22年监理工程师预测试题9篇 第1篇
工程质量事故处理方案中，监理工程师应牢记，不论哪种情况，特别是（??）的质量缺陷，均要备好必要的书面文件，对技术处理方案等有关档案资料认真组织签认。
A.修补处理
B.返工处理
C.不做处理
D.加固处理
答案：C
解析：
本题考查重点是“工程质量事故处理的基本方法”。不论哪种情况，特别是不做处理的质量缺陷，均要备好曲要的书面文件，时技术处理方案、不做处理结论和各方协商文件等有关档案资料认真组织签认，对责任方应承担的经济责任和合同中约定的罚则应正确判定。因此．本题的正确答案为C。
对于施工单位报送的工程开工报审表，属于总监签发前需要具备的条件的有()。
A.施工组织设计已由总监理工程师签认
B.设计交底和图纸会审已完成
C.施工单位现场环境保护体系已建立
D.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求
E.所有的工程材料已落实
答案：A,B,D
解析：
考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。选项C，正确的表述应为“施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立”。选项E，正确的表述应为“主要工程材料已落实”。
施工合同的当事人包括（ ）。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.供货方
E.承包人法定代表人
答案：A,B
解析：
施工合同的当事人包括：①发包人(通用条款规定，发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人)；②承包人(通用条款规定，承包人指在协议书中约定，被发包人接受具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人)。
根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位存在下列（ ）行为的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。
A.要求施工单位压缩合同工期的
B.对工程监理单位提出不符合强制性标注要求的
C.未提供建设工程安全生产作业环境的
D.申请施工许可证时，未提供有关安全施工措施资料的
E.明示施工单位租赁使用不符合安全施工要求的机械设备的
答案：A,B
解析：
本题考核的是建设单位的违法行为。根据《建设工程安全生产管理条例》第五十五条，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的；(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。
下列目标控制的措施中，属于经济措施的有()。
A.建立动态控制过程中的激励机制
B.审核工程量及工程结算报告
C.对工程变更方案进行技术经济分析
D.选择合理的承发包模式和合同计价方法
E.进行投资偏差分析和未完工程投资预测
水利工程按照工程的性质不同可分为（ ）。
A.枢纽工程
B.引水工程
C.水电站工程
D.河道工程
E.堤防工程
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是发包人控制性进度计划的编制。水利工程按照工程的性质不同可分为三大类，包括枢纽工程、引水工程和河道工程。
双代号网络图的绘图方法包括（ ）。
A.绘制没有紧前工作的工作箭线
B.保证网络图只有一个起点节点
C.合并那些没有紧后工作之工作箭线的箭头节点
D.进行节点编号
E.检查改正后的各节点的位置号是作相应调整
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查重点是“双代号网络图的绘图方法”。双代号网络图的绘图方法有：①绘制没有紧前工作的工作箭线，使它们具有相同的开始节点，以保证网络图只有一个起点节点；②依次绘制其他工作箭线；③当各项工作箭线都绘制出来之后，应合并那些没有紧后工作之工作箭线的箭头节点，以保证网络图只有一个终点节点（多目标网络计划除外）；④当确认所绘制的网络图正确后，即可进行节点编号。因此，本题的正确答案为ABCD。
在建设工程进度调整的系统过程中，确定工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是()。
A.分析产生偏差的原因
B.采取措施调整进度计划
C.实施调整后的进度计划
D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响
答案：B
解析：
2020版教材P91-92
本题考查的是进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：(1)分析进度偏差产生的原因；(2)分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；(3)确定后续工作和总工期的限制条件；(4)采取措施调整进度计划；(5)实施调整后的进度计划。
不属于传统进度管理存在的主要问题的是（ ）。
A.项目信息丢失现象严重
B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突
C.工程施工进度跟踪十分困难
D.在处理质量偏差时缺乏整体性
答案：D
解析：
本题考查的是BIM技术应用。传统进度管理存在的主要问题包括：①项目信息丢失现象严重；②无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突；③工程施工进度跟踪十分困难；④在处理施工进度偏差时缺乏整体性。
22年监理工程师预测试题9篇 第2篇
(2017年真题)采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（ ）。
A.组数或组距确定不当
B.不同设备生产的数据混合
C.原材料发生变化
D.人为去掉上限下限数据
答案：C
解析：
本题考查的是工程质量统计分析方法。孤岛型，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。
当部分工程较大或较复杂时，可按()将分部工程规划为若干子分部工程。
A、材料种类
B、专业系统及类别
C、施工特点
D、施工程序
E、施工工艺
答案：A,B,C,D
解析：
分部工程是单位工程的组成部分。一般按专业性质、工程部位或特点、功能和工程量确定。对于建筑工程，分部工程的划分应按下列原则确定：①分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定；②当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分、部工程划分为若干子分部工程。
