21年二级建造师考试答案8节 第1节
关于路基雨季施工，以下那种说法是不正确的。（ ）。
A．当日进度，当日完成
B．完成一段再开工一段。
C．填土路基应按2%~4%以上的横坡整平压实
D．因雨翻浆，用重型压路机重新压实
根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可任的岗位是（）。
A.施工单位的主要负责人
B.施工项目负责人
C.施工企业的技术责任人
D.专职安全生产管理人员
答案：C
解析：
2020版教材P213页
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。
超前锚杆、小导管支护宜与( )配合使用。
A.临时仰拱
B.地表锚杆
C.管棚
D.钢拱架
答案：D
解析：
2019版教材P118页
小导管支护和超前加固必须配合钢拱架使用。
承诺具有法律约束力的条件包括（ ）。
A．由受要约人向要约人作出
B．以书面形式作出
C．由承诺人向受要约人作出
D．对要约完全同意
E．在要约有效期限内作出
不允许突出道路和用地红线的建筑突出物有( )。
A.挡土墙
B.挡土桩
C.雨篷
D.阳台
E.室外楼梯
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P3
（3）不允许突出道路和用地红线的建筑突出物：地下建筑及附属设施包括：结构挡土墙、挡土桩、地下室、地下室底板及其基础、化粪池。地上建筑及附属设施包括：门廊、连廊、阳台、室外楼梯、台阶、坡道、花池、围墙、散水明沟、地下室进排风口、地下室出入口、集水井、采光井等；
( )管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。
A.污水
B.雨污水合流管道
C.流砂地区雨水管道
D.膨胀土地区雨水管道
E.黏土地区雨水管道
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P140
污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投人运行。
关于房地产公司与王某的行为，下列选项正确的是（ ）。
A．房地产公司招用已经解除劳动合同的王某，并给建筑公司造成经济损失，房地产公司应当赔偿由此造成的经济损失
B．房地产公司招用已经解除劳动合同的王某，虽然建筑公司受到损害，但房地产公司不承担任何责任
C．房地产公司招用未解除劳动合同的王某，并对建筑公司造成经济损失，房地产公司应当承担连带赔偿责任
D．虽然房地产公司招用了未解除劳动合同的王某，但对于建筑公司经济损失，房地产公司不应当承担任何责任
分析取源部件的取样点的周围不应有（ ）和物料堵塞或非生产过程的化学反应。
A．紊流
B．空气渗入
C．层流
D．死角
E．涡流
21年二级建造师考试答案8节 第2节
下列关于投标文件提交的说法中，正确的是（ ）。
A.投标文件一经寄出，即具有法律效力
B.招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求
C.招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标
D.投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理
答案：D
解析：
2020版教材P82页
本题考查的是投标文件的有关规定。招标投标法规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。投标文件的法律效力自开标时生效。所以A错。招标人收到投标文件后，应当签收保存，投标文件应当保持密封完好，不得开启，故B选项不正确。开标时，投标人少于3个的，招标人应当重新招标，C选项不正确。
密封胶嵌缝时，下面那些做法是正确的（ ）。
A.嵌缝前应将板缝清洁干净
B.严禁使用过期的密封胶
C.硅酮结构密封胶宜作为硅酮耐候密封胶使用
D.同一个工程可以使用不同品牌的硅酮结构密封胶
E.同一个工程应使用同一品牌的硅酮耐候密封胶
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P117
密封胶嵌缝
硅酮耐候密封胶嵌缝前应将板缝清洁干净， 并保持干燥。
、密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度 不宜小于厚度的2倍。
密封胶在接缝内应两对面粘结，不应三面粘结。为了防止形成三面粘结，可用
无粘结胶带置 胶缝（槽 口 〉的底部，将缝底与胶分开。较深的槽口可用聚乙烯发泡垫杆填塞 ，既可控制胶缝的厚度，又能起到与缝底隔离的作用。
不宜在夜晚、雨天打胶 打胶温度应符合设计要求和产品要求。
严禁使用过期的密封胶 硅酮结构密封胶不宜作为硅酮耐候密封胶使用，两者能互代
密封胶注满后应检查胶缝，如有气泡、空心、断缝、夹杂等缺陷，应及时处理。应保― 缝饱满、密实、连续、均匀。胶缝外观措平降首、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直
在安装标高基准点的设置中，相邻安装基准点高差应在（ ）以内。
A.0.1mm
B.0.2mm
C.0.5mm
D.0.7mm
答案：C
解析：
本题考查的是工程测量的原理。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。
在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有（ ）。
A、滞纳金
B、继续履行
C、罚款
D、采取补救措施
E、赔偿精神损失
答案：B,D
解析：
2020版教材P 126
