21年二级建造师考试试题题库9辑

2020新版教材P115页
建设手续不全是业主的原因；人工涨价、材料涨价是物价的原因

2020版教材P337
当事人提出证据证明仲裁庭的组成或者仲裁程序违反法定程序的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

P20-24
早期的普氏系数（f）就是由岩石强度折算而来的分类指标值，普氏系数小于2的岩石属于很软的岩石，f为2-4则为软岩，f为4-8的属于中等强度岩石，f值更大即为硬岩或很硬的岩石。因为普氏系数方法方便，且有一定代表性，这一分类方法在现场仍有使用。

2020版教材P176页
?泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。

对于工程相关专业的考生来说，此题比较简单，
主要考核钢筋混凝土结构中模板设计要求的知识点。
模板工程设计的主要原则有：实用性、安全性和经济性。
其中安全性的要求是：要具有足够的强度、刚度和稳定性．保证施工中不变形、不破坏
、不倒塌。
故本题的正确选项应为“A、B、D”。

2019新版教材P251页
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工1 5日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1)施工单位资质等级证明；（2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3)拆除施工组织方案；（4)堆放、清除废弃物的措施。

2020版教材P38页
钢筋接头设置应符合下列规定：(1)在同一根钢筋上宜少设接头。(2)钢筋接头应设在受力较小区段，不宜位于构件的最大弯矩处。(3)在任一焊接或绑扎接头长度区段内，同一根钢筋不得有两个接头，在该区段内的受力钢筋，其接头的截面面积占总截面积的百分率应符合规范规定。(4)接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10倍。(5)施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉办理。(6)钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径，且不得小于25mm

2020版教材P17页
动产物权的转让自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。

工伤和意外伤害保险制度
工伤保险，属于法定的强制性保险，是否为职工投保意外伤害保险由建筑施工企业自主决定。

2019版教材P220页
拆模之前必须要办理拆模申请手续，在同条件养护试块强度记录达到规定要求时，技术负责人方可批准拆模。

常用钢材的加工包括钢材的冷加工强化、时效强化、热处理和焊接、铆接等几种方法。钢材加工不仅用于改变尺寸，而且可以改善如强度、韧度、硬度等性质。其中冷加工强化是将建筑钢材在常温下进行冷拉、冷拔和冷轧，通过冷加工，可以提高钢材的屈服强度，相应降低其塑性和韧性，而弹性模量主要决定于材料本身的化学成分，合金化、热处理、冷热加工对它的影响很小。

2019版教材P72页
盖挖顺作法是棚盖结构施做后开挖到基坑底，再从下至上施做底板、边墙，最后完成顶板，故称为盖挖顺作法

2020新版教材P277页
据有关国际文献的资料统计中的第二条明确指出建设工程项目10%-33%的费用增加与信息交流存在的问题有关，依题意只有“信息交流”符合题意。

2019版教材P180页
实际做法：选好土源、检测土壤成分，通过试验对比不同掺量的土样，优选最佳配合比，做好现场拌合工作，严格控制含水率，保证压实度；分层施工同步检验，严格执行验收标准，不符合要求的坚决返工。A选项正确的应为分层施工同步检验。@##

2020版教材P19页
施工合同债的权利义务。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款则相反。

2019新版教材P302页
根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产杈纠纷”；对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。

2020版教材P119
承包人应当承担的赔偿损失主要包括：(1)转让、出借资质证书等造成的损失；(2)转包、违法分包造成的损失；(3)偷工减料等造成的损失；(4)与监理单位串通造成的损失；(5)不履行保修义务造成的损失；(6)保管不善造成的损失；(7)合理使用期限内造成的损失。

2020版教材P254页
（6)安全生产管理三类人员在考核合格证书的每一个有效期内，应当至少参加一次由原发证机关组织的、不低于8个学时的安全生产继续教育。发证机关应及时对安全生产继续教育情况进行建档、备案。

本题考查的是建筑智能化系统设备安装技术规定。避雷装置的接地应独立走线，不得将防雷接地与接收设备的室内接地线共用。

2019新版教材P340页
调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，人民法院应当及时判决。

2019版教材P139
按风管系统工作压力分：微压、低压、中压和高压风管系统。
微压：管内正压P≤125Pa,管内负压h≥-125Pa
低压：管内正压125Pa＜P≤500Pa,管内负压-500Pa≤P＜-125Pa
中压：管内正压500Pa＜P≤1500Pa,管内负压-1000Pa≤P＜-500Pa
高压：管内正压1500Pa＜P≤2500Pa，管内负压-2000Pa≤P＜-1000Pa

2020版教材P212
施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务；(二）接受安全生产教育培训的义务；(三）施工安全事故隐患报告的义务；

