2021二级建造师试题7辑

2019版教材P299页
水泥砂浆防水层常见种类，(2)水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆；掺外加剂或掺合料的防水砂浆。

【考点】本题考查建设工程设计文件的修改权限【解析】根据《建设工程勘察设计管理条例》第28条规定：建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。建设单位、施工企业、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件，E选项不正确。确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。在我国常见的平行发包模式下，施工企业与设计单位并无法律关系，施工企业无权要求设计单位修改，B选项不正确。C选项中的“任意”明显不妥。A、D选项正确。

根据水建管[2017]177 号，水利工程建设项目开展施工准备的条件调整为：
（1）建设项目可行性研究报告已经批准；
（2）环境影响评价文件等已批准；
（3）年度投资计划下达或建设资金已落实。

2020版教材P43
（二）验收规定（2）预应力筋锚具、夹具和连接器验收批的划分：在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具、夹具应以不超过1000套组为一个验收批；连接器以不宜超过500套组为一个验收批。

本题主要考查对"2Z104011施工质量管理和质量控制的概念和特点”的掌握。选项B错误原 因：质量控制是质量管理的一部分。

2020新版教材P148页
当计算工期不能满足要求工期时，可通过压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时，宜考虑下述因素：(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；(2)有充足备用资源的工作；(3)缩短持续时间所需增加的费用最少的工作等。

根据《公路沥青路面施工技术规范))JTG F40—2004，木质素纤维质量技术要求有纤维长度、灰分含量、吸油率、含水率、pH值5个指标，无平均断裂伸长率指标。故本题正确选项应为“ACDE”。

2020新版教材P175页
(2) 操作责任事故：指在施工过程中，由于操作者不按规程和标准实施操作，而造成 的质量事故。例如，浇筑混凝土时随意加水，或振捣疏漏造成混凝土质量事故等。

2019版教材P61页
对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度1/1000-3/1000。本题中梁的跨度为9m，模板跨中起拱高度宜为9～27mm。

专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。

表2K315011-2，题意为5m以内，坑顶无荷载，基坑坑壁之比小于等于1的土类，表中只有中密的砂土和软土，题中选项只有A符合题意，故选A@##

2020版教材P122
一般工业炉各部位砌体砖缝厚度的施工要求：1）底和墙不大于3mm。2）高温或有炉渣作用的底和墙不大于2mm。3）拱和拱顶：干砌不大于1.5mm，湿砌不大于2mm。4）带齿挂砖：干砌不大于2mm，湿砌不大于3mm。5）隔热耐火砖，如黏土质，高铝质和硅质砖：工作层不大于2mm，非工作层不大于3mm。6）硅藻土砖：不大于5mm。7）空气、燃气管道内衬砖不大于3mm。8）烧嘴砖不大于2mm。

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

2020新版教材P40页
风险管理包括风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。题中A属于风险识别。C属于风险响应。D项属于风险控制。@##

《民事诉讼法》规定，人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。因此本题选AE。

1．群体工程编制施工组织设计的要求有：
(1)应编制施工组织总设计；
(2)及时编制单位工程施工组织设计。
2．通常划分的阶段为：
(1)地基基础；
(2)主体结构；
(3)装饰装修。
3．(1)过程检查主持：企业技术负责人或相关部门负责人；
(2)参加部门：企业相关部门、项目经理部相关部门参加；
(3)检查内容：施工部署、施工方法的落实和执行情况,如对工期、质量、效益有较大影响的应及时调整。
4．修改与补充管理措施有：
(1)项目负责人或项目技术负责人应组织对单位工程施工组织设计进行修改和补充；
(2)报送原审核人审核；
(3)原审批人审批后形成《施工组织设计修改记录表》；
(4)进行相关交底。
5．还应有：(1)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；
(2)主要施工方法有重大调整；
(3)主要施工资源配置有重大调整；
(4)施工环境有重大改变。

