2021二级造价工程师模拟试题5辑 第1辑
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，（ ）应当将施工图送施工图审查机构审查。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位
答案：C
解析：
以房屋建筑和市政基础设施工程为例，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房和城乡建设部令第13号 ) ，建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。
(2013年)根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由()主持编制。
A.建设单位项目负责人
B.施工项目负责人
C.施工单位技术负责人
D.施工项目技术负责人
答案：B
解析：
该题主要考察的是：单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是指以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位（子单位）工程的施工过程起指导和制约作用。单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013规定，关于金属结构工程量计算，说法正确的是()。
A.金属结构工程量应扣除孔眼、切边质量
B.钢网架按设计图示尺寸以面积计算
C.钢管柱牛腿工程量并人钢管柱工程量
D.金属结构工程量应增加铆钉、螺栓质量
答案：C
解析：
钢管柱上的节点、加强环、内衬管、牛腿工程量并人钢管柱工程量；钢网架按设计图示尺寸以质量计算。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于索赔处理的规定，说法正确的是（）。
A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长
B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告
C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可
D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔
答案：B
解析：
承包人超出时限提出索赔，将无权获追加付款，竣工时间不得延长；发包人如没有在28天内对承包人进行答复，该索赔视为已经认可；承包人接受了竣工付款保证书后，应被认为无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生任何索赔。主要考查国际工程施工中索赔的相关问题，需要掌握索赔的程序及相关规定，是常考的知识点之一。@##
在工程合同价款纠纷案件处理中，需做工程造价司法鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行，以下说法正确的是()。
A.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后10天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托
B.工程造价咨询人在鉴定过程中要求鉴定项目当事人对缺陷资料进行补充的，应征得鉴定项目委托人同意，或者协调鉴定项目各方当事人共同签认
C.工程造价咨询人在鉴定项目合同有效的情况下应根据合同约定进行鉴定，不得任意改变双方合法的合意
D.工程造价咨询人出具正式鉴定意见书之前，可报请鉴定项目委托人向鉴定项目各方当事人发出鉴定意见书征求意见稿，并指明应书面答复的期限及其不答复的相应法律责任
E.经鉴定项目委托人同意等待鉴定项目当事人提交、补充证据，质证所用的时间计入鉴定期限
答案：A,B,C,D
解析：
经鉴定项目委托人同意等待鉴定项目当事人提交、补充证据，质证所用的时间不应计入鉴定期限。
建设工程施工许可证应当由（）申请领取。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
投标人依据（ ）进行投标报价，对工程量清单不负有核实的义务，更不具有修改和调整的权力。
A.工程量清单
B.招标控制价
C.投标总价
D.竣工结算价
掺和NNO高效减水剂可使混凝土（）。
A.提高早期强度
B.提高耐久性
C.提高抗渗性
D.提高抗冻性
E.节约水泥
答案：A,B,C,E
解析：
高效减水剂，如NNO减水剂，掺入NNO的混凝土，其耐久性、抗硫酸盐、抗渗、抗钢筋锈蚀等均优于一般普通混凝土。 适宜掺量为水泥质量的 1%左右，在保持坍落度不变时，减水率为 14%～18%。一般3d可提高混凝土强度60%, 28d可提高30%左右。 在保持相同混凝土强度和流动性的要求下，可节约水泥15%左右。
某住宅楼采暖干管平面如图,采用焊接钢管。公称尺寸≤DN32,用螺纹连接；公称尺寸＞DN32,用焊接连接。计算图中管道的清单工程量。
答案：
解析：
按工程量计算规则，管道的清单工程量为
