二级建造师考试题库精选9辑

本题考查的是混凝土面板施工。严禁在基层上挖槽嵌入模板。

2．正确。
（1）建设单位工程师组织总监理工程师、造价工程师论证变更是否技术可行、造价影响程度。
（2）建设单位工程师将论证结果报项目经理或总经理同意后，通知设计单位工程师，设计单位工程师认可变更方案，进行设计变更，出变更图纸或变更说明。
（3）变更图纸或变更说明由建设单位发至监理工程师，监理工程师发至承包商。

依据《民事诉讼法》第226条，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。

P269-271
储存爆炸器材应当遵守下列规定:（1）建立:出入库检查、登记制度，收存和发放爆炸器材必须进行登记，做到账目清楚，账物相符;（2）储存的爆炸器材数量不得超过储存设计容量，对性质相抵触的爆炸器材必须分库储存，严禁在库房内存放其他物品;（3）专用仓库应当指定专人管理、看护，严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带人仓库区内，严禁在库房内住宿和进行他活动;（4）爆炸器材丢失、被强、被抢，应当立即报告当地公安机关。

2020版教材P60页
承台施工前应检查基桩位置，确认符合设计要求。在基坑无水情况下浇筑钢筋混凝土承台，如设计无要求，基底应浇筑10cm厚混凝土垫层。水中高桩承台采用套箱法施工时，套箱应架设在可靠的支承上，并具有足够的强度、刚度和稳定性。套箱顶面高程应高于施工期间的最高水位。

2019版教材P123页
生活污水塑料管道的坡度，管径50mm的最小坡度12‰，管径75mm的最小坡度8‰，管径110mm的最小坡度6‰，管径125mm的最小坡度5‰，管径160mm的最小坡度4‰。

2019新版教材P181页
建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

【考点】施工企业质量管理。
质量方针是由施工企业的最高管理者制定的该企业总的质量宗旨和方向，对质量方针的评审和修订是施工企业质量管理改进的重要手段之一。施工企业的最高管理者应对质量方针进行定期评审并作必要的修订，故D选项错误。质量管理体系策划应以有效实施质量方针和实现质量目标为目的，使质量管理体系的建立满足质量管理的需要。最高管理者应对质量管理体系进行策划，也可委托管理层中的其他人，负责质量管理体系的建立、实施和改进活动，并通过适当的方式明确其责任和权利。故E选项错误。

2020版教材P49页
对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准幵工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

(1)施工单位所安排的进度计划应考虑C、F、J都要使用塔吊，其进度计划安排见下 图，该网络计划的关键线路为A—B—C—F—H—K—M或A—B—D—F—H—K—M， 工期为20个月，塔吊没有闲置时间。
(3)由于施工单位完成该工程的实际工期为22个月，超过了业主规定的20个月，但 由于工期延长是业主工程变更造成的，属于非承包商的责任，因此施工单位可以向业主进 行索赔。可索赔的内容包括工期2个月，以及增加工作N所需要的费用和塔吊闲置1个 月的费用。

由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统，其中由不同功能的计划构成的进度计划系统包括：控制性进度计划、指导性进度计划、实施性进度计划。

《招标投标法》第28条规定，投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

2020版教材P185
垃圾填埋场必须远离水源，尽量少占良田，利用荒地和当地地形。一般选择在远离居民区的位置，填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离应大于等于500m

伸长率越大，说明钢材的塑性越大。试件拉断后标距长度的增量与原标距长度之比的百分比即为断后伸长率。对常用的热轧钢筋而言，还有一个最大力总伸长率的指标要求。

2020版教材P129页
（四）以完成一定工作任务为期限的劳动合同以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。

2020版教材P135
用人单位不得解除劳动合同的规定。教材劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。

2020版教材P90页
《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；

2020版教材P172
分类分项工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示（由左至右计位）。一至九位为统一编码，其中，一、二位为水利工程顺序码，三、四位为专业工程顺序码，五、六位为分类工程顺序码，七、八、九位为分项工程顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。

污水三级处理是在一级处理、二级处理之后，进一步处理难降解的有机物即可导致水体富营养化的氮、磷等可溶性无机物等。三级处理常用于二级处理之后，以进一步改善水质和达到国家有关排放标准为目的。三级处理使用的方法有生物脱氧除磷、混凝沉淀（澄清、气浮）、过滤、活性炭吸附等。氧化沟应用于活性污泥处理。

允许的储存期一般为15d，潮湿天气为7d。

规费=∑各类工程的人工费×规费费率(%)，故选A

此题主要考核矿山井巷过渡期的施工组织。立井井筒施工到底转入巷道施工称为井巷过渡期，过渡期的首要工作是进行主副井的短路贯通，以便为提升、通风、排水等设施的迅速改装创造条件。贯通完成后，进行提升设施改装，遵循主井副井的改装顺序。主井改装完成后，副井进行永久装备。对于箕斗装载硐室，尽量安排与主井同时施工，不能同时施工，也只能待副井永久提升系统形成后再组织施工，方能不影响矿井建设工期。因此，答案应为B。

