2021二级建造师考试真题及详解9卷

发布时间:2021-10-23
2021二级建造师考试真题及详解9卷

2021二级建造师考试真题及详解9卷 第1卷


工程用土按坚实系数分类,一类土的坚实系数为()。

A.1.0~1.5
B.0.8~1.0
C.0.6~0.8
D.0.5~0.6

答案:D
解析:
2020版教材P13页
一类土,松软土:坚实系数为0.5~0.6。二类土,普通土:坚实系数为0.6~0.8。三类土,坚土:坚实系数为0.8~1.0。四类土,砂砾坚土:坚实系数为1.0~1.5。


工程监理代表建设单位对施工质量实施监理,下列选项中表述不正确的是()

A.工程监理单位受业主委托,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
B.实施监理活动中,当业主和承包商发生利益冲突或矛盾时,在维护业主合法权益时,不损害承包商的合法权益,这体现了监理公正性的工作特点
C.建筑材料、构配件和设备未经总监理工程师签字,不得在工程上使用或安装
D.审查施工单位选择的分包单位的资质是施工准备阶段的工作内容之一

答案:C
解析:
2020新版教材P41页
未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。


采用胶缝传力的全玻幕墙,其胶缝必须采用( )。

A.进口硅酮胶
B.硅酮耐候密封胶
C.硅酮结构密封胶
D.中性结构密封胶

答案:C
解析:
2019版教材P305页
(5)采用胶缝传力的全玻璃幕墙,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。


施工质量检验,可以分为自检、互检、专检和交接检验,这是按照( )进行的分类。

A.检验方式

B.检验对象

C.检验方法

D.检验内容

正确答案:A

 


施工进度计划在实施过程中要进行必要的调整,调整内容包括( )。

A.起止时间
B.网络计划图
C.持续时间
D.工作关系
E.资源供应

答案:A,C,D,E
解析:
2020版教材P250
进度调整中,施工进度计划在实施过程中进行必要的调整必须依据施工进度计划检查审核结果进行,调整内容包括:工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。


2021二级建造师考试真题及详解9卷 第2卷


建设工程安全生产管理中,最基本的安全管理制度是(  )。


A.安全生产责任制度

B.安全生产许可证制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全措施计划制度

答案:A
解析:
安全生产责任制是最基本的安全管理制度,是所有安全生产管理制度的核心。


施工质量影响因素主要有“4M1E”,其中“4M”是指( )。

A.人
B.机械
C.方法
D.环境
E.材料

答案:A,B,C,E
解析:
2020版教材P154页
施工质量的影响因素主要有“人(Man)、材料(Material)、机械(Ma-chine)、方法(Method)及环境(Environment)”等五大方面,即4MIE。因此,正确选项是ABCE。


下列行为中,不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是( )。

A.转让
B.抵押
C.出资入股
D.投保火灾险

答案:D
解析:
2020版教材P16页
3、建设用地使用权的流转、续期、消灭 建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或抵押的,但法律另有规定的除外。


根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006),施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中,应具有的权限有()

A . 参与项目招标、投标和合同签订
B . 制定内部计酬办法
C . 参与组建项目经理部
D . 选择监理单位
E . 选择分包人

答案:A,B,C
解析:
项目经理应具有下列权限(参考《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006):(1)参与项目招标、投标和合同签订;(2)参与组建项目经理部;(3)主持项目经理部工作;(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用;(5)制定内部计酬办法;(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人;(7)参与选择物资供应单位;(8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系;(9)法定代表人授予的其他权力。


关于路基工程石方施工安全要点的说法错误的是( )。


A.深度不超过10m的爆破用火花起爆

B.多人同时点炮时,每个人的点炮数量不应相同

C.在雷雨季节,潮湿场地等情况下,应采用非电起爆法

D.深度超过10m的爆破必须采用电力起爆

答案:B
解析:
在雷雨季节,潮湿场地等情况下,应采用非电力起爆法;深度不超过10m的爆破用火花起爆,深度超过10m的爆破不得采用火花起爆,必须采用电力起爆。多人同时点炮时,每个人的点炮数量应相同。


