二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第1卷
下述沉入桩的打桩顺序中，正确的有( )。
A.密集群桩由中心向四周对称施打
B.密集群桩由中心向两个方向对称施打
C.先打浅桩，后打深桩
D.先打大桩，后打小桩
E.先打长桩，后打短桩
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P57页
沉桩顺序：对于密集桩群，子中间向两个方向或四周对称施打；根据基础的设计高程，宜先深后浅；根据桩的规格，宜先大后小，先长后短。
在（ ）阶段，必须对脚手架及其地基基础进行检查和验收后方可使用。
A．寒冷地区土层解冻后
B．每塔设完lO～13m高度后
C．五级及以上大风后
D．雨雪天气过后
E．作业层上施加荷载前
根据《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2014），监理单位跟踪检测土石方试样的数量应不少于承包人检测数量的（ ）。
A．3%
B．5%
C．7%
D．10%
公共建筑对外围护结构进行节能改造时，应复核、验算原结构的( )。
A.安全性
B.经济性
C.耐久性
D.适用性
答案：A
解析：
2019版教材P319页
对外围护结构进行节能改造时，应对原结构的安全性进行复验、验算；
下列施工内容中，属于排水下沉法沉井施工内容的是（）。
A．浇筑水下混凝土
B．降低地下水
C．水中挖土
D．水下封底
(2014年)施工进度计划调整的内容，不包括（ ）的调整。
A.工作关系
B.工程量
C.工程质量
D.资源提供条件
答案：C
解析：
施工进度计划的调整应包括下列内容：(1)工程量的调整；(2)工作(工序)起止时间的调整；(3) 工作关系的调整；(4)资源提供条件的调整；(5)必要目标的调整。
A 公司承包了某发电厂机电安装工程，包括汽轮机组、发电机组及其附属设备、工艺管道系统，合同造价为15200 万元。A 公司将附属设备安装工作分包给具有专业资质的B 单位。
施工准备阶段，A 公司编制了施工组织设计、各项施工方案。施工前，施工方案编制人员向施工作业人员做了分项、专项工程的施工方案交底。A 公司项目部管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B 公司配备了两名兼职安全管理员。
项目部把汽轮发电机组主体设备的安装作为工作的重点，完成了发电机组定子的吊装和转子的穿装。在汽轮机主蒸汽管道的吹扫中，由于措施得当，吹扫工作顺利完成。
工程竣工阶段，安装工程公司项目向建设单位提交了归档的竣工档案。内容有：一般事故记录；图纸变更记录；设备、产品质量检验安装记录；施工试验记录；工程质量检验记录。建设单位认为，安装工程公司项目部提交的施工记录资料不完整，要求完善、补充。安装工程公司项目部全部整改补充后，建设单位同意该工程组织竣工验收。
二、问题
1.项目部配备的安全管理人员是否符合规定要求？说明理由。
2.施工方案交底包括哪些内容？
3.汽轮机主蒸汽管道吹扫应采用什么方法？吹扫的技术要求核要点有哪些？
4.安装工程公司项目部提交的竣工档案还缺少哪些资料？竣工档案中的图纸变更记录主要包括哪些记录？
答案：
解析：
1.不符合规定要求。因为按照有关法规规定，总承包项目工程合同价 1 亿元以上的工程应配备专职安全员不少于 3 名，且按专业配置；专业分包项目应至少配备专职安全员 1 名。
2.施工方案交底的内容包括：
施工程序（顺序）、施工工艺、操作方法、要领（要点）、质量控制、安全和环保措施。
3.汽轮机主蒸汽管道应用蒸汽吹扫。
蒸汽吹扫的要点：
（1）以大流量蒸汽进行吹扫，流速不小于 30m/s；
（2）吹扫前先暖管、及时疏水、检查管道热位移；
（3）按“加热→冷却→再加热”的顺序进行，每次吹扫一根，轮流吹扫。
4.竣工档案资料还缺少：
预检记录、隐蔽工程检查记录、质量事故处理记录。
图纸变更记录主要包括：图纸会审记录、设计变更记录、工程洽商记录。
根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（ ）。
A.按专用合同条款约定提供施工场地
B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整
C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件
D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者产损失
答案：C
解析：
发包人义务包括(1)遵守法律(2)发出开工通知发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。(3)提供施工场地(4)协助承包人办理证件和批件(5)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。(6)支付合同价款(7)组织竣工验收(8)其他义务 。
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第2卷
某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争议，无法形成一致的意见，该情况下正确的做法是（ ）。
A.由建设单位做出验收结论
B.由质量监督站调解并做出验收结论
C.协商一致后重新组织验收并做出验收结论
D.请建设行政主管部门调解并做出验收结论
答案：C
解析：
2020新版教材P174页
参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。
电工测量仪器仪表的性能由()来决定。
A.操作人员
B.被测量对象
C.工作环境
D.使用频率
答案：B
解析：
2019版教材P15页
电工测量仪器仪表的性能由被测量对象来决定。
全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于（）mm，且应采用密封胶密封。
A.8
B.9
C.10
D.11
答案：A
解析：
2020版教材P304
(4)全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm，且应采用密封胶密封。