本题考查的是悬臂浇筑法高程控制。预应力混凝土连续梁，悬臂浇筑段前端底板和桥面高程的确定是连续梁施工的关键问题之一，确定悬臂浇筑段前段高程时应考虑：（1）挂篮前端的垂直变形值；（2）预拱度设置；（3）施工中已浇段的实际高程；（4）温度影响。

（2019年教材新增）预制构件进场时，构件生产单位应提供相关质量证明文件，质量证明文件应包括以下内容:①出厂合格证；②混凝土强度检验报告；③钢筋复验单；④钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告；⑤合同要求的其他质量证明文件。

2019版教材P123页
挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层。

2020版教材P108
涉及喷锚暗挖掘进方式的选择。见本页表2K313031可知,4个选项中B的结构防水效果差。

P24-27

横向缩缝采用切缝机施工，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%~30%时进行，宽度控制在4~6mm，切缝深度：设传力杆时，不应小于面层厚度的1/3，且不得小于70mm；不设传力杆时，不应小于面层厚度的1/4，且不应小于60mm。混凝土板养护期满后应及时灌缝。

1.持续时间最长的线路为关键线路，关键线路上的关键工作持续时间之和为工期。关键线路为①→②→④→⑧→⑨→⑩。计划工期为190天。根据网络图时间参数计算的原则，正向取大，反向取小的原则，D工作的紧后工作为F和G，F工作的最迟开始时间为第100天，G工作的最迟开始时间为130天，所以D工作的最迟结束时间为第100天。

2.公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。较大设计变更包括：连续长度2km以上的路线方案调整的；连接线标准和规模发生变化的；特殊不良地质路段处置方案发生变化的；路面结构类型、宽度和厚度发生变化的；大中桥的数量或结构形式发生变化的；隧道的数量或方案发生变化的；互通式立交的位置或方案发生变化的；分离式立交的数量发生变化的；监控、通信系统总体方案发生变化的；管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；其他单项工程费用变化超过500万元的；超过施工图设计批准预算的。公路工程重大、较大设计变更实行审批制。较大设计变更由省级交通主管部门负责审批。砂井的成孔方法有套管法（将带有活瓣管尖或套有混凝土端靴的套管沉到预定深度，然后在管内灌砂后，拔出套管，形成砂井。根据沉管工艺的不同，又分为静压沉管法、振动沉管法等）、水冲成孔法（通过专用喷头，在水压力作用下冲孔，成孔后清孔，再向孔内灌砂形成。适用于土质较好且均匀的砂性土）、螺旋钻成孔法（以动力螺旋钻钻孔，提钻后灌砂成砂柱。适用于陆上工程，砂井长度10m以内且土质较好，不会出现缩颈、塌孔现象的软弱地基）。

3.除承包人设定的项目管理机构外，分包人也应当分别设立项目管理机构，对所承包或者分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有与承包或者分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是本单位人员。

4.F工作的紧前工作有B、C、D三项工作，F工作的最早开始时间是第70天，最迟开始时间是第100天，所以总时差为100-70=30（天）。由于F工作有30天的总时差，停工35天，可影响工期5天，故可索赔5天工期。

5.分包人有权与承包人共同享有分包业绩。分包人业绩证明由承包人与发包人共同出具。劳务合作不属于施工分包。劳务合作企业以分包人名义申请业绩证明的，承包人与发包人不得出具。

2020版教材P333页
(4)仲裁协议的独立性：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。

2020版教材P6页
分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方）必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。

常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。

其他工程费是指直接工程费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用，内容包括：冬季施工增加费、雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、行车干扰工程施工增加费、施工标准化与安全措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费等九项。公路工程中的水、电费及场地狭小等特殊情况而发生的材料二次搬运等其他工程费已包括在概、预算定额中，不再另计。

现场必须实施封闭管理，现场出入口应设大门和保安值班室。B错。高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管，每层留设消防水源接口。C错。在建工程内、伙房、库房不得兼作宿舍。D错。