本题考查的是承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有(）。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
答案：A,B,E
解析：
《劳动合同法》规定了用人单位可以解除劳动合同的情形有以下几种：(1）在试用期间被证明不符合录用条件的；
(2）严重违反用人单位的规章制度的；
(3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
(4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响或者经用人单位提出，拒不改正的；
(5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；
(6）劳动者依法被追究刑事责任的。
对所测污染指标的3个值进行处理分析时，其报告值应为( )。
A.最小值
B.最大值
C.中间值
D.平均值
答案：D
解析：
2020版教材P329页
当房间内有两个以上检测点时，应取各点检测值得平均值作为该房间的检测值。
根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。
A.工程建设设计文件
B.工程建设施工合同
C.工程建设技术规程
D.工程建设强制性标准
答案：D
解析：
2020新版教材P41页
《建设工程安全生产管理条例》中规定工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
（2018年案例一）
【背景资料】
某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000m2，其中地下建筑面积3000m2，施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“…至2014年6月15日竣工，工期目标470日历天：质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购：因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”，合同签订后，施工单位实施了项目进度策划，其中上部标准层结构工序安排如下：
上部标准层结构工序安排表
【问题】根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图，找出关键线路，并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天？
答案：
解析：
（1）双代号网络图绘制如下：
（2）关键线路：工作A→工作B→工作C→工作E→工作G（或①→②→③→④→⑤→⑥）。
（3）工期8天。
21年二级建造师考试答案8节 第3节
某新建工业厂区，地处大山脚下，总建筑面积16000m2，其中包含一幢六层办公楼工程，摩擦型预应力管桩，钢筋混凝土框架结构。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：在预应力管桩锤击沉桩施工过程中，某一根管桩在桩端标高接近设计标高时难以下沉；此时，贯入度已达到设计要求，施工单位认为该桩承载力已经能够满足设计要求，提出终止沉桩。经组织勘察、设计、施工等各方参建人员和专家会商后同意终止沉桩，监理工程师签字认可。事件二：连续几天的大雨引发山体滑坡，导致材料库房垮塌，造成1人当场死亡，7人重伤。施工单位负责人接到事故报告后，立即组织相关人员召开紧急会议，要求迅速查明事故原因和责任，严格按照“四不放过”原则处理；4小时候向相关部门递交了1人死亡的事故报告，事故发生后第7天和第32天分别有1人在医院抢救无效死亡，其余5人康复出院。事件三：办公楼一楼大厅支模高度为9m，施工单位编制了模架施工专项方案并经审批后，及时进行专项方案专家论证。论证会由总监理工程师组织，在行业协会专家库中抽出5名专家，其中1名专家是该工程设计单位的总工程师，建设单位没有参加论证会。事件四：监理工程师对现场安全文明施工进行检查时，发现只有公司级、分公司级、项目级安全教育记录，开工前的安全技术交底记录中交底人为专职安全员，监理工程师要求整改。
问题：
1.事件一中，监理工程师同意终止沉桩是否正确？预应力管桩的沉桩方法通常有哪几种？
2.事件二中，施工单位负责人报告事故的做法是否正确？应该补报死亡人数几人？事故处理的“四不放过”原则是什么？
3.分别指出事件三中的错误做法，并说明理由。
4.分别指出事件四中的错误做法，并写出正确做法。
答案：
解析：
1.(1)在预应力管桩锤击沉桩施工过程中，某一根管桩在桩端标高接近设计标高时难以下沉；此时，贯入度已达到设计要求，施工单位认为该桩承载力已经能够满足设计要求，提出终止沉桩。不妥。正确做法：当采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以高程控制为主，以贯入度控制为辅。(2)预应力管桩的沉桩方法通常有锤击沉桩法、静力压桩法、振动法等。
2.(1)不正确。施工单位负责人接到事故报告后，应当在1h内向事故发生单位地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。(2)应该补报人数为1人。(3)“四不放过”原则：事故原因不清楚不放过；事故责任者和人员没有受到教育不放过；事故责任者没有处理不放过；没有制定纠正和预防措施不放过。
3.错误做法：(1)论证会由监理工程师组织错误。理由：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开。(2)五名专家之一为该工程设计单位总工程师错误。理由：本项目参建各方人员不得以专家身份参加专家论证会。(3)建设单位没有参加论证会错误。理由：参会人员应有建设单位项目负责人或技术负责人。