施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（）以外均是法律禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
答案：B
解析：
2019新版教材P98页
《建设工程质量管理条例》规定，违法分包是指下列行为： （1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的； （2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成的； （3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的； （4）分包单位将其承包的建设工程在分包的。
施工机具费的控制措施不包括（ ）。
A.按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用
B.提高施工机械的利用率和完好率
C.严格控制租赁施工机械的使用
D.严格控制机械设备进出场时间
答案：C
解析：
2020版教材P290
本题考查的是施工成本计划的实施。施工机具费的控制措施：按施工方案和施工技术措施中规定的机种和数量安排使用；提高施工机械的利用率和完好率；严格控制对外租赁施工机械，严格控制机械设备进出场时间。
关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是（ ）。
A、 甲要求乙加班，乙可以随时通知甲解除合同
B、 在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同
C、 甲未按劳动合同约定支付给乙工资，乙可以随时通知甲解除劳动合同
D、 甲按照约定提供劳动条件，但乙可以提前7日书面通知甲解除劳动合同
答案：C
解析：
本题考查的是劳动合同的解除。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同，所以B选项错误。劳动者提前30天以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同，所以D错误。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号)，下列属于施工单位职责的是( )。
A.按规定负责进行施工质量监督与控制
B.建立健全权责相称的质量管理机构
C.制定保证质量的技术措施
D.检查现场地质是否符合设计假定
E.按本办法有关规定组织或参加工程质量检查工作
根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》（DL／T 5099—1999），相向开挖的两个工作面相距（ ）或（ ）倍洞径距离放炮时，双方人员均需撤离工作面。
A．30m，5
B．25m，5
C．30m，3
D．25m，4
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第3卷
水泥混凝土路面的结构组成包括( )。
A.路基
B.垫层
C.整平层
D.基层
E.面层
答案：B,D,E
解析：
2019版教材P6页
水泥混凝土路面由垫层、基层及面层组成。
预制钢筋混凝土箱涵节段宜采用( )。
A.木模板
B.钢模板
C.全部土胎
D.滑模板
答案：B
解析：
2019版教材P151页
预制钢筋混凝土箱涵节段宜采用钢模板。受条件限制时，可采用木模板，但应保证足够的刚度。
【背景资料】
某房屋建筑工程，建筑面积6000m2.钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》(GF-2012-0202)，建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。在合同履行过程中，发生了以下事件：
事件一：主体结构分部工程完成后，施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工程验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时，发现欠缺结构实体检验资料，提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下，由施工单位项目经理组织实施”的要求。
事件二：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧。
事件三：施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图（如下图所示），经批准后按此组织实施。
事件四：在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误，导致工程F的结束时间拖延14d。为此，施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由，向项目监理机构提出工期索赔14d的申请。
【问题】
1.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)，指出事件一中监理T程师要求中的错误之处，并写出正确做法。
2.根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203)，指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。
3.事件三中，室内装饰工程的工期为多少d?并写出该网络计划的关键线路（用节点表示）。
4.事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔l4d是否成立？说明理由。
答案：
解析：
1．背景资料事件一中监理工程师要求的错误之处：提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下，由施工单位项目经理组织实施的要求”；正确做法：根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)第10.1.1条的规定，对涉及混凝土结构安全的重要部位，应进行结构实体检验，结构实体检验应在监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，由施工项目技术负责人组织实施，承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。
