2021二级建造师历年真题和解答9卷

施工质量特性主要体现在由施工形成的建设工程的适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性及 与环境协调性等六个方面。

第 6 月末计划成本累计值为 3000 万元，实际成本累计值为 3100 万元；第 8 月末计划成本累计 值为 4400 万元，实际成本累计值为 4600 万元。

《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同 签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别 管辖和专属管辖的规定。

【考点】注册建造师执业工程规模标准与水利水电工程分等指标的关系。
总库容为500万m?的水库工程等别为小(1)型，根据注册建造师执业工程规模标准与水利水电工程分等指标的关系，工程等别为小(1)型和小(2)型的水库工程，其注册建造师执业工程规模标准均为中型。而且注册建造师执业工程规模标准只有大、中、小型之分，没有大(1)型和大(2)型的说法。故本题选C。

2020版教材P164
城镇燃气管道工程施工中室外燃气管道的安装要求。 （7）当燃气管道通过河流时，可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式，当条件许可时，也可利用道路桥梁跨越河流。

A 错误，与重大历史事件有关的近代现代史迹；C、D 错误，具有科学价值的古脊椎动物化石、古 人类化石受国家保护。

2019版教材P55页
企业合并的，合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级条件；企业分立的，分立后企业的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照《建筑业企业资质管理规定》规定的审批程序核定；企业改制的，改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准及本规定申请重新核定；企业资质证书的变更采用的是分级管理、有关部门相配合的模式，不是统一由国务院建设主管部门负责。 @##

P317、P321。建筑材料和产品进行复验项目。

P321：墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：主控项目：墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

高空作业要求，(14)进行三级、特级、悬空高处作业时，应事先制订专项安全技术措施。施工前，应向所有施工人员进行技术交底。

1．A公司项目部编制的施工方案的内容应包括：工程概况及施工特点；机电安装工程施工方法和工艺流程；施工机械的选用及场地布置；进度计划安排和控制；工程质量要求；安全技术措施等方面。
2．应选择在工厂预制的方案。
一是费用节约：工厂预制费节约2万元，运输费用增加3万元,这只多出1万元,二现场预制的设备装拆费就1.5万元,这样在工程预制就节约费用5000元；
二是制作质量要比现场有保证,这一点是不容置疑的；
三是劳动条件好；四是能够很好地保护环境等。
3．商务楼的施工平面图设计要点：起重机械的布置；设备组合、加工及堆放场地的布置；交通运输平面布置；办公、生活等临时设施的布置；供水、供电、供热线路的布置；经济指标。
4．包括监测与控制系统的检验、调整与联动运行,系统风量的测定和调整,空调水系统的测定和调整,室内空气参数的测定和调整,防排烟系统测定和调整。

本题考查是仲裁协议。选项 A 正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁 庭首次开庭前提出”；选项 B 正确的说法应为“仲裁协议独立存在，合同的变更，解除、终止或者无效。以及合同成立后未生效，被撤销等，均不影响仲裁协议的效力”选项 C，正确的说法应为“一方请求仲裁 委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。

2019版教材P90页
《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；

一般分包合同的特点：①分包合同由承包商制定，即由承包商挑选分包商；②分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准；③对合同总的执行没有影响，强调承包商不能将全部工程分包出去，自己一定要执行主体工程合同；④承包商并不因搞了部分工程分包，从而减少其对分包工程在承包合同中应承担的责任和义务。由承包人挑选分包商，而不是由业主或监理工程师选择，选项A说法错误；若因非分包商原因造成分包商的损失，分包商有权向承包商提出索赔要求，而不是向监理工程师提出索赔要求，选项D说法错误；承包商并不因分包而减少其对分包工程在承包合同中应承担的责任和义务，选项E说法错误。故本题正确选项应为“ADE"。

本题考查钢筋混凝土井塔的常用施工方法和技术。井塔是常见的矿业工业建筑，按其建筑材料的不同可分为砖或混凝土砌块结构井塔、钢筋混凝土结构井塔、钢结构井塔、钢筋混凝土和钢的混合结构井塔。已建的井塔绝大部分为钢筋混凝土结构。钢筋混凝土井塔的结构形式主要有箱形、箱框形及框架形等。钢筋混凝土井塔的施工方法可采用滑模施工、大模板施工、爬模施工和预建整体平移施工技术。选项A、B、C均是钢筋混凝土井塔常用的施工技术，本题应选择选项D。