2020版教材P171
《合同法》第406条规定：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。”

2019版教材P181页
关键工作:是网络计划中总时差最小的工作，在双代号时标网络图上，没有波形线的工作即为关键工作。关键线路:由关键工作所组成的线路就是关键线路。关键线路的工期即为网络计划的计算工期。”

2020版教材P57页
(1)施工前应掌握工程地质资料、水文地质资料，具备所用各种原材料及制品的质量检验报告。

（1）双代号网络图绘制如下：

（2）关键线路：工作A→工作B→工作C→工作E→工作G（或①→②→③→④→⑤→⑥）。
（3）工期8天。

2020版教材P66页
《注册建造师管理规定》中规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。担任施工单位的项目负责人，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。

2020版教材P 176
本题考查的是电梯工程的验收要求。在下列情况下，自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行，且第2种至第8种情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。
　　（1）无控制电压、电路接地的故障、过载；
　　（2）控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作。
　　（3）附加制动器（如果有）动作。
　　（4）直接驱动梯级、踏板或胶带的部件（如链条或齿条）断裂或过分伸长。
　　（5）驱动装置与转向装置之间的距离（无意性）缩短。
　　（6）梯级、踏板下陷，或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构。
　　（7）无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行。
　　（8）扶手带入口保护装置动作。

监督的主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。

2019版教材P11页
路基工程不宜冬期施工的项目1.高速公路、一级公路的土质路堤和地质不良地区二级及二级以下公路路堤不宜进行冬期施工。2.河滩低洼地带，可被水淹没的填土路堤不宜冬期施工3.土质路堤路床以下1m范围内，不得进行冬期施工。4.而半填半挖地段、挖填方交界处不得在冬期施工。

2020版教材P298
负荷试运行是试运行的最终阶段，自装置接受原料幵始至生产出合格产品、生产考核结束为止。

本题考查的是水利工程建设实施阶段的工作内容。以下施工组织设计变更为重大设计变更：（1）主要料场场地的变化；（2）水利枢纽工程的施工导流方式、导流建筑物方案的变化；（3）主要建筑物施工方案和工程总进度的变化。

2019版教材P61页
对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000-3/1000。

2019版教材P54页
砖、石基础主要指由烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础。砖、石基础的特点是抗压性能好，整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差，材料易得，施工操作简便，造价较低。适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小，7层和7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。@##

2019版教材P8页
机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连接多采用RV型聚氯乙烯绝缘平行铜芯软线，因为电焊位置不固定，多移动。

P248-252
根据工程进展以及各种规章制度，做好现场检查落实工作，特别要做好安全管理制度的落实。1.现场应配足各专业工程技术人员和专职安全生产监管人员、设置安全生产管理机构。管理人员应具备相应的资质证书，包括安全资格证。2.特种作业人员必须持证上岗;特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要;所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。3.坚持日生产（调度）会议制度。坚持安全生产会议记录制度，安全检查、安全隐患排查及整改记录，重大隐患、重大危险源建档登记管理制度，职工"三违"、处罚记录，事故追查记录，上级安全文件贯彻记录等。4.项目部必须有安全投入计划，且按计划投入到位，有安全投入明细台账。5.坚持执行和落实管理干部下井制度。6.坚持执行工伤社会保险及职业病防治管理制度。7.项目部应编制培训计划，有培训场所、教师、教材，或委托相应单位培训。

2019版教材P95页
无侧限抗压强度试验检测试验步骤：
（1）试料准备。
（2）最佳含水量和最大干密度。按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51—2009确定无机结合料的最佳含水量和最佳干密度。
（3）配制混合料。
（4）按预定的干密度制作试件。
（5）成型后试件应立即放入恒温室养护。
（6）无侧限抗压强度试验。
（7）整理数字、强度评定并提供试验报告。

2020版教材P143
(1)承包人的工作如下:1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。2)按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。6)承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定.

【考点】本题考查建设行政主管部门的建设工程质量监督管理制度
是找出不属于质量监督管理制度的选项。建设行政主管部门对建设工程质量监督的主要目的是保证建设工程使用安全和环境质量，主要依据是法律、法规和强制性标准，主要方式是政府认可的第三方强制监督，主要内容是地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为，主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。《建筑法》第二章第一节规定了建设行政主管部门对建筑工程施工许可管理制度，可见B选项属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求；《建设工程质量管理条例》第七章规定国家实行建设工程质量监督管理制度，其中，第49规定了竣工验收备案制度，第52条规定了建设工程质量事故报告制度，可见C、D选项也都属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求。《建设工程质量管理条例》第六章规定了建设工程质量保修制度，其主要作用在第41条已作了明确规定，即：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。由此可见，工程质量保修制度主要规定了施工单位的义务和责任，不属于行政监督管理制度对手段，可见A选项符合题干要求，为正确答案。

