二级建造师考试历年真题精选7卷 第1卷
隐蔽工程质量检测评定所依据的工程质量检查记录应有（）的共同签字
。
A．建设单位（含监理） B．施工单位 C．设计单位
D．质量监督部门 E．质量安全检测单位
波纹管补偿器的安装（）。
A.平行
B.垂直
C.同轴
D.成直角
答案：C
解析：
2020版教材P156
2补偿器安装应符合下列规定：（3）补偿器应与管道保持同轴
【背景资料】某商业用房工程，建筑面积15000m!，地下2层，地上10层，
施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201
签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自2013年7月1日至2014年5月31日
；工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、
文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件一：2013年11月12日施工至地上二层结构时。工程所在地区发生了7．5
级强烈地震，造成施工单位钢筋加工棚倒塌，损失6万元；地下一层填充墙部分损毁
，损失10万元；停工及修复共30d。
施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，
施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。
监理工程师下达了停工令。
事件三：截至2014年1月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件四：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，
建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，
建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(
含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
问题：
1．事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2．事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3．事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由
。 4
．事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?
行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
答案：
解析：
1．事件一中，钢筋棚倒塌损失6万元的索赔不成立。
理由：钢筋棚属于施工单位设施，由施工单位承担不可抗力造成的损失。
地下一层填充墙部分损毁损失10万元的索赔成立。
理由：不可抗力发生后，工程本身的损失由建设单位承担。
停工及修复30d的索赔成立。
理由：不可抗力发生后，工期顺延。
2．事件二中，对于进场的钢筋施工单位还应就品种、型号、数量、
物理性能试验做现场质量验证工作。
3．事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额不合理。
理由：当合同有规定时，按合同规定比例预付；当合同无规定时，
应按已完工程进度款比例或已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。
本工程已完工程时间进度为6．5个月，占合同时间比例为59．1%，至少安全防护费、
文明施工费累计支付=120万元×59．1%=70．92万元。
4．事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权的范围是工程款本金，不包含利息、
违约金等，可获得工程款为1670-70-90=1510万元。
行使工程款优先受偿权的起止时间的规定：自工程竣工之日或工程合同约定的竣工之日起6个月内。
关于矿业工程施工总平面布置原则的说法，正确的有（ ）。
A．临时变电所应布置在工业广场引入线的一侧
B．混凝土搅拌站应远离井口
C．临时压风机房应靠近井筒布置，但与提升机保持一定距离
D．临时爆炸物品库应设置在远离工业广场的偏僻处
E．凿井提升机房应避开永久建筑位置
答案：A,C,D,E
解析：
本题考核的是矿业工程施工总平面布置的原则。临时变电所位置，应设在工业广场引入线的一面。故选项A正确。混凝土搅拌站，应设在井口附近，周围有较大的、能满足生产要求的砂、石堆放场地，水泥库也须布置在搅拌站附近，并须考虑冬期施工取暖、预热及供水、供电的方便。故选项B错误。临时压风机房位置，应靠近井筒布置，以缩短压风管路，减少压力损失，最好布置在距两个井口距离相差不多的负荷中心，距井口一般在50m左右，但是距提升机房和井口也不能太近，以免噪声影响提升机司机和井口信号工操作。故选项C正确。临时炸药库，设在距工业广场及周围农村居民点较远的偏僻处，并有公路通过附近，符合安全规程要求，并设置安全可靠的警卫和工作场所。故选项D正确。凿井提升机房的位置，须根据提升机形式、数量、井架高度以及提升钢丝绳的倾角、偏角等来确定，布置时应避开永久建筑物位置，不影响永久提升、运输、永久建筑的施工。故选项E正确。
对于施工起重机的定期检验,应由()负责。
A.建设単位
B.使用単位
C.出租単位
D.特种设备检验检测机构
答案：D
解析：
2020版教材P254页