2．(1)错误之处：加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑；正确做法：根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203)9.1.6条的要求，加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部宜现浇混凝土坎台等，其高度宜为100mm。
(2)错误之处：砌筑到梁底并间歇2d后立即将其补齐挤紧；正确做法：该项工作应在间歇不少于7d后，采用粘土砖或灰砂砖45。至60。斜砌顶紧。
3．根据题目给出的时标网络计划图，可知室内装饰工程工期为84d（共12周）。本工程计算工期等于计划工期，所有总时差为0的工作为关键工作，则其关键线路为：①②④⑧⑨⑩。
4．事件四中施工总承包单位提出的工期索赔l4d的说法不成立。理由：虽然该事件是由于加工材料交付时间延误造成的，但受到影响的工作F并未处于关键线路上，其总时差为7d（一周）。因此，施工单位提出索赔时，应将总时差的7d扣除，可索赔工期为14-7=7(d)。
参加公路水运工程投标及施工的人员中,( )须取得由交通部或省级交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书。
A.项目总工
B.项目经理
C.项目副总工
D.项目副经理
E.企业安全副部长
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P343页
施工单位的主要负责人和安全生产管理人员应当经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格
下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。
A.转让
B.抵押
C.出资入股
D.投保火灾险
答案：D
解析：
参见教材P17。根据《物权法》第147条规定，建设用地使用权转让、互换、出资、赠与^抵押 的，该建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。因此，本题只有D项（投保火灾险），不属于上述范围。
某建设工程项目以单价合同形式发包，在签订合同时根据估算的工程量和单价确定一个合同总价。工程完成后，实际完成的工程量乘以各项单价之和小于合同总价。根据单价合同的规定，工程款的支付应以()。
A.双方重新协商
B.实际完成的工程量乘以合同总价
C.实际完成的工程量乘以合同单价
D.实际完成的工程量乘以重新协商单价
答案：C
解析：
2020新版教材P230页
对于单价合同，尽管是以实测工程量结算工程款，但投标人仍应根据图纸仔细核算丁程,当发现相差较大时，投标人应向招标人要求澄清。
纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。
A.有仲裁协议
B.有具体的仲裁请求、事实和理由
C.属于仲裁委员会受理范围
D.当事人双方口头愿意仲裁
答案：D
解析：
2020版教材P334
当事人申请仲裁，应当符合的条件有：(1)有效的仲裁协议；(2)有具体的仲裁请求和事实、理由；(3)属于仲裁委员会的受理范围。
根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是（ ）。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P 134
本题考查的是劳动合同的解除和终止。《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第4卷
编制施工总进度时，工程施工总工期不包括( )。
A.工程筹建期
B.工程准备期
C.主体工程施工期
D.工程完建期
根据《建筑法》的相关规定,在我国,实行资质等级许可制度的建筑业工程企业有()
A.房地产开发企业
B.建筑施工企业
C.勘察、设计企业
D.工程监理単位
E.招标代理机构
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P49
《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备下列条件
浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，一般应据基坑上部边缘不少于( )m。
A.1
B.1.2
C.1.8
D.2
答案：D
解析：
2019版教材P49页
（8）基坑边缘堆置土方和建筑材料，或沿挖边缘移动运输工具和机械，一般应距基坑上部边缘不少于2m。
关于沥青混合料压实的说法，正确的有（ ）。
A、压路机采用2～3台双轮双振压路机及2～3台重量不小于16t胶轮压路机组成
B、采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程汇总不粘轮
C、在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆
D、初压应采用钢轮雅鹿机紧跟摊铺机振动碾压
E、压路机不得在未碾压成型路段上转向、调头、加水或停留
答案：A,B,E
解析：
考点:热拌沥青混合料面层施工技术。选项C，正确的说法应为“压路机不准停留在温度尚未冷却至自然气温以下已完成的路面上，振动压路机在已成型的路面上行驶”，这说明在已经成型的道路上是可以停放车辆和设备的；选项D，正确的说法应为“初压：采用钢轮压路机静压1～2遍，正常施工情况下，温度应不低于120℃并紧跟摊铺机进行”，这个是有前提条件的，故不准确。@##
在可撤销合同中，撤销权自债权人知道或应该知道撤销事由之日起（）内有效。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
答案：D
解析：
2019新版教材P123页