2019新版教材P274页
《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

2020新版教材P66页
人、料、机费合计：40000+15000+35000=90000元管理费：人、料、机费×15%=90000×15%=13500元利润：（人、料、机费+管理费）×10%=103500×10%=10350元综合单价：（人、料、机费+管理费+利润）/工程量清单中的挖土方量=113850/3000=37.95元

参见教材P4。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理 条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。

2020版教材P30
滑车组穿饶跑绳的方法有顺穿、花穿、双抽穿法。

《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》中规定，严格规范劳动用工管理。在工程建设领域，坚持施工企业与农民工先签订劳动合同后进场施工，全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息，逐步实现信息化实名制管理。施工总承包企业要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理，在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。

2019版教材P9页
(一）多层砖砌体房屋的构造柱构造要求(1)构造柱最小截面可采用180mmX240mm(墙厚190mm时为180mmX190mm)，纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端应适当加密；6、7度吋超过六层、8度时超过五层和9度时，构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。(2)构造柱与墙连接处应砌成马牙槎，沿邊高每隔500mm设2φ6水平钢筋和φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或φ4点焊钢筋网片，每边伸人墙内不宜小于lm。6、7度时底部1/3楼层，8度时底部1/2楼层，9度时全部楼层，上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。(3)构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过，保证构造柱纵筋上下贯通。⑷构造柱可不单独设置基础，但应伸人室外地面下500mm，或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。

滑坡防治的主要方法

从上表中可以看出选项A、C的滑坡防治措施为改善围岩性质的方法，因此不是符合题意的选项。因此本题答案为BDE。

考查内容：防雷、接地装置的施工技术。
“利用建筑物钢筋混凝土桩基、地下室钢筋以及埋设的金属管道等作为接地装置流散极称为自然接地体”。但是埋地敷设的管道类型很多，例如埋地的电缆、天然气管道就不适合做接地体，所以新版教材删除B选项，只保留DE选项。

选项A属于临时布置要求；选项B属于现场围挡设计要求；选项C属于现场卫生管理要求；选项D属于现场场地和道路要求。

2019版教材P207页
3.防水混凝土质量控制要点(5)在终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于14d。

2020版教材P5页
用于城镇快速路、主干路的沥青面层不宜用粉煤灰作填充料。

本题有争议，按照教材内容，CD也属于施工技术方案中的技术组织措施。

无效合同的特征：（1）具有违法性；（2）具有不可履行性；（3）自订立之时就不具有法律效力。《合同法》规定，无效合同或者被撤销合同自始就没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力，其他部分仍然有效。

焊条、焊剂、药芯焊丝、电渣焊熔嘴和焊钉用的瓷环等在使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺的规定进行烘焙。

2020版教材P32页
“当事人一方在法律规定的范围内可以向对方给付定金。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。”

}钻孔灌注桩施工，依据成桩方式可分为泥浆护壁成孔、干作业成孔、沉管成孔桩及爆破成孔，施工机具类型及土质适用条件可参考表。P85

2020版教材P339
本题考查的是建设用电的规定。如果工程项目地处偏僻，用电申请已受理，但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，则总承包单位通常用自备电源（如柴油发电机组）先行解决用电问题。此时，总承包单位要告知供电部门并征得同意，同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误入市政电网。

2019版教材P311页
（5）进入施工现场的装修材料应完好，并应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能型式检验报告，合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。

2019新版教材P223页
《危险化学品安全管理条例》第13条第2款规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。

1.塔吊应安排在第 91 天上班时（第 90 天下班时）投入使用。
理由：因为 G 工作是关键工作，必须第 121 天(45+75+1)开始；只要能保证 E 和 G 连续施工，就能使塔吊不闲置；所以 E 工作需在第 120 天完工，而 E 工作的持续时间为 30 天，所以 E 工作合理的开始时间是第 91 天(121-30)，即第 91 天安排塔吊入场可使其不闲置。
2.塔吊专项施工方案在施工前应由施工单位技术负责人、总监理工程师签字。
塔吊还需考虑的基本参数有：额定起重量、最大工作半径（幅度）、最大起升高度。
3.发电机转子穿装常用方法还有：接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台跑车的方法。
4. 汽轮机轴系对轮中心找正还包括：轴系初找；凝汽器灌水至运行重量后的复找；气缸扣盖前的复找；基础二次灌浆前的复找；基础二次灌浆后的复找。

2020版教材P 12
解析：正确答案为A；地面排水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、拦水带、蒸发池等设施；地下排水设施有排水沟、暗沟（管）、渗沟、渗井、检查井等。