《安全生产法》规定，承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。《特种设备安全法》规定，起重机械的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检。
（2017年）承包商可以向业主提出索赔的情形包括（?? ）
A.监理工程师提出的设计变更导致费用的增加
B.承包商为了保证工程质量而增加的措施费
C.分包商返工造成费用增加，工期拖延
D.承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延
答案：A
解析：
通常，承包商可以提起索赔的事件有: (1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。 (2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失。 (3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加。 (4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加(引发包人延误支付期限造成承包人的损失。 (6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用。 (7)非承包人的原因导致工程暂时停工。 (8)物价上涨，法规变化及其他。正确答案：A
二级建造师考试历年真题精选7卷 第2卷
下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是()。
A、氡
B、氯
C、氨
D、甲醛
答案：B
解析：
2A332051民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定四、验收（3）民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，检测结果应符合表2A332051-11的规定，详见P1表2A332051-11所以说氡（Rn-222）、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）为民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必须检测的项目。所以本题答案应该为“B.氯”
某施工项目由预算表可知，其直接工程费为500万元，按规定标准计算的措施费为100万元，按直接费计算的间接费费率为15％，按直接费与间接费之和计算的利润率为2％，则该项目的不含税金的造价为（）万元。
A．600．0
B．690．0
C．703．8
D．676．2
正确答案：C
直接费=500+100=600万元．间接费为600×15％=90万元，不含税造价为(600+90)×102％=703．8万元。
热拌沥青混合料的外观应达到（ ）等要求。
A．无花白料
B．均匀一致
C．无结团成块
D．油膜厚度一样
E．无严重的粗细料分离现象
用作预应力筋管道的平滑钢管和高密度聚乙烯管，其壁厚不得小于（ ）。
A.2mm
B.2．5mm
C.3mm
D.3．5mm
答案：A
解析：
P41-47
在桥梁的某些特殊部位，设计无要求时，可采用符合要求的平滑钢管或高密度聚乙烯管，其管壁厚不得小于2mm。
给水处理目的是去除或降低原水中的（ ）。
A、悬浮物
B、胶体
C、有害细菌生物
D、钙、镁离子含量
E、溶解氧
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P118
给水处理目的是去除或降低原水中悬浮物质、胶体、有害细菌生物以及水中含有的其他有害杂质，使处理后的水质满足用户需求。
关于锚杆支护的作用，说法不合理的是（ ）。
A.锚杆可利用其较高的抗压性能承受围岩的大压力
B.锚杆用较高的抗剪强度阻止岩体沿滑面的滑动
C.锚杆靠钢材的高模量可以约束围岩的变形
D.锚杆靠其抗拉强度来对抗围岩扩容变形的张力
答案：A
解析：
P27-28
铀杆支护是在围岩变形或位移过程中形成对围岩的约束和支护，通过对围岩内部的加固而提高围岩自身的稳定能力，故它是一种积极支护，效果非常突出。锚杆支护要通过粘结或机械作用使杆体固结在围岩内部，同时用锚杆托盘紧贴岩面，从而达到约束围岩的破裂和变形。
锚杆的固结力（抗拉拔力）是发挥锚杆作用的关键。采用树脂（药卷）或水泥（卷）粘结、增加锚固长度的方法可以获得较高的、可靠的抗拉拔力。锚盘紧贴岩面是发挥锚杆支护效果的另一个重要条件。
二级建造师考试历年真题精选7卷 第3卷
下图所示挡土墙的结构形式为（ ）。
A、重力式
B、悬臂式
C、扶壁式
D、柱板式
S曲线是以时间为横轴，以（ ）为纵轴的图表曲线。
A.各分部工程
B.工作内容
C.工程位置
D.累计完成的工程费用的百分数
答案：D
解析：
2020版教材P200
“S”曲线是以时间为横轴，以累计完成的工程费用的百分数为纵轴的图表化曲线。
场景（十一）
某电信公司在市中心新建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施 工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防 工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材 料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处 消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的两台电子设备损坏， 直接经济损失近百万元
电信公司的安全责任包括 ( )
A.提供安全施工措施所需费用
B.审查安全技术措施
C.提供施工现场及地下工程的有关资料.