2020版教材P83页
《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

承包人指令就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。

2020版教材P237
市政公用工程的施工平面布置图有明显的动态特性。

2019版教材P20页
袋装砂井施工应符合下列规定:
1砂宜以风干状态灌入砂袋，应灌制饱满、密实，实际灌砂量不应小于计算值。
2聚丙烯编织袋不宜长时间暴晒，必须露天堆放时应有遮盖，以防砂袋老化。
3砂袋入井应采用桩架吊起垂直放入。应防止砂袋扭结、缩颈和断裂。
4套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋;当发生砂袋带出或损坏时，应在原孔的边缘重新打入。
5砂袋顶部埋入砂垫层的长度不应小于0.3m，应竖直埋入，不得横置

2020新版教材P141页
双代号网络关键线路自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。单代号从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路。关键工作指网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。

2017版教材P52 根据2016版教材P52 （四）3.（2）养护时间 体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。对有抗渗要求的混凝土，采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d；采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间由其相关水泥性能确定，同时应满足施工方案要求。此题已不满足新版教材.@##

2020版教材P 135
用人单位不得解除劳动合同的规定：①从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或疑似职业病人在诊断或医学观察期间的；②在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；③患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；④女职工在孕期、产期、哺乳期的；⑤在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；⑥法律、行政法规规定的其他情形。

2020版教材P219
根据《水利水电工程设计质量评定标准》T/CWHIDA0001—2017, 设计产品质量评定采用定性评定和定量评定两种，其等级分为合格、基本合格、不合格。无论是定性评定还 是定量评定，当设计产品不满足强制性标准规定的，应总体评定为不合格。

2020版教材P41页
《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,,情节严重的,处3年以下有期従刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照以上规定处罚。

本题考查的是供热管道安装与焊接。热力管道同一部位焊缝的返修次数不得超过2次。

2020新版教材P129页
建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下： (1) 调査研究和收集资料； (2) 进行项目结构分析； (3) 进行进度计划系统的结构分析； (4) 确定项目的工作编码； (5) 编制各层（各级）进度计划； (6) 协调各层进度计划的关系和编制总进度计划； (7) 若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； (8) 若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

2019版教材P165页
施工现场防火的一般规定：
1.现场的消防安全工作应以“预防为主、防消结合”为方针，健全防火组织，认真落实防火安全责任制。
2.施工单位在编制施工组织设计时，必须包含防火安全措施内容，所采用的施工工艺、技术和材料必须符合防火安全要求。
3.现场要有明显的宣传标志，必须设置临时消防车道，保持消防车道畅通无阻。
4.现场应明确划分固定动火区和禁火区，施工现场动火必须严格履行动火审批程序、并采取可靠的防火安全措施，指派专人进行安全监护。
5.施工材料的存放、使用应符合防火要求，易燃易爆物品应专库储存，并有严格的防火措施。
6.现场使用的电气设备必须符合防火要求，临时用电系统必须安装过载保护装置。
7.现场使用的安全网、防尘网、保温材料等必须符合防火要求，不得使用易燃、可燃材料。
8.现场严禁工程明火保温施工。
9.生活区的设置必须符合防火要求，宿舍内严禁明火取暖。
10.现场食堂用火必须符合防火要求，火点和燃料源不能在同一房间内。
故选项B错误11.现场应配备足够的消防器材，并应指派专人进行日常维护和管理，确保消防设施和器材完好、有效。
12.现场应认真识别和评价潜在的火灾危险，编制防火安全应急预案，并定期组织演练。
13.房屋建设过程中，临时消防设施应与在建过程同步设置，与主体结构施工进度差距不应超过3层。
14.在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施。
15.施工现场的消防栓泵应采用专用消防配电线路，且应从现场总配电箱的总断路上端接入，保持不间断供电。
16.临时消防的给水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器应设置醒目标识。

2020新版教材P66页
人、料、机费合计：40000+15000+35000=90000元管理费：人、料、机费×15%=90000×15%=13500元利润：（人、料、机费+管理费）×10%=103500×10%=10350元综合单价：（人、料、机费+管理费+利润）/工程量清单中的挖土方量=113850/3000=37.95元

