二级建造师预测试题8篇

2020版教材P124
所谓显失公平的合同，就是一方当事人在紧迫或者缺乏经验的情况下订立的使当事人之间享有的权利和承担的义务严重不对等的合同。如标的物的价值与价款过于悬殊，承担责任或风险显然不合理的合同，都可称为显失公平的合同。按国家规定,招标代理业务属于有偿服务,其费用可以由双方协商确定,本合同中开发公司采用欺诈手段由监理公司免费招标代理,订立的合同显失公平,《合同法》规定,在没有损害国家利益、集体利益或者第三人利益的情况下,属于可撤销合同。

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型，前道工序的速度快于后道工序时选用开始到开始搭接类型；否则选用完成到完成搭接类型。

2019版教材P175页
安全警示牌布置主要研究安全警示牌类型、作用、基本形式、基本要求以及设计原则。多个安全警示牌一起布置时按照警告、禁止、指令、提示的顺序;先左后右、先上后下进行排列。各标志牌之间距离至少应为标志牌尺寸0.2倍。

2020版教材P11页
（一）（1）永久作用（永久荷载或恒载)：固定隔墙的自重，土压力，水位不变的水压力等。

2020版教材P78页
评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

P1-4
施工控制网的布设原则（1）施工控制网的布置一般要求分级布网逐级控制具有足够的精度、布网应有足够的密度，并符合相应的规范要求。（2）施工控制网通常采用二级布置，首级为整体控制，其等级应根据工程规模、控制网的用途与进度要求确定，次级直接为放样测量服务。施工控制网的精度是由工程性质、结构形式、建筑材料、施工方法等因素确定，最终应满足建（构）筑物的建筑限差要求。施工控制网的密度应适应施工样的要求，如桥梁的两端必定要有控制点等。（3）各种不同领域的控制网虽然有各自要求和特点，但也是相互交叉的。为相互协调，利用在工程领域中的不同控制网，除应遵循自身相应的规范外，还应遵守统一的《工程测量规范》GB 5 0 0 2 6-2 0 0 7。

我国目前有多种建筑业专业执业资格，其中主要有：注册建筑师、注册结构工程师、注册造价工程师、注册土木（岩土）工程师、注册房地产估价师、注册监理工程师、注册建造师。

2019版教材P40页
《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。 主刑包括：(1)管制； (2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。 附加刑包括： (1)罚金；(2)剥夺政治权利； (3)没收财产； (4)驱逐出境。@##

2020版教材P84
水泥混凝土路面具有强度高、稳定性好、耐久性好、养护费用少、有利于夜间行车、 有利于带动当地建材业的发展等优点

2019版教材P123页
高处作业的标准：凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处作业，均称为高处作业。

2019版教材P31页
抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿的担保方式。

2020新版教材P249页
验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收。

全站仪是—种采用红外线自动数字显示距离的测量仪器。采用全站仪进行水平距离测量，主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建筑安装过程中水平距离的测量等。

2020版教材P12
一、荷载的分类：(三)按荷载作用面大小分类：
1.均布面荷载Q：建筑物楼面或墙面上分布的荷载，如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载，都属于均布面荷载。
2.线荷载：建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为线荷载q。
3.集中荷载：在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时，其作用面积很小，可简化为作用于某一点的集中荷载。

参见教材P123。违约金、定金、损失同时存在时，先考虑把定金收回，再加上定金和损失中较大 的一项，所以为 15+max (15，12) =30 万。

2020版教材P20

袋装砂井施工应符合下列规定:

1 砂宜以风干状态灌入砂袋，应灌制饱满、密实，实际灌砂量不应小于计算值。

2 聚丙烯编织袋不宜长时间暴晒，必须露天堆放时应有遮盖，以防砂袋老化。

3 砂袋入井应采用桩架吊起垂直放入。应防止砂袋扭结、缩颈和断裂。

4 套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋;当发生砂袋带出或损坏时，应在原孔的边缘重新打入。