2020版教材P190页
企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要 负责人。选B

2019版教材P78页
评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

根据 《水利工程质量监督管理规定》(水建 [1997] 339号) ，工程质量检测是工程质量监督、质量检查、质量评定和l验收的重要手段 。

1.不妥之处一：投标最低限价2100万元。《招标投标法实施条例》明确规定，招标人不得规定最低投标限价。

不妥之处二：履约保证金由签约合同价的10%提高到15%。因为招标文件约定的履约保证金不得超过中标价的10%。

不妥之处三：临时施工用地由承包人负责。临时征地可由承包人负责实施，但责任仍旧是发包人的。不妥之处四：承包人应严格执行投标文件承诺的施工进度计划，实施期间不得调整。合同进度计划可以在监理人与承包人共同协商下调整。不妥之处五：工程预付款金额为签约合同价的10%，以履约保证金担保。当履约保证金额大于工程预付款额度，且发包人分析以为可以确保履约安全时，方可用履约保证金担保。

2.A代表工长，B代表C25，C代表其他直接费，D代表现场经费。

3.考虑排架立模系数时，0.8*40=32(元／³)），混凝土单价直接费=32+274.82=306.82（元）。

4.投标人在投标截止后不能再以任何理由修改投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。

5.不可以，只能对费用清单中有不明的费用要求投标人澄清且不得修改其实质性内容，所以不能增加费用。

<P>本案例第1问主要考查招标文件的内容。除合同另有约定外，现浇混凝土的模板费用，包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。根据《招标投标法实施条例》第二十七条规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。</P>

<P>招标人不得规定最低投标限价。第五十八条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交，履约保证金不得超过中标合同价的10%。提供施工场地是发包人的义务和责任，特殊条件下，临时征地可由承包人负责实施，但责任仍旧是发包人的。施工场地包括永久占地和临时占地。施工进度计划是可以调整的，发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包.人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。当履约担保的保证金额度大于工程预付款额度，发包人分析认为可以确保履约安全的情况下，承包人可与发包人协商不提交工程预付款保函，但应在履约保函中写明其兼具预付款保函的功能。此时，工程预付款的扣款办法不变，但不能递减履约保函金额。</P>

<P>本案例第2问主要考查项目直接费以及单价分析表。《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号）规定水利工程建筑及安装工程费用由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费，还有其他直接费和现场经费。本题中混凝土型号是C25。人工均划分为工长、高级工、中级工、初级工四个档次。</P>

<P>本案例第3问主要考查混凝土单价直接费的计算。考虑排架立模系数时，0.8*40=32（元／³），混凝土单价直接费=32+274.82=306.82（元）。</P>

<P>本案例第4问主要考查投标文件的撤回与修改。</P>

<P>《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。</P>

<P>本案例第5问主要考查评标时对投标文件的澄清。《招标投标法》第三十九条规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。提交投标截止时间以后，投标文件即不得被补充、修改，这是一条基本规则。但评标时，若发现投标文件的内容有含义不明确、不一致或明显打字（书写）错误或纯属计算上的错误的情形.评标委员会则应通知投标人作出澄清或说明，以确认其正确的内容。对于明显打字（书写）错误或纯属计算上的错误，评标委员会应允许投标人补正。澄清的要求和投标人的答复均应采取书面的形式。投标人的答复必须经法定代表人或授，权代理人签字，作为投标文件的组成部分。</P>