D.不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期
E.自开工报告批准日起15日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案
答案：A,C,D,E
解析：
电信公司是建设单位，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；提供工程所在地的有关资料；依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
反映产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的质量管理体系文件是（）。
A.质量目标
B.质量手册
C.程序文件
D.质量记录
答案：D
解析：
2020新版教材P160页
4. 质量记录 质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映，是证明各阶段产品质量达到要求和质量体系运行有效的证据。
关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是()。
A.生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练
B.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审
C.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案
D.生产经营单位应每年至少组织二次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
答案：A
解析：
2020新版教材P209页
本题主要考查安全生产事故应急预案的评审、备案、实施。AD项：根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。所以A正确，D项错误。B项：参加应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家。评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避。也就是说，若非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家与所评审预案的生产经营单位有利害关系的，不应参加评审。故B项说法不严谨。C项：地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案。中央管理的总公司（总厂、集团公司、上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门、国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门备案；其所属单位的应急预案分别抄送所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。可见，不同企业应急预案的备案部门不同。故C项错误。综上所述，本题正确答案为A。@##
根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是()。
A、承诺需由受要约人向要约人作出
B、承诺必须以书面的形式通知要约人
C、承诺的内容应当与要约的实质性内容一致
D、承诺必须在要约有效期限内作出
答案：B
解析：
【考点】本题考查承诺的构成要件
根据《合同法》第21条、23条及第30条的规定，承诺的构成要件包括：(1)承诺必须由受要约人向要约人作出；(2)承诺应在要约规定的期限内作出；(3)承诺的内容应当与要约的内容一致；可见A、C、D选项可排除。《合同法》以不要式为原则，以要式为例外，并不要求以书面的形式通知要约人。故B选项为正选项。
二级建造师考试历年真题精选7卷 第4卷
不发火（防爆的）面层中的碎石不发生火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15～5mm，含泥量不应大于（ ），有机物含量不应大于0.5%。
A.1.5%
B.2%
C.2.5%
D.3%
答案：D
解析：
2020版教材P108
该题主要考察的是：防爆处理要求，不发火（防爆的）面层中的碎石不发生火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒 径宜为0.15-5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%。
根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（）。
A、 材料检验不严引发的质量事故
B、 采用不适宜施工方法引发的质量事故
C、 盲目追求利润引发的质量事故
D、 对地质情况估计错误引发的质量事故
答案：A
解析：
(2)管理原因引发的质量事故：指管理上的不完善或失误引发的质量事故。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，检验制度不严密，质量控制不严格，质量管理措施落实不力，检测仪器设备管理不善而失准，材料检验不严等原因引起的质量事故。材料检验不严属于管理原因引发的质量事故，选项BD属于技术原因；选项C属于社会、经济原因。正确答案：A