2021二级建造师考试真题及详解9卷 第3卷


由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施的质量事故是( )。

A.重大质量事故
B.较大质量事故
C.一般质量事故
D.特大质量事故

答案:C
解析:
2020版教材P222
(1)一般质量事故,由项目法人负责组织有关单位制定处理方案并实施,报上级主管部门备案。(2)较大质量事故,由项目法人负责组织有关单位制定处理方案,经上级主管部门审定后实施,报省级水行政主管部门或流域备案。(3)重大质量事故,由项目法人负责组织有关单位提出处理方案,征得事故调查组意见后,报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施。(4)特大质量事故,由项目法人负责组织有关单位提出处理方案,征得事故调查组意见后,报省级水行政主管部门或流域机构审定后实施,并报水利部备案。


关于城镇桥梁柱式墩台施工的说法,错误的是( )。

A.模板、支架稳定性验算中应考虑风力影响
B.墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污锈
C.柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱分步浇筑
D.V形墩柱混凝土应对称浇筑

答案:C
解析:
2020版教材P61页
(1)模板、支架除应满足强度、刚度外,稳定计算中应考虑力影响。(2)墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污、锈。浇筑墩台柱混凝土时,应铺同配合比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。(3)柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑。V形墩柱混凝土应对称浇筑。


平面闸门安装流程的最后一步是( )。

A.按照预埋件调配止水和支承导向部件

B.安装闸门拉杆

C.在门槽内试验闸门的提升和关闭

D.将闸门处于试验水头并投入运行

正确答案:D


根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)规定,工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后()d内进行核实,给予确认或者提出修改意见。

A.7
B.14
C.21
D.28

答案:B
解析:
2020新版教材P248页
工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。


下列关于矿业工程量变更计算的规定中,表述错误的是( )。

A.工程量清单漏项或由于设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包方提出,经发包方确认后作为结算的依据
B.由于设计变更引起工程量增减部分,属于合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价
C.增减工程量属于合同约定幅度以外的,其综合单价由承包人提出,经发包人确认以后作为结算的依据
D.由于工程量的变更,且实际发生了规定以外的费用损失,承包人不可提出索赔要求

答案:D
解析:
P207-210
合同价款调整费用计算的有关规定1.国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的,应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。2.施工中出现施工图纸(含设计变更)与招标工程量清单项目的特征描述不符,应按照实际施工的项目特征,重新确定相应工程量清单项目的综合单价,并调整同价款。3.因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时应接下列规定调整:(1巳标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,项目的单价,按合同中已有的综合单价确定;(2巳标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价;(3己标价工程量清单中没有适用也没类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和|计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。(4巳标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,报发包人确后调整。4工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时,承包人提出调整措项目费的,应事先将拟实施的方案提交发包人确认,并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行,并按照规范规定调整措施项费。5.对于招标工程量清单项目,当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现的偏差和工程变更等原因导致的工程量偏差超过15%时,可进行调整。当工程量增加15%上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15%,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。6.合同履行期间,因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影合同价款时应根据合同约定,按规范规定的方法调整合同价款。7.因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和l待安装的设备的损害,由发包人承担;(2发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备的损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的。


2021二级建造师考试真题及详解9卷 第4卷


关于施工流水段划分的说法,正确的有()。

A.根据工程特点及工程量进行分阶段合理划分
B.说明划分依据及流水方向
C.确保均衡流水施工
D.施工顺序应符合时间逻辑关系
E.一般包括地基基础、主体结构、装饰装修三个阶段

答案:A,B,C
解析:
2019版教材P158页
施工流水段划分应根据工程特点及工程量进行分阶段合理划分,并应说明划分依据及流水方向,确保均衡流水施工,ABC正确。工程主要施工内容及其进度安排应明确说明,施工顺序应符合工序逻辑关系,D错误。单位工程施工阶段的划分一般包括地基基础、主体结构、装饰装修和机电设备安装工程,E错误。


甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同,后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法,正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效
B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权
C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同
D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力
E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

答案:B,D,E
解析:


