21年二级造价工程师考试试题及答案7卷 第1卷
下列关于建筑电气项目的附属工程计量规则，正确的是（ ）。
A.铁构件按名称.材质.规格，按设计图示尺寸以质量“kg”计算
B.凿槽按名称.类型.填充（恢复）方式.混凝土标准按设计图示尺寸以长度“m”计算
C.人（手）孔防水按名称.规格.类型.防水材质及做法等按设计图示尺寸以长度“m”计算
D.管道包封按名称.规格.类型.混凝土强度等级，按设计图示数量“个”计算
E.人（手）孔砌筑按名称.规格.类型.混凝土强度等级，按设计图示以长度“m”计算
答案：A,B,C,D
解析：
知识点:建筑电气项目计量规则。管道包封、人（手）孔砌筑按名称、规格、类型、混凝土强度等级，按设计图示数量“个”计算。参见教材P249。
(2015年)建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须()。
A.分布组合
B.分层组合
C.多次计算
D.单独计算
答案：D
解析：
本题考查的是工程造价及其计价特征。建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。
某工程±0.00以下基础施工图见图 5.3.1～图 5.3.3，室内外标高差 450mm。基础垫层为非原槽浇筑，垫层支模，混凝土强度等级 C10；地圈梁混凝土强度等级为 C20。砖基础为普通页岩标准砖，M5.0水泥砂浆砌筑。独立柱基及柱为 C20混凝土，混凝土及砂浆为现场搅拌。回填夯实，土壤类别为三类土。请根据工程量计算规范确定相关清单项目的工程量。
以上述例题的工程背景材料为例，该工程的施工方案为：
人工开挖基础工程土方，不考虑开挖时排地表水及基底钎探，不考虑支挡土板施工，工作面为300mm，放坡系数为 1:0.33；开挖基础土，其中一部分土壤考虑按挖方量的 60%进行现场运输、堆放，采用人力车运输，距离为 40m，另一部分土壤在基坑边 5m内堆放；平整场地弃、取土运距为 5m；弃土外运运距为 5km；因填土为夯填；土壤类别三类土，均属天然密实士，现场内土壤堆放时间为三个月。
【问题】写出完整的项目编码、项目名称、计量单位、工程量。将计算过程及结果填入表“分部分项工程量计算表”。
答案：
解析：
分部分项工程清单见下表
分项工程是分部工程的组成部分，一般按（ ）等进行划分。
A.主要工种
B.材料
C.施工工艺
D.设备类别
E.专业性质
答案：A,B,C,D
解析：
分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程均属于分项工程。
气割不能切割的金属是（）。
A.铸铁
B.纯铁
C.低合金钢
D.钛
答案：A
解析：
气割过程是预热-燃烧-吹渣过程，但并不是所有金属都能满足这个过程的要
求，只有符合下列条件的金属才能进行气割。
（1）金属在氧气中的燃烧点应低于其熔点；
（2）金属燃烧生成氧化物的熔点应低于金属熔点，且流动性要好；
（3）金属在切割氧流中的燃烧应是放热反应，且金属本身的导热性要低。符合上述气割条件的金属有纯铁、低碳钢、中碳钢、低合金钢以及钛。
根据《中华人民共和国招标投标法》，开标工作应由（ ）主持。
A.技术方面的专家
B.投标人推选的代表
C.经济方面的专家
D.招标人
答案：D
解析：
本题考查的是《招标投标法》相关内容。开标工作由招标人主持，邀请所有投标人参加。
建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营性项目转出投资”的是（）。
A.水土保持、城市绿化费用
B.产权不归属本单位的专用道路建设费
C.报废工程建设费
D.产权归本单位的地下管道建设费
答案：B
解析：
本题考查的是竣工财务决算表。非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），关于楼梯梯面装饰工程量计算的说法，正确的是（ ）。
A.按设计图示尺寸以楼梯（不含楼梯井）水平投影面积计算
B.按设计图示尺寸以楼梯梯段斜面积计算
C.楼梯与楼地面连接时，算至梯口梁外侧边沿
D.无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm
答案：D
解析：
本题考查的是楼地面装饰工程。工程量按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及尺寸不大于500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm。
21年二级造价工程师考试试题及答案7卷 第2卷
关于合同内容没有约定或者约定不明确的处理方法，下列说法正确的是（ ）。
A.履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行
B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.交付不动产的，在不动产所在地履行
D.履行费用的负担不明确的，由双方共同负担
E.质量要求不明确的，按照地方标准履行
答案：A,B,C
解析：
