21年监理工程师预测试题5章 第1章
对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于( )。
A.90°
B.95°
C.105°
D.135°
答案：D
解析：
箍筋的末端应按设计要求做弯钩；对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°;对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°；圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩。拉筋的末端应按设计要求做弯钩，并符合规范要求。
受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上。
某分部工程双代号网络计划如图所示，其关键线路有（ ）条。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：B
解析：
本题考查重点是“双代号网络计划关键线路的确定”。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。由标号法确定关键线路为：①—②—③—⑥—⑧—⑨，①—②—⑦—⑧—⑨和①—②—③—④—⑤—⑥—⑧—⑨三条。总持续时间均为15。因此，本题的正确答案为B。
Partnering协议通常是由()签署的协议。
A.监理单位与承包商
B.业主与承包商
C.工程参与各方共同
D.业主与监理单位
答案：C
解析：
考点:Partnering模式。Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。
14.下列符合合同变更条件的是（）。
A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续
B.变更应经授权人签字且盖章后实施
C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期
D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限
答案：A
解析：
考核合同签订及履行阶段的管理任务和方法。通常，合同变更应符合下列条件：（1）变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。变更超过原设计标准或者批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。（2）变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。（3）变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。（4）变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。参见教材P5。
在单代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。
A.各项工作持续时间之和最小
B.由关键工作组成
C.相邻两项工作之问时间间隔为零
D.各项工作自由时差均为零
答案：C
解析：
考点:“单代号网络计划时间参数的计算”。总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，井保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。因此，本题的正确答案为C。
某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。
A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励
C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任
答案：B
解析：
2020版教材P99
承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。
某新建项目，建设期为2年，共从银行贷款960万元，每年贷款额相等。贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为（ ）万元。
A.44．06
B.58．46
C.88．13
D.116．93
答案：B
解析：
考点:建设期利息。各年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额／2)×年利率。本题的计算如下：第一年应计利息=1／2×480×6％=14．4(万元)；第二年应计利息=(480+1／2×480+14．4)×6％=44．06(万元)；建设期利息总和=14．4+44．06=58．46(万元)。
某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工。各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（ ）天。
A.26
B.24
C.22
D.20
答案：C
解析：
计算步骤：①计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，也就是6、4、4的最大公约数，所以流水步距K=4天。②确定专业队数，每个施工过程成立的专业队数目分别为6÷2、4÷2、4÷2，即为3、2、2，所以参与该工程流水施工的专业工作队总数n＇=3+2+2=7(个)。③确定流水施工工期T=(m+n＇-1)K=(5+7-1)×2=22(夭)。
21年监理工程师预测试题5章 第2章
实行建设项目法人责任制的项目中，项目董事会的职权是()。
A.编制和确定招标方案
B.编制项目年度投资计划
C.提出项目竣工验收报告
D.提出项目后评价报告
答案：C
解析：
㈡项目法人的职权
⒈项目董事会的职权：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件; 审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理， 并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。 ⒉项目总经理的职权：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图 布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编 制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；…负责组织项目试生产和单项工程 预验收