这次地震使该建筑破坏,可称为地震力产生的( )效果。

A. 平衡

B. 变形

C. 静定

D. 移动

正确答案:D


在某工程网络计划中,工作M的最早开始时间为第15天,其持续时间为7天。工作M有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第27天和第30天,最迟完成时间分别为第36天和第42天,工作持续时间分别为8和9,则工作M的总时差和自由时差()天。

A.均为5
B.分别为6和5
C.分别为11和6
D.均为6

答案:A
解析:
2020新版教材P141页
总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间,或等于最迟完成时间减去最早完成时间。自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。@##


排土场必须分期进行( ),如排土场有可能发生滑坡和泥石流等灾害的,必须进行稳定处理。

A.渣土堆放
B.表面封闭
C.覆土植被
D.安全防护

答案:C
解析:
P259-260
排土场必须分期进行覆植被。如排士场有可能发生滑坡和泥石流等灾害的,必须进行稳定处理。


2021二级建造师考试真题及详解9卷 第5卷


管道安装工序有( )。

A.下管

B.稳管

C.接口施工

D.管座施工

E.质量检查

正确答案:ABCE


钢网架结构总拼及屋面工程完成后应分别测量其

A、挠度
B、拱度
C、水平度
D、垂直度

答案:A
解析:
钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。


甲公司中标跨河桥梁工程,工程规划桥梁建成后河道保持通航,要求桥下净空高度不低于10m。桥梁下部结构采用桩接柱的形式,下图为桥梁下部结构横断面示意图。

工程施工方案有如下要求:
(1)因桥梁的特殊情况,方案决定桥梁下部结构采取先筑岛后围堰形式,即桩基施工时采用河道筑岛,待桩基础完成后再开挖进行下部结构后续施工。
(2)桥梁桩基采用钻孔灌注桩,施工前项目部对钻孔灌注桩制定了如下工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔……成桩。
(3)根据本工程实际情况,项目部施工方案中对盖梁拟采用双抱箍桁架的工艺施工,上部结构T 型梁自重35t,项目部采用穿巷架桥机方式进行桥梁的架设工作。
问题
1.将背景资料中钻孔灌注桩省略部分施工工艺流程补充完整。
2.图中A、B、C 的名称是什么,简述其作用?
3.简要叙述B 的常规施工流程。
4.本工程柱顶标高h 的最小应为多少,为什么?
5.依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87 号文件),本工程有哪些分部分项工程需要组织专家论证,并说明理由。

答案:
解析:
1、清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼→下导管→二次清孔→浇筑水下混凝土→拔出护筒
2、A 的名称是垫石,保证上部结构与盖梁有一定净空,便于后期更换支座,以及便于调整桥梁的坡度(例如在缓和曲线上面)使结合紧密平整,平稳均衡传递上部荷载。
B 的名称是系梁,主要是为了把两个桩或墩连成整体受力,增加横向稳定性。
C 的名称是防震挡块,防止主梁在横桥向发生的落梁现象。
3、系梁底模(或垫层)→绑扎桩接柱钢筋→系梁钢筋→支模板→浇筑混凝土→养护→拆模
4、桥跨最下缘要求设计高程:3.72+10=13.72
墩柱顶设计高程 13.72-1.55=12.17m
依据桥下净空高度的定义:设计洪水位、计算通航水位或桥下线路路面至桥跨机构最下缘之间的距离。本工程为梁式桥,支座顶部即为桥跨的最下缘。
5、需要组织专家论证的分部分项工程有:系梁基坑土方开挖、支护、降水工程;穿巷架桥机安装工程
理由:本工程上部结构 T 型梁自重 35t,超过了 300KN,采用穿巷架桥机架设,则穿巷架桥机自身的安装必须组织专家论证。从本工程的断面图中可知,通航水位标高 3.72m,桩顶标高-1.5m,系梁基坑从筑岛顶部开挖,土方开挖和降水深度都超过了 5m,需要组织专家论证。



背景


A公司中标的某城市高架桥跨线工程,为15跨25m预应力简支梁结构,桥面宽22m;采用φ1200mm钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y型独立式立柱。工程工期210天,中标价2850万元。经过成本预测分析,项目目标成本为2600万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件:事件一:编制目标成本时发现投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混凝土面层单价偏低。事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500万元,共支付利息30万元。事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30天,导致总工期拖延10天,未发生直接成本损失。


问题:


1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。


2.试用不平衡报价法解释事件一中A公司投标报价的做法。


3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少?