铺底流动资金一般按（ ）的（ ）计算。
A.固定资金；30％
B.固定资金；50％
C.流动资金；50％
D.流动资金；30％
答案：D
解析：
铺底流动资金是指生产性建设工程为保证生产和经营正常进行，按规定应列入建设工程总投资的铺底流动资金。一般按流动资金的30％计算。
审查设计投标人的人员技术力量主要是考察（ ）的资质能力。
A.设计单位负责人
B.设计负责人
C.专业设计人员
D.所有设计人员
答案：B
解析：
本题考查的是工程设计招标管理。设计能力审查中的人员的技术力量主要是考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面、人员数量、各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。@##
从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是()
A、概算定额
B、预算定额
C、工程量清单
D、施工定额
答案：A
解析：
建设工程投资的确定依据繁多，关系复杂。在不同的建设阶段有不同的确定依据，且互为基础和指导，互相影响。预算定额是概算定额（指标）编制的基础，概算定额（指标）又是估算指标编制的基础，反过来，估算指标又控制概算定额（指标）的水平，概算定额（指标）又控制预算定额的水平。
大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录，一级工作任务目录是指（ ）。
A、将整个项目划分成若干个子系统
B、将每一个单位系统分解为若干个子项目
C、将每一个子项目分解为若干个工作项
D、将整个项目划分成若干个单位系统
答案：A
解析：
考点:建设项目总进度目标的论证。大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录，如：一级工作任务目录，将整个项目划分成若干个子系统；二级工作任务目录，将每一个子系统分解为若干个子项目；三级工作任务目录，将每一个子项目分解为若干个工作项。参见教材 P5。
确定基准收益率时，无需考虑的因素是（ ）。
A.投资风险
B.投资者意愿
C.资金成本
D.通货膨胀
建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.14
C.28
D.30
答案：B
解析：
2020版教材P78-83
建设工程勘察合同履行管理。发包人管理：除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。
对于设备的采购，卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费的设备报价称之为（ ）。
A.FOB价
B.FCA价
C.CIF价
D.CIP价
答案：D
解析：
本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。CIP价（指定目的地价），卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费。
22年监理工程师预测试题9篇 第3篇
物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出()
A、申请量和采购量
B、采购量和库存量
C、库存量和供应量
D、供应量和申请量
答案：A
解析：
物资供应计划的编制，是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出申请量和采购量。
下列关于现金流量绘制的说法，正确的有（ ）。
A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续
B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况
C.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出
D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异
E.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点
答案：A,B,E
解析：
考点:现金流量。根据现金流量图的作图方法和规则，对投资人而言，在横轴生方的箭线表示现金流入、箭线的长度大致反应数额的大小即可。
公路建设项目环境影响评价文件的编制：
可能造成重大环境影响的，应当编制（ ）；
可能造成轻度环境影响的，应当编制（ ）；
对环境影响很小，应当填报（ ）。
①环境影响报告表；②环境影响报告书；③环境影响登记表，正确的填报顺序是（ ）。
A.①②③
B.②①③
C.③①②
D.③②①
答案：B
解析：
本题考查的是公路交通环境影响评价。可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价。可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项分析。对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表
下列属于建设单位签订的主要合同的是（ ）
A.劳务分包合同
B.工程设计合同
C.工程勘察合同
D.工程监理合同
E.工程承包(总承包、施工承包)合同
答案：B,C,D,E
解析：
建设单位签订的主要合同有：工程承包(总承包、施工承包)合同、工程勘察合同、工程设计合同、材料设备采购合同、工程咨询(可行性研究、技术咨询、造价咨询)合同、工程监理合同、工程项目管理服务合同、工程保险合同、贷款合同等。
根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），施工单位的下列行为中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的是（ ）。
A.未按专项施工方案施工
B.拒绝项目监理机构管理
C.未按施工组织设计施工
D.施工存在安全事故隐患
答案：B
解析：
本题考查的是合同管理。项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；（4）施工单位违反工程建设强制性标准的；（5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。
对于隧道施工组织设计的编制的说法，错误的有（ ）。
A.施工组织设计由业主单位编制
B.编制的依据是合同书要求条款.设计文件.业主和施工会议确定的有关文件要求
C.对结构复杂.条件差.施工难度大或采用新工艺.新技术的项目，要进行专业性研究，通过专家审定，报监理单位审批后采用