4.(1)只有公司级、分公司级、项目级安全教育记录错误。正确做法：施工企业安全生产教育培训一般包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育。新员工上岗前要进行三级安全教育，包括公司级、项目级和班组级安全教育。(2)安全技术交底记录中交底人为专职安全员错误。正确做法：安全技术交底应由项目经理部的技术负责人交底。安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。
本案例第1问主要考查预应力管桩的沉桩的施工方法。钢筋混凝土预制桩打（沉）桩施工方法通常有：锤击沉桩法、静力压桩法及振动法等。以锤击沉桩法和静力压桩法最为普遍。锤击沉桩法，一般的施工程序：确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收锤→切割桩头。
本案例第2问主要考查事故报告的期限及“四不放过”原则。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告；施工单位负责人接到报告后，应当1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。项目经理部进行职业健康安全事故处理应坚持“事故原因不清楚不放过；事故责任者和人员没有受到教育不放过；事故责任者没有处理不放过；没有制定纠正和预防措施不放过”的原则。
本案例第3问主要考查专家论证会的组织。(1)超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。(2)专家论证会的参会人员有：专家组成员；建设单位项目负责人或技术负责人；监理单位项目总监理工程师及相关人员；施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。(3)专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。专项方案经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字，该报告作为专项方案修改完善的指导意见。
本案例第4问主要考查安全管理的内容。组织应建立分级职业健康安全生产教育制度，实施公司、项目经理部和作业队三级教育，未经教育的人员不得上岗作业。项目经理部应建立职业健康安全生产责任制，并把责任目标分解落实到人。工程开工前，项目经理部的技术负责人应向有关人员进行安全技术交底；结构复杂的分项工程实施前，项目经理部的技术负责人应进行安全技术交底；项目经理部应保存安全技术交底记录。安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。
下列关于涵洞的构造的说法正确的是（）。
A.圆形管涵可适用于有压或无压涵洞
B.盖板涵可用于有压涵洞
C.有压涵洞各节间的沉降缝应设止水
D.为防止洞身外围产生集中渗流可设截水环
E.拱涵一般用于无压涵洞
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P17页
1.涵洞的洞身断面形式（1）圆形管涵。它的水利条件和受力条件较好，多由混凝土或钢筋混凝土建造，适用于无压涵洞和小型有压涵洞。（A选项正确）（3）盖板涵洞。断面为矩形，由底板、边墙和盖板组成，适用于小型无压涵洞。（B选项错误）（4）拱形涵洞。由底板、边墙和拱圈组成。因受力条件较好，多用于填土较高，跨度较大的无压涵洞。适用于小型无压涵洞。（E选项正确）2.洞身构造（2）沉降缝。对于有压涵洞，缝中要设止水，以防止渗水使涵洞四周的填土产生渗透变形。（C选项正确）（3）截水环。对于有压涵洞要在洞身四周设若干截水环或用黏土包裹形成涵衣，用以防止洞身外围产生集中渗流。（D选项正确）@##
施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指()。
A、 工序
B、 分部工程
C、 分项工程
D、 整个建筑物
答案：A
解析：
施工定额是以同一性质的施工过程——工序，作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。
关于建筑智能化系统检测实施的说法，正确的是（ ）。
A.系统检测应在系统试运行前进行
B.系统检测由施工单位组织项目检测小组
C.检测方案经建设单位或项目监理批准后实施
D.公共机构的项目检测小组应由建设单位人员组成
答案：C
解析：
本题考查建筑智能化工程的施工程序。关于系统检测，A 选项，系统检测应在系统试运行合格后进行；B 选项，建设单位应组织项目检测小组；D 选项，公共机构的项目检测小组应由有资质的检测单位组成。
背景资料：
某城市桥梁工程，上部结构为预应力混凝土连续梁，基础为直径1200mm钻孔灌注桩，桩基地质结构为软岩。
A公司中标该工程。投标时钢筋价格为4500元／t，合同约定市场价在投标价上下浮动10％内不予调整；上下浮动超过10％时，对超出部分按月进行调整。市场价以当地造价信息中心公布的价格为准。
该公司现有的钻孔机械为正、反循环回旋钻机若干台提供本工程选用。施工过程中，发生如下事件：
事件1：施工准备工作完成后，经验收合格开始钻孔，钻进成孔时，发生钻孔偏斜事故。
事件2：现浇混凝土箱梁支撑体系采用扣件式钢管支架，支架搭设完成后安装箱梁模板，验收时发现梁模板高程设置的预拱度存在少量偏差，因此要求整改。
事件3：工程结束时，经统计钢材用量和信息价见下表：
问题：
1．就公司现有桩基成孔设备进行比选，并根据钻机适用性说明理由。
2．试分析事件1中造成钻孔偏斜的原因。
3．事件2中，在预拱度存在偏差的情况下，如何利用支架进行调整高程
4．根据合同约定，4～6月份钢筋能够调整多少差价(具体计算每个月的差价额)
答案：
解析：