4.针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。




答案:
解析:

1.符合。理由:本工程为中型工程,单跨长度<40m,且单项合同款<3000万元。作为二级建造师的王某可以担任此项工程项目负责人。


2.钻孔灌注桩属于能早日结算结账收回工程款项的项目(早期项目),单价可以提高,混凝土面层是后期项目可以降低单价。


3.利息支出是财务费用,应计入管理成本(间接成本)。本项目直接成本为:2600*90%=2340(万元)。(注:本题知识点在第四版新教材中已更改)


4.可以提出工期索赔和费用索赔。理由:发现文物属于不可预见、不可预料、非施工方原因事件,且导致工期延误和增加管理成本,施工单位可以提出工期索赔和费用索赔。




本案例第1问主要考查二级建造师执业规模标准。王某担任本工程项目负责人符合建造师管理的有关规定。理由:二级建造师可以承担单跨跨度小于40m,单项工程合同价小于3000万元的桥梁工程的项目负责人。


本案例第2问主要考查不平衡报价。A公司投标报价时将能够早日结算收回工程款的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,这样既不提高总价、不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。


本案例第3问主要考查项目目标成本计划的组成。项目目标成本是指为完成一项工程所必须投入的费用,它由工程直接成本、综合管理(间接)成本组成。(1)直接成本是直接投入工程,形成物质形态的产品所需要的费用,包括人工、材料和机械费用及其他直接成本,工程直接成本又称为直接费和其他直接费,即工程直接成本有明确的载体,并能以货币或实物的数量来表示。(2)管理(间接)成本又称为间接成本,是除直接成本外组织项目实施所必须支付的费用,主要包括管理人员的工资,上级管理费、办公费用、固定生产使用费、业务活动费、财务费用、通信、交通、差旅费用等。




流域的划分依据是( )。

A.积水面积

B.行政区划

C.分水线

D.历史遗留及人为划定

正确答案:C


2021二级建造师考试真题及详解9卷 第6卷


关于分包单位在工程中出现质量问题,给建设单位造成损失,建设单位的正确做法是()。

A.因为与总承包单位是合同关系,因此只能要求总承包单位赔偿
B.因为与分包单位没有合同关系,建设单位可以通过总承包单位要求分包单位赔偿
C.因为是连带责任,可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任
D.因为是连带责任,只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿

答案:C
解析:
2020版教材P96页
总承包单位和分包单位就分包工程承担连带责任,就是当分包工程出现了质量责任或者违约责任时,建设单位可以向总承包单位请求赔偿,也可以向分包单位请求赔偿。


较大事故由事故发生地( )负责调查。

A.省级人民政府
B.设区的市级人民政府
C.省级人民政府安全主管部门
D.县级人民政府

答案:B
解析:
本题考查的是施工生产安全事故的调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府,县级人民政府负责调查。


含碳量为0.5%的钢属于()碳钢。

A、 低
B、 中
C、 高
D、 超高

答案:B
解析:
钢材的分类和应用,(1)碳素结构钢。根据含碳量的不同又可分为低碳钢(含碳量小于0.25%),如I级钢;中碳钢(含碳量0.25%~0.60%);高碳钢(含碳量0.60%~1.40%),如碳素钢丝、钢绞线等。随着含碳量的增加,钢材的强度提高,塑性降低。


贝克曼梁法的特点不包括()。

A.测定的是总弯沉
B.为规范规定的标准方法
C.检测速度慢
D.属于静态测试

答案:A
解析:
2019版教材P38页
常用的几种弯沉测定方法的特点贝克曼梁法:传统检测方法,速度慢、静态测试,试验方法成熟,目前为规费规定的标准方法。


下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有()。

A.通车试运营2年以上
B.监理单位对工程质量评定合格
C.各参建单位完成工作总结报告
D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格,并形成工程质量鉴定报告

