二级建造师考试真题精选及答案9卷

发布时间:2021-12-02
二级建造师考试真题精选及答案9卷

二级建造师考试真题精选及答案9卷 第1卷


悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的()。(2013年)

A.上部
B.中部
C.底部
D.端部

答案:A
解析:
考查内容:梁、板钢筋绑扎。
板上部的负筋要防止被踩下,特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免拆模后断裂。


根据《建筑安装工程费用项目组成》(44号文),按造价形式划分,建筑安装工程费用由(  )组成。


A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+利润+税金

C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金

D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+利润+税金

答案:A
解析:
根据《建筑安装工程费用项目组成》(44号文).建筑安装工程费按照造价形式划分,建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费以及税金构成。D选项属于按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。


设计、材料、机械、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法等均会对工程项目的施工质量产生影响,这体现了施工质量控制(  )的特点。

A.过程控制要求高 
B.难度大 
C.终检局限大 
D.因素多

答案:D
解析:
本题涉及的考点是施工质量控制的特点。工程项目的施工质量受到多种因素的影响。这些因素包括设计、材料、机械、地质、水文、气象、施工工艺、操作方法、技术措施、管理制度、社会环境等。因此,要保证工程项目的施工质量,必须对所有这些影响因素进行有效控制。


根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》,拟实施代建制的项目应在()中提出实行代建制管理的方案。

A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计报告
D.工程开工申请报告

答案:B
解析:
2020版教材P136
拟实施代建制的项目应在可行性研究报告中提出实行代建制管理的方案,经批复后在施工准备前选定代建单位。


下列行为中,属于投标人与招标人串通投标的有( )。

A、 开标前招标人对投标文件比较后通知某投标人修改报价
B、 投标人决定向招标人行贿
C、 招标人与某投标人商定,投标时压低报价,中标后再给补偿
D、 投标时以企业定额成本作为报价基础
E、 招标人预先内定了中标人

答案:A,C,E
解析:
本题考查投标人与招标人的串通投标行为。--------有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。故A、C、E选项为正确选项。B选项仅体现单方意愿,未体现出串通行为。D选项为合法行为。


背景:某新建写字楼工程,建筑面积为66000m2,地下两层,地上18层,钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础形式为交叉梁筏板基础,地下防水等级为一级,防水材料为4m+3mSBS防水卷材,屋面防水等级为二级,室内隔墙及外部填充墙为加气混凝土砌块,外部装饰为玻璃幕墙,总工期为2年,合同规定总承包单位应向业主移交4套竣工资料。施工过程中发生了如下事件:
事件一:该工程实行施工总承包,在装饰装修及机电设备安装施工阶段,各专业施工单位众多,幕墙是业主直接招标的施工承包单位,施工报验资料有缺少、滞后现象,总包和监理多次要求幕墙施工单位整改,并多次向业主提醒,但是幕墙施工单位以抢进度为由,整改效果不好。
事件二:该工程按期完工,在竣工验收阶段,总承包单位在预验收中发现幕墙工程的施工资料还是不全,并且幕墙单位未及时整改。由于幕墙资料不全,导致档案管理机构预验收未通过,但建设单位为使该建筑尽早备案并投入使用,组织了竣工验收。验收后工程投入使用。但是由于竣工资料不全,建设单位一直未向城建档案馆移交竣工档案。
问题:
1.事件一,在工程资料管理方面存在哪些问题?并分别写出可能导致的问题。
2.事件二,建设单位违反了哪些档案管理规定?依照《建设工程质量管理条例》,建设单位将受到怎样的处罚?

答案:
解析:
1.事件一,工程资料管理方面存在问题及可能导致的问题分别如下:
(1)幕墙施工单位工程资料与施工不同步,工程报验资料未报验就施工;可能导致问题:不合格的施工材料用于施工现场,工程可能产生质量问题。
(2)施工总承包单位与监理单位对幕墙施工单位部分报验资料未签字认可,即默认进行了下道工序施工;可能导致问题:产生工程质量问题,施工总承包单位与监理单位均需承担相应质量管理责任。
2.(1)事件二中,建设单位违反档案管理规定之处如下:
1)建设单位在竣工验收时,违反了住房和城乡建设部颁发《城市建设档案管理规定》,未经档案预验收就组织了竣工验收。
2)建设单位违反了《城市建设档案管理规定》,未在竣工验收后3个月内向城建档案馆移交竣工资料。
3)建设单位违反了《建设工程质量管理条例》,未竣工备案,就投入使用。
(2)按照《建设工程质量管理条例》规定,建设单位将受到1万元以上10万元以下罚款的处罚。


多台起重机联合起吊的要求包括( )。

A.采用能固定载荷分配比例的捆绑吊挂方法
B.载荷应按每台起重机的计算载荷的比例分配
C.确保每台起重机的起升钢丝绳保持垂直状态
D.确保力的方向和大小不变
E.确保各起重机械同步动作

答案:A,C,E
解析:
本题考查的是流动式起重机的参数及使用要求。多台起重机联合起吊的要求:(1)采用能固定载荷分配比例的捆绑吊挂方法。确保在吊装过程中,载荷在各起重机械之间的分配比例恒定,防止发生单机过载的现象;(2)载荷应按每台起重机的最大净起重量的比例分配。确保多台起重机所受的合力不超过各台起重机单独操作时的最大净起重量。(3)对起升过程的基本要求是确保每台起重机的起升钢丝绳保持垂直状态,在起重机械、被吊物、吊索具上不产生附加载荷;(4)量采用型号相同或性能相近的起重机械。确保各起重机械同步动作(速度、方向、位移)的一致性,使作用在起重机械上、被吊物和吊索具上力的方向和大小变化保持在起重机械允许的范围内。