（2018年真题）市政工程开工前的测量准备工作包括（ ）。
A.对测量仪器、设备、工具进行符合性检查
B.办理桩点交接手续
C.对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核
D.按施工方案编制工程测量方案
E.根据测量结果绘制竣工图
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是开工前测量工作。准备工作：（1）开工前应结合.设计文件、施工组织设计，提前做好工程施工过程中各个阶段的工程测量的各项内业计算准备工作，并依照内业准备进行施工测量。（2）对测量仪器、设备、工具等进行符合性检查，确认符合要求。严禁使用未经计量检定或超过检定有效期的仪器、设备、工具。（3）根据填埋场建(构)筑物特点及设计要求的施工精度、施工方案，编制工程测量方案。（4）办理桩点交接手续。桩点应包括:各种基准点、基准线的数据及依据、精度等级。施工单位应进行现场踏勘、复核。（5）开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时，应向建设单位提出，进行查询，并取得准确结果。
场景(四）
具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九 层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审 査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程 中，建设单位要求更换外墙保温材料。
以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是 （ 〕
A.地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限
B.发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年
C.保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守
D.保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定
答案：D
解析：
《建设工程质量管理条例》中的最低保修期限属于法律强制性规定，发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限，但可以延长。故选D。
背景
某安装公司在南方沿海承担了一化工装置的安装工作，该装置施工高峰期正值夏季，相对湿度接近饱和。该公司建造了临时性管道预制厂房，采用CO2气体保护焊进行焊接工作。根据装置内管道的特点，项目部技术人员确定了管道预制程度为30%，制定了一条直管段配焊一个管件（弯头或法兰等）的预制方案。其工作顺序为：直管段下料→开坡口→直管段坡口、管件坡口清理→直管段与管件组对→焊接→焊缝外观检查→焊缝无损探伤→运至安装现场。在预制管道时，无损检测工程师发现大量焊口存在超标的密集气孔，情况较为严重，项目部启动了质量事故报告程序，安装公司派出人员与项目部相关人员一起，组成了调查小组，按程序完成了该事故的处理。此次质量事故使管道预制工作滞后了三天，影响了施工进度。项目部启用了一套备用CO2气体保护焊系统后，发现直管段下料制约了组焊工作的进度，项目部立即采取调整进度的措施，保证了施工进度。
问题：
1.列出质量事故处理程序的步骤。
2.安装公司组织的事故调查小组应由谁组织？调查小组的成员有哪些？
3.试用因果分析图（见下图）分析事故原因中的材料、环境因素。（不需要画图，在答题纸上用文字表述）
4.项目部可采用哪些调整进度的措施来保证施工进度？
答案：
解析：
1.质量事故处理程序的步骤：①事故报告；②现场保护；③事故调查；④撰写质量事故调查报告；⑤事故处理报告。
2.安装公司组织的事故调查小组应由项目技术负责人组织。调查小组的成员有与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等。
3.事故原因中的材料因素包括：管材存在缺陷、CO2保护气体不合格、焊丝存在质量问题。事故原因中的环境因素包括：空气相对湿度饱和、风速过大。
4.项目部可采用以下调整进度的措施来保证施工进度：增加人员或设备投入、延长工作时间、改变作业组织形式、在不违反工艺规律的前提下改变衔接关系、修正施工方案等。
本案例第1问主要考查质量事故处理程序。质量事故处理主要包括事故报告、现场保护、事故调查、撰写质量事故调查报告、事故处理报告等五个步骤。
本案例第2问主要考查事故调查小组的组织和组成。事故调查由项目技术负责人为首组建调查小组，参加人员应是与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等，调查内容包括现场调查和收集资料。
本案例第3问主要考查施工生产要素。施工中材料包括原材料、成品、半成品、构配件、仪器仪表、生产设备等，是工程项目的物质基础，也是工程项目实体的组成部分，这些材料因素如没有预控好将会产生质量事故。影响工程项目施工质量的环境因素较多，有工程技术环境、工程管理环境、作业劳动环境等。
本案例第4问主要考查进度控制。要调整进度就是进度发生偏差，进度发生偏差后可采取以下措施进行纠偏：①改变某些工作间的衔接关系；②缩短某些工作的持续时间；③调整计划的内容；④调理施工进度计划的步骤；⑤压缩赶工费相对较低的关键工作。