1．应选择正循环回旋钻机。因为本工程的基础为直径1200mm钻孔灌注桩，桩基地质结构为软岩，该公司现有的钻孔机械为正、反循环回旋钻机若干台提供本工程选用。
根据上表只有正循环回旋钻机能符合工程需要。
2．造成钻孔偏斜的原因可能有：(1)钻头受到侧向力；(2)扩孔处钻头摆向一方；(3)钻杆弯曲、接头不正；(4)钻机底座未安置水平或位移。
3．用经纬仪定出底模板各预拱度设置点的准确高程并作出明显的标记，再用千斤顶分别将各预拱度设置点的模板调整到标记位置，将钢管支架的可调托撑顶紧底模板后释放千斤顶。验收合格后进行下一道工序。
4．4月：由于(4500-4000)÷4500×100％=11．11％，应调整价格。
应调减差价=(4500×0．9-4000)×800=40000元。
5月：由于(4700-4500)÷4500×100％=4．44％，不调整价格。
6月：由于(5300-4500)÷4500×100％=17．78％，应调整价格。
应调增差价=(5300-4500×1．1)×2000=700000元。
在某大型项目进行施工总承包招标，其中有三家具有房屋建筑施工总承包资质的施工单位组成联合体进行投标。该三家施工单位的资质等级依次为特级、一级和二级。根据有关规定，该联合体的资质等级应当为（ ）。
A.特级
B.一级
C.二级
D.三级
答案：C
解析：
2019版教材P81页
由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级。三家单位中，等级最低的为二级。
某城市综合管线与道路工程，该工程管线包括给水、污水、雨水、热力和燃气管道工程。除污水管道采用顶管法施工，其余均采用明挖法施工。设计污水管道采用内径Di=1600mm的混凝土企口管，雨水管道采用钢筋混凝土承插口管，密封橡胶圈接口，管道内径Di=1400mm，直埋热力和燃气均采用碳素焊接钢管，给水管道为球墨铸铁管。管道直径分别为DN500mm、DN400mm、DN600mm。其中污水单位工程造价为1800 万，热力单位工程造价1600 万，给水单位工程造价1100 万。
因为污水管设计高程较深（地下水位在管顶以上），且只有污水管道施工需要降水。施工单位测算，降水后顶管施工费用会超出预算，经施工单位优化方案，将原拟定的降水后敞开顶管改为密闭式顶管，取消了降水，建设单位以施工单位取消降水为由，拟扣除施工单位顶管费用中降水费用。
在燃气管道与热力管道施工过程中，部分横穿道路的管道距离道路基层表面未超过500mm，影响道路基层压实，施工单位将过路管采取了保护措施后进行正常的压实。施工单位针对燃气管道做出一下施工部署：沟槽开挖→下管焊接→焊缝表面质量检查→A→管道吹扫→管道部分回填→强度试验→B→全部回填→严密性试验
问题：
1·本工程污水、给水单位工程如果单独施工，对建造师的要求是什么？
2·建设单位拟扣除施工单位降水费用是否合理？说明理由。
3·本工程中的污水管道严密性试验应如何进行？
4·施工单位对过路热力燃气管道可采取哪些有效的保护措施？
5·补充背景中缺失的A、B 工艺。
答案：
解析：
1、污水单位工程对建造师的要求是：市政注册一级建造师，且在注册有效期内；建造师必须与施工单位有劳动合同，并且具有社保；建造师必须有安全员 B 本；担任本工程的建造师不能同时负责其他在建项目。
给水单位工程对建造师的要求是：市政注册一级或二级建造师，且在注册有效期内；建造师必须与施工单位有劳动合同，并且具有社保；建造师必须有安全员 B 本；担任本工程的建造师不能同时负责其他在建项目。
2、不合理，因为降水属于顶管的技术措施费，施工单位改变成密闭式顶管，顶管费用会增加，属于施工单位改变施工方式，如果扣除施工单位降水费用，需要增加施工单位采用密闭式顶管增加的费用。
3、本工程管道严密性试验应采用内渗法
4、保护措施有砖砌方沟和厚壁套管法
5、A 是焊缝内部质量检查，B 是管道接口防腐。
消防验收时，施工单位应提交的施工记录包括()等。
A.设备开箱记录
B.隐蔽工程验收记录
C.检测测试记录
D.设计变更记录
E.调试报告
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P160页
（5）施工单位应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）、设计变更记录、调试报告、竣工报告。
21年二级建造师考试答案8节 第4节
填隙碎石用作基层时，集料的压碎值应不大于（）。
A.22%
B.26%
C.30%
D.35%
答案：B
解析：
2019版教材P46页
填隙碎石用作基层时，集料的公称最大粒径应不大于53mm; 用作底基层时，应不大于63mm，用作基层时集料的压碎值应不大于26%， 用作底基层时应不大于30%。
在安排某小型公路改造项目的进度时，需要编制的进度计划是（）
A.施工总进度方案
B.施工总进度规划
C.施工总进度计划
D.施工总进度目标
答案：C
解析：
2020新版教材P131页
大型建设工程项目进度计划的层次就多一些，而小型项目只需编制施工总进度计划。
专利权的客体包括（）。
A.发明、实用新型、科学发现
B.发明、外观设计、科学发现
C.发明、实用新型、外观设计
D.作品、实用新型、科学发现
答案：C
解析：
2020版教材P21页
专利权保护的对象就是专利权的客体。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
在检验批质量验收时，对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目是（ ）。
A.主控项目
B.资料检查
C.一般项目
D.观感质量
答案：A
解析：
检验批是工程验收的最小单位，是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果，主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目。