答案:B
解析:
竣工验收应具备的条件:(1)通车试运营2年以上。(2)交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格。(3)工程决算编制完成,竣工决算已经审计,并经交通运输主管部门或其授权单位认定。(4)竣工文件已完成“公路工程项目文件归档范围”的全部内容。(5)档案、环保等单项验收合格,土地使用手续已办理。(6)各参建单位完成工作总结报告。(7)质量监督机构对工程质量检测鉴定合格,并形成工程质量鉴定报告。


2021二级建造师考试真题及详解9卷 第7卷


桩机等大型起重机械必须持有专业检测机构颁发的( ),所有桩工机械必须( )方可使用。

A.检验报告书及安全使用证,经进场验收合格

B.检验报告书,经进场验收合格

C.安全使用证,经进场验收合格

D.检验报告书及安全使用证,办理登记手续

正确答案:A


无支护基坑的坑壁形式分为()

A、垂直坑壁
B、斜坡坑壁
C、阶梯形坑壁
D、锯齿形坑壁
E、变坡度坑壁

答案:A,B,C,E
解析:
无支护基坑的坑壁形式分为垂直坑壁、斜坡和阶梯形坑壁以及变坡度坑壁。


根据代理权获得的方式不同,代理可分为()。

A.法定代理
B.多重代理
C.委托代理
D.指定代理
E.居间代理

答案:A,C,D
解析:
2019新版教材P310页
民事法律行为代理分为法定代理、委托代理和指定代理。


阀门的密封试验压力应为不小于( )。

A. 20℃时最大允许工作压力
B. 20℃时最大允许工作压力的 1. 1 倍
C. 20℃时最大允许工作压力的 1. 15 倍
D. 20℃时最大允许工作压力的 1. 5 倍

答案:B
解析:
阀门检验
安装前阀门应进行① 壳体压力试验② 密封试验
以洁净水为试验介质;
不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过 25ppm
阀门的壳体试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.5 倍;
密封试验为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.1 倍;
试验时间不得少于 5min,试验温度为 5-40 ℃;
安全阀(每个都要进行)应进行① 整定压力调整② 密封试验
设计压力>1MPa 流体管道阀门每个都要进行
设计压力<1MPa 流体管道阀门抽检 10%


( )是棚盖结构施做后开挖到基坑底,再从下至上施做底板、边墙,最后完成顶板的施工方法

A.盖挖顺作法
B.盖挖逆作法
C.明挖顺作法
D.盖挖半逆作法

答案:A
解析:
2019版教材P72页
盖挖顺作法是棚盖结构施做后开挖到基坑底,再从下至上施做底板、边墙,最后完成顶板,故称为盖挖顺作法


2021二级建造师考试真题及详解9卷 第8卷


对该项目经审查合格的节能设计文件,下列说法正确的有( )。 A.甲公司可以要求乙公司降低节能标准 B.乙公司可以要求丁降低节能标准 C.甲公司无权要求设计单位变更节能设计 D.节能标准和节能设计文件是丙公司的监理依据 E.甲、乙、丙、丁均必须遵守建筑节能强制性标准的要求

正确答案:CDE


水库大坝实行定期安全鉴定制度,首次安全鉴定时间为( )。

A.蓄水验收前
B.工程竣工验收前
C.出现质量事故后24小时内
D.竣工验收后5年内

答案:D
解析:
2019版教材P138页
根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号),大坝实行定期安全鉴定制度,首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行,以后应每隔6~10年进行一次。


花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是( )。

A.防滑性
B.反光性
C.弯曲性能
D.放射性

答案:D
解析:
2019版教材P110页
三、饰面板(砖)工程应对下列材料及其特性能指标进行复验:1.室内用花岗石的放射性、室内人造木板的甲醛释放量;2、外墙陶瓷板的吸水率;3、严寒和寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。


关于仲裁协议的说法,正确的有( )。

A.仲裁协议应当是书面形式
B.仲裁协议可以是口头订立的,但需双方认可
C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成
D.没有仲裁协议,也就无法进行仲裁
E.有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权