属于施工调查报告内容的是()

A.事故防范和整改措施
B.事故处理依据
C.事故处理结论
D.事故发生的原因和事故性质
E.事故造成的额人员伤亡和直接经济损失

答案:A,D,E
解析:
事故调查报告应当包括下列内容: (1)事故项目及各参建单位概况;
(2) 事故发生经过和事故救援情况;
(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失;
(4)事故项目有关质量检测报告和技术分析报告;
(5)事故发生的原因和事故性质;
(6)事故责任的认定和事故责任者的处理建议;
(7)事故防范和整改措施。


施工项目竣工质量验收的依据主要包括()。

A.设备技术说明书
B.双方签订的施工合同
C.设计变更通知书
D.上级主管部门的有关工程竣工验收的文件和规定
E.工程建设惯例

答案:A,B,C,D
解析:
2020新版教材P173页
施工项目竣工质量验收的依据主要包括:上级主管部门的有关工程竣工验收的文件和规定,国家和有关部门颁发的施工规范,质量标准,验收规范,批准的设计文件,施工图纸及说明书,双方签订的施工合同,设备技术说明书,设计变更通知书,有关协作配合协议书等。


二级建造师考试真题精选及答案9卷 第2卷


预应力后张法张拉施工时,工具锚(夹具)、千斤顶和工作锚(锚具)正确的安装顺序是()

A、工作锚→千斤顶→工具锚
B、工具锚→千斤顶→工作锚
C、工具锚→工作锚→千斤顶
D、工作锚→工具锚→千斤顶

答案:A
解析:
桥梁上部结构装配式施工分为:先张法预制梁板和后张法预制梁板。后张法预制梁板施工工序重点是:先安装好夹片式锚具(工作锚),然后才能安千斤顶,锚具是千斤顶施加作用力的着力点,最后用工具锚(夹具)固定钢绞线。所以,本题的正确选项是“A.工作锚→千斤顶→工具锚”。


根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)施工中建筑材料在运输装卸过程中不可避免的损耗应计入建筑安装工程()。

A.材料费
B.规费
C.措施费
D.企业管理费

答案:A
解析:
2020新版教材P48页
材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、工程设备的费用。包括:(1)材料原价;(2)运杂费,指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用;(3)运输损耗费,指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗;(4)采购及保管费,指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。


通过生产要素的优化配置,有效控制实际成本,属于()。

A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施

答案:A
解析:
2020新版教材P100页
描述组织措施第二段中明确指出:要做好施工采购规划,通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理有效控制实际成本


喷射混凝土在进行喷射作业时,应注意()。

A.气温高于 5℃时,不应进行喷射作业
B.喷射作业应分段、分片,自上而下依次进行
C.分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土初凝后进行
D.喷射与开挖循环作业时,混凝土终凝到下一循环放炮的时间间隔应不小于 3h
E.喷射机司机和喷射手的操作应遵守规范和规定

答案:D,E
解析:


在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时,浇筑分段工作缝必须设在()附近。

A、弯矩零点
B、1/4最大弯矩点
C、1/2最大弯矩点
D、弯矩最大点

答案:A
解析:
现浇预应力混凝土连续梁的常用施工方法有支架法、移动模架法和悬臂浇筑法。移动模架法施工中应注意:支架长度必须满足施工要求;支架应利用专用设备组装,在施工时能确保质量和安全;浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近;箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内;混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。


下列大气污染物中气体状态污染物是( )。

A.飘尘

B.氮氧化物

C.气溶胶

D.氮气

正确答案:B


背景:某外玻璃幕墙工程,玻璃幕墙外檐高度30m,部分采用构件式玻璃幕墙,部分采用单元式玻璃幕墙。具体做法如下:
(1)一层采用玻璃尺寸采用1500mm×2000mm×12mm平板浮法玻璃,二层采用10+20A+10中空钢化玻璃,尺寸为1500mm×2000mm,安装时在构件框槽底部安放三块长度50mm橡胶垫块。
(2)二层中空钢化玻璃在加工厂组片合成,注胶采用双组分硅酮结构密封胶,经过5d养护固化后,运至现场安装。开启扇安装开启角度为30°,开启距离350mm。
问题:
1.一层使用的玻璃是否正确?说明理由。
2.二层玻璃安装时安放的垫块是否妥当?说出正确做法。
3.写出玻璃注胶的技术要求,指出二层玻璃注胶到安装过程的错误。
4.指出开启扇安装有什么不妥之处?写出正确做法。

答案:
解析:
1.一层使用的玻璃:不正确。
理由:玻璃面积大于1.5㎡,应采用钢化玻璃。
2.二层玻璃安装时安放的垫块:不妥当。
正确做法:应放两块,长度应不小于100mm。
3.玻璃板块加工应在洁净、通风的室内注胶。要求室内洁净,温度应在15~30℃之间,相对湿度在50%以上。应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14~21d;双组分硅酮结构密封胶一般需7~10d。
二层玻璃注胶养护少于7d就运至现场安装是错误的。
4.开启扇开启距离过大不妥。正确做法:开启距离要求应不大于300mm。


