21年监理工程师考试试题题库5章 第1章
对建设工程三大目标的统一关系进行定量分析时，应注意的问题之一是（ ）。
A.当前的投入是现实的、不很确定的
B.未来的收益是现实的、确定的
C.未来的收益是预期的、确定的
D.未来的收益是预期的、不很确定的
答案：D
解析：
在确定建设工程目标时，应当对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析，应注意：①掌握客观规律，充分考虑制约因素；②对未来的、可能的收益不宜过于乐观。通常当前的投入是现实的，其数额也是较为确定的，而未来的收益却是预期的、不很确定的；③将目标规划和计划结合起来，优化的计划是投资、进度、质量三大目标统一的计划。
(2018年真题)在钢材进场时，应按相关标准进行检验，检验的主要内容包括（ ）。
A.产品合格证
B.运输通行证
C.出厂检验报告
D.货物单据
E.进场复验报告
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是基本材料性能检验。钢材进场时，应按国家相关标淮的规定抽取试件进行力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。检验内容：产品出厂合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
在下列几种情形中,( )合同是可变更的合同。A损害公共利益的 B以合法活动掩盖非法目的的 C
在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。
Ａ损害公共利益的
Ｂ以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
Ｄ因重大误解而订立的
Ｅ在订立合同时显失公平的
在规划设计条件的确定程序中，城市主管部门需要向建设单位发出规划设计条件通知书，规划设计条件通知书包括的内容有()。
A.工程位置及附图
B.建筑高度限额及容积率限额
C.建筑总平面布置图
D.建设项目的名称、建筑面积、高度、层数
E.水文地质和工程地质勘察报告
答案：A,B,D
解析：
考点:设计进度控制分阶段目标。规划设计条件通知书一般包括下列内容：工程位置及附图，用地面积，建设项目的名称、建筑面积、高度、层数，建筑高度限额及容积率限额，绿化面积比例限额，机动车停车场位和地面车位比例，自行车场车位数，其他规划设计条件，注意事项等。如果有人防工程，还须另发人防工程设计条件通知书。
在勘察设计招标文件中，应提出对投标人资质条件、能力和信誉的要求，包括:资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目负责人的资格要求、其他主要人员要求、其他要求。具体提供的资格审查资料不包括（）
A.投标人基本情况表
B.近年财务状况表
C.技术成果经济补偿
D.拟委任的主要人员汇总表
答案：C
解析：
2020版教材P29-30
在勘察设计招标文件中，应提出对投标人资质条件、能力和信誉的要求，包括:资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目负责人的资格要求、其他主要人员要求、其他要求。
根据上述要求，具体提供的资格审查资料包括:投标人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似勘察设计项目情况表、正在勘察设计和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、拟委任的主要人员汇总表、拟投入本项目的主要勘察设备表。
由总包单位或设备安装单位采购的设备，（ ）要对总承包单位或安装单位编制的采购方案进行审查。
A.安全总监
B.监理工程师
C.总工程师
D.设备安装工程师
答案：B
解析：
总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向项目监理机构提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施。对设备采购方案的审查，重点应包括以下内容：采购的基本原则、范围和内容，依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求，以及保证设备质量的具体措施等。
（ ）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。
A.国务院
B.省级
C.市级
D.县级
答案：A
解析：
本题考查的是工程质量的政府监督管理。国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理
当选定设计单位之后，建设单位与设计单位就设计费用和相关细节取得一致意见后即可签订建设工程设计合同，在该合同中要明确设计进度和()。
A.设计图纸开始时间
B.设计图纸完成时间
C.设计图纸提交时间
D.设计进度开始时间
答案：C
解析：
考点:设计进度控制分阶段目标。当选定设计单位之后，建设单位和设计单位应就设计费用及委托设计合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订建设工程设计合同。在该合同中，要明确设计进度及设计图纸提交时间。
在质量数据的特征值中，消除了数据平均水平不同的影响，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的是（ ）。
A.算数平均数
B.极差
C.标准偏差
D.变异系数
答案：D
解析：
考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。由于消除了数据平均水平不同的影响，变异系数适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛。
21年监理工程师考试试题题库5章 第2章
设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（ ）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.三个阶段都需要
答案：C
解析：
本题考查重点是“竣工验收管理”。通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。因此，本题的正确答案为C。
下列验收层次中，验收合格规定包括观感质量验收项目的有（ ）。
A.检验批
B.分项工程
C.分部工程
D.单项工程
E.单位工程
答案：C,E
解析：
考点:分部工程质量验收。分部工程和单位工程的质量验收合格规定中均包括观感质量应符合要求。
按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有()。
A.提供施工场地
B.现场勘查
C.组织设计交底
D.编制施工实施计划
E.约定开工时间
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是发包人的义务。发包人的义务有：提供施工场地；组织设计交底；约定开工时间。选项BD是承包人的义务。