1.临时用电检查验收的主要内容： (1)临时用电工程必须由持证电工施工。
(2)检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地电阻测试记录等。
2.生产安全事故等级的划分：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。
3.伤亡事故发生时的应急措施包括：
(1)施工现场人员要有组织、听指挥，首先抢救伤员，除现场对伤员进行必要的紧急处理外，要根据预案的安排，立即联系有关急救医院进行抢救，争取抢救时闯，尽一切可能减少伤势的恶化和死亡的发生。
(2)在抢救伤员的同时，应迅速排除险情，采取必要措施防止事故进一步扩大。
(3)保护事故现场， 一般要划出隔离区，做出隔离标识，并有人看护事故现场。确因抢救伤员和排险要求，而必须移动现场物品时,应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物;现场各种物件的位置、颜色、形状及其物理、化学性质等尽可能保持事故结束时的原来状态;必须采取一切尽可能的措施，防止人为或自然因素的破坏。
(4)事故现场保护时间通常要到事故调查组对事故现场调查、现场取证完毕，或当地政府行政管理部门或调查组认定事实原因已清楚时，现场保护方可解除。
4.报告事故应当包括下列内容:
(1) 事故发生单位概况;
(2) 事故发生的时间、地点以及施工现场情况;
(3) 事故的简要经过;
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
(5)已经采取的措施;
(6)其他应报告的情况。

2019版教材P35页
重型击实法适用于土的粒径不大于20mm。@##

(5)抗渗性。材料抵抗压力水渗透的性质称为抗渗性或称不透水性），用渗透系数K表示，K值越大，表示其抗渗性能越差；对于混凝土和砂桨材料，其抗渗性常用抗渗等级W表示，如材料的抗渗等级为W4、W10,分别表示试件抵抗静水水压力的能力为04MPa和1MPa；

2020新版教材P58页
施工定额 施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平。施工定额也是编制预算定额的基础。

2020新版教材P131页
建设项目是在动态条件下实施的,进度控制也就必须是一个动态的管理过程,它由下列环节组成:(1)进度目标的分析和论证;(2)在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划;(3)定期跟踪检査所编制的进度计划执行情况,若其执行有偏差,则采取纠偏措施,并视必要调整进度计划。

2020新版教材P48页
劳动保护费是指确因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安全保护用品等所发生支出。劳动保护费（劳保费）的范围包括：工作服、手套、洗衣粉等劳保用品，解毒剂等安全保护用品，清凉饮料等防暑降温用品，以及按照原劳动部等部门规定的范围对接触有毒物质、矽尘作业、放射线作业和潜水、沉箱作业、高温作业等5类工种所享受的由劳动保护费开支的保健食品待遇。@##

在项目目标动态控制的工作程序中，确定了项目目标的计划值后，首先应做的工作是收集项目目标的实际值，只有收集了项目目标的实际值后，才能进行目标的实际值与计划值的比较。故选C。

P63-65
抽水设备包括真空泵、离心泵和水汽分离器等。一套抽水设备能带动的总管长度，一般为100-120m。

2020版教材P273
环境保护技术要点：扬尘控制、噪声与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、、建筑垃圾控制、地下设施文物和资源保护

2019新版教材P307页
《民事诉讼法》规定，合同或其他财产权益纠纷的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。发包人和承包人即为被告和原告。施工行为地即为标的物所在地。

仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：(1)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系： (3)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的：(4)私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。故选项B、C、D、E 正确。参见考试用书2Z208032。

2020版教材P221页
《建设工程安全生产权利条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

2020版教材P48页
按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）（此文件已更新），材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、1半成品的费用，包括以下内容：（1）材料原价（或供应价格）。（2）材料运杂费：是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。（3）运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。（4）采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用；包括：采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。（5）检验试验费：是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。因此，正确选项是BCDE。

本题考查的是公路工程项目试验管理。工程建设项目的同一合同段中的施工、监理单位和检测机构不得将外委试验委托给同一家检测机构。

混凝土外加剂按其主要功能可分为四类： (1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂：包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
(2)调节混凝土凝结时间，硬化性能的外加剂：包括缓凝剂、早强剂、速凝剂等。
(3)改善混凝土耐久性的外加剂：包括引气剂、防水剂、和阻锈剂等。
(4)改善混凝土其他性能外加剂：包括膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。

2019版教材P243页
施工现场进口处应有整齐明显的“五牌一图”一图是指施工现场总平面图。