控制性施工进度计划的主要作用是()。

A.确定施工作业的具体安排
B.施工总进度目标的分解,确定里程碑事件的进度目标
C.确定一个月度或旬人、材、机的需求
D.编制指导性进度计划的依据

答案:B
解析:
2020新版教材P133页
一般而言,一个工程项目的施工总进度规划或者施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。控制性施工进度计划的主要作用包括五个方面:①论证施工总进度目标;
②施工总进度目标的分解,确定里程碑事件的进度目标;
③编制实施性进度计划的依据;
④编制与该项目相关的其他各种进度计划的依据或参考依据;
⑤施工进度动态控制的依据。
选项B正确。其他选项中,A和C是实施性施工进度计划的作用,而控制性施工进度计划和指导性施工进度计划在中小型项目中界限并不清晰,因而不可以说控制性进度计划是指导性施工进度计划的编制依据。


针对该项目的特点,进行项目结构分解应考虑的因素和原则有( )。

A.考虑项目的组成

B.考虑施工总体部署

C.考虑总、分包关系和合同结构

D.有利于工程交工验收

E.有利于项目目标控制

正确答案:ABCE


二级建造师考试真题精选及答案9卷 第3卷


甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设,对于该代理行为,说法正确的是()。

A.该委托代理行为合法
B.该代理行为的后果应由被代理人承担
C.该代理行为的后果应由代理人承担
D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

答案:D
解析:
2020版教材P13页
(四) 不当或违法行为应承担的法律责任
1. 损害被代理人利益应承担的法律责任:代理人不履行职责而给被代理人造成损害的 ,应当承担民事责任 。代理人和第三人串通 ,损害被代理人的利益的 ,由代理人和第三人负连带责任。
2. 第三人故意行为应承担的法律责任:第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的 ,由第三人和行为人负连带责任。
3. 违法代理行为应承担的法律责任: 代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,或者被代理人 的代理行为违法不表示反对的 ,由被代理人和代理人负连带责任。


在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时,成本的计划值是( )。

A.施工预算

B.工程合同价

C.实际施工成本

D.工程款支付

正确答案:B


模板的拆除顺序一般为( )。

A.先支先拆,后支后拆
B.后支先拆,先支后拆
C.先拆非承重部分,后拆承重部分
D.先拆承重部分,后拆非承重部分
E. 先下后上,先内后外

答案:B,C
解析:
2020版教材P62
(五)模板的拆除 (1) 模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。


某工程项目最终确定某建设公司中标,招标人于2008年3月1日向中标人发出了中标通知书,中标人于2008年3月5日收到,则招标人和中标人至少应在( )之前签订合同。

A.2008年3月15日
B.2008年4月1日
C.2008年3月20日
D.2008年4月5日

答案:B
解析:


抹灰用石灰膏的熟化期不应少于( )。

A.5d
B.10d
C.15d
D.20d

答案:C
解析:
2020版教材P309
(2)抹灰用石灰膏的熟化期不应少于15d。


钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等,钢板最小厚度大于( )mm为厚板,主要用于结构。

A.3
B.4
C.5
D.6

答案:B
解析:
2020版教材P26页
钢板分厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度不大于4mm)两种。


根据《消防法》关于建设工程消防设计文件的审核与备案的规定,下列说法中正确的是()。

A.建设单位的消防设计、施工必须符合行业消防技术标准
B.大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
C.公安消防机构对建设工程消防设计、施工的质量负责
D.需要进行消防设计的建设工程,依法取得施工许可证的30天内,必须将消防设计文件向公安消防机构备案

答案:B
解析:
2019新版教材P288页
大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。


乙施工单位通过招投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前,甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了设备合同,同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时,甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼,要求按中标价结算。下列说法正确的是()。

A.该补充协议属于可撤销合同
B.应以备案合同作为结算工程价款依据
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约

答案:B
解析:
2019版教材P79页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21 条规定:“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性 内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”@##


下列关于施工文件立卷的表述,正确的有( )。

A.一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件按单位工程立卷
B.案卷内不应有重份文件,不同载体的文件应分别组卷
C.卷内图纸应按专业排列,同专业图纸按图号顺序排列
D.卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前
E.案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容

答案:A,B,C,E
解析:
2020版教材P290页
1)一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件按单位工程立卷A正确2)案卷内不应有重份文件,不同载体的文件一般应分别组卷B正确三图纸按专业排列,同专业图纸按图号顺序排列C正确P285 5)案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件内容。案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容。E正确


二级建造师考试真题精选及答案9卷 第4卷


《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由( )三部分组成。

A.总则、分则、附则
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款
C.总则、使用条件、专用条件
D.总则、正文、附件

答案:B
解析:


对于一个建设工程项目而言,( )是管理的核心‘

A.施工方的项目管理

B.设计方的项目管理

c.供货方的项目管理

D.业主方的项目管理

正确答案:D

 


燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜( )。

A.敷设在套管或管沟内
B.采用管桥
C.埋高绝缘装置
D.采用加厚的无缝钢管

答案:A
解析:
2020版教材P163
城镇燃气管道工程施工中燃气管道的分类。教材P138页 燃气管道穿越电车轨道或城镇主要干道时宜敷设在套管或管沟内。


根据《招标投标法实施条例》,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,应当报项目审批、核准部门审批、核准的有()。

A.投标人的组织形式
B.招标公告
C.招标方式
D.招标范围
E.招标组织形式

答案:C,D,E
解析:
2019版教材P75页
《招标投标法实施条例》进一步规定,按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。