质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。履行地点不明确，给付货币的，在接受货币 一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行 。履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担 。
关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（ ）。
A、建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务
B、项目实施阶段的总进度指的就是施工进度
C、在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性
D、项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度计划
答案：C
解析：
考点:建设工程项目的总进度目标的内涵。在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。参见教材P126。@##
分部分项工程费中综合单价包括（ ）。
A.人工费
B.措施项目费
C.其他项目费
D.规费
答案：A
解析：
知识点:安装工程工程量清单计价。综合单价包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料（设备）费、施工机具使用费、企业管理费和利润，并考虑风险费用的分摊及价格竞争因素。参见教材P56。
关于投标保证金，下列说法中正确的是（ ）。
A．投标保证金的数额不得少于投标总价的2%
B．招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金
C．投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金
D．投标保证金的有效期应与投标有效期相同
答案：D
解析：
投标人在递交投标文件的同时，应按规定递交投标保证金，数额不得超过投标总价的2%，且最高不超过80万元。不按要求递交投标保证金的投标文件作废标处理。最迟应当在书面合同签订后5个工作日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
按工程定额的用途，建设工程定额可划分为。
A.施工定额
B.企业定额
C.预算定额
D.补充定额
E.估算指标
答案：A,C,E
解析：
工程定额按照不同用途，可以分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标和估算指标等。
编制压路机台班使用定额时，属于必须消耗的时间的是（）。
A.施工组织不好引起的停工时间
B.压路机在工作区末端调头时间
C.压路机操作人员擅离岗位引起的停工时间
D.暴雨时压路机的停工时间
答案：B
解析：
施工组织不好引起的停工时间，属于损失时间。故A错误；工作区末端的调头时间，属于不可避免的无负荷工作时间，为必须消耗的时间。故 B选项正确。压路机操作人员擅离岗位引起的停工时间属于损失时间。故C错误；暴雨时压路机的停工时间，属于损失时间。故D错误。
关于规费的计算，下列说法正确的是（ ）。
A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用
B.规费由社会保险费和工程排污费组成
C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成
D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成
答案：C
解析：
本题考查的是土建工程工程量清单的编制方法。规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用（简称规费）。包括：工程排污费、社会保险费、住房公积金。社会保险费（五险）包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。
《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。
A．编制安全技术措施及专项施工方案
B．审查安全技术措施及专项施工方案
C．报告安全生产事故隐患
D．承担建设工程安全生产监理责任
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程质量管理条例。选项A应为施工单位的责任。
21年二级造价工程师考试试题及答案7卷 第3卷