某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
A．可以采用直接委托方式发包
B．可以自行招标，但应当备案
C．可以自行招标，无需备案
D．必须委托中介机构代理招标
（2014年真题）根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（ ）为抵押的担保合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械、车辆
关于编制工程量清单其他项目费报价的说法，正确的有（ ）。
A、暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写
B、材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定
C、总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定
D、专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计成施工方案自主确定
E、计日工按招标人在其他项目淸单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用
答案：A,C,E
解析：
其他项目费的审核
（1）暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。
（2）暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。
（3）计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。
（4）总承包服务费应根据招标工程量列出的专业工程暂估价内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
关于传统计价模式下施工图预算的作用的说法，正确的有（ ）。
A.施工图预算是施工单位确定投标报价的依据
B.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据
C.施工图预算是报审项目投资额的依据
D.施工图预算是工程造价管理部门监督检查执行定额标准的依据
E.施工图预算是控制施工成本的依据
某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人和承包人共同
答案：B
解析：
发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人不再承担工程保管责任。本题中承包人的工程并未验收合格，因此在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由承包人负责。
建设工程质量的特性主要表现在（ ）
A.适用性
B.耐久性
C.局限性
D.可靠性
E.隐蔽性
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是建设工程质量。建设工程质量特性包括适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性、节能性、与环境的协调性。7个特性都必须达到基本要求，缺一不可，可有不同的侧重面。
21年监理工程师考试试题题库5章 第3章
依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )
A．合同关系主体为业主和指定分包商
B．指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C．承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D．由工程师负责协调管理
关于工程设计招标范围的说法，正确的有（ ）。
A、所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B、不能对施工图设计单独进行招标
C、可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D、可以采用分单项的设计任务发包招标
E、勘察与设计应当分开招标
答案：C,D
解析：
[考点]工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。
答案：C
解析：
随机抽取第一个样本 1 件进行检验，若所发现的不合格品数 1＜C1，则判定该批产品合格；若1>C2，则判定该批产品不合格；若 C1< 1≤C2，则需继续抽取第二个样本 2 件产品进行检验。
参见教材 P60-P61。
工程质量控制中，应坚持以（ ）为核心的原则。
A.人
B.机械
C.材料
D.方法
答案：A
解析：
在工程质量控制中，要以人为核心，重点控制人的素质和人的行为，充分发挥人的积极性和创造性，以人的工作质量保证工程质量。
有效控制项目投资应实行以（ ）为重点的建设全过程投资控制。
A. 设计阶段
B. 施工阶段
C. 项目论证阶段
D. 详细设计阶段
答案：A
解析：
2020版教材P4
本题考查的是项目投资控制的重点。在于施工以前的投资决策阶段和设计阶段。
如果个别检验批发现试块强度等不满足要求问题时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应( )。
A.予以验收
B.鉴定验收
C.拒绝验收
D.协商验收
答案：A
解析：
本题考核的是工程施工质量验收时不符合要求的处理。工程施工质量验收时不符合要求的应按下列进行处理：(1)经返工或返修的检验批，应重新进行验收；(2)经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；(3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；(4)经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；(5)经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。(6)工程质量控制资料应齐全完整。
监理工程师初始注册时需要提交的资料不包括（ ）。
A.申请人的注册申请表
B.申请人的资格证书和身份证复印件
C.申请人的工作调动证明
D.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件
答案：C
解析：
考点:监理工程师资格考试和注册。初始注册需要提交下列材料：(1)申请人的注册申请表；(2)申请人的资格证书和身份证复印件；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件；(4)所学专业、工作经历、工程业绩、工程类中级及中级以上职称证书等有关证明材料；(5)逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。
以下关于招标文件与资格审查说法，正确的是( )
A.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复