（2019年）下列方法中，用于排水管道更新的是（）
A.缠绕法
B.内衬法
C.爆管法
D.喷涂法
答案：C
解析：
管道更新常见的有破管外挤和破管顶进两种方法。破管外挤也称爆管法或胀管法，是使用爆管工具将旧管破碎，并将其碎片挤到周围的土层，同时将新管或套管拉入，完成管道更换的方法。
根据《关于进一步做好病险水库除险加固工作的通知》（水建管[2008]49号），库容为2000万m3的水库加固工程，应在其主体工程完工验收后()年内进行竣工验收。
A、 1
B、 2
C、 3
D、 5
答案：C
解析：
【考点】病险水库除险加固工程验收要求。
根据《关于进一步做好病险水库除险加固工作的通知》（水建管[2008]49号），大中型项目在主体工程完工验收后3年内必须进行竣工验收，本工程库容为2000万m?，为中型工程。故本题选C。@##
关于普通混凝土小砌块的施工做法，正确的是( )。
A.在施工前先浇水湿透
B.清除表面污物
C.底面朝下正砌于墙上
D.底面朝上反砌于墙上
E.小砌块在使用时的龄期已到28d
答案：B,D,E
解析：
普通混凝土小型空心砌块砌体，砌筑前不需对小砌块浇水湿润；但遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其浇水湿润；对轻骨料混凝土小砌块，宜提前1-2d浇水湿润。雨天及小砌块表面有浮水时，不得用于施工。施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
根据《标准施工招标文件》中通用条款规定，变更指示由()签发。
A.监理人
B.发包人
C.监理人或发包人
D.设计单位
答案：A
解析：
2020新版教材P259页
根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
21年二级建造师考试答案8节 第5节
该纠纷经仲裁后，裁决书（ ）发生法律效力。 A.自作出之口 B.经人民法院审查后 C.自送达申请人之日 D.自送达被申请人之日
施工中工程计量时，发生下列情况时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算的有( )。
A.工程量偏差
B.为加快工程进度采用了新工艺
C.为保证工程质量采用了新技术
D.招标工程量清单中出现缺项
E.因工程变更引起工程量的增减
答案：A,D,E
解析：
本题考核的是单价合同的计量。施工中工程计量时，若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。
行政处分的方式是（ ）。
A．没收非法财产
B．吊销营业执照
C．行政拘留
D．记过、撤职、开除等
根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(DL/T 5099-1999)，相向开挖的两个工作面相距()时，应停止一方工作，单向开挖贯通。
A.15m
B.12m
C.10m
D.8m
答案：A
解析：
2020版教材P357
7.3.4相向开挖的两个工作面相距15m时应停止一方工作，单项开挖贯通。
决定泵性能的工作参数有（ ）。
A.流量
B.扬程
C.流速
D.功率
E.效率
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P17
泵的性能由其工作参数加以描述，常用的参数有流量、扬程、功率、效率、转速等。
《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出,完善和落实师傅带徒弟制度。高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少2个月后方可独立上岗。下述选项中不属于这里所指的工人师傅应当具备的条件是（ ）。
A. 具有初级工以上技能等级
B. 具有3年以上相应工作经历
C. 善于“传、帮、带”
D. 成绩突出
（2019年）根据《水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分)》(水总[2014]429号）,下列费用中,不属于工程单价构成要素中“费”的组成部分是( )。
A.基本直接费
B.间接费
C.企业利润
D.税金
答案：A
解析：
费:指按规定计入工程单价的其他直接费、间接费、企业利润和税金。
临时用电工程的检查验收，正确的说法是（ ）。
A.临时用电工程必须由技术人员施工
B.临时用电工程安装完毕，由相关部门组织检查验收
C.检查情况应做好记录，并由相关人员签字确认
D.临时用电工程应定期检查
E.临时用电工程安全技术档案由主管现场的电气技术人员建立并保管
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P341
临时用电的检查验收：1）临时用电工程必须由持证电工施工。临时用电工程安装完毕后，由安全部门组织检查验收，参加人员有主管临时用电安全的项目部领导、有关技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和业主的代表参加。2）临时用电工程检查内容包括：架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。3）检查情况应做好记录，并要由相关人员签字确认。4）临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次，基层公司每季一次。基层公司检查时，应复测接地电阻值，对不安全因素，必须及时处理，并应履行复查验收手续。5）临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。其中的《电工维修记录》可指定电工代管，并于临时用电工程拆除后统一归档。