城市地下管线工程包含( )。

A.给水管线
B.排水管线
C.燃气管线
D.供热管线
E.地下电缆管线

答案:A,B,C,D
解析:
城市地下管线工程包含给水管线、排水管线、燃气管线、供热管线。


后张法预应力筋张拉后,孔道( )压浆。

A.宜尽早
B.不急于
C.应及时
D.暂缓

答案:C
解析:
2019版教材P278页
(三)压浆与封锚,张拉后,应及时进行孔道压浆。


工程项目竣工验收时,( )必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。

A.项目法人
B.监理单位
C.质量监督单位
D.项目主管部门

答案:A
解析:
2020版教材P223
(4)工程项目竣工验收时,项目法人必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料。


下列防水材料中,属于刚性防水材料的有()。

A、JS聚合物水泥基防水涂料
B、聚氨酯防水涂料
C、水泥基渗透结晶型防水涂料
D、防水混凝土
E、防水砂浆

答案:C,D,E
解析:
2020版教材P 42
本题考查的是建筑防水材料一。刚性防水材料包括防水混凝土和防水砂浆。水泥基渗透结晶型防水涂料也属于刚性防水材料。


水土保持规划的内容包括()。

A.水土流失状况
B.水土流失类型区划分
C.水土流失防治目标
D.水土流失防治任务和措施
E.专家和公众意见

答案:A,B,C,D
解析:
2019版教材P327页
《水土保持法》第十三条规定:“水土保持规划的内容应当包括水土流失状况、水土流失类型区划分、水土流失防治目标、任务和措施等。


二级建造师考试真题精选及答案9卷 第5卷


(2015年)某施工企业的下列工作安排,违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定( )。

A.安排正在哺乳未满 1 周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作
B.安排怀孕 6 个月的女工钱某从事夜班工作
C.安排怀孕期间女工赵某从事第 3 级体力劳动强度的劳动
D.批准女工王某只能休产假 120 天

答案:C
解析:
本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业 和国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第 3 级体力劳动 强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕 7 个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 女职工生育享受不少于 90 天的产假。不得安排女职工在哺乳未满 1 周岁的婴儿期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。


在缺陷责任期,包括根据合同规定延长的期限终止后()d内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。

A.2
B.7
C.14
D.28

答案:C
解析:
2020新版教材P244页
5.在缺陷责任期,包括根据合同规定延长的期限终止后14天内,由监理人向承包人出具发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金。


(2018年) 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租、使用的情形有( )。

A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

答案:A,C,E
解析:
有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租、使用:(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超 过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的, 出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续。


【2018年真题】根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是( )。

A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病

答案:B,C,D
解析:
本题考查用人单位可以单方解除劳动合同的规定。选项A,劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,才能单方解除。E劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的,用人单位才能单方解除。


某建设单位投资兴建住宅楼,建筑面积12000m2,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上七层,土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标,某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订施工承包合同。合同工期为10个月,质量目标为合格。
  在合同履约过程中,发生了下列事件:
  事件三:由于工程地质条件复杂,距基坑边5米处为居民住宅区,因此施工单位在土方开挖过程中,安排专人随时观测周围的环境变化。
  【问题】事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意哪些情况?

答案:
解析:
开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水和降低地下水位情况等经常进行检查。


自动化仪表工程施工程序中,仪表管道安装后的试验内容有( )。

A.仪表电源设备试验
B.综合控制系统试验
C.回路试验
D.系统试验
E.交接试验

答案:A,B,C,D
解析:
2020版教材P108
自动化仪表安装施工程序:施工准备→配合土建制作安装盘柜基础→盘柜、操作台安装→电缆槽、接线箱(盒)安装→取源部件安装→仪表单体校验、调整安装→电缆敷设→仪表管道安装→仪表电源设备试验→综合控制系统试验→回路试验、系统试验→投运→竣工资料编制→交接验收。


( )所规定的有关施工质量方面的条款,既是发包方所要求的施工质量目标,也是承包方对施工质量责任的明确承诺,理所当然成为施工质量验收的重要依据。

A.国家有关法律法规

B.地方性政策

C.工程施工承包合同

D.建筑法中

正确答案:C

 


根据建设工程施工文件档案管理的要求,项目竣工图应( )。

A.按规范要求统一折叠
B.由建设单位负责编制
C.编制总说明及专业说明
D.有一般性变更时必须重新编制
E.真实反映项目竣工验收时实际情况

答案:A,C,E
解析:
竣工图
(1)项目竣工图应由施工单位负责编制。
(2)竣工图应完整、准确、清晰、规范,修改到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况。
(3)如果按施工图施工没有变动的,由竣工图编制单位在施工图上加盖并签署竣工图章。
(4)一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更,可在原图上更改,加盖并签署竣工图章。
(5)涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过35%的,应重新绘制竣工图。
(6)同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中,但应在图纸目录中列出图号,指明该图所在位置并在编制说明中注明。
(7)竣工图图幅应按《技术制图复制图的折叠方法》要求统一折叠。
(8)编制竣工图总说明及各专业的编制说明,叙述竣工图编制原则、各专业目录及编制情况。


下列动火作业中,属于三级动火的是( )。

A、焊接工地围挡
B、地下室内焊接管道
C、作业层钢筋焊接
D、木工附近切割作业

答案:A
解析:
2020版教材P 166
本题考查的是施工现场动火等级的划分。在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。