（1）DN50焊接钢管（焊接）
1.5（室内外分界）+0.24（○A轴处外墙厚）+0.2（供水总立管至○A轴处外墙内表面距离）+5.0
②～④轴距离）-0.12（④轴处半个内墙厚）-0.12（②轴处半个内墙厚）-0.2（供水总立管距④轴处外墙内表面距离）-0.1（立管1距②轴处内墙内表面距离） +1.3（标高）+11.6（标高）=19.3（m）
（2）DN40焊接钢管（焊接）
4.4（①～②轴间距）+（0.1+0.12）（立管1至②轴距离）-（0.2+0.12）（供水干管至①轴距离）+4.5（A～B轴间距）+2.0（B～1/B轴间距）-（0.12+0.2）（供水干管至A轴距离）-（0.05 +0.1）（立管3至1/B轴距离）=10.33（m）
（3）DN32焊接钢管（丝接）
2.1+（0.05+0.1）（立管3至1/B轴距离）-（0.12+0.1）（立管4至C轴距离）=2.03（m）
立管与干管的连接。当图中未说明时，计算工程量考虑如下内容：
①立管连续长度大于15m,采用三个弯头连接，如图a所示
②如果立管连续长度不大于15m,采用两个弯头连接，如图b所示③当干管设在地沟或下部的设备层时，应按图c连接。
2021二级造价工程师模拟试题5辑 第2辑
风管安装连接后，在刷油、绝热前应按规范进行（ ）检测。
A.漏风量
B.强度
C.压力
D.严密性
答案：A,D
解析：
风管安装连接后，在刷油、绝热前应按规范进行严密性、漏风量检测。
施工地段较短，起伏不大的挖填工程，铲运机的开行路线为（）。
A.环形路线
B.8字形路线
C.三角形路线
D.矩形路线
答案：A
解析：
施工地段较短、地形起伏不大的挖、填工程，适宜采用环形路线。对于挖、填相邻、地形起伏较大，且工作地段较长的情况，可采用 8字路线。
下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。
A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象
B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料
C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段
D.概算指标比概算定额更加综合与扩大
E.概算定额是编制概算指标的依据
答案：B,D,E
解析：
建筑安装工程概算定额与概算指标的主要区别如下：（1）确定各种消耗量指标的对象不同。概算定额是以单位扩大分项工程或单位扩大结构构件为对象，而概算指标则是以单位工程为对象。因此概算指标比概算定额更加综合与扩大。（2）确定各种消耗量指标的依据不同。概算定额以现行的概算定额为基础，通过计算之后才综合确定出各种消耗量指标，而概算指标中各种消耗量指标的确定，则主要来自各种预算或结算资料。（7）概算定额是编制概算指标的依据，所以E正确
关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止
答案：D
解析：
本题考查的是施工合同示范文本。承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。
高温车间防潮卷材宜选用（）。
A.SBS改性沥青防水卷材
B.沥青复合胎柔性防水卷材
C.三元乙丙橡胶防水卷材
D.APP改性沥青防水卷材
答案：D
解析：
APP改性沥青防水卷材广泛适用于各类建筑防水、防潮工程，尤其适用于高温或有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。
(2016年)关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有()。
A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称
B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述
C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计算的单位
D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑
E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量
答案：A,C,D
解析：
B错误，清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中通常无须描述;E错误，在工程量清单中应附补充项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则和工作内容。【考点】分部分项工程量清单的编制。@##
关于隧道工程喷射混凝土施工，说法正确的有()。
A.喷射作业混凝土利用率高
B.喷射作业区段宽度一般以1.5～2.0m为宜
C.喷射顺序应先墙后拱
D.喷射作业风压应随风管长度增加而增加
E.为了确保喷射效果风压通常应大于水压
答案：B,C,D
解析：
工程实践证明，喷嘴处的水压必须大于工作风压，并且压力稳定才会有良好的喷射效果。水压一般比工作风压大1MPa左右为宜。@##