21年二级建造师考试答案8节 第6节
关于锚索施工，做法正确的是（ ）。
A.井下锚索常采用单束钢绞线
B.锚索可以采用端头锚固或全长锚固的锚固方式
C.锚索的预应力要等锚固端有足够的强度后施加
D.锚固的方式包括机械锚固、树脂或水泥砂浆粘结
E.施加的预张力应达到设计值的105％～115％
答案：B,C,E
解析：
P27-28
锚索支护结构和锚杆具有相似的形式，但是锚索对围岩施加的预应力是一种对围岩的主动作用，加之锚索深入围岩更深（一般达5-8m或更深），预应力的作用更大，因此锚索具有更有力的支护作用，效果更突出，它适用于压力大、围岩严重破碎等难支护的巷道中。锚索的锚固的方式包括有端头锚固与全长锚固，用树脂或水泥砂浆固结。井下锚索的预应力一般采用为破断力的30%-50%，约80-130 kN。锚索施工要通过施加预张力来避免预应力的损失，预张力应达到设计预应力值的105%-115%。
关于地役权，下列表述正确的是()。
A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同
B.地役权合同应包括解决争议的方法
C.地役权自地役权合同签订时设立
D.地役权自地役权合同生效时设立
E.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P16页
设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。地役权合同一般包括下列条款：（6）解决争议的方法。地役权自地役权合同生效时设立。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。
某地基基础工程直接工程费为1000万元，以直接费为计算基础计算建筑安装工程费，其中措施费为直接工程费的5%，间接费费率为8%，利润率为5%.综合税率为3.35%0则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。
A . 1186.500
B . 1190.700
C . 1226.248
D . 1230.588
答案：D
解析：
计算过程见下表。
根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。
A.国家划拨
B.支付土地使用权出让金
C.使用权登记
D.取得建设用地使用权证书
答案：C
解析：
2019版教材P16页
设立建设用地使用权的，应当向登记机关申请建筑用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。
影响土石坝料场时间规划的因素有( )。
A.施工强度
B.填料级配
C.填筑部位
D.填筑料含水量
E.运距
答案：A,C,D,E
解析：
2018版教材P74~75页
时间规划是根据施工强度和坝体填筑部位变化选择料场使用时机和填料数量。随着季节及坝前蓄水情况的变化，料场的工作条件也在变化。在用料规划上应力求做到上坝强度高时用近料场，低时用较远的料场，使运输任务比较均衡。对近料和上游易淹的料场应先用，远料和下游不易淹的料场后用；含水量高的料场旱季用，含水量低的料场雨季用。在料场使用规划中，还应保留一部分近料场供合龙段填筑和拦洪度汛高峰强度时使用。
有关工程的拆除符合规定的是（）。
A.建设单位应将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位
B.建设单位应当在拆除工程施工15日前报有关部门备案
C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明是建设单位应该提交的备案资料
D.施工单位应该提供堆放、清除废弃物的地点
E.拆除施工组织方案应由施工单位提交有关部门备案
答案：A,B,C
解析：
2019新版教材P251页
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。
根据我国劳动法的规定，用人单位应当对（ ）定期进行健康检查。
A.退休职工
B.单位正式职工
C.女工
D.未成年工
答案：D
解析：
2020版教材P146页
《劳动法》第65条规定：“用人单位应对未成年工定期进行健康检查”。这是劳动法对用人单位使用未成年工的特殊保护规定，除此之外，对于退休职工、其他在职职工及女职工，都没有此类规定。因此，本题干中只有D选项符合题干要求，是正确选项；其他A、B、C选项都不符合题干要求。考点:考查《劳动法》对未成年工的特殊保护
21年二级建造师考试答案8节 第7节
低温季节混凝土施工时，可提高混凝土拌合料温度，不可直接加热的是( )。
A.拌合用水
B.砂
C.水泥
D.碎石
某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提 供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编 制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几 起事件：
(1)由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不 能及时进场，延误工期1个月。
(2)施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。
(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水 工作耽误工期1. 5个月。
(4)井筒施工结束后，由于总涌水量大于10mVh，施工单位进行了壁后注浆，使工 期延长1个月。
问题
(1)建设单位在井筒开工前，应当做好哪些工作？