2020版教材P277页
对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法应进行必要的验算和说明。

1.关键线路：①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨，工期为240天。
a表示最迟开始时间，a=40天；b表示自由时差，b=40天。
2.A工作费用与工期索赔不合理
理由：施工方案是施工单位编制，施工单位对其正确性负责。
E工作工期索赔不合理
理由：该工作总时差为40天，偏差时间30天，不影响工期。
本工程的实际工期为250天。
3.不妥之处一：项目技术负责人组织编制了项目施工组织设计，经项目经理审核
正确做法：项目负责人组织编制项目施工组织设计，经企业主管部门审核
不妥之处二：由项目技术部经理主持编制外脚手架(落地式)施工方案，经项目总工程师审批。
正确做法：规模较大的分部分项工程和专项工程的施工方案(檐口高47米，场地占地面积约为10000m2)应由项目负责人主持编制，施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。
不妥之处三：专业承包单位组织编制塔吊安装拆卸方案，专业承包单位组织专家论证后，报施工总包单位总工程师、总监理工程师、建设单位负责人签字批准实施。
正确做法：危险性较大的专项施工方案，应由总包单位组织专家论证后，应报总包单位技术负责人及专业承包单位技术负责人、总监理工程师、建设单位负责人签字批准实施。
4、不妥之一：施工单位委托第三方测量单位进行基坑施工阶段的监测工作
正确做法：建设单位委托第三方测量单位进行基坑施工阶段的监测工作
不妥之二：监测单位编写了监测方案上报施工单位认可
正确做法：监测单位编写的监测方案上报建设、监理、设计单位认可
不妥之三：监测数据达到了预警值，立即将此异常情况报告给施工单位
正确做法：监测数据达到了预警值，应立即将此异常情况报告给建设单位和相关单位
不妥之四：基坑施工结束由项目经理组织了验槽。
正确做法：验槽由总监理工程师组织，勘察、设计、建设、监理、施工(施工总承包)等单位的项目负责人和相关技术人员等进行验槽。
需要局部处理的部位由设计单位提出处理意见，施工单位处理后进行二次验收。
5、装饰装修施工方案不妥之处：
不妥之一：每五层和均压环连一次；
正确做法：每三层和均压环连一次；
不妥之二：每隔15m上下立柱有效连接；
正确做法：不超过10m有一根立柱用柔性导线将上下立柱有效连接；
不妥之三：有镀膜层的构件，直接在镀膜层外进行连接；
正确做法：有镀膜层的构件，去掉镀膜层后进行连接；
不妥之四：铝合金门窗与加气混凝土砌块用膨胀螺钉固定；
正确做法：轻质砌块或加气混凝土洞口可在预埋混凝土块上用射钉或膨胀螺钉固定；
幕墙工程有关安全和功能的检测项目有：(1)硅酮结构密封胶的相容性试验；(2)幕墙后置埋件的现场拉拔强度；(3)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能
门窗工程应对下列材料及其性能指标进行复验：
(1)人造木板的甲醛含量；
(2)建筑外窗抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。

工序施工质量控制包括工序施工条件控制和工序施工效果控制。工序施工条件控制就是控制工序活动的各生产要素质量和环境条件质量；工序施工效果控制就是控制工序产品的质量特征和特性指标能否达到设计质量标准以及施工质量验收标准的要求。A、D两项属于工序施工条件控制。

2020版教材P264页
施工图设计文件审査单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督。

2020版教材P89页
依法必须进行招标的项目的招标人有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：（1)无正当理由不发出中标通知书；（2)不按照规定确定中标人;（3)中标通知书发出后无正当理由改变中标结果；(4)无正当理由不与中标人订立合同；（5)在订立合同时向中标人提出附加条件。

2020版教材P288页
模板分项工程一般规定(2)模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。

2020新版教材P293页
施工文件归档的时间和相关要求：施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位归档。选项B错误。

返修处理：当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。例如，某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，经调查分析，该部位经返修处理后，不会影响其使用及外观。

参见教材 P1。住宅建筑按层数和高度分类：1～3 层为低层住宅，4～6 层为多层住宅，7～9 层（高度不大于 27m）为中高层住宅，10 层及 10 层以上或高度大于 27m 为高层住宅。

P38-40
7.大块岩石处理方法应根据具体工程条件选择合理的方法对爆破后的大块岩石进行处理，如用浅孔爆破法或裸露爆破法进行二次破碎;电破碎法、机械冲击法或高频磁能破碎法;拖拉与绑吊法。

考察管道功能性试验的规定，严密性试验（1）（2）污水、雨污水河流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。管道的严密性试验氛围碧水试验和比起试验。所以本道题正确到岸应为ACE

2020版教材P134
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3， 通球率必须达到100%。

2019版教材P220页
拆除芯模或预留孔的内模对混凝土的要求，原文是拆除芯模或预留孔的内模时，应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时，方可拆除。

2019版教材P48页
地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。

本题考查的是柔性管道回填施工质量检查与验收。柔性管道的变形要求：试验段（或初始50m）不少于3处，每100m正常作业段（取起点、中间点、终点近处各一点）每处平行测量3个断面，取其平均值。

2020新版教材P224页
“施工总承包管理模式中，所有分包单位的选择都是由业主决策的。