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。
A.双方达成的补充协议
B.双方签订的备案合同
C.类似项目的结算价格
D.市场的平均价格
答案：B
解析：
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
完成某单位分部(分项)工程需要基本用工4．2工日，超运距用工0．3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部(分项)工作预算定额人工消耗量为（ ）工日。
A.5．92
B.5．95
C.6．02
D.6．05
答案：D
解析：
人工消耗量=(1+10%)×(4.2+0.3+1)工日=6.05工日。
2021二级造价工程师模拟试题5辑 第3辑
通风机的风机安装在无减振器的支架上，应垫上厚度为（ ）的橡胶板，找平找正后固定，并注意风机的气流风向。
A.4～5mm
B.6～7mm
C.8～9mm
D.10～12mm
答案：A
解析：
本题考查的是通风与空调工程施工技术。风机安装在无减振器的支架上，应垫上厚度为4～5mm的橡胶板，找平找正后固定，并注意风机的气流风向。
预应力钢筋混凝土轨枕宜选用（）。
A.HPB300
B.CRB550冷轧带肋钢筋
C.热处理钢筋
D.冷拔低碳钢筋
答案：C
解析：
热轧光圆钢筋由碳素结构钢或低合金结构钢经热轧而成，其强度较低，但具有塑性好，伸长率高，便于弯折成型、容易焊接等特点，可用于中小型混凝土结构的受力钢筋或箍筋，以及作为冷加工（冷拉、冷拔、冷轧）的原料。CRB550为普通钢筋混凝土用钢筋。冷拔低碳钢丝不得作预应力钢筋使用。热处理钢筋强度高，用材省，锚固性好，预应力稳定，主要用作预应力钢筋混凝土轨枕。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于门窗工程量计算，说法正确的是（）。
A.木质门带套工程量应按套外围面积计算
B.门窗工程量计算单位与项目特征描述无关
C.门窗工程量按图示尺寸以面积为单位时，项目特征必须描述洞口尺寸
D.门窗工程以数量“樘”为单位时，项目特征必须描述洞口尺寸
答案：D
解析：
本题考查的是门窗工程。选项A，木质门、木质门带套，工程量可以按设计图示数量计算，单位：樘;或按设计图示洞口尺寸以面积计算;选项BC，木门项目特征描述时，当工程量是按图示数量“樘”计算的，项目特征必须描述洞口尺寸，以“平方米”计量的，项目特征可不描述洞口尺寸。
建设工程组织固定节拍流水施工的特点有( )
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作队在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），关于现浇混凝土墙工程量计算，说法正确的有（ ）。
A.一般的短肢剪力墙，按设计图示尺寸以体积计算
B.直形墙、挡土墙按设计图示尺寸以体积计算
C.弧形墙按墙厚不同以展开面积计算
D.墙体工程量应扣除预埋铁件所占体积
E.墙垛及突出墙面部分的体积不计算
答案：A,B
解析：
本题考查的是混凝土及钢筋混凝土工程。直形墙、弧形墙、挡土墙、短肢剪力墙，按设计图示尺寸以体积计算；不扣除预埋铁件所占体积；墙垛及突出墙面部分的体积并入墙体体积计算。
推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（ ）。
A.经批准的投资估算
B.经批准的设计概算
C.经批准的施工图预算
D.经确定的工程合同价
答案：A
解析：
运用设计标准与标准设计、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标值，控制和修改初步设计以满足投资控制目标的要求。
测量较贵，适用于高黏度介质流量的测量，不适用于含有固体颗粒的液体， 精度较高，计量稳定的流量仪表为（ ）。
A.涡轮流量计
B.椭圆齿轮流量计
C.均速管流量计
D.玻璃管转子流量计
答案：B
解析：
本题考查的是常用检测仪表及电工测量仪表。椭圆齿轮流量计测量较贵，适用于高黏度介质流量的测量，不适用于含有固体颗粒的液体，精度较高，计量稳定。
某现浇混凝土梁，截面周长为1500mm，保护层厚度为25mm，采用的双肢箍筋，直径为8mm，弯钩增加长度为90mm，计算单根箍筋长度为()mm。
A.1448
B.1458
C.1480
D.1630
答案：A
解析：
箍筋单根长度=构件截面周长-8×保护层厚-4×箍筋直径+2×弯钩增加长度。
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。双方约定采取单价合同计价。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4．2元／m3，综合费率为直接费的20％。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元／台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在基坑开挖实际施工中发生了如下
事件：