某建设项目经主管机构批准进行公开招标，分为I、Ⅱ两个标段分别招标。建设单位委托招标代理机构编制了(I)标段标底为800万元，招标文件要求I标段总工期不得超过365天(按国家定额规定应为460天)。通过资格预审并参加投标的有A、B、C、D、E 5家施工单位。开标会议由招标代理机构主持，开标时5个投标人的最低报价为1100万元。为了避免招标失败，业主提出休会，由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机关复核后确认由于工作失误，对部分项目工程量漏算，致使标底偏低，修正错误后复会。招标代理机构重新确定了新的标底，A、B、C 3家投标人认为新的标底不合理，向招标人提出要求撤回投标文件，由于上述问题导致定标工作在原定投标有效期没有完成。评标时由于D的报价中包含了赶工措施费被认为是废标，最后确定E为中标人，但E提出由于公司资金调度原因，请招标方在签订合同同时退还投标保证金，为早日开工招标方同意了E的要求。
招标代理机构编制的(Ⅱ)标段标底为2000万元，额定工期为20个月，招标文件对下列问题做了说明：
1.项目公开招标采取资格后审方式。
2．投标人应具有一级施工企业资质。
3．评标时采用考虑其他因素的评标价为依据的最低标价法确定中标人。
4．承包工程款按实际工程量计算，月终支付，招标人同意允许投标人提出的对工程款支付的具体要求。评标时计算投标报价按月终支付形式计算的等额支付现值与投标人具体支付方案现值的差值作为对招标方的支付优惠，在评标时予以考虑。施工后实际支付仍按投标人中标报价支付。
5．中外联合体参加投标时，按有关规定，评标价为投标报价的93％。
6．投标人报送施工方案中的施工工期比招标文件中规定工期提前1个月，可使招标方产生50万元超前效益，在其投标报价扣减超前效益后作为评标价。
7．招标文件规定了施工技术方案的具体要求，并允许投标人结合企业技术水平、管理水平提出新的技术方案并报价。
G、H、I、J、K、1、M、N 8个投标人参加了投标，评标情况如表4—8所示。
问题：
1．(工)标段招标工作存在着什么问题 撤标单位做法是否正确 招标失败可否另行招标，投标单位损失如何赔偿
2．确定(Ⅱ)标段8个投标人的投标文件的有效性，并说明理由。
3．计算投标人工提出支付优惠条件的报价调整值(年折现率为12％，简化计算月折现率为1％，季折现率为3％)。
4．列出有效投标人的评标价格计算表。
5．确定中标人和中标价格。
答案：
解析：
问题1： 错误1：开标后重新确定标底，且未经行业监管机构批准。
错误2：没有在投标有效期内完成定标工作，不符合招标投标法的相关规定。
错误3：评标时确定D投标为废标，因为按照规定，当项目实际工期比定额工期减少20％以上时，投标报价中允许包括赶工措施费。
错误4：确定E为中标人并接受E提出提前归还投标保证金的要求是错误的。因为目前国内规定：招标人与中标人签订合同后5日内应当向中标和未中标的投标人退还投标保证金。
错误5：A、B、C三个投标人撤回投标文件的做法错误，因为投标是一种要约行为。当招标文件中内容(如标底)存在明显与所有投标人意向区别(如报价偏高或偏低时)可以重新招标。对投标人损失不予赔偿。
问题2：
经评标委员会符合性审查，K、1、M、N投标为废标，不进行商务标报价评审。
问题3：
按照I投标文件提出的支付方案计算其支付款现值。
投标人工每月平均支付工程款为96万元，根据其提出的支付条件现金流量图为：
支付款现值=288×[(1+3％)-1+(1+3％)-2+(1+3％)-3+(1+3%)-4+(1+3％)-5+(1+3％)-6]+192×(1+1％)-20
=288×(0．9709+0．943+0．915+0．889+0．863+0．838)+192×(0．846)=1723．07(万元)
工报价按照招标文件规定的支付条件计算的支付款现值为：1732．416(万元)
评标时扣减支付条件优惠值=1732．416-1723．07=9．346(万元)
G、H、J三个投标人提出按照招标文件规定的条件支付，不计算支付条件优惠值。
问题4：
问题5：按照评标价最低值确定中标人的规定，中标人为G，中标价格为1830万元。
布置简单，基建投资少，运行管理方便，是热网最普遍采用的形式，此种管网布置形式为（ ）。
A.平行管网
B.辐射管网
C.枝状管网
D.环状管网
答案：C
解析：
这道题的考点是热网的形式及其特点。热网的型式按布置形式可分为枝状管网、环状管网和辐射管网。其中枝状管网是呈树枝状布置的管网，是热水管网最普遍采用的形式。布置简单，管道的直径随距热源越远而逐渐减小，基建投资少，运行管理方便。
下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。
A.未及时供料引起的机械停工时间
B.由于气候条件引起的机械停工时间
C.装料不足时的机械运转时间
D.因机械保养而中断使用的时间
答案：D
解析：
本题考查的是机械必需消耗时间的内容。在必需消耗的工作时间里，包括有效工作、不可避免的无负荷工作和不可避免的中断三项时间消耗。
不可避免的终端时间是与工艺过程的特点、机器的使用和保养、工人休息有关的终端时间。ABC均属于损失的工作时间。
同一工程地质条件区域内，在承受相同的上部荷载时，选用地基最浅的基础是（ ）。
A.毛石基础
B.柔性基础
C.毛石混凝土基础
D.混凝土基础
答案：B
解析：
本题考查的是基础。钢筋混凝土基础属于柔性基础，基础形式不受刚性角的限制；柔性基础的特点是抗拉性好，可节约大量的混凝土材料，钢筋混凝土基础断面可做成锥形，其最薄处高度不小于 200mm。钢筋混凝土基础也可做成阶梯形，每踏步高 300～500mm。