水泥混凝土路面缩缝设传力杆时的切缝深度，不宜小于板厚的( )，且不得小于70mm。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
答案：B
解析：
2020版教材P27页
水泥混凝土路面横向缩缝采用切缝机施工，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%--30%时进行。切缝深度：设传力杆时，不应小于面层厚度的1／3，且不得小于70mm；不设传力杆时不应小于面层厚度的1／4，且不得小于60mm。
二级建造师考试历年真题精选7卷 第5卷
改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外，还应做到()。
A.初压开始温度不低于150℃
B.碾压终了的表面温度应不低于90℃
C.保持较短的初压区段
D.在超高路段由高向低碾压
E.振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P24
改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型的要求外，还应做到：初压开始温度不低于150℃，碾压终了的表面温度不低于90℃。 摊铺后应紧跟碾压，保持较短的初压区段，使混合料碾压温度不致降得过低。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从路外侧向中心碾压。在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。 振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。即紧跟在摊铺机后面，采用高频率、低振幅的方式慢速碾压。这也是保证平整度和密实度的关键。
场景（十八）
2007年10月21日，某建筑工地发生了一起安全生产事故：有5名工人正在3米深的管沟中施工，现场没有安全生产管理人员，一台混凝土运输汽车在沟边经过，管沟壁塌方致使汽车侧翻在管沟中，造成1名工人当场死亡、4人受伤。事发后，建设行政主管部门到施工现场进行检查，发现施工现场安全保证体系不健全，临时用电设备、安全设施不符合规定，现场存在焚烧废弃模板现象，存在重大安全隐患，当即下达了整改通知单。
根据场景（十八），回答下列问题：
88.对建设行政主管部门检查中发现存在安全隐患的设施设备，施工单位要进行整改处置，并且要做到（ ）的要求。
A．定整改责任人
B．定整改措施
C．定整改监督人
D．定整改完成时间
E．定整改验收人
当室外燃气钢管的设计输气压力为0．1MPa时，其强度试验压力应为（ ）MPa。
A.0．1
B.0．15
C.0．3
D.0．4
答案：D
解析：
P173-175
燃气管道强度试验，一般情况下试验压力为设计输气压力的1．5倍，且钢管和聚乙烯管(SDR11)不得低于0．4MPa，聚乙烯管(SDR17．6)不得低于0．2MPa。因为燃气管道为钢管，故选项D正确。
债权人甲在未告知债务人乙的情况下，将其对乙享有的5万元债权转让于第三人丙。根据《合同法》的有关规定，该转让行为()
A、有效
B、可撤销
C、无效
D、效力待定
答案：C
解析：
《合同法》第80条规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。故应选C项。
场景（四）
某宾馆地下1层，地上10层，框架剪力墙结构。空间功能划分为：地下室为健身房、洗浴中心；首层为大堂、商务中心、购物中心;2层至3层为餐饮，4层至10层为客房。
部分装修项目如下：
（1）健身房要求顶棚吊顶，并应满足防火要求。
（2）餐饮包房墙面要求采用难燃墙布软包。
（3）客房卫生间内设无框玻璃隔断，满足安全、美观功能要求。
（4）客房内墙涂料要求无毒、环保；外观细腻；色泽鲜明、质感好、耐洗刷的乳液型涂料。
（5）饮用热水管要求采用无毒、无害、不生锈i有高度的耐酸性和耐氯化物性；耐热性能好；适合采用热熔连接方式的管道。
根据场景（四），回答下列问题。
16.可用于建身房吊顶的装饰材料是（ ）。
A．矿棉装饰吸声板
B．岩棉装饰吸声板
C．石膏板
D．纤维石膏板
项目安全控制信息主要包括()。
A.安全交底
B.安全考试
C.改进措施记录
D.安全设施验收
E.复查整改记录
答案：A,D,E
解析：
2020新版教材P278页
（3）项目的安全控制信息主要包括：安全交底、安全设施验收、安全教育、安全措施、安全处罚、安全事故、安全检查、复查整改记录等。
二级建造师考试历年真题精选7卷 第6卷
在编制资源进度计划时，应将重点放在( )上。
A．大宗资源
B．人力资源
C．附属资源
D．主导资源
与深孔爆破法比较，浅孔爆破具有（ ）的特点。
A.单位体积岩石相应钻孔工作量小
B.单位耗药量低
C.生产效率高
D.便于控制开挖面形状
答案：D
解析：
浅孔爆破法能均匀破碎介质，不需要复杂的钻孔设备，操作简单，可适应各种地形条件，而且便于控制开挖面的形状和规格。深孔爆破法是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法。与浅孔比较，其单位体积岩石所需的钻孔工作量较小，单位耗药量低，劳动生产率高，并可简化起爆操作过程及劳动组织。
甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（ ）。
A、请求甲双倍返还定金8万元
B、请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元