事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日，窝工5个工日(降效系数0．6)。
事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
事件4：5月20日～5月22日，因下暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑5月30日挖坑完毕。
上部结构施工过程中出现以下事件：
事件1：原定于6月10日前由甲方负责供应的材料因材料生产厂所在地区出现沙尘暴，材料6月15日运至施工现场，致使施工单位停工，影响人工100个工日，机械台班5个，乙方据此提出索赔。
事件2：6月12日至6月20日乙方施工机械出现故障无法修复，6月21日起乙方租赁的设备开始施工，影响人工200个工日，机械台班9个，乙方据此提出索赔。
事件3：6月18日至6月22日按甲方改变工程设计的图纸施工，增加人工150个工日，机械台班10个，乙方据此提出索赔。
事件4：6月21日至6月25日施工现场所在地区由于台风影响致使工程停工，影响人工140个工日，机械台班8个，乙方据此提出索赔。
问题：
1．列表说明基坑开挖过程事件1至事件5工程索赔理由及工期、费用索赔的具体结果。
注：其中人工费单价23元／工日，增加用工所需的管理费为增加人工费的30％。
2．说明上部结构施工中乙方提出的工程索赔要求是否正确，正确的索赔结果是什么。
注：其中人工费单价60元／工日，机械使用费400元／台班，降效系数为0．4。
答案：
解析：
问题1：
问题2：
上部结构施工过程出现的事件1至事件4属同一施工过程某时间段多方责任共同发生事件的索赔类型，应采用初始责任原则进行分析，分析过程见表5-11。
事件1：费用补偿按窝工处理，补偿费用=(60×100+400× 5)×0．4=3200(元)，合同工期顺延5天。
事件2：不补偿，属乙方责任。
事件3：费用正常补偿，补偿费用=(150×60+400×10)×2／5=5200(元)，合同工期顺延
2天。
事件4：不可抗力事件，只进行工期补偿，工期顺延3天。
共计补偿费用8400元，合同工期顺延10天。
2021二级造价工程师模拟试题5辑 第4辑
某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（ ）。
A.建筑安装工程费
B.办公和生活用品购置费
C.研究试验费
D.基本预备费
答案：A
解析：
本题考查的是设计概算的编制。综合概算的一般应包括建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费。选项BCD属于建设项目总概算的内容，不包含在单项工程综合概算中。
下列费用中应计入到设备运杂费的有（ ）。
A.设备保管人员的工资
B.设备采购人员的工资
C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费
D.运输中的设备包装支出
E.设备仓库所占用的固定资产使用费
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是设备及工器具购置费。设备运杂费包括：运费和装卸费、包装费、设备供销部门的手续费、采购与仓库保管费。采购与仓库保管费，指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等这些费用可按主管部门规定的桌购与保管费费率计算。@##
根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处 1万元以上 3万元以下罚款的情形是（）。
A.跨地区承接业务不备案的
B.出租、出借资质证书的
C.设立分支机构未备案的
D.提供虚假材料申请资质的
答案：B
解析：
跨地区承接业务不备案的、设立分支机构未备案的应处以5000元以上2万元以下罚款，故 A、C选项错误。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故D选项错误。
适用于系统工作压力小于等于0.6MPa，工作温度小于等于70℃室内给水系统。采用热熔承插连接，与金属管配件用螺纹连接的给水管材是（ ）。
A.给水聚丙烯管
B.给水聚乙烯管
C.工程塑料管
D.给水硬聚氯乙烯管
答案：A
解析：
给水聚丙烯管(PP管)，适用于系统工作压力不大于 0.6Mpa，工作温度不大于 70℃。给水聚丙烯管材及配件之间采用热熔连接。与金属管配件连接时，使用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡，该管件与聚丙烯管采用热熔连接，与金属管采用丝扣连接。
下列关于钢网架工程量计量的说法，错误的是()。
A.钢网架项目适用于一般钢网架和不锈钢网架
B.钢网架工程量按设计图示尺寸以质量计算，扣除孔眼的质量
C.节点连接方式的钢网架可以采用钢网架项目
D.钢网架工程量按设计图示尺寸以质量计算，焊条、铆钉等不另增加质量
答案：B
解析：
钢网架项目适用于一般钢网架和不锈钢网架。不论节点形式（球形节点、板式节点等）和节点连接方式（焊接、丝接）等均使用该项目。钢网架工程量按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉等不另增加质量。