B.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
C.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出
D.潜在投标人或其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出
E.依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布
答案：A,B,C,D
解析：
根据《招投标法实施条例》第十五条、第十九条、第二十二条规定，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招。潜在投票人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。
质量管理体系评价应包括()
A、质量管理体系的过程评价
B、质量管理体系的审核
C、质量管理体系的评审
D、质量管理体系的改造
E、自我评定
答案：A,B,C,E
解析：
质量管理体系评价应包括：质量管理体系的过程评价；质量管理体系的审核；质量管理体系的评审；自我评定。
21年监理工程师考试试题题库5章 第4章
监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（ ）承担赔偿责任。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.发包人与承包人共同
答案：B
解析：
本题考核的是监理人的指示。监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。
监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（ ）的安全生产继续教育
A.8学时
B.15学时
C.20学时
D.30学时
答案：A
解析：
监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少于8学时的安全生产继续教育
以下属于资质预审审查报告内容的是（ ）。
A.评标方法
B.资格审查委员会名单
C.澄清、说明、补正事项纪要等
D.评分比较一览表的排序
E.投标文件格式要求
答案：B,C,D
解析：
知识点:资质预审审查报告的内容。资格审查报告一般包括以下几个内容：（1）基本情况和数据表；（2）资格审查委员会名单；（3）澄清、说明、补正事项纪要等；（4）评分比较一览表的排序；（5）其他需要说明的问题。2020版教材P42。
建设工程监理平行承包模式的缺点不包括()。
A.合同数量少
B.工程造价控制难度大
C.工程招标任务量大
D.施工过程中设计变更和修改较多
答案：A
解析：
2020教材P88-91
采用平行承包模式，由于各承包单位在其承包范围内同时进行相关工作，有利于缩短工期 、控制质量，也有利于建设单位在更广范围内选择施工单位。但该模式的缺点是:合同数量多，会造成合同管理困难;工程造价控制难度大，表现为:
一是工程总价不易确定，影响工程造价控制的实施;
二是工程招标任务量大，需控制多项合同价格，增加了工程造价控制难度;
三是在施工过程中设计变更和修改较多，导致工程造价增加。
某建设项目进行设计招标，设计估算费用为 600 万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为 16 万元，某投标人只提交投标保证金 14 万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。
A.16
B.14
C.12
D.10
答案：D
解析：
投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的 2%，最多不超过 10 万元人民币。
某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位，施工过程中发生了下列事件。
事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。
事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。
事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理登记。
事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。
<1> 、指出事件l中甲施工单位项目经理做法的不妥之处，写出正确做法。
<2> 、事件2中，总监理工程师的处理是否妥当？说明理由。
<3> 、指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。
<4> 、指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。
<5> 、事件4中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。
答案：
解析：
1. （1）不妥之处：安排技术员兼施工现场安全员。
正确做法：应配备专职安全生产管理人员。
（2）不妥之处：对该施工方案进行安全验算后即组织现场施工。
正确做法：安全验算合格后应组织专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字，报总监理工程师签字后才能安排现场施工。
2.不妥。
理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。
3.只有甲、乙施工单位参加了验收，出租单位和安装单位未参加验收。
4.不妥之处：向乙施工单位签发《工程暂停令》。
理由：《工程暂停令》应由总监理工程师向甲施工单位签发。
5.（1）甲施工单位承担连带责任。因甲施工单位是总承包单位。
乙施工单位承担主要责任。因质量事故是由于乙施工单位不服从甲施工单位管理造成的。
（2）监理单位没有责任。项目监理机构已履行了监理职责（或：项目监理机构已及时向有关主管部门报告）。
工程监理企业资质证书的有效期为（ ）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
答案：C
解析：
考点:“工程监理企业资质申请与审批”。申请综合资质、专业甲级资质的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起20日内初审完毕，并将初审意见和申请材料报国务院建设主管部门。国务院建设主管部门应当自省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理申请材料之日起60日内完成审查，公示审查意见，公示时间为10日。其中，涉及铁路、交通、水利、通信、民航等专业工程监理资质的，由国务院建设主管部门送国务院有关部门审核。国务院有关部门应当在20日内审核完毕，并将审核意见报国务院建设主管部门。国务院建设主管部门根据初审意见审批。专业乙级、丙级资质和事务所资质由企业所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门审批。工程监理企业资质证书的有效期为5年。资质有效期届满，工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满60日前，向企业所在地省级资质许可机关申请办理延续手续。对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良记录，且专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续5年。因此，本题的正确答案为C。