D.在编制过程中，要充分发挥各职能部门的作用，共同来编制施工组织设计
E.遵守合同条款要求，保证工程质量和施工的安全
答案：A,C
解析：
本题考查的是隧道工程施工准备。选项A，施工组织设计由中标的施工企业编制；选项C，对结构复杂、条件差、施工难度大或采用新工艺、新技术的项目，要进行专业性研究，通过专家审定，报业主审批后采用。
根据项目法人责任制的规定，项目法人应当在（ ）批准后成立。
A.项目建议书
B.项目可行性研究报告
C.初步设计文件
D.施工图设计文件
答案：B
解析：
考点:“项目法人的设立时间”。根据项目法人责任制的规定，新上项目在项目建议书被批准后，应及时组建项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。项目法人筹备组主要由项目投资方派代表组成。在申报项目可行性研究报告时，需同时提出项目法人组建方案。否则，其项目可行性报告不予审批。项目可行性研究报告经批准后，正式成立项目法人，并按有关规定确保资金按时到位，同时及时办理公司设立登记。因此，本题的正确答案为B。
对于项目的产出物的负面效果，应该采用（ ）原则进行经济效益与费用估算。
A.支付意愿
B.受偿意愿
C.机会成本
D.实际价值计算
答案：B
解析：
负面影响的计算遵循接受补偿意愿(WTA)原则，分析社会成员为接受这种不利影响所要求补偿的价值。
施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是()
A、费用索赔申请表
B、工程款支付申请表
C、费用索赔意向表
D、工程款支付证书
答案：A
解析：
费用索赔申请表用于费用索赔事件结束后，承包单位向项目监理部提出费用索赔时填报。
22年监理工程师预测试题9篇 第4篇
从投资者角度看，既能回避建设过程风险，又能尽快取得收益的项目融资方式是()方式。
A.BT
B.BOO
C.BOOT
D.TOT
答案：D
解析：
2020版教材P52-63
从投资者角度看，TOT方式既可回避建设中的超支、停建或者建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益。
资格预审的目的不包括（）。
A.排除不合格的投标人
B.提高招标工作效率
C.避免无效投标
D.降低招标人的招标成本
答案：C
解析：
2020版教材P66
资格预审的目的是为了排除不合格的投标人，进而降低招标人的招标成本，提高招标工作效率。
在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（ ）。
A.最早开始时间的最大值
B.最迟开始时问的最小值
C.最迟开始时间的最大值
D.最早开始时问的最小值
答案：B
解析：
工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作最迟开始时间的最小值。
根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（ ）。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
B.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的
C.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
D.勘察服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程监理相关制度。勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。参见教材P12。
为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同多方面采取措施，其中（ ）是其他各类措施的前提和保障。
A.合同措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
答案：B
解析：
本题考核的是组织措施的作用。为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，其中组织措施是其他各类措施的前提和保障。
下面关于联合试运转费说法，正确的是（）。
A.包括单台设备调试费
B.包括无负荷联动试运转费用
C.指试运转支出费用
D.指试运转支出大于收入的亏损部分费用
答案：D
解析：
2020版教材P31-35
联合试运转费是指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，按照设计规定的工程质量标准，进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分。费用内容包括：试运转所需的原料、燃料、油料和动力的费用，机械使用费用，低值易耗品及其他物品的购置费用和施工单位参加联合试运转人员的工资等。试运转收入包括试运转产品销售和其他收入。不包括应由设备安装工程费开支的单台设备调试费及无负荷联动试运转费用。
根据《建设工程安全生产管理条例》，设计单位的安全责任包括（ ）。
A.在设计文件中注明设计施工安全的重点部位和环节
B.采用新结构的建设工程，应当在设计中提出保障施工作业人员安全的措施建议
C.审查危险性较大的专项施工方案是否符合强制性标准
D.对特殊结构的建设工程，应在设计中提出防范生产安全事故的指导意见
E.审查监测方案是否符合设计要求
答案：A,B
解析：
本题考核的是设计单位的安全责任。设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
下列关于代理的叙述，正确的是（）。
A.无权代理行为的后果只能由行为人承担
B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C.经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
E.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认
答案：B,C,D
解析：
无权代理的法律后果（1）“被代理人”① 可以行使“追认权”，将无权代理行为转化为合法的代理行为，由被代理人承担民事责任。② 可以行使“拒绝权”，由行为人承担民事责任。（2）第三人事后知道对方为无权代理的① 可以向“被代理人”行使“催告权”：催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。② 在被代理人追认前可以行使“撤销权”。撤销应当以通知的方式作出。
根据《建设工程安全生产管理条例》，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书，此处罚主要是针对()违法行为。