5 砂袋顶部埋入砂垫层的长度不应小于0.3m，应竖直埋入，不得横置

2019版教材P54页
外加剂掺量很少，必须保证其均匀度，一般不能直接加入混凝土搅拌机内；对于可溶水的外加剂，应先配成一定浓度的水溶液，随水加入搅拌机；对不溶于水的外加剂，应与适量水泥或砂混合均匀后加入搅拌机内。另外，外加剂的掺入时间、方式对其效果的发挥也有很大影响，如为保证减水剂的减水效果，减水剂有同掺法、后掺法、分次掺入三种方法。

2019版教材P160页
表2F320031-4其他直接费等于直接费乘以其他直接费费率直接费包含人工费、材料费、施工机械使用费.

2020新版教材P70页 一共6条：
1、投标报价由投标人自主确定
2、不得低于工程成本
3、投标人必须按招标工程量清单填报价格
4、投标报价要以招标文件中设定的承发包双方责任划分，作为设定投标报价费用项目和费用计算的基础
5、应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件
6、报价计算方法要科学严谨、简明适用选项A应为投标人报价不得低于工程成本。@##

2020新版教材P112页
已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价；已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价；费用偏差（CV）=已完成工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）。费用偏差=9500×30-9500×28=1.9。

《建筑法》、《建设工程质量管理条例》均规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

2020版教材P71
本题考查的是电力电缆线路的施工要求。先敷设线路长、截面大的电缆，后敷设线路短、截面小的电缆；先敷设电力、动力电缆，后敷设控制、通讯电缆。

2020版教材P97页
《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

1、施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。

本题主要考察合同变更的具体情况，以及由于变更产生的索赔问题。
本项目的变更是由于地质条件变化导致的，因而，施工单位的变更是合理的，由此产生的损失应由建设单位承担。
施工单位在下列情况下可以进行工程的变更：
1)合同中任何工作工程量的改变；
2)工作质量或其他特性的变更；
3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；
4)删减任何合同约定的工作内容；
5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更；
6)改变原定的施工顺序或时间安排；
7)施工中提出的合理化建议；
8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。
2、施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关证明资料。可申请索赔工期2个月，费用200万元。

针对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。
3、工程未通过验收是合理的。
因为井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m3／h，超过规范要求。壁后注浆堵水产生的费用和工期损失不能得到补偿。
因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果，是施工单位自己的责任。
壁后注浆最终的经济损失是150万元(130+2×10=150万元)。因为需要承担因总工期延误带来的建设单位的罚款。

熟悉井筒验收时对涌水量的要求。对井筒验收的涌水量超过规范规定进行壁后注浆不可以进行索赔，因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果，是施工单位自己的责任。同时，应履行合同中的相关约定。本项目的施工合同中约定了工期奖惩措施，总工期每提前1个月奖励10万元，总工期每滞后1个月处罚10万元。这个损失施工单位应考虑。

，(一）可撤销合同的种类1.因重大误解订立的合同2.在订立合同时显失公平的合同3.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危订立的合同

建筑构造的影响因素的环境因素包括自然因素和人为因素。自然因素的影响是指风吹、日晒、雨淋、积雪、冰冻、地下水、地震等因素给建筑物带来的影响，为了防止自然因素对建筑物的破坏，在构造设计时，必须采用相应的防潮、防水、保温、隔热、防温度变形、防震等构造措施）人为因素的影响是指火灾、噪声、化学腐蚀、机械摩擦与振动等因素对建筑物的影响，在构造设计时，必须采用相应的防护措施。

2020版教材P193
本题考查的是施工组织设计编制要求。1.与工程建设有关的法律法规和文件；2.国家规行有关标准和技术经济指标；3.工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求；考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com 4.工程施工合同或招标投标文件；5.工程设计文件；6.工程施工范围的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；7.与工程有关的资源供应情况；8.施工企业的生产能力、机具装备、技术水平等。

2020版教材P330
为长江和黄河的重大防汛抗洪事项须经国家防汛总指挥部批准后执行,国务院水行政主管部门所属的淮河、海河、珠江、松花江、辽河、太湖等流域机构，设立防汛办事机构，负责协调本流域的防汛日常工作。