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013，关于砖砌体工程量计算的说法，正确的是()。
A.空斗墙按设计尺寸墙体外形体积计算，其中门窗洞口立边的实砌部分不计人
B.空花墙按设计尺寸以墙体外形体积计算，其中空洞部分体积应予以扣除
C.空心砖柱按设计尺寸以体积计算，不扣除梁头、板头所占体积
D.多孔砖墙按设计尺寸以体积计算，不扣除梁头、板头所占体积
答案：D
解析：
空斗墙按设计图示尺寸以墙体外形体积计算，门窗洞口立边应该并入空斗墙体积；空花墙按设计尺寸以墙体外形体积计算，不扣除空洞部分体积；空心砖柱按设计尺寸以体积计算，扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。
某地下工程施工合同约定，计划1 月份开挖土方80000m3，合同单价均为85 元／m3。至1 月底，经确认实际开挖土方90000m3，实际单价为72 元/m3，则该工程的费用偏差（CV）为（ ）万元。
A．117
B．-117
C．85
D．-85
答案：A
解析：
费用偏差CV=BCWP-ACWP=90000×（85-72）=117 万元。
下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（ ）
A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款
B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用
C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理
答案：C
解析：
本题考查的是最高人民法院司法解释有关要求。若建设工程经竣工验收不合格的，根据修复结果处理：修复后，经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。修复后，竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
(2014年)在工程量清单中，最能体现部分分项工程项目自身价值的本质是（）。
A.项目特征
B.项目编码
C.项目名称
D.项目计量单位
答案：A
解析：
项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。
21年二级造价工程师考试试题及答案7卷 第4卷
投资估算的审核主要从（ ）方面进行。
A.审核和分析投资估算编制依据的时效性、准确性和实用性
B.审核选用的投资估算方法的科学性与适用性
C.审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性
D.审核投资估算的费用项目、费用数额的真实性
E.审核投资估算的费用计算的系统性
答案：A,B,C,D
解析：
投资估算的审核主要从以下几个方面进行： 1.审核和分析投资值算编制依据的时效性、准确性和实用性。
2.审核选用的投资估算方法的科学性与适用性。
3.审核投资估算的编制内容与拟建项目规划要求的一致性。
4.审核投资估算的费用顶目、费用数额的真实性。
下列选项中， 关于设计概算的说法正确的是（ ） 。
A.在项目决策阶段也可以编制设计概算
B.施工图预算是控制设计概算的依据
C.设计概算是编制招标限价的依据
D.设计概算一般情况下不得突破施工图预算
答案：C
解析：
设计概算是在设计阶段编的， 决策阶段编的是估算。
设计概算的作用：
（1） 设计概算是编制固定资产投资计划， 确定和控制建设项目投资的依据。
（2） 设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据
（3） 设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。
（4） 设计概算是编制招标限价（招标标底） 和投标报价的依据。
（5） 设计概算是签订建设工程施工合同和贷款合同的依据。
（6） 设计概算是考核建设项目投资效果的依据
投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目总投资额的方法是（ ）。
A.单位生产能力估算法
B.生产能力指数法
C.系数估算法
D.比例估算法
答案：C
解析：
系数估算法也称为因子估算法，它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费或设备购置费的百分比为系数，依此估算拟建项目总投资的方法。这种方法简单易行，但是精度较低，一般应用于设计深度不足，拟建建设项目与已建类似建设项目的主体工程费或主要生产工艺设备投资比重较大，行业内相关 系数等基础资料完备的情况。
当初步设计有详细设备清单时，可按()编制单位设备安装工程概算。
A.概算指标法
B.预算单价法
C.扩大单价法
D.安装设备百分比法
答案：B
解析：