(2)施工单位在井筒开工前，应当进行哪些准备？
(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，应当由谁承担责任？
(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误会产生哪些问题？
答案：
解析：
(1)建设单位在井筒开工前，应当完成的工作包括：井筒勘查、井筒设计、矿井施工 组织设计编制、土地征购、井筒施工必备的工程条件准备、相关开工手续、确定监理单 位、配备管理人员、审查施工单位的井筒施工组织设计。
(2)施工单位在井筒开工前，应当进行的准备工作包括：
1)技术准备。包括：掌握项目的具体工程内容及施工技术与方法要求，工期与质量 要求等内容，检查井筒的设计文件；会审施工图纸，掌握相关地质资料内容及对工程的影 响；编制施工组织设计。
2)工程准备。包括：现场勘察和施工测量；进行施工现场准备，完成四通一平工作， 完成开工前必要的临设工程和必要的生活福利设施等。
3)物资准备。以施工组织设计和施工图预算为依据，编制材料、设备供应计划，并 进行具体落实。
4)劳动力的准备。做好劳动力队伍的组织工作，建立劳动组织，建立和健全现场施 工以及劳动组织的各项管理制度。
5)对外协作工作。施工准备期内的一些施工和生活条件需要地方政府、农业和其他 工业部门的配合才能顺利实现；另外，及时地填写开工申请报告，并上报主管部门，待批 准后即能立即开工。
(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，其责任分别为：
事件(1):矿井公路应当由甲方负责修建，其标准不能保证运输的要求，因此雨期造 成材料运输问题而使工程延期，责任在建设单位。
事件(2):施工单位出现设备故障，因此，责任在施工单位。
事件(3):井筒涌水量大于预测值，属地质资料的准确性问题，不是施工单位的责任， 责任属于建设单位。
事件(4):井筒建成后的涌水量大于井筒验收规定，进行注浆堵水耽误的工期，责任 应当属于施工单位。
(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误，将无法保证井筒到底后及时进行短 路贯通，只能由副井进行井底车场巷道的施工。由于主井延误的工期相对较短，因此副井 可以不进行改绞，这时井底车场巷道的施工速度较慢，从而会进一步耽误矿井的施工总进度。如果副井改绞，会增加费用。另外，未贯通之前的井底巷道施工通风、排水等都比较 困难。因此，尽管副井能够按正常进度施工，但仍然不能保证矿井的原进度计划。
以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（ ）。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
答案：B
解析：
根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全责任主要体现在：①对安全技术措施或专项施工方案进行审查。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；②依法对施工安全事故隐患进行处理。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；③承担建设工程安全生产的监理责任。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。A是施工单位的安全责任。C是建设单位的安全责任。
D是设计单位的安全责任。
适合采用推土机进行运输作业的距离是（ ）m。
A.20
B.70
C.500
D.1000
答案：B
解析：
2020版教材P307
推土机主要用于50～100m短距离作业。
建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款（ ）的罚款。
A.0.5%以上1%以下
B.1%以上2%以下
C.2%以上4%以下
D.3%以上6%以下
答案：B
解析：
2019版教材P49页
考查的是违法行为应承担的法律责任 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。
关于招标人退还投标人投标保证金的时限，说法正确的是()。
A.自收到投标人书面撤回通知之日起14d内退还
B.自收到投标人书面撤回通知之日起7d内退还
C.自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还
D.自收到投标人书面撤回通知之日起28d内退还
答案：C
解析：
2020版教材P133
投标保证金退还问题“投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。”
下列施工作业中，动火等级最低的是（）。（2016年）
A.钢构焊接
B.登高焊接
C.设备管道焊接
D.办公区大门焊接
答案：D
解析：
本题考查内容：施工现场动火等级的划分。动火等级分为一、二、三级。在非固定、无明显危险因素的场所进行用火作业的，属于三级动火作业，为最低动火等级。
关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（ ）。
A、 超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级
B、 将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得
C、 未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收
D、 允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书