C、请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
D、请求甲支付违约金6万元
答案：B
解析：
考点:定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金，以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金，6＋4＝10万。参见
下列关于施工质量控制的特点，说法错误的是（）。
A.施工质量控制中，必须强调过程控制，及时做好检查、签证记录
B.工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性
C.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格
D.要保证工程项目的施工质量，必须对地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素进行有效控制
答案：C
解析：
2020新版教材P155页
固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目。工质量控制的特点：
(1)需要控制的因素多。工程项目的施工质量受到多种因素的影响。这些因素包括地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素。要保证工程项目的施工质量，必须对所有这些影响因素进行有效控制。
(2)控制的难度大。由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产没备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差，都加大了质量控制的难度。
(3)过程控制要求高。工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性。 因此，在施工质量控制工作中，必须强调过程控制，加强对施工过程的质量检查，及时发现和整改存在的质量问题，并及时做好检查、签证记录，为证明施工质量提供必要的证据。
(4)终检局限大。由于前面所述原因，工程项目建成以后不能像一般工业产品那样，可以依靠终检来判断和控制产品的质量；也不可能像工业产品那样将其拆卸或解体检查内在质量、更换不合格的零部件。工程项目的终检（竣工验收）只能从表面进行检查，难以发现在施工过程中产生、又被隐蔽了的质量隐患，存在较大的局限性。如果在终检时才发现严重质量问题，要整改也很难，如果不得不推倒重建，必然导致重大损失。
选择路堤填料时，不得直接使用的土有（ ）。
A.砂土
B.有机质土
C.冻土
D.强膨胀土
E.粘土
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P6
泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土，不得直接用于填筑路基；确需使用时，必须采取技术措施进行处理，经检验满足设计要求后方可使用。
关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是()。
A、 在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期按实际竣工验收日期起计算
B、 在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金
C、 缺陷责任期内，承包人对已经接收使用的工程负责日常维护工作
D、 由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过12个月
答案：B
解析：
在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
二级建造师考试历年真题精选7卷 第7卷
当降水工程的长宽比大于()时，归类为线状。
A.20
B.30
C.40
D.50
答案：D
解析：
本题考点涉及降水工程规模的划分。对矩形基坑而言，长宽比小于等于20时为面状；大于20且小于等于50时为条状；大于50时为线状。
法定解除合同的情形包括( )。
A. 因不可抗力致使不能实现合同目的
B. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务
C. 当事人一方延迟履行主要债务
D. 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为
E. 在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务
城镇区域下穿较窄道路的小口径金属管道施工宜采用( )。
A.手掘式顶管机
B.定向钻
C.夯管锤
D.土压平衡顶管机
答案：C
解析：
夯管法在特定场所是有其优越性，适用于城镇区域下穿较窄道路的地下管道施工。故答案选C。
透层油喷洒过量时的处理方法是( )。
A.立即撒布石屑或砂吸油
B.立即喷洒稀释剂
C.立即喷洒轻柴油
D.立即用钢轮压路基进行碾压
按照公路工程交工验收程序的要求，施工单位在全面完成承包的工程并经监理工程师同意后，应向（ ）提出申请要求进行交工验收。
A．上级公司
B．建设单位
C．质量监督站
D．交通主管部门
下列管道试验中，可结合试车一并进行的是（）。
A．真空试验
B．通球试验
C．泄漏性试验
D．压力试验