某调水工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工合同，经项目监理机构批准的施工总进度计划见下页图（时间单位：月），各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
【事件】
施工过程中发生如下事件：
事件1：工作A的内容为“土石方开挖施工”，施工中发现煤矿采空区，处理采空区导致工作A暂停施工0.5个月，承包人机械闲置损失12万元，承包人向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。
事件2：由于施工过程中发现文物，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，承包人向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。
事件3：事件2发生后，发包人要求工程仍按原计划工期完工，为此，承包人决定采取赶工措施，经确认，相关工作赶工费率及可缩短时间见下表。
相关工作赶工费率及可缩短时间
【问题】
1.指出图中所示施工总进度计划的关键路线及工作E、工作M的总时差和自由时差。
2.针对事件1，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少？说明理由。
事件1：工作A的内容为“土石方开挖施工”，施工中发现煤矿采空区，处理采空区导致工作A暂停施工0.5个月，承包人机械闲置损失12万元，承包人向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。
3.针对事件2，项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少？说明理由。
事件2：由于施工过程中发现文物，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，承包人向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。
4.针对事件3，为使赶工费用最少，应选哪几项工作进行压缩，说明理由，需要增加赶工费多少万元？
事件3：事件2发生后，发包人要求工程仍按原计划工期完工，为此，承包人决定采取赶工措施，经确认，相关工作赶工费率及可缩短时间见下表。
事件2：由于施工过程中发现文物，使工作J推迟2个月开始，造成施工人员窝工损失6万元，承包人向项目监理机构提出索赔，要求工期延期2个月，补偿费用6万元。
答案：
解析：
问题1：
（1）关键路线：B→D→G→J→L→N→Q（或1→3→5→7→9→10→12→13）和B→D→I→K→L→N→Q（或1→3→5→6→8→9→10→12）。
（2）工作E的总时差为1个月，自由时差为1个月。
（3）工作M的总时差为4个月，自由时差为2个月。
问题2：
（1）不应批准工程延期。理由：施工中发现煤矿采空区，不属于承包人的责任，发包人应顺延延误的工期。但是由于工作A有1个月的总时差，所以工作A暂停施工0.5个月不影响总工期。
（2）应批准费用补偿12万元。理由：施工中处理采空区引起的暂停施工不属于承包人的责任，发包人应承担处理换填基坑发生的费用，应补偿承包人机械闲置损失12万元。
问题3：
监理机构应批准工期延误2个月、费用补偿6万元。理由：施工过程中发现文物，发包人应承担发生的工期延误和费用增加。工作J是关键工作，所以应批准工程延期2个月，费用补偿6万元
问题4：
应选L、N、Q三项关键工作进行压缩。
理由：工作N的赶工费率最低，故第1次调整应压缩关键工作N的持续时间1.5个月，增加赶工费1.5×10=15（万元），压缩总工期1.5个月。
调整后L、N、Q仍然为关键工作，在可压缩的关键工作中。
理由：工作N压缩至极限后，工作L的赶工费率最低，故第2次调整应缩短关键工作L的持续时间0.5个月，增加赶工费0.5×20=10（万元），压缩总工期0.5个月。
经过以上两次调整，已达到压缩总工期2个月的目的，增加赶工费合计：15+10=25（万元）
在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（ ）。
A.承包人必须接受
B.承包人可以不接受
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
答案：B
解析：
本题考查的是索赔管理。监理人作出的处理索赔的决定，若承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。
某省HND大桥由中标的CHD公司大桥项目经理部施工,KNS咨询监理公司进行施工监理,全桥380根钻孔灌注桩（采用白云山水泥,接孔内灌注温度T。初凝时间9h,终凝时间16h）。刚进行到第五根桩施工时,遇到下列事件：第五根桩从9月14日7：00开始灌注混凝土,15：16因电焊机使用不当导致发电机组故障,使搅拌机及灌注设备被迫停工,CHD公司大桥项目经理部立即组织人员抢修,发电机组于17：08修复,17：13恢复施工,恢复施工后提升导管提不动,经反复转动,上下冲振,至17：32才将导管拔出,就位到预定高度,开始灌注新混凝土,17：42监理工程师到现场视察,19：34灌注完全部混凝土。当导管全部提出孔外清点时,导管总长只有48m,因此,监理工程师同意桩基按48.5m计量,承包人要求按设计桩长55.6m计量。其证据是业主提供的设计图纸（除此外,监理工程师的承包人不能再提供其他证据证明施工的实际桩长）。
【问题】2、该事件所反映施工监理中存在的主要问题及其原因有哪些?
答案：
解析：
2、该事件反映施工承包方CHD公司存在以下主要问题：（1）准备工作做得不好,主要施工机械设备配备不足,发电机组只有一台无备用设备,不合理。（2）从上述断桩可表示CHD公司无论是属哪一种可能情况,施工均不符合技术规范要求。（3）从“不能再提供其他证据…”可知：没有按规范做好应作的每一项记录（如钻进记录、清孔、成孔检查…）。（4）每道工序完工后没有按程序进行工序检查。没有经监理工程师认可或批准就进入下道工序。该事件反映监理工程师存在以下主要问题：①专业技术水平低、工程经验缺乏。监理工程师凭经验从上述事件应看到较严重的异常情况,应能看到施工承包方存在不容忽视的问题。②监理严重失职,没有对每道工序进行检查,使工程质量得到有效控制,没有按监理的程序进行施工监理。灌注混凝土过程监理工程师没有按规范规定进行旁站。
注册监理工程师在执业过程中应该遵守的职业道德准则是（ ）。
A.不收受施工单位的任何礼金、有价证券等
B.不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章
C.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
D.保管和使用本人的注册证书和执业印章
答案：A
解析：