答案：C
解析：
《建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收。
21年二级建造师考试答案8节 第8节
建设工程管理文件有效的必要条件是（ ）。
A.符合资格要求的注册建造师担任建设工程施工项目负责人
B.有相应项目经理资质的管理人员担任建设工程施工项目负责人
C.施工项目负责人栏内注册建造师签章完整
D.施工项目负责人栏内项目经理签章完整
E.施工单位栏内盖上级单位公章
答案：A,C
解析：
担任建设工程施工项目负责人的注册建造师对其签署的工程管理文件承担相应责任。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。
常用的防水材料有( )。
A.金属材料
B.防水卷材
C.建筑防水涂料
D.刚性防水材料
E.建筑密封材料
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P41
常用的防水材料有防水卷材，建筑防水涂料，刚性防水材料，建筑密封材料。
工程量清单采用GB50500～2003（（计价规范》规定的统一格式，其内容组成不包括（ ）。
A．封面
B．填表须知
C．总则
D．总说明
正确答案：C
工程量清单组成内容有：①封面；⑦填表须知；③总说明；④分部分项工程量清单；⑤措施项目清单；⑥其他项目清单；⑦零星工作项目表。
建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（ ）。
A.吊销资质证书
B.责令改正，没收违法所得
C.降低资质等级
D.处以罚款
答案：A
解析：
2020版教材P 101
建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
下列供热管网补偿器中，补偿量较小的是( )。
A.套筒补偿器
B.球形补偿器
C.自然补偿器
D.波纹管补偿器
答案：C
解析：
2019版教材P158页
供热管网中常用的补偿器形式。表2K315023-2， 自然补偿器的特点为：利用管道自身的弯头来进行补偿，是最简单经济的补偿，在设计中首先采用。但一般补偿量较小
某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（）人民法院提起诉讼。
A.A区或B区
B.B区或C区
C.C区或D区
D.D区或A区
答案：B
解析：
2020版教材P307
《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
钢筋混凝土结构的优点有( )。
A.耐久性好
B.整体性好
C.耐火性好
D.可模性好
E.抗裂性好
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P20
钢混结构具有以下优点，（1）就地取材，（2）耐久性好，（3）整体性好，（4）可模性好，（5）耐火性好。
背景
甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式，合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履行中出现了以下事件：事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。参考答案及解析复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次，乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天，甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题：
1.事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。
2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由。
3.事件三中，乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。
答案：
解析：
1.乙方的索赔生效。理由：该事件是由非承包单位所引起，承包人按照通用合同条款的约定，在索赔事件发生后28天内提交了索赔意向通知及相关索赔资料，提出费用和工期索赔要求，并说明了索赔事件的理由。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承办人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
2.乙方申报设计变更增加费不符合约定。理由：乙方已过索赔权利的时效，根据有关规定，乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意，提交索赔报告，但在本案例中三个月后才提交，超出索赔时效，丧失要求索赔的权利，所以甲方可不赔偿。
3.乙方不是逾期竣工。理由：因为造成工程延期是由建设单位提出变更引起，非施工单位责任，乙方已有效提出索赔要求，所以甲方应给予工期补偿。补偿工期25天，则合同工期应变为405+25=430(d)，实际用了425天，工期提前了5天，甲方应该给予乙方奖励5*5=25(万元)。
本案例主要考查工程索赔的内容及程序。工程索赔是在工程承包合同履行中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人选一步补充索赔理由和证据；(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。（注：《建设工程施工合同（示范文本）》(GF)-1999-0201)已更新为2013最新版）