二级建造师考试真题精选及答案9卷 第6卷


水利水电工程施工中,依开挖方法、开挖难易程度等,土的工程类别分为()类。


A.3

B.4

C.5

D.6

答案:B
解析:
水利水电工程施工中常用土的工程分类,依开挖方法、开挖难易程度等,土分4类(Ⅰ~Ⅳ)。故本题应选B。


(2015年真题)施工过程中各个阶段工程测量的各项内业计算准备工作应结合( )进行。

A.投标文件
B.设计文件
C.专项安全施工方案
D.技术交底

答案:B
解析:
本题考核的是开工前测量的准备工作。开工前应结合设计文件、施工组织设计,提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作,并依照内业准备进行施工测量。本题单独的通过选项也可以分析出答案。


根据《建设工程质量管理条例》,竣工验收应当具备的条件有( )。

A.有完整的技术档案
B.完成工程结算备案
C.有主要建筑材料的进场试验报告
D.有设计单位签署的质量合格文件
E.有施工企业签署的质量保修书

答案:A,C,D,E
解析:
2020版教材P 286
建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。参见2017版教材P285


某建设工程采用固定总价方式招标,业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正,投标单位正确的应对策略是( )。

A.投标时注明工程量表存在错误,应按实结算
B.修改工程量后进行报价
C.按业主要求工程量修改单价后报价
D.采用不平衡报价法提高该项工程报价

答案:A
解析:
2020版教材P231页
本题考查的是施工投标。对于总价合同,如果业主在投标前对争议工程量不予更正,而且是对投标者不利的情况,投标者在投标时要附上声明:工程量表中某项工程量有错误,施工结算应按实完成量计算。


检验批质量验收时,认定其为质量合格的条件之一是主控项目质量( )。

A.抽检合格率至少达到85%
B.抽检合格率至少达到90%
C.抽检合格率至少达到95%
D.全部符合有关专业工程验收规范的规定

答案:D
解析:
2020版教材P171页
检验批质量验收合格应符合下列规定:主控项目的质量经抽样检验均应合格


背景:天津某沿海住宅工程,建筑面积86700m2,地下两层,地上26层,混凝土框架结构。由于地质条件较差,基坑支护采用支撑式支护形式。地下水降排采用坑内井点结合截水帷幕的形式。基坑周围地下管线复杂,需要保护。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:基坑施工前,项目部编制了基坑支护与降水、土方开挖专项施工方案,并进行了安全验算,经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师签字后组织了实施。
事件二:基坑开挖过程中,出现了渗水现象,项目部及时采取了坑底设沟排水和引流修补措施,效果不佳。
事件三:基坑开挖过程中,支撑式支护结构发生了墙背土体沉陷,项目部及时采取了增设坑内降水设备降低地下水措施。实施效果不好,监理单位要求增加处理措施。
问题:
1.建筑工程常见基坑支护方式有哪些?(至少写出六项)
2.事件一中,专项施工方案基坑支护安全控制要点应有哪些?
3.事件二中,项目部还可采取哪些常见及时处理措施?
4.事件三中,项目部还可增加的常见处理措施有哪些?
5.基坑周围管线保护应急措施一般包括哪些?

答案:
解析:
1.建筑工程常见基坑支护方式有:
(1)简单水平支撑;
(2)钢板桩;
(3)水泥土桩;
(4)钢筋混凝土排桩;
(5)土钉;
(6)锚杆;
(7)地下连续墙;
(8)逆作拱墙;
(9)原状土放坡;
(10)桩、墙加支撑系统;
(11)上述两种或两种以上方式的合理组合。
2.基坑支护安全控制要点的内容应有:
(1)基坑支护结构必须具有足够的强度、刚度和稳定性;
(2)基坑支护结构的实际水平位移和竖向位移,必须控制在设计允许范围内;
(3)控制好基坑支护与降水、止水帷幕等施工质量,并确保位置正确;
(4)控制好基坑支护、降水与开挖的顺序;
(5)控制好管涌、流沙、坑底隆起、坑外地下水位变化和地表的沉陷;
(6)控制好坑外建筑物、道路和管线等的沉降、位移。
3.项目部还可采取的措施有:
(1)密实混凝土封堵;
(2)压密注浆;
(3)高压喷射注浆。
4.项目部还可增加的措施有:
(1)进行坑底加固;
(2)垫层随挖随浇;
(3)加厚垫层或采用配筋垫层;
(4)设置坑底支撑。
5.基坑周围管线保护应急措施一般包括:
(1)打设封闭桩或开挖隔离沟;
(2)管线架空两种方法。


某矿业工程,由于技术特别复杂,对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高,经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2012年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书,五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件,招标文件规定:2012年4月20日下午4时为投标截止时间,2012年5月10日发出中标通知书日。
在2012年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于2012年4月20日下午5时才送达。2012年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。
评标委员会共有7人组成,其中当地招标监督办公室1人,公证处1人,招标人1人,技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章,但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2012年5月10日向A企业发出了中标通知书,双方于2012年6月12日签订了书面合同。
问题
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当,并说明理由。