考点:注册监理工程师职业道德。注册监理工程师应严格遵守如下职业道德守则：(1)维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公平、科学”的经营活动准则执业；(2)执行有关工程建设法律、法规、标准和制度，履行建设工程监理合同规定的义务；(3)努力学习专业技术和建设工程监理知识，不断提高业务能力和监理水平；(4)不以个人名义承揽监理业务；(5)不同时在两个或两个以上工程监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；(6)不为所监理工程指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法；(7)不收受施工单位的任何礼金、有价证券等；(8)不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；(9)坚持独立自主地开展工作。
下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是( )。
A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位
B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人
C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书
答案：A
解析：
2020版教材P76-78
建设工程勘察合同当事人包括发包人和勘察人。发包人通常可能是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。
总监理工程师不得将（ ）等工作委托给总监理工程师代表。
A.审批监理实施细则
B.组织审查施工组织设计
C.组织审核和处理工程变更
D.组织编写工程质量评估报告
E.组织审核竣工结算
根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），专业监理工程师可由中级以上专业技术职称、（ ）年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担。
A.1
B.2
C.3
D.5
21年监理工程师预测试题5章 第3章
某分项工程实物工程量为20000m3，该分项工程人工产量定额为40m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为( )天。
A.15
B.20
C.25
D.30
答案：C
解析：
2020教材P126-129
根据工作项目的工程量和所采用的定额，即可按公式 (6-2) 或公式 (6-3) 计算出各工作项目所需要的劳动量和机械台班数。2020教材P=Q. H (6-2) 2020教材P=Q/S (6-3)，即2020教材P=20000*40=500工日；根据工作项目所需要的劳动量或机械台班数，以及该工作项目每天安排的工人数或配备的机械台数，即可按公式 (6-4) 计算出各工作项目的持续时间。D=2020教材P/ (R. B) (6-4），即D=500/（2*10）=25天。
在设计阶段，设计人的基本责任是（ ）。
A、保护发包人的知识产权
B、保证设计质量
C、配合施工的义务
D、对外商的设计资料进行审查
答案：B
解析：
考点:设计合同履行管理。保证工程设计质量是设计人的基本责任。参见教材 P70。
确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据是（ ）
A.项目编码
B.项目名称
C.项目特征
D.计量单位
答案：C
解析：
分部分项工程量清单应按《建设工程工程量清单计价规范》的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量的计算。项目特征是确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据，在编制的分部项工程项目清单时，必须对其项目特征进行准确和全面的描述。
设立项目监理机构时，应满足的基本要求包括（）。
A.项目监理机构设立应遵循适应.精简.高效的原则
B.项目监理机构应有满足专业和数量要求的总监理工程师.专业监理工程师和监理员
C.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师，需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位同意，且最多不得超过两项
D.监理单位更换.调整项目监理机构监理人员，应做好交接工作，保持建设工程监理工作的连续性
E.监理单位调换总监理工程师，应征得建设单位同意，调换专业监理工程师时，总监理工程师可以口头通知建设单位
答案：A,B,D
解析：
考核项目监理机构的设立。设立项目监理机构应满足以下基本要求：（1）项目监理机构设立应遵循适应、精简、高效的原则，要有利于建设工程监理目标控制和合同管理，要有利于建设工程监理职责的划分和监理人员的分工协作，要有利于建设工程监理的科学决策和信息沟通；（2）项目监理机构的监理人员应由一名总监理工程师、若干名专业监理工程师和监理员组成，且专业配套，数量应满足监理工作和建设工程监理合同对监理工作深度及建设工程监理目标控制的要求，必要时可设总监理工程师代表；（3）一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项；（4）工程监理单位更换、调整项目监理机构监理人员，应做好交接工作，保持建设工程监理工作的连续性。工程监理单位调换总监理工程师，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。参见教材P94～95。
某施工单位承建一座大桥，该桥处在施工进度网络计划中的关键线路上。在架设T梁时，当地突发泥石流，导致2号桥墩被泥石流冲垮，使已架设的T梁坠毁报废，造成直接经济损失49万元，无人员伤亡。这次泥石流的发生也导致该桥梁全面停工，造成了工期延误。事后查证被冲垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求。该施工单位认为所发生的泥石流无法预见的，属于不可抗力，为业主应承担的风险，造成工程损坏应由业主承担，受损工程应予以计量。同时施工单位按合同规定提出了工期索赔要求。
【问题】3.上述受损工程能否计量？为什么？
答案：
解析：
3.上述受损工程不能进行计量。因为被冲垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求，质量不合格，不满足计量的基本条件，因此不能计量。
下列有关“领导作用”描述错误的是（ ）。
A.领导者建立组织统一的宗旨和方向
B.领导者要制定适宜的质量方针和质量目标
C.领导者要激励员工积极工作
D.领导者指定的质量方针是组织在质量方面的追求目的
答案：D
解析：