A.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的
B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的
C.施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的
D.未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的
E.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P3-6
"工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任:
1) 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;
2) 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;
3) 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的;
4) 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。"
E选项情形，应责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的，予以没收;造成损失的，承担连带赔偿责任:
22年监理工程师预测试题9篇 第5篇
关于开工通知，说法不正确的是（ ）。
A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延
D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
答案：C
解析：
承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。
意外伤害保险期限自建设工程（ ）起至竣工验收合格止。
A.开工之日
B.签订合同之日
C.中标之日
D.投保之日
答案：A
解析：
考点:行政法规。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括( )。 A提供的投标担保有瑕疵B货物包装方式不符合
投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（ ）。
Ａ提供的投标担保有瑕疵Ｂ货物包装方式不符合招标文件的要求
Ｃ个别地方存在漏项Ｄ明显不符合技术规格要求
根据《招标投标法》，投标人在（ ），可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A、提交投标文件的截止时间前
B、投标有效期内
C、评标截止时间前
D、评标开始前
答案：A
解析：
考点:《招标投标法》主要内容。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。参见教材 P19。
下列选项中不属于接受投标书阶段的工作的是（ ）。
A.资格预审
B.接收投标书
C.宣布开标
D.招标文件的澄清
答案：C
解析：
考点:接受投标书阶段的工作。自发出招标信息开始至投标截止日期止，为接受投标书的工作阶段，包括进行资格预审、发售招标文件、组织现场踏勘、招标文件的澄清、接受投标人的标书等工作。
竣工后装修承包单位施工时，任意在结构物上开槽、打洞、削弱承重结构截面，此情况属于（）。
A.违背基本建设程序
B.施工与管理不到位
C.操作人员素质差
D.使用不当
答案：D
解析：
2020教材P187-189
竣工后对建筑物、构筑物或设施的装修、改造或使用不当等原因造成的质量缺陷。例如，装修中未经校核验算就任意对建筑物加层；任意拆除承重结构部件；任意在结构物上开槽、打洞、削弱承重结构截面等。
由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（ ）。
A.非责任事故
B.责任事故
C.发包人责任事故
D.承包人责任事故
答案：B
解析：
本题考查的是生产安全事故调查与处理。责任事故指由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故。
堤防工程按（ ）划分单位工程。
A.招标标段
B.工程结构
C.加固内容
D.工程量
E.长度
答案：A,B
解析：
本题考查的是工程质量评定。堤防工程按招标标段或工程结构划分单位工程。
根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(第107号部令)的规定，发包与承包价的计算方法有()。
A．工料单价法 B．综合单价法
C．预算单价法 D．概算单价法
E．实物单价法
22年监理工程师预测试题9篇 第6篇
（ ）的最终目标就是按质、按量、按时间要求提供施工图设计交件。
A.设计进度控制目标体系
B.初步设计
C.出图控制
D.设计进度控制
答案：D
解析：
考点:“设计阶段进度控制目标体系”。建设工程设计阶段进度控制的最终目标是按质、按量、按时间要求提供施工图设计文件。因此，本题的正确答案为D。
下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是( )。
A.单位建筑工程概算
B.安装工程概算
C.铺底流动资金概算
D.设备购置费用概算
答案：C
解析：
考点:设计概算的内容和编制依据。参见教材P66。
基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。
A.直接按照最新规定完成勘察工作
B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作
C.向发包人提出遵守新规定的建议
D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作
答案：C
解析：
1、一般要求
（1）勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作，并应符合发包人要求。
（2）各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
（3）除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。
（4）基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。
（5）发包人应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示。
监理工程师控制施工质量的主要手段有（ ）。
A.监理指令文件
B.旁站监理
C.巡视检查
D.平行检验和见证取样
E.抽样检测