答案:
解析:
1.该项目采取的招标方式妥当。理由:因为工程技术特别复杂,对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高,潜在的投标企业相对较少,而且又经省有关部门批准。符合《工程建设项目施工招标投标办法》的规定。采用公开招标会花费大而效果差。采用邀请招标比较有针对性,比较经济,效果也相对较好。所以采取邀请招标方式。
2.B企业的投标文件应按废标处理。
理由:无法定代表人签字和授权委托书。
C企业的投标文件应不予处理。
理由:C企业的投标文件未按招标文件要求的提交投标文件的时间提交。
D企业的投标文件应进行修正处理。
理由:投标报价的大写金额与小写金额不一致,以大写为准。不可作为废标处理。
E企业的投标文件应按有效标书处理。
理由:对某分项工程报价有漏项情况不影响标书的有效性。
3.评标委员会人员组成的不妥之处:
(1)评标委员会人员组成不应包括当地招标监督办公室和公证处人员。
(2)评标委员会的技术、经济专家人数少于成员总数的三分之二。
4.招标人与中标企业6月12日签订合同不妥当。
理由:根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。


投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在( )。

A.中标候选人公示期间
B.中标通知书发出之后
C.合同谈判期间
D.评标报告提交之前

答案:A
解析:
2020版教材P 87
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。


根据《公路工程竣(交)工验收办法》,公路工程的试运营期( )年以上。

A 1
B 2
C 5
D 4

答案:B
解析:
2020版教材P 341
竣工验收应具备的额条件:(1)通车试运营2年以上。


二级建造师考试真题精选及答案9卷 第7卷


电气工程可以通电检验的条件包括( )。

A.受电系统一次回路试验合格
B.保护定值按实际要求整定完毕
C.受电系统的设备和电缆等绝缘良好
D.安全警示标志和消防设施已布置到位
E.动力回路核对相序无误

答案:B,C,D
解析:
本题考查的是电气设备的施工技术要求。受电系统的二次回路试验合格,其保护定值已按实际要求整定完毕。受电系统的设备和电缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施已布置到位。选项E,属于电气装置及供电系统试运行的条件。


喷锚暗挖衬砌的基本结构类型——复合式衬砌。这种衬砌结构是由( )所组成。

A. 预支护
B. 初期支护
C. 地层加固
D. 防水隔离层
E. 二次衬砌

答案:B,D,E
解析:
衬砌的基本结构类型——复合式衬砌。这种衬砌结构是由初期支护、防水隔离层和二次衬砌所组成。


钢筋混凝土结构中,板、次梁与主梁交叉处,当无圈梁或垫梁时,钢筋安装位置正确的是()。


A.板钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁钢筋在下

B.板钢筋在下,次梁钢筋居中,主梁钢筋在上

C.次梁钢筋在上,板钢筋居中,主梁钢筋在下

D.次梁钢筋在下,板钢筋居中,主梁钢筋在上

答案:A
解析:
主要考核混凝土结构中梁、板钢筋绑扎时相对位置关系的知识点。
根据结构常识,板的受力支撑为梁,次梁的受力支撑为主梁,所以相关规范作出如下规定:
板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。
故本题的正确项为“A.板钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁钢筋在下”。


在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加( )。

A.面荷载
B.线荷载
C.集中荷载
D.可变荷载

答案:B
解析:
2020版教材P15页
(2)在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载。


职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由( )承担举证责任。

A.职工
B.鉴定机构
C.劳动部门
D.用人单位

答案:D
解析:
2020版教材P 231
《工伤保险条例》规定,职工与用人单位的主张不一致时,由用人单位承担举证责任。参见2017版教材P229。


桅杆式起重机的动力-起升系统包含( )。

A.桅杆
B.缆风绳
C.钢丝绳
D.滑轮组
E.地锚

答案:C,D
解析:
本题考查的是桅杆起重机的使用要求。桅杆起重机由桅杆本体、动力-起升系统、稳定系统组成。桅杆本体包括桅杆、基座及其附件。动力-起升系统主要由卷扬机、钢丝绳(跑绳)、起重滑车组、导向滑车等组成。稳定系统主要包括缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角应在30°~45°之间,且不得与供电线路接触。


热力网中加工简单、安装方便、安全可靠、价格低廉、占空间大、局部阻力大的是()补偿器。

A、波纹管
B、方形
C、套管
D、球形

答案:B
解析:
常见的补偿器分为自然补偿器、波纹管补偿器、球形补偿器、套筒补偿器、方形补偿器。其中加工简单、安装方便、安全可靠、价格低廉,但占空间大、局部阻力大的是方形补偿器。


某生产矿井计划新建一风井井筒,该井筒净直径5. 5m,井深850m,其中表土段深度 320m,需要采用冻结法施工,工程造价约8000万元。建设单位采用公开招标确定施工单 位,所编制的招标文件包含有下面几个方面:
(1)招标内容为风井井筒及其相关硐室工程的掘砲施工,工期12个月;
(2)对施工单位的资质要求是本地资质为二级以上,外地资质为一级以上;
(3)对工程承包要求是包工、包料、包工期、包安全、包质量,合同总价一次包死, 且表土冻结工程不能分包;
(4)施工场地巳完成平整,进场道路已通车,不再安排现场及周围环境的踏勘;
(5)要求投标保证金200万元,可采用银行汇票或银行保函;
(6)投标文件递交后,一律不能进行修改和补充。
问题
(1)建设单位所编制的招标文件存在哪些不合理之处?
(2)该井筒表土段哪些工程内容能够进行分包?分包条件是什么?
(3)投标文件递交后,能否进行修改?说明原因。