《合同法》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：（1）具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；（2）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有()。
A、幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m
B、中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m
C、多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m
D、当护栏一侧距楼地面高度为10m及以上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃
E、幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.20m
答案：A,B,E
解析：
表2A12056多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于1.05m，故C选项错误；承受水平荷载栏板玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃。当护栏玻璃最低点离一侧距楼地面高度在3m或3m以上、5m或5m以下应使用公称厚度不小于16.76mm钢化夹层玻璃。当护栏玻璃最低点离一侧距楼地面高度大于5m时，不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。故D选项错误。
关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。
A.原告必须与案件有直接利害关系
B.一审程序包括普通程序和特别程序
C.必须以书面形式起诉
D.所有案件都必须采用直接送达方式
答案：A
解析：
A正确，起诉的条件包括：①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求、事实和理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
B错误，一审程序包括普通程序和简易程序。
C错误，起诉以书面为原则，以口头为例外。
D错误，直接送达诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。
项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有（ ）。
A．贯彻“安全第一，预防为主”的方针
B．建立健全安全生产责任制度和群防群治制度
C．必须符合有关法律、法规及规程的要求
D．必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制
E．遵循安全生产投入最小
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是施工安全生产管理制度体系建立的原则。选项E 不属于其原则。
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第5卷
《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行( )、加强管理、注重效益的方针。
A.预防为主
B.全面规划
C.重点防治
D.综合防治
E.因地制宜
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P326页
国家对水土保持工作实行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益的方针”。
在立井施工中，目前应用最为广泛的抓岩机械是( )，它通常固定在吊盘下层盘或稳绳盘上。
A.长绳悬吊抓岩机
B.中心回转式抓岩机
C.环行轨道式抓岩机
D.靠壁式抓岩机
清水池是给水系统中（ ）的调蓄构筑物。
A．调节水厂均匀供水和满足用户均匀用水
B．调节水厂均匀供水和满足用户不均匀用水
C．调节水厂不均匀供水和满足用户不均匀用水
D．调节水厂不均匀供水和满足用户均匀用水
下列各项，属于流动负债的是（ ）。
A．长期借款
B．应收账款
C．预收账款
D．预付账款
施工合同文件通常由①合同协议书；②中标通知书；③投标函及其附录；④专用合同条款及其附件；⑤通用合同条款等组成，其解释顺序是（ ）。
A.⑤-④-③-②-①
B.①-②-③-④-⑤
C.④-③-②-①-⑤
D.⑤-④-①-②-③
答案：B
解析：
P207-210
施工合同文件的组成1）中标通知书（如果有）2）投标函及其附录（如果有）3）专用合同条款及其附件4）通用合同条款5）技术标准和要求6）图主氏7）巳标价工程量清单或预算书8）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同协议书共计13条，主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺、签订时间、签订地点、补充协议、合同生效、合同人数等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利和义务。
合同协议书应为最新签署的文件。
甲建筑公司拖欠王某劳动报酬，双方发生争议，并于2008年11月1日，劳动合同终止，则王某最晚应在（）之前提出劳动仲裁。
A.2008年11月2日
B.2008年5月1日
C.2009年11月1日
D.2010年11月1日
答案：C
解析：
2019新版教材P148页
劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。
.物权的保护应当采取的方式有()等。
A.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利
B.侵害物权，造成权利人损害的，权利人只能请求损害赔偿
C.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物