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是质量监理的依据、任务和方法。手段：检查核实、试验、测量、旁站、巡视、指令文件。
关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（ ）。
A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效
B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效
C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效
D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担
答案：D
解析：
2020版教材P126
本题考核的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
下列属于PPP项目实施方案项目概况内容的有( )。
A.项目基本情况
B.项目经济技术指标
C.项目运作方式
D.项目公司股权情况
E.合同体系
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是PPP项目实施方案内容。项目概况主要包括基本情况、经济技术指标和项目公司股权情况等。
事件2：建设单位采购的一批材料进场后，施工单位未向项目监理机构报验即准备用于工程，项目监理机构发现后立即给予制止并要求报验。检验结果表明这批材料质量不合格。施工单位要求建设单位支付该批材料检验费用，建设单位拒绝支付。
问题：2．分别指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处，并说明理由。项目监理机构应如何处置这批材料？
答案：
解析：
2．事件2中：
（1）施工单位不妥之处：未报验建设单位采购的进场材料即开始使用
理由：建设单位供应的材料使用前，由施工单位负责检验。
（2）建设单位不妥之处：拒绝支付材料检验费用
理由：检验费用由建设单位承担。
（3）项目监理机构的处置：应要求将这批材料撤出施工现场。
5.2.12 项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列内容：
1.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。
2.使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
3.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
4.特种作业人员是否持证上岗。
下列选项中，关于建设工程监理进行投标决策基本原则的说法，错误的是（ ）。
A.对于竞争激烈、风险特别大或把握不大的工程项目，应主动放弃投标
B.由于目前工程监理单位普遍存在注册监理工程师稀缺、监理人员数量不足的情况，因此在一般情况下，工程监理单位与其将有限人力资源分散到几个小工程投标中，不如集中优势力量参与一个较大建设工程监理投标
C.充分考虑国家政策、建设单位信誉、招标条件、资金落实情况，保证中标后工程项目能顺利实施
D.充分衡量自身人员和技术实力能否满足工程项目要求，且要根据工程施工单位自身实力、经验和外部资源因素来确定是否参与竞标
答案：D
解析：
投标决策活动要从工程特点与工程监理企业自身需求之间选择最佳结合点。为实现最优赢利目标，可以参考如下基本原则进行投标决策：
(1)充分衡量自身人员和技术实力能否满足工程项目要求，且要根据工程监理单位自身实力、经验和外部资源等因素来确定是否参与竞标；
(2)充分考虑国家政策、建设单位信誉、招标条件、资金落实情况等，保证中标后工程项目能顺利实施；
(3)由于目前工程监理单位普遍存在注册监理工程师稀缺、监理人员数量不足的情况，因此在一般情况下，工程监理单位与其将有限人力资源分散到几个小工程投标中，不如集中优势力量参与一个较大建设工程监理投标；
(4)对于竞争激烈、风险特别大或把握不大的工程项目，应主动放弃投标。
设备装配、试车和整机性能检测是设备制造质量的综合评定，（）应当组织设备的调整试车和整机性能检测。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目经理
D.建设单位项目负责人
答案：A
解析：
考核设备制造的质量控制内容。总监理工程师应当组织专业监理工程师参加设备的调整试车和整机性能检测。参见教材P202。
22年监理工程师预测试题9篇 第7篇
(2015年真题)某工程基础底板的设计厚度为1m，承包人根据以往的施工经验，认为该设计有问题，未经项目监理机构同意，即按1.2m厚度施工。专业监理工程师在计量时，对承包人多完成的工程量应( ）。
A.予以计量
B.不予计量
C.计量一半
D.由发包人与承包人协商处理
答案：B
解析：
本题考查的是工程计量的依据。监理工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。
下列不属于Project Controlling与建设项目管理的主要不同之处的是()。
A.两者的地位不同
B.两者的权力不同
C.两者的工作属性不同
D.两者的工作内容不同
答案：C
解析：
考点:Project Controlling模式。Project Contro11ing与工程项目管理服务的不同之处主要表现在以下几方面： (1)两者的地位不同。(2)两者的服务时间不尽相同。(3)两者的工作内容不同。(4)两者的权力不同。
某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】3、上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。
答案：
解析：
3、质量事故调查组应由省级交通主管部门组织。因为该质量事故属于一般质量事故。监理单位应参加调查组。因为该质量事故是由于施工单位的原因造成的,并非由于监理工程师的过失所致,监理单位不应回避。
下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013规定的是（ ）。
A.招标控制价应包括项目的全部风险费用
B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用
C.总承包服务费由发承包双方协商确定
D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算
答案：D
解析：