答案:
解析:
(1)建设单位所编制的招标文件存在多处不合理的地方,具体包括:招标内容不 清,风井井筒由于要采用冻结法施工,除井筒掘砲外,还有井筒冻结,没有明确冻结 工程的招标;对资质的要求不能采用2个标准,违反国家招标投标法规定;表土工程不 能分包与资质要求相互矛盾,不合理;不安排现场踏勘不合理,违反招标投标相关规 定;投标保证金金额要求不合理,规定应不超过80万元;投标文件后不允许修改和补 充不合理。
(2)该井筒表土段采用冻结法施工,冻结法施工包括井筒冻结和井筒掘硇两方面的内 容,考虑井筒冻结和掘砌工作内容的差异,通常可以由不伺的施工单位承担,因此,实际 工程可进行分别招标。当然,如果施工单位具有冻结和掘砌资质,可以由一个施工单位承 担,可以作为一个工程招标,这样对施工单位的资质要求较高,会使一些潜在的投标人不 能投标。在实际工程中,也可由一家施工单位中标,然后进行分包,通常将井筒冻结进行 分包,分包条件是建设单位许可。
(3)投标文件递交后,可以修改。根据招标投标的有关规定,投标文件递交应在开标 以前,如果投标人有补充或修改,可在开标以前递交书面材料。正因为有此规定,在实际 招投标中,投标人往往可以利用这一点制定相关策略,确保其中标。


联合投标中,联合体各方就中标项目对外向招标人承担( )。

A.按份责任

B.补充责任

C.连带责任

D.有限责任

正确答案:C


二级建造师考试真题精选及答案9卷 第8卷


根据《关于印发水利工程建设安全生产监督检查导则的通知》(水安监[2011]475号),对项目法人安全生产监督检查内容主要包括( )。


A.安全生产管理制度

B.安全生产管理机构

C.安全生产隐患排查和治理

D.工程建设强制性标准执行

E.生产安全事故应急预案

答案:A,B,C,E
解析:
根据水利部《关于印发水利工程建设安全生产监督检查导则的通知》(水安监[2011]475号)各级水行政主管部门对项目法人安全生产监督检查内容主要包括:
1.安全生产管理制度建立健全情况;
2.安全生产管理机构设立情况;
3.安全生产责任制建立及落实情况;
4.安全生产例会制度执行情况;
5.保证安全生产措施方案的制定、备案与执行情况;
6.安全生产教育培训情况;
7.施工单位安全生产许可证、 “三类人员”(施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员,下同)安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等核查情况;
8.安全施工措施费用管理;
9.生产安全事故应急预案管理;
10.安全生产隐患排查和治理;
11.生产安全事故报告、调查和处理等。
故选择A、B、C、E。


招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于()。

A.10日
B.5日
C.5个工作日
D.3日

答案:D
解析:
2019版教材P182页
招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,中标候选人不超过3人。公示期不得少于3日。


对环境调查和预测的风险属于施工合同风险的()。

A.项目外界环境风险
B.项目组织成员风险
C.管理风险
D.经济风险

答案:C
解析:
施工合同风险的类型
1.项目外界环境风险
2. 项目组织成员资信和能力风险
3. 管理风险


在工程项目施工质量管理中,起决定性作用的影响因素是( )。

A.人
B.材料
C.机械
D.方法

答案:A
解析:
人的因素起决定性的作用。所以,施工质量控制应以控制人的因素为基本出发点。


甲、乙公司共同投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务,工程施工中由乙公司负责的部分工程发生了质量事故给业主造成了20万元的损失而产生了赔偿责任。对此,正确的处理方式应当是( )。

A.业主方只能要求乙公司赔偿20万元
B.业主方要求甲公司赔偿其中10万元,甲认为是乙公司的责任拒绝赔偿
C.甲公司支付了业主方的10万元赔偿,但赔偿后按联合承包协议向乙追赔
D.乙公司不考虑联合承包协议,拒绝甲公司的追赔要求

答案:C
解析:
2019新版教材P81页
《招标投标法》规定,联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议,明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任,建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿,而被请求方不得拒绝,在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小,有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。


(2017年) 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限,是 依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。

A.60%
B.90%
C.70%
D.80%

答案:B
解析:
施工单位安全费用的提取管理


如下关于设计变更制度的叙述中错误的是( )。

A.施工单位根据情况可以修改设计

B.重要工程部位的变更必须由建设单位、设计和施工单位三方进行洽商

C.因施工条件发生变化与施工图的规定不符者可以进行变更

D.工程做较大变更影响建设规模时需报请原批准初步设计的主管单位同意

正确答案:A


未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,处( )的罚款。

A.10万元以下
B.10万元以上20万元以下
C.10万元以上30万元以下
D.20万元以上50万元以下

答案:B
解析:
2019版教材P261页
三、法律责任。违反本《条例》规定,施工单位有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款.


木材干缩所导致的现象有( )。

A.表面鼓凸
B.开裂
C.接榫松动
D.翘曲
E.拼缝不严

答案:B,C,D,E
解析:
本题考查的是木材的含水率与湿胀干缩变形。湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。干缩会使木材翘曲(选项D)、开裂(选项B)、接榫松动(选项C),拼缝不严(选项E)。湿胀可造成表面鼓凸(选项A),所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。


二级建造师考试真题精选及答案9卷 第9卷


一般情况下,工程项目时间一成本累积曲线的形状为()。

A、 T形曲线
B、 S形曲线
C、 U形曲线
D、 L形曲线

答案:B
解析:
主要考察的是:成本累积曲线图,见图2Z102044-4时间成本累积曲线(S形曲线)。选B


根据《民事诉讼法》,人民法院自收到强制执行申请书之日起超过( )未执行的,申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。