当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序基本同于安装工程施工图预算。
在施工过程中，该工程所在地连续下了 6 天特大暴雨（超过了当地近 10 年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：
（1）工程清理、恢复费用 18 万;
（2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万;
（3）人员伤亡善后费用 62 万;
（4）工期顺延 6 天。
【问题】分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
答案：
解析：
①索赔成立，因为不可抗力事件造成的工程清理、恢复费用，应由建设单位承担。 ②索赔不成立，因为不可抗力事件造成的施工单位自有的机械损坏由施工单位自己承担。 ③索赔不成立，因为按照施工合同法，不可抗力事件造成的人员伤亡由各单位自己承担。 ④成立，不可抗力事件造成的工期延后可进行工期顺延。
计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。
A. 专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率
B. 加工费=设备总重量×（1+加工耗损系数）×设备每吨加工费
C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费
D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费
答案：D
解析：
专用工具费的计算基础是材料费、加工费、辅助材料费。包装费的计算基础为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费之和。利润的计算基数为材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、包装费之和。
关于投标保证金，下列说法中正确的是（）
A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2%
B.招标人应当在签订合同后的30 日内退还未中标人的投标保证金
C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金
D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同
答案：D
解析：
投标人在递交投标文件的同时，应按规定递交投标保证金，数额不得超过投标总价的2%。不按要求递交投标保证金的投标文件作废标处理。最迟应当在书面合同签订后5 日内向中标人和来中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
某工程项目业主计划公开招标，现委托某造价咨询企业根据2018版安徽省建设工程计价依据编制最高投标限价，有关背景资料如下：
1.分部分项工程项目费用合计1200万元（不包括增值税可抵扣进项税额），其中，定额人工费为180万元，定额机械费为264万元。
2.措施项目费费率为6.4%。
3.不可竞争费：安全文明施工费费率为14.4%，工程排污费为2万元。
4.其他项目费：考虑可能存在的设计变更等不可预见因素，暂列金额为50万元，其它不计。
5.增值税税率为9%。
问题：
根据工程量清单计价造价计算程序，分别列式计算措施项目费、不可竞争费、其它项目费、税金（增值税）和最高投标限价（计算结果保留3位小数，单位：万元）。
答案：
解析：
（1）措施项目费=（定额人工费+定额机械费）×措施项目费费率
=（180+264）×6.4%=28.416万元
（2）不可竞争费=安全文明施工费+工程排污费
=（定额人工费+定额机械费）×安全文明施工费费率+工程排污费
=（180+264）×14.4%+2=65.936万元。
（3）其它项目费=50万元
（4）税金=（分部分项+措施项目+不可竞争+其他）×税率
=（1200+28.416+65.936+50）×9%=120.992万元
（5）最高投标限价=分部分项+措施项目+不可竞争+其他+税金
=1200+28.416+65.936+50+120.992=1465.344万元
21年二级造价工程师考试试题及答案7卷 第5卷
防爆等级低的防爆通风机，叶轮和机壳的制作材料为（）。
A.叶轮和机壳均用钢板
B.叶轮和机壳均用铝板
C.叶轮用钢板、机壳用铝板
D.叶轮用铝板、机壳用钢板
答案：D
解析：
防爆通风机。对于防爆等级低的通风机，叶轮用铝板制作，机壳用钢板制作，对于防爆等级高的通风机，叶轮、机壳则均用铝板制作，并在机壳和轴之间增设密封装置。
最能体现工程计价信息变化特征，在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息是（ ）。
A.综合单价和定额资料
B.标准规范和政策文件
C.定额资料和材料、设备价格
D.价格信息、工程造价指数和已完工程信息