D.妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险
E.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P17页
物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解等途径解决，也可以依法向人民法院提起诉讼。物权的保护应当采取如下方式：
1、因物权的归属和内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。
2、被无权占有人占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物；不能返还原物或者返还原物后仍有损失的，可以请求损害赔偿。
3、造成不动产或者动产损毁的，权利人可以请求恢复原状；不能恢复原状或恢复原状仍有损失的，可以请求损害赔偿。
4、妨碍行使物权的，权利人可以请求排除妨害。
5、有可能危及行使物权的，权利人可以请求消除危险。
6、侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿。@##
投标人被招标项目所在地省级交通主管部门评为AA信用等级情况下，一般( )。
A.一次只投一个标段
B.一次只投二个标段
C.一次只投三个标段
D.可以一次投多个标段
答案：D
解析：
激励信用评级高的AA级企业可以多投标，在履约担保方面享受一定优惠，在质量保证金方面享受一定优惠。
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第6卷
下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。
A.警告
B.罚款
C.支付违约金
D.没收财产
答案：C
解析：
2020版教材P39页
《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有： （1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7） 赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。
（2015年） 关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（ ）。
A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开
B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开
C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开
D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开
答案：D
解析：
本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。
下列属于高强钢筋的有（）。
A.Ⅰ级热轧钢筋
B.Ⅱ级热轧钢筋
C.Ⅲ级热轧钢筋
D.Ⅳ级热轧钢筋
E.Ⅴ级热轧钢筋
答案：C,D
解析：
2020版教材P54页
热轧钢筋由冶金厂直接热轧制成，按强度不同分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级，随着级别增大，钢筋的强度提高，塑性降低，其中Ⅲ级和Ⅳ级钢筋即为髙强钢筋。
公路面层水泥混凝土可采用矿渣硅酸盐水泥的交通等级是()。
A、 极重交通荷载等级
B、 特重交通荷载等级
C、 重交通荷载等级
D、 中交通荷载等级
答案：D
解析：
极重、特重、重交通荷载等级公路面层水泥混凝土应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，中、轻交通荷载等级公路面层水泥混凝土可采用矿渣硅酸盐水泥。选D
下列分项工程中，属于主体结构分部工程的有( )。
A.模板
B.预应力
C.填充墙砌体
D.网架制作
E.混凝土灌注桩
起升系统主要由( )组成。
A、滑轮组B、导向轮C、钢丝绳D、支撑架E、风绳
答案：A,B,C
解析：
起升系统主要作用是提升被吊装或构件，它主要由滑轮组、导向轮和钢丝绳等组成。
一般情况下，脚手架属于（ ）。
A．主要材料
B．辅助材料
C．周转性材料
D．其他材料
按照管理目标进行描述，施工措施通常包括（ ）
A.施工质量控制措施
B.施工成本控制措施
C.施工技术措施
D.施工进度控制措施
E.施工安全、职业健康和环境管理措施
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第7卷
不满足火灾报警控制器安装要求的是（ ）
A．火灾报警控制器可以在墙上相应的高度安装
B．控制器安装的位置距离内必须有无障碍操作空间
C．需要从后面检修时应在后面留有足够的检修空间
D．控制器的正面操作空间以满足修理人员能够站立为标准
在施工过程中形成，确保工程质量和安全的各种检查、记录的施工记录文件，除了包括工程定位测量检查记录、预检记录，还包括( )。
A.施工检查记录
B.冬期混凝土搅拌称量及养护测温记录
C.交接检查记录
D.工程竣工测量记录
E.工程质量事故处理记录
答案：A,B,C,D
解析：
施工记录是在施工过程中形成，确保工程质量和安全的各种检查、记录的统称。施工记录文件，主要包括工程定位测量检查记录、预检记录、施工检查记录、冬期混凝土搅拌称量及养护测温记录、交接检查记录、工程竣工测量记录等。故选项A 、B 、C 、D 正确。
甲、乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是（ ）。
A.受理
B.驳回申请，令双方补充协议后再申请
C.交给人民法院处理
D.不予受理
答案：D
解析：
本题考查的是仲裁协议。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。
根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（ ）。