总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位责任，使（ ）。
A.管理职能不重不漏
B.事事有人管
C.人人有专责
D.人员能力互补
E.人员性格互补
答案：A,B,C
解析：
考点:“建设工程监理工作内容——项目监理机构组织协调内容”。项目监理机构是由工程监理人员组成的工作体系，工作效率在很大程度上取决于人际关系的协调程度。总监理工程师应首先协调好人际关系，激励项目监理机构人员。在工作委任上要职责分明。对项目监理机构中的每一个岗位，都要明确岗位目标和责任，应通过职位分析，使管理职能不重不漏，做到事事有人管，人人有专责，同时明确岗位职权。因此，本题的正确答案为ABC。
关于投标预备会的说法，正确的有（ ）。
A、投标预备会是法定的招标程序
B、投标预备会上应进行招标工程交底
C、投标预备会由工程监理单位组织召开
D、投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E、投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
答案：B,D
解析：
本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标预备会不是招标的必经程序。投标预备会由招标人组织召开。在投标预备会后投标人提出的问题，招标人也应书面解答。参见教材P32。
21年监理工程师考试试题题库5章 第5章
工程施工招标中，资格审查办法合格制的优点包括（ ）
A.公平公正
B.减少招标成本
C.对资格文件进行量化打分
D.属于有限数量制度
E.有利于招标人获得最优方案
答案：A,E
解析：
2020版教材P52-54
合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案：但可能会出现人数多，增加招标成本。
执行政府定价或者政府指导价的标的物，下列价格调整的说法中，正确的有()。
A.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行
B.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行
C.逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行
D.逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按照原价格执行
E.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照签订合同时的价格计价
答案：C,D
解析：
2020版教材P20-37
本题考查的是法律。
执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。
（ ）情况下，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
A.监理人复核时发现发包人要求的错误
B.监理人复核时未发现发包人要求的错误
C.承包人复核时发现发包人要求的错误
D.承包人复核时未发现发包人要求的错误
答案：D
解析：
本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。因此，本题的正确答案为D。
用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点有（ ）
A.工程量计算规则的正确性
B.工程量大的分项工程
C.不具备全面审查条件的工程
D.各项费用的计取基础
E.造价较高的各种工程
答案：B,D,E
解析：
重点审查法审查的重点一般是：工程大或者造价较高的各种工程、补充定额、计取的各种费用(计费基础、取费标准)等
某工程双代号时标网络计划如图3-49所示，其中工作C的总时差为()周。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：A
解析：
考点:时标网络计划中时间参数的判定。本工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。TFc=min{0+1，4+0)=1周。
在有关投资偏差分析的赢得值法中，评价指标包括（ ）。
A.计划工作预算投资（BCWS）
B.已完工作实际投资（ACWP）
C.投资偏差（CV）
D.进度偏差（SV）
E.进度绩效指标（SPI）
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是赢得值法。赢得值法的三个基本参数：已完工作预算投资、计划工作预算投资、已完工作实际投资。赢得值法的四个评价指标：投资偏差、进度偏差、投资绩效指数、进度绩效指数。
监理工作方法及措施中，根据措施实施时间不同，可将监理工作措施分为()。
A.事前控制、事中控制、事后控制
B.前馈控制、反馈控制
C.开环控制、闭环控制
D.主动控制、被动控制
答案：A
解析：
2020教材P125-129
制定监理工作措施通常有两种方式：
(1)根据措施实施内容不同，可将监理工作措施分为技术措施、经济措施、组织措施和合同措施。
(2)根据措施实施时间不同，可将监理工作措施分为事前控制措施、事中控制措施及事后控制措施。
能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（ ）。
A.合同当事人违约
B.地震
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.物价正常波动
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P6-9
本题考核的是法律事实。法律事实包括行为和事件：(1)行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。选项ACD属于行为。(2)事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。
根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目()分档定额计费方式计算收费。
A.工程预算投资额
B.工程概算投资额
C.工程投资估算指标投资额
D.工程施工定额投资额
答案：B
解析：
考点:《建设工程监理与相关服务收费标准》的主要内容。铁路、水运、公路、水电、水库工程监理服务收费按建筑安装工程费分档定额计费方式计算收费。其他工程监理服务收费按照工程概算投资额分档定额计费方式计算收费。