【考点】考查不安抗辩权的合同履行顺序
根据《合同法》第68条规定：应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。此类题目考查抗辩权的履行顺序及权利行使的主体。在此一并介绍三种抗辩权：首先，只有双务合同中才能适用抗辩权；单务合同中，一方享有权利，一方承担义务，不存在抗辩的问题。同时履行抗辩权：合同中未约定双方先后的履行顺序，任何一方在对方没有对待给付前，均有权行使。先履行抗辩权：合同中约定了先后履行顺序，后履行人因先履行人未适当履行义务，后履行人可行使先履行抗辩权。不安抗辩权：合同中约定了先后履行顺序，先履行人因担心后履行一方欠缺履行能力，由先履行人可以行使不安抗辩权。A项正确。

最迟开始时间等于该工作的最早开始时间与其总时差之和。

2020版教材P303页
保密性：仲裁以不公开审理为原则。同时，当事人及其代理人、证人、翻译、仲裁员、仲裁庭咨询的专家和指定的鉴定人、仲裁委员会有关工作人员也要遵守保密义务，不得对外界透露案件实体和程序的有关情况。因此，可以有效地保护当事人的商业秘密和商业信誉。

梁板预制完成后，移梁前应对梁板喷涂统一标识和编号，标识内容包括预制时间、张拉时间、施工单位、梁体编号、部位名称等。

事故报告和调查处理中的违法行为，包括事故发生单位及其有关人员的违法行为，还包括政府、有关部门及其有关人员的违法行为，其种类主要有以下几种：(1)不立即组织事故抢救；(2)在事故调查处理期间擅离职守；(3)迟报或者漏报事故；(4)谎报或者瞒报事故；(5)伪造或者故意破坏事故现场；(6)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料；(7)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料；(8)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证；(9)事故发生后逃匿；(10)阻碍、干涉事故调查工作；(11)对事故调查工作不负责任，致使事故调查工作有重大疏漏；(12)包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复；(13)故意拖延或者拒绝落实经批复的对事故责任人的处理意见。事故发生单位主要负责人有上述(1)～(3)条违法行为之一的，处上一年年收入40%～80%的罚款；事故发生单位及其有关人员有上述(4)～(9)条违法行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%～100%的罚款。可见，正确选项是ACD。

2019版教材P132页
建筑物屋顶上的金属导体必须与接闪器连成一体。如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。

考查内容：防腐蚀与绝热工程施工技术
管道上的阀门、法兰等经常维修的部位，保温层必须采用可拆卸式的结构。
（1）水平管道的纵向接缝位置，不得布置在管道垂直中心线45°范围内。
（2）保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌钢丝，每节管壳至少捆扎两道双层保温应逐层捆扎，并进行找平和严缝处理。
（3）有伴热管的管道保温层施工时，伴热管应按规定固定；伴热管与主管线之间应保持空隙，不得填塞保温材料，以保证加热空间。
（4）采用预制块做保温层时，同层要错缝，异层要压缝，用同等材料的胶泥勾缝。

2019版教材P40页
对C60及以上的高强度混凝土，当混凝土方量较少时，宜留取不少于10组的试件，采用方差未知的统计方法评定混凝土强度。

2020版教材P166
(3)临时木工加工车间、油漆作业间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器。

2019版教材P347~348页
水池气密性试验的要求中，A选项是错误的，正确应为需进行满水试验和气密性试验的池体，应在满水试验合格后，再进行气密性试验。D选项是错误的，正确应为试验压力宜为池体工作压力的1.5倍。

本题考查的是工业安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序。单位工程应按工业厂房、车间（工号）或区域进行划分。

2020版教材P52。
施工单位必须使用与其从事施工活动相应的技术装备

根据《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建[1998]16号），建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项施工准备工作，其主要工作内容包括：①施工现场的征地、拆迁；②完成施工用水、电、通信、路和场地平整（简称“四通一平”）等工程；③必须的生产、生活临时建筑工程；④组织招标设计、咨询、设备和物资采购等服务；⑤组织建设监理和主体工程招标投标，选定建设监理单位和施工承包企业。