答案：D
解析：
从广义上说，所有对工程造价的计价过程起作用的资料都可以称为是工程计价信息，如各种定额资料、标准规范、政策文件等。但最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括价格信息、工程造价指数和已完工程信息三类。
根据现行建筑安装工程费项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。
A.仪器仪表使用费
B.工具用具使用费
C.建筑安装工程一切险
D.地方教育附加费
E.劳动保险费
根据招标文件和常规施工方案，假设某安装工程计算出的各分部分项工程人材机费用合计为100万元，其中人工费占25%。单价措施项目中仅有脚手架子目，脚手架搭拆的人材机费用0.8万元，其中人工费占20%；总价措施项目费中的安全文明施工费用（包括安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）根据当地工程造价管理机构发布的规定按分部分项工程人工费的22%计取，夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费等其他总价措施项目费用合计按分部分项工程人工费的10%计取，其中总价措施费中人工费占30%。
企业管理费、利润分别按人工费的50%、30%计。暂列金额1万元，专业工程暂估价2万元（总承包服务费按3%计取），不考虑计日工费用。
规费按分部分项工程和措施项目费中全部人工费的25%计取；
上述费用均不包含增值税可抵扣进项税额。增值税税率按9%计取。
【问题】编制单位工程招标控制价汇总表，并列出计算过程。（计算结果均保留两位小数）
答案：
解析：
各项费用的计算过程如下：
1．分部分项工程费：
分部分项工程费=100.00+100.OO×25%×（50%+30%）=120.00（万元）
其中人工费合计为：100.OO×25%=25.00（万元）
2．单价措施项目脚手架搭拆费=0.80+0.80×20%×（50%+30%）=0.93（万元）
总价措施项目费：
安全文明施工费=25.00×22%=5.50（万元）
其他措施项目费=25.00×10%=2.50（万元）
措施费合计=0.93+5.50+2.50=8.93（万元）
其中人工费合计为：0.80×20%+（5.50+2.5）×30%=2.56（万元）
3．其他项目清单计价合计=暂列金额+专业工程暂估价+总承包服务费
=1.00+2.00+2.00×3%=3.06（万元）
4．规费=（25.00+2.56）×25%=6.89（万元）
5．税金=（120.00+8.93+3.06+6.89）×9%=12.50（万元）
6．招标控制价合计=120.00+8.93+3.06+6.89+12.50=151.38（万元）
该单位工程招标控制价汇总表，见表5-1。
下列不属于安装工程项目范围的是（）。
A.与厂界或建筑物与各协作点相连的所有相关工程
B.输配电工程只以干线为界定线
C.与生产或运营相配套的生活区内的一切工程
D.在厂界或建筑物之内总图布置上表示的所有拟建工程
答案：B
解析：
安装工程项目范围界定
安装工程项目是指按照总体设计进行建设的项目总成，范围通常包含：
（1）在厂界或建筑物之内总图布置上表示的所有拟建工程。
（2）与厂界或建筑物与各协作点相连的所有相关工程。
（3）与生产或运营相配套的生活区内的一切工程。
（4）某些项目（如长输管道工程、输配电工程）则以干线为主，辅以各类站点，干线施工完成后，依法设置保护区，有明显警示标识，而无厂界。
已知某砖外墙中心线总长60m，设计采用毛石混凝土基础，基础底层标高－1.4m，毛石混凝土与砖砌筑的分界面标高－0.24m，室内地坪0.00m。墙顶面标高3.3m。厚0.37m，按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，则砖墙工程量为（ ）
A.67.93m3
B.73.26m3
C.78.59m3
D.104.34m3
答案：C
解析：
本题考查的是。基础与墙身使用不同材料时，材料分界面与设计室内地面的高度差≤300mm时，以不同材料为分界线；高度差＞300mm时，以设计室内地面为分界线。砖围墙应以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。故h墙＝3.3＋0.24＝3.54（m）；V墙＝0.37×3.54×60＝78.59（m3）。
下列关于门窗工程的定额说明，描述不正确的是（ ）。
A.普通木门窗包含地弹簧门锁等五金配件
B.成品金属门窗安装项目不包括五金安装
C.防火门安装项目包括闭门器、顺位器
D.厂库房大门安装均包括五金铁件材料费
E.成品木门(扇)、成品全玻璃门扇安装项目中，包括门普通合页、地弹簧安装
答案：A,B,C,D
解析：
选项A错误，普通木门窗一般小五金，如普通折页、蝴蝶折页、铁插销、风钩、铁拉手、木螺丝等已综合在五金材料费内，不另计算。地弹簧、门锁、门拉手、闭门器及铜合页等特殊五金另套用相应定额计算。 选项B错误，成品金属门窗、金属卷帘门、特种门、其他门安装项目包括五金安装人工，五金材料费包括在成品门窗价格中。
