内增加大吊灯
E.电线改造
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P15页
装饰装修施工工程中常见的荷载变动主要有：（1）在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载；（2）在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加了线荷载；（3）在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景，是对结构增加了集中荷载。
在计算索赔费用时，最常采用的方法是（）。
A.总费用法
B.修正的总费用法
C.预算费用法
D.实际费用法
答案：D
解析：
2020新版教材P86页
实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。
未经电力企业同意，不准在地下电力电缆沟内埋设输油输气等易燃易爆管道，管道交叉通过时，有关单位应当协商，并（ ），达成协议后方可施工。
A.经项目经理同意
B.组织讨论
C.专家论证
D.采取安全措施
答案：D
解析：
2020版教材P343
未经电力企业同意，不准在地下电力电缆沟内埋设输油、输气等易燃易爆管道。管道交叉通过时，有关单位应当协商，并采取安全措施，达成协议后方可施工。
关于证据，下列说法错误的有（）。
A.对当事人逾期提交证据，且理由不成立，人民法院根据不同情形可以不予采纳
B.在证据交换的过程中，对有异议的证据，不予采纳
C.未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据
D.鉴定人应当出庭接受当事人咨询
答案：B
解析：
2019新版教材P314页
《民事诉讼法》规定，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立，人民法院根据不同的情形可以不予采纳该证据，或者采纳该证据但予以训诫、罚款。在证据交换的过程中，审判人员对当事人有异议的证据，按照需要证明的事实分类记录在劵，并记载异议的理由。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。鉴定人应当出庭接受当事人质询。
某开发公司计划建设一幢高档写字楼项目，采用施工总承包管理模式，并在未完成施工图设计的情况下采用“费率招标”方式进行招标。这种方式对业主在费用控制方面的影响是（）。
A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制
B.在开工前合同价格不明确，不利于业主对总造价的早期控制
C.费用控制的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的选择
D.在施工过程中发生设计变更，产生索赔的可能性小
答案：B
解析：
2020新版教材P223页
(二)施工总承包的特点。1.费用控制：（2）在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制;而施工总承包管理模式则是合同价格不明确，因为图纸没有设计完成。
反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的管理职能分工，所采用的组织工具是()。
A.工作任务分工表
B.管理任务表
C.管理职能分工表
D.项目管理工作表
答案：C
解析：
2020新版教材P20页
管理职能分工表（见表2Z101024-1）是用表的形式反映各工作部门（各工作岗位）对各项工作任务的项目管理职能分工。
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，因监理人指示错误发生的费用和给承包人造成的损失由( )承担。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.分包商
答案：A
解析：
2020版教材P196
(5)由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
21年二级建造师经典例题9篇 第7篇
新源职业技术学院拟建设1栋6000㎡的学生宿舍楼，中兴建设公司参加了投标。在编制投标文件过程中确立了项目组织机构，采用线性组织结构模式。这种组织系统的特点是( )。
A.每一个工作部门可以有二个以上的直接上级部门
B.有纵向和横向的指令源
C.可能有多个矛盾的指令源
D.指令源惟一
答案：D
解析：
2020新版教材P14页
将原选项A，由“没有相互矛盾的指令源”修改为“每一个工作部门可以有二个以上的直接上级部门”@##
以下关于评标委员会的叙述，不正确的是（ ）。
A．评标委员会由招标人的代表和技术、经济专家组成
B．评标委员会委员人数为5人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的2／3
C．为保证公平、公正，评标委员会成员名单在确定后应当公开
D．国道主干线建设项目，评标委员会专家从交通部设立的评标专家库中随机抽取
施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（ ）。
A．鉴定程序严重违法
B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C．鉴定结论明显依据不足
D．经过质证不能作为证据使用
E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决
工业炉的烘炉，应在其生产流程有关的机械和设备联合试运转及调整合格后，（ ）前进行。
A．耐火浇注料内衬养护
B．工业炉投人生产
C．工业炉内衬施工完毕
D．工业炉砌筑冬期施工
根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是( )。
A.未经检验的，不得用于工程上
B.检验不合格的，应当重新检验，直至合格
C.检验要按规定的格式形成书面记录
D.检验要有相关的专业人员签字
答案：B
解析：
《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。显然，A、C、D符合规定，选项B不符合规定。故选项B正确，参见考试用书2Z207023。
填隙碎石的填隙料可用（）。
A.石屑
B.最大粒径小于10mm的砂砾料
C.粗砂
D.细砾砂
E.粉煤灰
答案：A,C,D
解析：
2019版教材P46页
填隙料可用石屑或粗砂、细砾砂。 @##
围岩分类是隧道中重要的参数，下列不属于按围岩分类指标的是（ ）。
A.结构特征和完整状态
B.岩石的物理力学性质
C.地下水的影响
D.岩石的节理发育程度
答案：D
解析：
2020版教材P159
根据岩石的坚硬程度和岩体完整程度两个基本因素的定性特征和定量的岩体基本质量指标，综合进行初步分级。 围岩详细定级时，如遇下列情况之一，应对岩体基本质量指标进行修正： （1）有地下水； （2）围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用； （3）存在高初始应力。
21年二级建造师经典例题9篇 第8篇
（2012年真题）关于地下连续墙导墙的说法正确的有（ ）。
A．导墙施工精度控制挖槽精度
B．导墙应承受水土压力
C．导墙要承受起吊钢管笼吊机的施工荷载
D．杂填土较厚时要加深导墙
E．地下水位越高导墙越深
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是地下连续墙施工技术。导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，并能承受水土压力和施工机械设备等附加荷载，不得移位和变形。