A、 3个月
B、 6个月
C、 1年
D、 2年

答案:B
解析:
依据《民事诉讼法》第226条,人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的,申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查,可以责令原人民法院在一定期限内执行,也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。


依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是( )。

A.技术复杂、有特殊要求的
B.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的
C.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的
D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则所需费用将大幅增加的

答案:C
解析:
2020版教材P73页
《招标投标法》规定,涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不适宜进行招标的项目,按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。


起爆网路检查,应由有经验的爆破员组成的检査组担任,检査组不得少于( )人。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

答案:A
解析:


有关电力线路保护区说法,不正确的是( )。

A.电压在110kV的架空电力线路保护区是导线边缘向外侧延伸的距离为10m
B.地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各1m所形成的两平行线内的区域
C.江河电缆一般不小于线路两侧各100m所形成的两平行线内的水域
D.不得在距电力设施周围500m范围内进行爆破作业

答案:B
解析:
本题考查的是电力设施保护区施工作业的规定。地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75m所形成的两平行线内的区域为电力电缆线路保护区。


某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2017年3月1日和2018年10月1日,2018年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先赔偿权,其最迟必须在()前行使。

A.2017年9月1日
B.2019年4月1日
C.2019年4月20日
D.2019年10月20日

答案:C
解析:
2002年6月发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定:
(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依照《合同法》第 286条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。


城市市区内可能产生噪声污染的工程项目,施工单位应当在工程开工前()天,向环境保护行政主管部门申报。

A.5
B.7
C.10
D.15

答案:D
解析:
2019新版教材P173页
《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。


某市政道路排水管道工程长2.24km,道路宽度30m。其中,路面宽18m,两侧人行道各宽6m;雨、污水管道位于道路中线两边各7m。路面为厚220mm的C30水泥混凝土;基层为厚200mm石灰粉煤灰碎石;底基层为厚300mm、剂量为10%的石灰土。工程从当年3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为2534.12万元(包括措施项目费)。招标时,设计文件明确:地面以下2.4~4.1m会出现地下水,雨、污水管道埋深在4~5m。施工组织设计中,明确石灰土雨期施工措施为:①石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进行摊铺,进入现场石灰土,随到随摊铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处理方案。对水泥混凝土面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于-5℃或最低气温低于-15℃时,应停止施工;②使用的水泥掺入10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、防冻剂;④养护期内应加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后,管道施工才得以继续进行。项目经理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。问题:1.补充底基层石灰土雨期施工措施。2.水泥混凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面,请改正错误并补充完善。3.施工组织设计经项目经理批准后就施工,是否可行?应如何履行手续才是有效的?4.项目经理要求建设单位赔偿降水费用的做法不合理,请说明理由。

答案:
解析:
1.(1)随时掌握气象变化,做好防范准备;(2)尽量避开主汛期施工;(3)摊铺段不宜过长,要做到当日(及时)摊铺,当日(及时)碾压成活;(4)开挖排水沟、排水坑,尽快排除积水。2.水泥中掺入粉煤灰不妥。补充完善如下:(1)水泥应选用水化总热量大的R型水泥或单位水泥用量较多的32.5级水泥;(2)对所用的砂石和水加热;(3)对搅拌料出料温度、摊铺温度加强监测;(4)养护期应经常检查保温、保湿状况的完好,并测定水泥混凝土面层温度。(5)基层应无冰冻、不积冰雪;(6)不得使用带有冰雪的砂、石料;(7)养护时间不少于28天;(8)混凝土板的弯拉强度低于1MPa或抗压强度低于5MPa时,严禁遭受冰冻。3.不可行。施工组织设计编好后,报上一级(具有法人资格的企业)技术负责人审批加盖公章才有效,总监(监理)批准。4.因中标报价中措施项目费中含施工排水、降水费。设计文件已明确地面以下2.4~4.1m会出现地下水,雨、污水管道埋深4~5m。

1.本问题的考点是石灰土底基层雨期施工措施。

[解答分析]依据背景资料和石灰土底基层雨期施工措施补齐背景资料中没有的措施。2.本问考点是水泥混凝土面层冬期施工避害措施。

[解答分析]依据背景资料和水泥混凝土面层冬期施工避害措施,找出不妥之处,补齐背景资料中没有的措施。3.本问的考点是施工组织设计审批程序的强制性规定。关键点是:报上一级(具有法人资格的企业)技术负责人审批加盖公章才有效。现在工地上流行的错误做法都是违反这一点的。

[解答分析]依据背景资料“施工组织设计经项目经理签字后,开始施工”和施工组织设计审批程序的强制性规定作答。4.本问考点是投标报价时应考虑的内容及建筑安装工程费用项目组成。招标文件明确:地面以下2.4~4.1m会出现地下水,雨、污水管道埋深在4~5m;中标价包括措施项目费。可见,排雨、污管时肯定会发生降排水费用,施工单位应在投标时就将降排水费用纳入措施项目费中,而不应该再向建设单位索赔。

[解答分析]依据背景资料和建筑安装工程费用项目组成作答。


矿业工程中的企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费及( )等

A.劳动保险和职工福利费
B.城市维护建设税
C.医疗保险费
D.住房公积金
E.预备费

答案:A,B
解析:
P181-186
企业管理费:1.管理人员工资;2.办公费;3.差旅交通费;4.固定资产使用费;5.工具用具使用费;6.劳动保险和职工福利费;7.劳动保护费;8.检验试验费;9.工会经费;10.职工教育经费;11.财产保险费;12.财务费;13.税金;14.其他。