我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括（ ）。
A.涨价预备费
B.直接费
C.建设期贷款利息
D.土地使用费
答案：D
解析：
工程建设其他费用包括建设用地费(土地使用费)、与项目建设有关的其他费用、与未来生产经营有关的其他费用。
入模后的混凝土拌合物应用振动器振动捣实，下图所示的振捣器中，属于外部振捣器的为（ ）。
A.a
B.b
C.c
D.d
答案：B
解析：
本题考查的是建筑工程主体结构施工技术。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目政府需要审批的文件是（）。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.资金申请报告
D.初步设计和概算
答案：C
解析：
政府投资项目实行审批制。①对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；②对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。
空调系统中，喷水室除了具有消耗金属少，容易加工的优点外，还具有的优点有（ ）。
A.空气加湿和减湿功能
B.对空气能进行加热和冷却
C.空气净化功能
D.占地面积较小，消耗小
答案：A,B,C
解析：
在空调系统中应用喷水室的主要优点在于能够实现对空气加湿、减湿、加热、冷却多种处理过程，并具有一定的空气净化能力，喷水室消耗金属少，容易加工，但它有水质要求高、占地面积大、水泵耗能多的缺点，故在民用建筑中不再采用，但在以调节湿度为主要目的的空调中仍大量使用。
2021二级造价工程师模拟试题5辑 第5辑
根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（ ）。
A.以两次为限，每次不超过2个月
B.以三次为限，每次不超过2个月
C.以两次为限，每次不超过3个月
D.以三次为限，每次不超过3个月
根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ）。
A.仪器仪表使用费
B.施工机械财产保险费
C.大型机械进出场费
D.大型机械安拆费
答案：A
解析：
本题考查的是建筑安装工程费。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。
按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据是()。
A.经批准的投资估算
B.经批准的设计概算
C.经批准的施工图预算
D.经批准的工程决算
答案：B
解析：
设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。设计概算投资应包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。按照国家有关规定，编制年度固定资产投资计划，确定计划投资总额及其构成数额，要以批准的初步设计概算为依据，没有批准的初步设计文件及其概算，建设工程不能列入年度固定资产投资计划。
要有效控制工程造价，关键应把握（ ）。
A.决策阶段做好投资估算
B.生产阶段注重节能环保
C.招标投标阶段重视施工招标
D.设计阶段强调限额设计
E.施工阶段加强合同管理与事前控制
答案：A,C,D,E
解析：
要有效控制工程造价，关键应把握以下四个环节：①决策阶段做好投资估算。②设计阶段强调限额设计。③招标投标阶段重视施工招标。④施工阶段加强合同管理与事前控制。
配制大体积混凝土时可用（ ）水泥
A.矿渣硅酸盐
B.火山质硅酸盐
C.普通硅酸盐
D.粉煤灰硅酸盐
E.白色硅酸盐
答案：A,B,D
解析：
矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥这三种水泥特别适用于地下或水中的一般混凝土和大体积混凝土结构以及蒸汽养护的混凝土构件
可以实现施工过程中的可视化、可控化工程造价的动态管理的BIM 技术是（ ）
A．三维空间
B．四维时间
C．五维成本
D．静态可视施工
E．静态变更管理
答案：A,B,C
解析：
BIM 技术是一种多维（三维空间、四维时间、五维成本、N 维更多应用）模型信息集成技术。
下列选项中，属于火灾自动报警系统的有（ ）。
A.火灾报警系统
B.消防控制系统
C.入侵报警系统
D.视频安防监控系统
E.变配电监测系统
答案：A,B
解析：
本题考查的是建筑智能化工程施工技术。火灾自动报警系统：火灾报警系统、消防控制系统。
在法律上，工程施工合同的订立应采取要约和（ ）两个方式。
A.履约
B.承诺
C.违约
D.要约邀请
答案：B
解析：
此题考查合同订立程序。当事人订立合同，应当采取要约、承诺方式。@##
根据《合同法》 ， 下列各类合同中， 属于可变更或可撤销的合同的是（ ） 。
A.以合法形式掩盖非法目的的合同
B.损害社会公共利益的合同
C.一方以胁迫手段订立的合同
D.恶意串通损害集体利益的合同