本题考查的是沥青混合料面层压实、接缝和开放交通。压实层最大的厚度不宜大于100mm，各层应符合压实度及平整度的要求。

1．(1)围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位(包括浪高)0．5～0．7m。(2)钢板桩应用锤击、振动等方法下沉。
(3)从上游向下游合龙。
本小题是个纠错题，用于考查考生对各类围堰施工要求的掌握程度。背景资料中已经明示项目部编制的围堰安全施工专项方案中存在的问题：顶标高不得低于施工期间最高水位；钢板桩采用射水下沉法施工；围堰钢板桩从下游到上游合龙。同时背景资料还告知该跨河桥梁工程，所跨河道水深超过5m，河道底土质主要为黏土。回答问题只要依据背景资料给出的边界条件和规范规定的技术要求答出正确做法即可，无须回答理由。
2．
施工单位技术负责人，项目总监，建设单位项目负责人。
本小题是道简答题。用于考查考生对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全施工专项方案批准程序的熟悉程度。根．据背景资料，本围堰工程实质上是一个开挖深度超过5m的基坑的土方开挖、支护、降水工程，按住房城乡建设部颁布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)规定，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程．施工单位应当在施工前编制安全施工专项方案，并组织专家对专项方案进行论证。通过专家论证后，施工单位应当根据专家论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后。方可组织实施。
3．
(1)要求各施工班组自备发电机供电不妥。(2)将发电机输出端直接连接到开关箱不妥。(3)将电焊机、水泵和打夯机接入同一个开关箱不妥。
理由：违反了《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005的相关规定。
应全工地集中设置发电机，将发电机输出端接入统一设置的低压配电系统的总配电箱。低压配电系统宜采用三级配电，宜设置总配电箱、分配电箱、末级配电箱(即开关箱)。每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备(含插座)。发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。
本小题为改错题，用于考察考生对《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005的了解程度。施工临时用电布置是施工平面布置的重要组成部分，应在开工前布置好工地的低压配电系统。外电供应跟不上，可用统一配置的自备发电机组供电。
4．
不能。因为吊车是特种设备。应由持有效上岗证的起重机司机操作。
本小题为分析题，用于考察考生对施工关键岗位人员管理常识的知晓程度。
城区市政公用工程施工现场管理人员和关键岗位实名制管理的对象是施工关键岗位人员，如电工、架子工、预应力张拉工、起重工、起重机械司机、起重机械安装拆卸工、吊篮安装拆卸工、电焊工、锅炉工、电梯工、中小机械操作工、场内机械驾驶员等。上述人员上岗前都必须经过相应的专业知识与技能、安全施工教育，持有效合格的上岗证才能上岗。
5．
不能，理由：(1)吊车倾覆是安全事故，应按照四不放过原则处理，即“事故原因未查清不放过；责任人员未受到处理不放过；责任人和群众未受到教育不放过；整改措施未落实不放过。”
(2)应按吊机支腿对地基承载力的要求，加固吊机工作区域内的地基基础并验收合格；对吊机检查维护以后的起吊能力和安全性能进行验收并合格；以持有效上岗证的起重机司机替代出事故的汽车驾驶员．吊车才可投入工作。
本小题是一道分析题，用于考察考生对安全事故的分析处理能力。解答此类问题，首先应充分解读背景资料所给出的信息：围堰施工需要吊车配合，因吊车司机发烧就医，施工员临时安排一名汽车司机代替。由于吊车支腿下面的土体下陷，引起吊车侧翻，所幸没有造成人员伤亡。项目部紧急调动机械将侧翻吊车扶正。稍作保养后又投入到工作中，没有延误工期。这段话给了我们以下信息：施工员违章指挥、汽车司机违章上岗操作、地基承载力不足等原因，引起吊车侧翻安全事故；项目部为了保工期，对此安全事故的处理违反原则．仅做了“将侧翻吊车扶正稍作保养”的应急处理。根据以上信息结合提问做出回答。

2020版教材P40
节能装饰玻璃：节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃。

参见教材 P9。 考查内容： 多层砌体房屋的抗震构造措施。
A 错误， 房屋四角构造柱应适当加大截面及配筋； C 错误， 构造柱与圈梁连接处， 构造柱的纵向钢筋应在圈梁纵筋内侧穿过， 保证构造柱纵筋上下贯通； D 错误， 横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。

本题考查的是电力电缆线路的施工要求。电缆应在切断后4h内封头；电缆中间接头要求：（1）并列敷设电缆，有中间接头时宜将接头位置错开。（2）明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。（3）电力电缆在终端与接头附近宜留有备用长度。（4）架空敷设的电缆不宜设置中间接头；电缆敷设在水底、导管内、路口、门口、通道狭窄处和与其他管线交叉处不应有接头。

2020版教材P309页
跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%土方试样不应少于承包人检测数量的10%。

《民法总则》规定，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。

2019版教材P64页
《注册建造师管理规定》中规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为3 年。因此时间为2013年3月-2016年3月

开盘鉴定的内容应包括：
1)混凝土的原材料与配合比设计所采用原材料的一致性；
2)出机混凝土工作性与配合比设计要求的一致性；
3)混凝土强度；
4)混凝土凝结时间；
5)工程有要求时，尚应包括混凝土耐久性能等。

2020版教材P202页
《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。

【考点】隧道施工中对公路隧道明洞的填土要求。

此题考查的是隧道施工中对公路隧道明洞的填土要求。为防护一般的落石、崩坍，公路隧道明洞洞顶回填厚度不宜小于2.0m，但对于明洞衬砌洞顶最大回填土厚度未作要求。

2020版教材P83
（4）试验时，应缓慢升压，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异况或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。应在试验压力下稳压10min，再将压力降至设计压力，采用发泡剂检验无泄漏为合格。