大体积混凝土浇筑时，为保证结构的整体性和施工的连续性，采用分层浇筑时，应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况，可以选择全面分层、分段分层、斜面分层等方式之一。

本题考查的是公路工程施工机械设备的生产能力及适用条件。铲运机主要用于中距离的大规模土方转运工程。

2020版教材P261
水泥混凝土路面的混凝土配合比设计的技术要求。水泥混凝土路面的混凝土配合比在兼顾经济性的同时应满足抗弯拉强度、工作性、耐久性3项技术要求。

承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金 或定金（合同中约定的）等。本题未约定违约责任，所以支付违约金不可选。

本题考查的是通风与空调防腐绝热的技术要求。风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性试验合格后进行。

金属板材的品种、规格和色泽应符合设计要求。铝合金板表面氟碳树脂厚度应符合设计要求。在制作单层铝板、蜂窝铝板、铝塑复合板和不锈钢板构件时，板材应四周折边。金属板应按需要设置边肋和中肋等加劲肋，铝塑复合板折边处应设边肋，加劲肋可采用金属方管、槽形或角形型材。铝塑复合板在切割内层铝板和聚乙烯塑料时，应保留不小于0.3mm厚的聚乙烯塑料，并不得划伤铝板的内表面。蜂窝铝板在切除铝芯时不得划伤外层铝板的内表面；各部位外层铝板上，应保留0.3～0.5mm的铝芯；直角构件的折角应弯成圆弧状，角缝应用硅酮耐候密封胶密封。（注：此知识点在第四版新教材中有变动）

2019版教材P1页
（1）高等级路面：路面强度要求高、刚度大、稳定性好是高等级路面的特点。它使用年限长、适用于繁重交通量，且路面平整，车速高，运输成本低，建设投资高，养护费用少。

2020版教材P218页
《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役，情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑

根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720--2011第5．3．7条第2款，临时室外消防给水干管的直径，应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于DN100。
通常情况下，自行设计的施工现场临时消防干管直径最小限值为100mm。

2020新版教材P140页
计算工期等于以网络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值。@##

2020版教材P177
(5)土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修）、土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将幵挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。

2020版教材P7
（二）围护结构保温层的设置：外保温可降低墙或屋顶温度应力的起伏，提高结构的耐久性，可减少防水层的破坏；对结构及房屋的热稳定性和防止或减少保温层内部产生水蒸气凝结有利；使热桥处的热损失减少，防止热桥内表面局部结露。内保温在内外墙连接以及外墙与楼板连接等处产生热桥，保温材料有可能在冬季受潮；间歇空调的房间宜采用内保温；连续空调的房间宜采用外保温。旧房改造，外保温的效果最好。

2020版教材P54
遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探：(1)持力层明显不均匀；(2)浅部有软弱下卧层；(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时；(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

2020版教材P145
根据我国《劳动法》的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括：1．禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2．不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动。3．不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。4．女职工生育享受不少于90天的产假。5．不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

2019版教材P329~330页
未经电力企业同意，不准在地下电力电缆沟内埋设输油、输气等易燃易爆管道。管道交叉通过时，有关单位应当协商，并采取安全措施，达成协议后方可施工。

2019版教材P25页
《商标法》规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权： （1）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的； （2）销售侵犯注册商标专用权的商品的； （3）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的； （4）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的； （5）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。@##

2020版教材P46
粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种，级配型包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

2019版教材P260页
民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低使用过程中能源消耗的活动。

2020版教材P115
绝热层施工时，同层就错缝，上下层应压缝。

2020版教材P210
（11)当吊顶饰面材料为玻璃板时，应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。

根据2012年修正前的《民事诉讼法》的规定，本题的正确答案是C项。但根据现行的《民事诉讼法》的规定，则本题无正确答案。因为现行的《民事诉讼法》第101条规定，利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。第108条规定，当事人对保全或者先予执行的裁定不服的，可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。