A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发
B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗
C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任
D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤
E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀
下列关于施工成本控制的说法，正确的有()。
A、 施工成本控制应贯穿于项目从投标开始到工程竣工验收的全过程
B、 施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径
C、 施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制
D、 进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料
E、 合同文件和成本计划是成本控制的目标
答案：A,C,D,E
解析：
建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程，它是企业全面成本管理的重要环节。施工成本控制可分为事先控制、事中控制（过程控制）和事后控制。在项目的施工过程中，需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制。合同文件和成本计划好似成本控制的目标，进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料。@##
某施工机械的预算价格为10万元，耐用总台班数为1000，残值率为10％，则该机械的台班折旧费为（ ）。
A．80
B．90
C．100
D．110
正确答案：B
台班折旧费=机械预算价格*(1-残值率)/耐用总台班数则100000*(1-10%)/1000=90
场景(六）
施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工 单位提出推迟1个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建 材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转 让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质 量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应 损失。
若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（ ）承担责任。
A.施工单位 B.水泥厂
C.材料供应商 D.水泥厂与材料供应商共同
答案：C
解析：
水泥厂转让合同的行为是一种权利义务的概括承受，在经过施工单位同意后这种转让生效，其与施工单位的权利义务也随之转移。此后若发生质量纠纷应当由受让人材料供应商承担责任。故选C。
某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元／m3；乙子项工程估计工程量为2500m3。合同单价580元／m3。工程预付款为合同价的12％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的起扣点为()万元。
A．96
B．212
C．116
D．176
答案：B
解析：
工程预付款起扣点可按下式计算：T=P-M／N，式中，T为起扣点，即工程预付款开始扣回的累计完成工程金额；P为承包工程合同总额；M为工程预付款数额；N为主要材料、构件所占比重。P=甲工程合同价+乙工程合同价=5000×240+2500×580=2650000(元)=265(万元)，M=265×12%=31.8(万元)，T=265—31.8／60％=212(万元)。
@##
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第8卷
关于缺陷责任，下列说法正确的是（）。
A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算
B.经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用和工期，并支付承包人合理利润
C.缺陷责任期最长不超过2年
D.在缺陷责任期，由监理人向承包人出具经监理人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金
答案：C
解析：
2020新版教材P244页
缺陷责任期自实际竣工日期起计算；经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润；发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年；在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余质量保证金。
书面评标报告作出后，中标人应当由（ ）确定。
A、 评标委员会
B、 招标人
C、 招标代理机构
D、 招标投标管理机构
答案：B
解析：
《招标投标法》规定：“招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人”。根据法律规定，除非有招标人授权，其他机构无权确定中标人。可见只有B选项符合题干要求，是正确选项；而A、C、D选项都不符合题干要求。考点:考查确定中标人的主体
泥质防水层施工质量检验项目包括压实度试验和( )两项。
A.严密性试验
B.抗压试验
C.强度试验
D.渗水试验
答案：D
解析：
2020版教材P176
5、质量检验：泥质防水层应严格按照合同约定的检测频率和质量检测标准同步进行，检测项目包括：压实度和渗水试验两项。
高压喷射注浆施工工艺有( )。
A.单管法
B.双管法
C.三管法
D.四管法
E.五管法
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P95页