考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。@##

2020版教材P54
本题考查的是机械设备安装的一般程序和一般要求。对开式滑动轴承的安装过程，包括轴承的清洗、检查、刮研、装配、间隙调整和压紧力的调整。

与施工总承包模式相比，可以提前开工，缩短建设周期。正确答案：C

评标小组的做法正确。
　　在投标过程中，不可作为竞争性费用项目的分别有：安全文明施工费(或安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费)、规费、税金。
　　考点解析：
　　此题考查施工招标投标管理要求。根据原建设部于2005年6月7日发布的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办【2005】89号)第6条：依法进行工程招投标的项目，招标方或具有资质的中介机构编制招标文件时，应当按照有关规定并结合工程实际单独列出安全防护、文明施工措施项目清单。投标方应当根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施，并按照招标文件要求结合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全防护、文明施工措施项目单独报价。同时，在《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013的第3.1.4条中规定：措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。由此可见，招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。在第4.1.8条中规定：规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。因此，事件一中投标单位的做法明显违规，评标小组的做法是正确的。在投标过程中，不可作为竞争性费用项目的分别有：安全施工费、文明施工费、环境保护费、规费、税金。
　　2.问题2
　　参考答案：
　　“中标造价=(分部分项工程量清单合价+措施费项目清单合价+其他项目清单合价+规费)×(1+3.41%)”，即：(8200+360+120+225.68)×(1+3.41%)=9209.36万元
　　考点解析：
　　此题考查工程量清单计价规范的运用。仔细审题，本工程采取综合单价计价模式，那么各分部分项工程量清单合价中就都包含了企业管理费和利润部分，故中标造价计算只需在清单合价的基础上增加措施清单费用、其他项目清单费用和规费后，再计取税金。所以，报价计算公式应为：“中标造价=(分部分项工程量清单合价+措施费项目清单合价+其他项目清单合价+规费)×(1+3.41%)”。
　　3.问题3
　　参考答案：
　　事件三中：
　　(1)1Od罕见特大暴雨停工索赔成立;理由：罕见特大暴雨，认定为不可抗力，工期延误属建设单位责任范围，应予以补偿。
　　(2)3d季节性降雨停工索赔：不成立;
　　理由：季节性降雨，为一个有经验的承包商可以预见的事项，造成工期延误属施工单位应承担的范围。
　　考点解析：
　　此题考查施工合同变更与索赔。国内建筑业内通常都参照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013―0201签订施工承包合同，考试用书上没有对《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013―0201单独列条目予以详细阐述，但该文本的具体内容直接与合同管理、合同索赔等知识密切相关，请广大考生一定要仔细学习。特别说明：关于索赔责任的认定与划分， 《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013―0201与FIDIC条款存在差别，请考生一定要仔细审题。注意，题干里没有涉及施工单位是否在索赔有效时限内提出索赔的问题，故假定为除题干交代的问题外，其他所有条件均符合要求，答题时，切不可假设施工单位如不在索赔有效时限内提出索赔等情况。对于降雨，要区别对待。罕见特大暴雨造成的停工10d可视为不可抗力，针对不可抗力的索赔，其责任划分在《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013― 0201中是有明确界定的，工期由建设单位承担，导致损失各自分别承担。但季节性降雨的3d，则应由施工单位承担，既然题干中用词是“季节性降雨"，明显是一个有经验的承包商应能预见到的风险，属施工单位自身施工组织的失误。
　　4.问题4
　　参考答案：
　　(1)施工单位不同意再次挖开检查的做法不合理;
　　理由：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。
　　(2)工期索赔2d不成立;工期索赔6d：成立。
　　考点解析：
　　此题考查施工合同的签订与履行。
　　在《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013―0201第二部分“通用合同条款”的第5.3条中的“5.3.3重新检查”中规定如下：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。也就是说，对于隐蔽工程的检验是可以重复多次的，施工单位没有任何理由拒绝。但是隐蔽工程再次检验合格后，由此产生的合理费用将由建设单位承担;如果检验不合格，则产生的费用由施工单位自行承担。在这里需要注意的是，要检查该隐蔽工程是否在关键线路上，只有该隐蔽工程在关键线路上，影响的工期才会导致总工期延误，其工期索赔才成立;否则即便施工单位的索赔有理有据，但如果隐蔽工程不在关键线路上，工期索赔也不成立。

2020版教材P 210
按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：（一）施工安全生产的知情权和建议权；（二）施工安全防护用品的获得权；（三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；（四）紧急避险权；（五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；（六）请求民事赔偿权；（七）依靠工会维权和被派遣劳动者的权利；

杆上变压器安装的高度应不低于2.5m，故C错误。