建设工程项目竣工工程质量验收时，对于涉及机构安全和功能的重要分部分项工程应进行（）。
A.外观检查
B.见证取样检测
C.剥露检验
D.抽样检测
答案：D
解析：
2020新版教材P172页
(1) 涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构及有关安全及重要使用功能的安装分部工程应进行有关见证取样送样试验或抽样检测。
下列危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。
A.电缆破皮
B.机械设备性能低下
C.酒后作业
D.高处作业
答案：A
解析：
本题考查的是施工现场危险源辨识。第一类危险源：项目实施过程中存在的可能发生意外能量释放（如爆炸、火灾、触电、辐射）而造成伤亡事故的能力和危险物质，包括机械伤害、电能伤害、热能伤害、光能伤害、化学物质'伤害、放射和生物伤害等。选项A属于触电，电能伤害。
在施工中，项目部及时向材料部门提出调整供料月计划，作为动态供料的依据，是根据（）作出的。
A.材料部门提出一次性计划
B.施工图纸、施工进度
C.施工平面图对现场设施的设计
D.工程变更及调整的施工预算
答案：D
解析：
2019版教材P191页
（2)在施工中，根据工程变更及调整的施工预算，及时向材料部门提出调整供料月计划，作为动态供料的依据。
项目经理是（ ）在承包的建设工程施工项目上的委托代理人。
A．企业法定代表人
B．企业
C．项目经理部
D．董事会
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下述情况中承包人无权要求发包人延长工期和(或)增加费用的是( ) 。
A.未按合同约定及时支付预付款、进度款
B.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
C.由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作
D.增加合同工作内容
答案：C
解析：
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润 需要修订合同进度计划的，按照合同规定的办法办理。 1、增加合同工作内容; 2、改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性; 3、发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的; 4、因发包人原因导致的暂停施工； 5、提供图纸延误; 6、未按合同约定及时支付预付款、进度款; 7、发包人造成工期延误的其他原因。故选项C正确。
下列关于房屋建筑工程的最低保修期限，叙述正确的有（ ）。
A．外墙面防渗漏为5年
B．电气管线工程为2年
C．设备安装工程为5年
D．供热与供冷系统工程为2年
E．装修工程为2年
21年二级建造师经典例题9篇 第9篇
某建设单位新建传媒大厦项目，对其中的消防工程公开招标，由于该大厦属于超高层建筑，且其中的变配电房和网络机房消防要求特殊，招标文件对投标单位专业资格提出了详细的要求。招标人于3月1日发出招标文件，定于3月20日开标。
投标单位收到招标文件后，其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理，提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后，3月10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。
3月20日，招标人在专家库中随机抽取了3个技术经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会，准备按计划组织开标。被招标监督机构制止，并指出其招标过程中的错误，招标人修正错误后进行了开标。
A单位递交的投标文件中，其施工方案按照消防系统的构成对消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统和火灾报警系统进行了详细阐述。评标专家认为不够全面，评分较低。
【问题】
2．指出招标人在招标过程中的错误？
答案：
解析：
依据《招标投标法》和《招标投标实施条例》的有关规定。招标人在招标过程中的错误有：
错误一：发出招标文件日期至开标日期为19日，不满足《招标投标法》规定的最短不得少于二十日的规定。
错误二：3月10日修改标书距离投标截止日期为10日，不满足《招标投标法》中规定的至少15日的规定。
错误三：3月10日仅向提出质疑的三家单位发出了澄清不符合规定，应以书面形式通知所招标文件收受人。
错误四：评标委员会中技术经济专家为成员总数的3/5，少于《招标投标法》规定的2/3。
下列起重机中，属于轻小型起重设备的有（ ）。
A.起重行车
B.电动葫芦
C.桥架式起重机
D.缆索型起重机
答案：B
解析：
本题考查的是起重机械与吊具的分类。轻小型起重设备可分为：千斤顶、滑车、起重葫芦、卷扬机四大类。
下列()不是双代号网络计划的基本符号。
A.箭线
B.圆圈
C.编号
D.波形线
答案：D
解析：
2020新版教材P135页
双代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图：如图2Z103032-1所示。没有波形线
（2018年真题）关于涵洞两侧回填施工中的做法，错误的是（ ）。
A.涵洞两侧同时回填，两侧对称进行，高差不大于300mm
B.填方中使用渣土、工业废渣等，需经过试验确认可靠
C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土
D.现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行
答案：C
解析：
本题考查的是管涵施工技术。《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008，6.3.12条规定，填方中使用房渣土、工业废渣等需经过试验，确认可靠并经建设单位、设计单位同意后方可使用。6.6.3条规定，现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度的70%后进行，顶板以上填土应在达到设计强度后进行。对有防水层的涵洞靠防水层的部位应回填细粒土，填土中不得含有碎石、碎砖及大于10cm的硬块。 @##
砂浆的掺合料不包括（ ）。
A.石灰膏
B.黏土膏
C.粉煤灰
D.水泥
答案：D
解析：
掺合料是指为改善砂浆和易性而加入的无机材料，例如：石灰膏、电石膏、黏土膏、粉煤灰、沸石粉等。掺合料对砂浆强度无直接贡献，水泥属于胶凝材料。
下列机电工程项目中，需编制主要施工方案的是()。
A、高空作业
B、设备试运行
C、交叉作业
D、雨期和冬期施工
答案：B
解析：
4.编制施工方案的主要要求：(1)针对制约施工进度的关键工序和质量控制的重点分项工程，编制主要施工方案。例如：大型设备起重吊装方案、调试方案、重要焊接方案、设备试运行方案等。
（ ）是进度控制的依据。
A.施工进度目标
B.施工进度计划
C.旋工的总体部署
D.实现进度目标的里程碑事件的进度目标
答案：D
解析：
2020新版教材P133页
控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标(或称其为控制节点的进度目标)，作为进度控制的依据。故选D。@##