考点:招标控制价及确定方法。招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，同时应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用；措施项目费以项为单位计价的，价格包括除规费和税金以外的全部费用；编制招标控制价时，总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，或参考相关规范计算。
根据《施工合同标准文本》的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常( )。
A.不进行现场计量，只进行图纸计量
B.进行现场计量，不进行图纸计量
C.现场计量和图纸计量必须均进行
D.无须进行现场计量和图纸计量
答案：A
解析：
2020版教材P104-107
本题考查的是工程款支付管理。除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。A招
当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（ ）为准。
Ａ招标文件中的规定
Ｂ现场考察时招标单位的口头解释
Ｃ招标单位在会议上的口头解答
Ｄ发给每个投标人的书面质疑解答文件
在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
答案：D
解析：
本题考查重点是“双代号网络计划总时差和自由差的计算”。 （1）工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差，即：
{图}
（2）对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值，即：
{图1}
因此，本题的正确答案为D。
业主对分包合同的管理主要表现为（ ）。
A.对分包商发布指令
B.对分包工程的批准
C.向分包商支付工程款
D.审查分包商的资质
答案：B
解析：
本题考查的是施工分包合同概述。业主作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。
下列设计招标工程中不需要采用公开招标的情形是( )。
A.对于单项合同估算价在100万元人民币以上的设计服务的采购
B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股的工程
C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
D.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
答案：D
解析：
2020版教材P26-28
对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的，必须进行招标。根据《招投标法实施条例)) ，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之-的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2) 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
22年监理工程师预测试题9篇 第8篇
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.7
B.15
C.30
D.60
答案：B
解析：
考点:《建设工程安全生产管理条例》相关内容。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。
A、本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款
B、设计变更调整的合同价款
C、因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款
D、本期应扣回的工程预付款
E、承包人的索赔款
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是工程进度款的支付。因不可抗力导致人员伤亡的损失由各自承担责任，不应该列入进度款支付申请书中。
勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）
A.不予退还
B.全部退还
C.双倍退还
D.减半退还
答案：A
解析：
2020版教材P78-83
勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时，定金不予退还。
(2019年真题)能较快发现问题，审查速度快，但问题出现的原因还需继续审查的施工图预算审查方法是( ）。
A.对比审查法
B.逐项审查法
C.标准预算审查法
D.“筛选”审查法
答案：D
解析：
本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。“筛选法”的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题。但问题出现的原因尚需继续审查。
下列审查办法中，资格预审通过者的数量可采用（ ）确定。
A.合格制
B.核准制
C.许可登记制
D.备案制
E.有限数量制
答案：A,E
解析：
2020版教材P52-54
本题考核的是资格审查方法。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种。
某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()
A、有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
B、有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C、无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D、无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度
答案：A
解析：
若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
下列风险识别工作中，属于建设工程风险识别过程中核心工作的有()。
A、建立初始风险清单
B、分解建设工程风险
C、确定风险识别的原则
D、识别建设工程风险因素、风险事件及后果
E、建立建设工程风险清单
答案：B,D
解析：
本题考查的是风险识别的过程。风险识别核心工作“建设工程风险分解”和“识别建设工程风险因素、风险事件及后果”。（本知识点新教材已经删除）
承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制（）和选择工程勘察单位。
A、勘察任务书
B、勘察工作计划