选项C错误，防火门安装项目包括门体五金安装人工，门体五金材料费包括在防火门价格中，不包括防火闭门器、防火顺位器等特殊五金，设计有要求时另按“门五金”中门特殊五金相应项目执行。
选项D错误，厂库房大门项目均包括五金铁件安装人工，五金铁件材料费另执行相应项目，当设计与定额取定不同时，按设计规定计算。
选项E正确，成品木门(扇)、成品全玻璃门扇安装项目中五金配件的安装，仅包括门普通合页、地弹簧安装，其中合页材料费包括在成品门(扇)内，设计要求的其他五金另按“门五金”中门特殊五金相应项目执行。
根据《通用安装工程工程最计算规范》(GB 50856—2013），给排水、采暖管道室内外界限划分正确的有（）。
A.给水管以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界
B.排水管以建筑物外墙皮3m为界，有化粪池时以化粪池为界
C.采暖管地下引入室内以室内第一个阀门为界，地上引入室内以墙外三通为界
D.采暖管以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界
答案：A,D
解析：
①给水管道室内外界限划分：以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界。②排水管道室内外界限划分：以出户第一个排水检查井为界。③采暖管道室内外界限划分：以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界。④燃气管道室内外界限划分：地下引入室内的管道以室内第一个阀门为界，地上引入室内的管道以墙外三通为界。
21年二级造价工程师考试试题及答案7卷 第6卷
在单层工业厂房结构吊装中，如安装支座表面高度为15.0m（从停机面算起），绑扎点至所吊构件底面距离0.8m，索具高度为3.0m，则起重机起重高度至少为（ ）。
A.18.2m
B.18.5m
C.18.8m
D.19.1m
答案：D
解析：
起重机的起重高度必须满足所吊构件的吊装高度要求，对于吊装单层厂房应满足：
H≥h1+h2+h3+h4=15.0+0.3+0.8+3.0=19.1（m）
(2013年)关于招标控制价，下列说法中正确的是()。
A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价
B.利润可按建筑施工企业平均利润率计算
C.招标控制价超过批准概算10%时，应报原概算审批部门审核
D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差＞±3%的应责成招标人改正
答案：D
解析：
选项A错，投标人的投标报价高于招标控制价的，^其投标应予以拒绝；选项B错，若招标控制价大大高于市场平均价，中标后利润很丰厚，若公布的招标控制价远远低于市场平均价，此限额投标将无利可图；选项C错，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。
某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。
A.工器具及生产家具购置费
B.办公和生活用品购置费
C.研究试验费
D.基本预备费
采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述正确的是（）。
A.专用工具费＝（材料费＋加工费）×专用工具费率
B.加工费＝设备总重量×（1＋加工耗损系数）×设备每吨加工费
C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费
D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费
答案：D
解析：
本题考查是设备购置费的构成和计算。专用工具费=（材料费+加工费+辅助材料费）×专用工具费率；加工费=设备总重量（吨）×设备每吨加工费；包装费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费）×包装费率；利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费）×利润率。
项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容不包括（ ）。
A.征地、拆迁和场地平整
B.完成施工用水、电、通信、道路等接通工作
C.设计施工图样
D.组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商
答案：C
解析：
工程项目在开工建设前要切实做好各项准备工作， 其主要内容包括： 1)征地、拆迁和场地平整；
2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；
3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；
4)准备必要的施工图纸；