答案:A,D,E
解析:
2020版教材P332页
二、排除法院管辖制度:仲裁和诉讼时两种不同的争议解决方式,当事人只能选用其中一种。 仲裁协议应当采用书面形式,口头方式达成的仲裁意思表示无效。 《仲裁法》规定:仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。 当事人申请仲裁,应当符合的条件:有效的仲裁协议、有具体的仲裁请求和事实、属于仲裁委员会的受理范围。


矿业工程施工准备工作内容比较复杂,其中技术准备工作的内容一般不考虑( )

A.掌握施工要求与检査施工条件
B.会审施工图纸
C.完成“四通一平”工作
D.编制施工组织设计

答案:C
解析:


2021二级建造师考试真题及详解9卷 第9卷


根据《注册建造师执业工程规模标准》的规定,公路工程划分为()四个类别。

A、高速公路、一级公路、二级公路、三级及以下级别公路
B、大型、较大型、中型、小型
C、高速公路各工程类别、桥梁工程、隧道工程、单项合同额
D、路基及路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程

答案:C
解析:
2020版教材P355页
,原文:《注册建造师执业工程规模标准》(试行)将公路工程划分为高速公路各工程类别、桥梁工程、隧道工程、单项合同额4个类别。除高速公路各工程类别外,另三个的类别又进一步划分为大型、中型、小型。


住房和城乡建设部发布的《2016—2020年建筑业信息化发展纲要》对施工类企业提出的要求不包括( )。

A.加强信息化基础设施建设
B.提升信息管理集成应用水平
C.推进管理信息系统升级换代
D.拓展管理信息系统新功能

答案:B
解析:
《纲要》对施工类企业提出如下要求: ①加强信息化基础设施建设。
②推进管理信息系统升级换代。
③拓展管理信息系统新功能。


案例2

某住宅工程以公开招标的形式确定了中标单位。招标文件规定,以固定总价合同承包。签订施工合同时,施工图设计尚未完成。中标的建筑公司中标后经过艰苦谈判确定合同价850万元。该建筑公司认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉,未到现场进行勘查;另外考虑工期不到一年,市场材料价格不会发生太大的变化,所以就接受了固定总价的合同形式。

合同条款中规定:

1.乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,乙方不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。

2.甲方向乙方提供场地的工程地质和地下主要管线资料,供乙方参考使用。

问题:

1.双方选择固定总价合同形式是否妥当?乙方承担哪些主要风险?乙方做法有哪些不足?

2.建设工程合同按照承包工程计价方式分为哪几类?

3.合同条款中有哪些不妥之处?

正确答案:
1.(1)该工程择固定总价合同形式不妥当。因为项目的工程量难以确定。双方风险较大。
  采用固定总价合同形式承包,乙方只要承担两方面的风险:工程量计算失误的风险和单价计算失误的风险。
  尽管工程结构形式简单,但毕竟施工图设计尚未完成。乙方必须认真地进行现场考察以准确计算工程量。另外固定总价合同由乙方承担材料设备涨价的风险,乙方认为工期不到一年不会由太大的价格变化是缺乏依据的盲目行为。
  (2)建设工程合同按照承包工程计价方式可分为:固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。其中固定价格合同又可分为固定总价合同和固定单价合同。
  (3)第2条中“供乙方参考使用”提法不当,应改为“保证资料(数据)真实、准确”,作为乙方现场施工的依据。


某招标项目的估算价为6000万元,招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标,于2007年3月3日开始发售招标文件,3月6日停售;招标文件规定投标保证金为100万元;3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改,投标截止日期为同年3月25日。上述事实中的错误有( )处。

A、 1
B、 2
C、 3
D、 4

答案:C
解析:
@##


(2013年73)项目目标动态控制过程中,属于事前控制内容的有( )。

A.分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素
B.针对可能导致目标偏离的影响因素采取预防措施
C.定期进行目标计划值和实际值的比较
D.发现目标偏离时采取纠偏措施
E.分析目标偏离产生的原因和影响

答案:A,B
解析:
项目目标动态控制的核心是,在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较, 当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生,还应重视事前的主动控制,即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素,并针对这些影响因素采取有效的预防措施