高压喷射有旋喷（固结体为圆柱状）、定喷（固结体为壁状）和摆喷（固结体为扇状）等三种基本形状，它们均可用下列方法实现：(1)单管法：喷射高压水泥浆液一种介质；(2)双管法：喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质；(3)三管法：喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。由于上述三种喷射流的结构和喷射的介质不同，有效处理长度也不同，以三管法最长，双管法次之，单管法最短。实践表明，旋喷形式可采用单管法、双管法和三管法中的任何一种方法。定喷和摆喷注浆常用双管法和三管法。
受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是（ ）。
A、基础
B、楼盖
C、墙身
D、圈梁
答案：C
解析：
2020版教材P 10
本题考查的是多层砌体房屋的抗震构造措施。多层砌体结构材料脆性大，抗拉、抗剪、抗弯能力低，抵抗地震的能力差。在强烈地震作用下，多层体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻，因此，必须采取相应的抗震构造措施。
粒料桩的施工工艺程序有（）。
A.振冲器就位对中
B.清孔
C.关机停水
D.加料振密
E.强制搅拌
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P22页
粒料桩的施工工艺程序：整平地面→振冲器就位对中→成孔→清孔→加料振密→关机停水→振冲器移位的施工工艺程序进行。强制搅拌是旋喷桩的施工工艺。
建设单位主持， 检查施工合同的执行情况， 评价工程质量是否符合技术标准及设计要求， 是否可以移交下一阶段施工称为（ ） 。
A.竣工验收
B.中间交工验收
C.交工验收
D.工序验收
混凝土模板的主要作用是（ ）。
A．成型
B．强度
C．刚度
D．稳定性
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第9卷
下列建筑中，属公共建筑的是( )。
A.宿舍
B.宾馆
C.住宅
D.公寓
答案：B
解析：
2019版教材P1页
公共建筑是供人们进行各类社会、文化、经济、政治等活动的建筑物，如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。@##
背景：某小区住宅工程，地下2层，地上10层，剪力墙结构，建筑面积13000m2，由某施工单位组织施工，本市一家监理公司监督，在施工过程中发生了以下事件：
当年12月初，结构施工至首层时，市建设行政主管部门组织的考评小组第二次分别对建设、监理、施工单位进行考评，检查组对上次检查给予警告的内容进行了复查，同时检查又发现建设单位对监理的委托内容不详细，部分隐蔽资料监理未及时签字，现场不文明施工、不规范有待改进，质量通病还时有存在，考核讲评中，考核组再次对该现场存在的问题给予了警告。
问题：1.考评小组对上述责任主体的主要考核内容有哪些？
2．两次考核后，考评小组依据相关规定，对各负责主体和及人员会做出哪些处罚？
答案：
解析：
1．对各责任主体主要考核内容有：
(1)施工单位：施工组织管理、工程质量管理、施工安全管理、文明施工管理。
(2)建设、监理单位：现场管理。
2．第一次检查中也给予了各方警告,本次检查又存在一些管理问题和质量通病,根据相关规定考核小组可能对各责任主体和人员作出以下处罚：
(1)分别给予建设、监理、施工企业通报批评；
(2)分别给予施工企业项目经理、监理单位现场总监通报批评。
人字桅杆扳立旋转法吊装的应用实例有（ ）。
A.桅杆
B.石化厂大型塔器
C.大型火炬塔架
D.氮肥厂的排气筒
E.机场航站楼
答案：B,C
解析：
2020版教材P33
本题考查的是常用的吊装方法。人字桅杆扳立旋转法主要针对特别高、重的设备和高耸塔架类结构的吊装，例如：石化厂吊装大型塔器类工艺设备、大型火炬塔架和构件等。滑移吊装法应用：石油化工厂中的塔类设备、火炬塔架等设备或高耸结构，以及包括电视发射塔、桅杆、钢结构烟囱塔架等。无锚点推吊法应用的典型工程如氮肥厂的排气筒、毫秒炉初馏塔吊装等。
下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是( )。
A.施工企业的质量管理制度
B.施工现场的安全防护设施
C.施工现场的交通运输和道路条件
D.不可抗力对施工质量的影响
答案：A
解析：
施工质量的环境影响因素包括现场自然环境因素、施工质量管理环境因素和施工作业环境因素。A项属于施工质量管理环境因素；B、C两项属于施工作业环境因素；D项属于现场自然环境因素。
下列关于法人的表述中，错误的是（ ）。
A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．是自然人和企事业单位的总称
D．能够独立承担民事责任
正确答案：C
法人的存在必须具备几个条件：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。
在施工成本目标控制中，最有效的方法之一是按施工图预算实行( )。
A.量入为出
B.两算对比
C.成本核算
D.成本分析
答案：A
解析：
2019版教材P224页
市政公用工程项目施工管理中的施工成本目标控制的措施。 在施工成本目标控制中，可按施工图预算实行“量入为出”。是最有效的方法之一。@##
授予专利权的发明和实用新型，应当具备()。
A.新颖性
B.地域性
C.创造性
D.时间性
E.双重性
答案：A,C
解析：
2019版教材P21页
授予专利权的条件 (1) 授予发明和实用新型专利权的条件 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
球形罐根据（ ）等确定是否进行焊后整体热处理。
A.安装要求
B.设计图样要求
C.盛装介质
D.材料
E.现场条件
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是钢制球形储罐安装方法。球形罐根据设计图样要求、盛装介质、厚度、使用材料等确定是否进行焊后整体热处理。球形罐焊后整体热处理应在压力试验前进行。