5)办理工程质量监督和施工许可手续。
根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
C.采用两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提交投标保证金
D.招标人不得挪用投标保证金
E.招标人最迟应在签订书面合同时退还投标保证金
答案：A,B,D
解析：
采用两阶段招标的，如招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出。故 C错误；招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。故E选项错误。
关于预算定额的性质与特点的描述，正确的有（）。
A.一种计价性定额
B.以分项工程和结构构件为对象编制
C.反映平均先进水平
D.以施工定额为基础编制
E.编制施工预算的基础
答案：A,B,D
解析：
预算定额在正常的施工条件下，完成^一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准。预算定额是一种计价性定额。从编制程序上看，预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时它也是编制概算定额、施工图预算的基础。预算定额的编制应遵循平均水平的原则。
建设工程项目施工成本计划的编制依据有（）。
A.建设投资估算书
B.项目管理实施规划
C.相关设计文件
D.价格信息
E.施工招标公告
答案：B,C,D
解析：
成本计划编制依据应包括下列内容:
（1）合同文件;
（2）项目管理实施规划;
（3）相关设计文件;
（4）价格信息;
（5）相关定额;
（6）类似项目的成本资料。
21年二级造价工程师考试试题及答案7卷 第7卷
整体楼地面不包括是（ ）
A.水泥砂浆
B.混凝土地面
C.瓷砖地面
D.水磨石地面
答案：C
解析：
整体地面包括水泥砂浆、混凝土面层和水磨石地面。
在非金属材料中，具有较高的抗压、耐酸碱腐蚀、耐磨性能，并适用于高温条件，但其脆性大、承受冲击荷载的能力低，此种材料为（）。
A.石墨
B.玻璃
C.陶瓷
D.铸石
答案：D
解析：
本题考查的是铸石。铸石具有极优良的耐磨与耐化学腐蚀性、绝缘性及较高的抗压性能。其耐磨性能比钢铁高十几倍至几十倍。但脆性大、承受冲击荷载的能力低。故D选项正确
预应力混凝土施工，孔道的留设方法有()
A.钢管抽芯法
B.预埋胶管法
C.预埋钢管法
D.胶管抽芯法
E.预埋波纹管法
答案：A,D,E
解析：
孔道的留设方法有以下几种：钢管抽芯法、胶管抽芯法、预埋波纹管法。
按照现行规定，下列哪项费用不属于材料费的组成内容（ ）。
A.运输损耗费
B.检验试验费
C.采购及保管费
D.材料二次搬运费
答案：D
解析：
材料费包括；材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费。
施工企业按照规定标准对采购的建筑材料进行一般性鉴定，检查发生的费用应计入（）。
A.材料费
B.企业管理费
C.人工费
D.措施项目费
答案：B
解析：
检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。
某地下工程施工合同约定，计划3 月份完成混凝土工程量500m3，合同单价为600 元/m3。该工程3 月份实际完成的混凝土工程量为400m3，实际单价700 元/m3。至3 月底，该工程的费用绩效指数（CPI）为（ ）。
A．0.800
B．0.857
C．1.167
D．1.250
答案：B
解析：
费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP＝400×600/4.00×700=0.857。
防雷接地系统避雷针与引下线之间的连接方式应采用（ ）。
A.焊接连接
B.咬口连接
C.螺栓连接
D.铆接连接
答案：A
解析：
避雷针（带）与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊（放热焊接）。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（ ）。
A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械
B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价
C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写
D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算
答案：B
解析：
本题考查的是工程量清单编制。选项A错误，计日工表包括人工、材料、施工机具；选项C错误，计日工表项目名称、暂定金额由招标人填写；选出D错误，投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