C、勘察方案
D、勘察成果评估报告
答案：A
解析：
工程监理单位勘察质量管理的主要工作
(1)协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同。
(2)审查勘察单位提交的勘察方案，提出审查意见，并报建设单位。变更勘察方案时，应按原程序重新审查。
(3)检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况。
(4)检查勘察单位执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。
(5)审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。经验收合格后勘察成果报告才能正式使用。
在施工进度控制过程中，监理工程师的主要工作内容有()。
A.下达工程开工令
B.协助承包商编制进度计划
C.组织现场协调会
D.向承包商提供进度报告
E.进行施工进度控制目标实现的风险分析
答案：A,C,E
解析：
2020教材P120-124
选项B错误，正确表述应为：协助承包单位实施进度计划；选项D错误，正确表述应为：向业主提供进度报告。
22年监理工程师预测试题9篇 第9篇
通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，该阶段指的是（ ）。
A.工程勘察设计阶段
B.工程施工阶段
C.项目决策阶段
D.项目可行性研究阶段
答案：C
解析：
2020版教材P2-3
项目决策阶段是通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一。所以，项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
绘制和使用因果分析图时需要注意的问题有（）。
A.集思广益
B.评价过程
C.控制过程
D.制订对策
E.明确问题
答案：A,D
解析：
2020教材P64-79
绘制和使用因果分析图时需要注意的问题：集思广益和制订对策。
监理规划中，属于工程进度控制技术措施的是()。
A.完善职责分工
B.协助完善质量保证体系
C.对工期提前者实行奖励
D.建立多级网络计划体系
答案：D
解析：
考点:监理规划主要内容。工程进度控制的技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。
施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（ ）。
A.分析影响施工进度的原因
B.掌握各项工作时差的利用情况
C.提供计划调整和优化的依据
D.发现进度偏差及其大小
答案：D
解析：
考点:“施工进度的检查方法”。施工进度检查的主要方法是对比法。将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，从中发现是否出现进度偏差以及进度偏差的大小。因此，本题的正确答案为D。
下列抽样检验方法中，（ ）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。
A.简单随机抽样检验法
B.分层随机抽样检验法
C.系统随机抽样检验法
D.多阶段抽样检验法
答案：A
解析：
本题考核的是抽样检验方法。简单随机抽样方法广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。
某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括（ ）。
A.修改施工组织设计
B.承担更换设备发生的费用
C.自行享有获得的工程收益
D.与发包人协议工程收益的分享
E.要求顺延此项变更导致延误的工期
答案：A,D,E
解析：
考点:变更管理。承包人提出的合理化建议使发包人获得了降低工程造价、缩短工期、提高工程运行效益等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，关于投标人编制投标报价的说法，正确的有（ ）。
A.单价措施项目的措施项目费应根据自身编制的施工组织设计确定
B.投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本
C.投标人可以根据项目的复杂程度调整招标工程量清单中的暂列金额
D.专业工程暂估价必须按照招标文件列出的金额填写
E.规费和税金必须按有关规定计算
答案：A,D,E
解析：
考点:投标报价审核方法。选项B错误，投标报价不能低于成本价；选项C错误，投标人不能更改暂列金额的大小。
定额单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算人、材、机费；③按计价程序计取其他费用，并汇总造价；④编制工料分析表；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是（ ）。
A.④⑤②①③
B.④⑤①②③
C.⑤②①③④
D.⑤①②④③
按照《建设工程施工合同（示范文本）》，监理工程师工程计量结果视为有效的是（ ）。
A、承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量
B、承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量
C、对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量
D、收到承包人已完成工程量报告的8天后进行的工程计量
答案：B
解析：
同时《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013还有如下规定：
（1）发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。双方均同意核实结果时，则双方应在上述记录上签字确认。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量核实结果。发包人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量核实结果无效。
（2）当承包人认为发包人核实后的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算资料。发包人收到书面意见后，应在7天内对承包人的计量结果进行复核后通知承包人。承包人对复核计量结果仍有异议的，按照合同约定的争议解决办法处理。
（3）承包人完成已标价工程量清单中每个项目的工程量并经发包人核实无误后，发承包人应对每个项目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量，并应在汇总表上签字确认。