考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。质量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向，质量目标是组织在质量方面的追求目的。
《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持（ ）的方针。
A.预防为主、防治结合
B.安全第一、预防为主
C.安全第一、合理安排
D.安全第一、防患于未然
答案：B
解析：
本题考查重点是“《建筑法》主要内容”。建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。因此，本题的正确答案为B。
根据《民法总则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（ ）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力
答案：D
解析：
自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应 的民事权利能力和民事行为能力。
21年监理工程师预测试题5章 第4章
某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则流水施工工期为( )天。
A、30
B、28
C、26
D、24
答案：D
解析：
流水步距等于流水节拍的最大公约数2；
专业工作队数＝6/2 + 4/2 + 6/2 + 4/2=10个
工期为 T＝(m+ n’-1)K=(3+10-1)×2＝24天
下列关于中标通知书的说法，错误的是()。
A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选
答案：D
解析：
本题考查的是合同文件。项目经理的名称是中标人的投标文件中说明并已在评标时作为量化评审要素的人选，要求履行合同时必须到位。
施工招标阶段监理工作制度包括( )。A编制招标文件有关制度B合同条件拟定及审核制度 C设计
施工招标阶段监理工作制度包括（ ）。
Ａ编制招标文件有关制度Ｂ合同条件拟定及审核制度
Ｃ设计文件、图纸审查制度Ｄ组织招标实务有关制度
Ｅ施工组织设计审核制度
甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。
A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙
B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿
C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车
D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意
答案：C
解析：
2、质押的分类 （1）动产质押
第一，是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
第二，能够用作质押的动产没有限制。
第三，不得约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。（流质条款无效）
第四，动产质押的设立（合同 + 交付→设立） ① 质押合同签订生效时，质权未设立，债权人还未取得质权； ② 只有出质人交付质押财产后，质权自交付时设立，债权人才能成为质权人
工程设计的最后一个阶段是()。
A.初步设计
B.设计准备
C.施工图设计
D.技术合计
答案：C
解析：
2020版教材P111-113
本题考查的是设计进度控制分阶段目标。施工图设计是工程设计的最后一个阶段，其工作进度将直接影响建设工程的施工进度，进而影响建设工程进度总目标的实现。因此，必须确定合理的施工图设计交付时间，确保建设工程设计进度总目标的实现，从而为工程施工的正常进行创造良好的条件。
桥梁工程按照承重构件受力体系情况可以分为（ ）。
A.拱式桥
B.刚架桥
C.公路桥
D.上承桥
E.下承桥
答案：A,B
解析：
本题考查的是桥梁工程概述。桥梁工程按承重构件受力体系情况分梁式桥、拱式桥、刚架桥、吊桥、组合体系桥。
下列选项中，不属于监理月报主要内容的是()。
A.本月工程实施情况
B.本月监理工作情况
C.下月监理工作重点
D.监理工作总结
答案：D
解析：
2020教材P158-161
监理月报应包括以下主要内容：
(1)本月工程实施情况；
(2)本月监理工作情况；
(3)本月工程实施的主要问题分析及处理情况；
(4)下月监理工作重点。
设计概算是在（ ）阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。
A.方案设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
答案：B
解析：
考点:设计概算的内容和编制依据。设计概算是在初步设计或扩大初步设计阶段，按照设计要求概略地计算拟建工程从立项开始到交付使用为止全过程所发生的建设费用的文件。
21年监理工程师预测试题5章 第5章
下列选项中，关于格式条款的说法正确的有()。
A.提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务
B.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释
D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款
E.提供格式条款的一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P20-37
对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。C选项错。
某混凝土拌合物的坍落度为240mm，用钢尺测量的混凝土扩展后最终的最大直径为100mm，最小直径为60mm，则坍落度的扩展度值为（ ）mm。
A、60
B、80
C、100
D、240
答案：B
解析：
本题考查的是混凝土结构工程施工试验与检测。坍落度的扩展度值=（100+60）/2=80mm。
(2014年)监理规划中应明确的工程进度控制措施有（ ）。
A.建立多级网络计划体系
B.严格审核施工组织设计
C.建立进度控制协调制度
D.按施工合同及时支付合同款
E.监控施工单位实施作业计划
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是监理规划主要内容。工程进度控制的具体措施：（1）组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度；（2）技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划；（3）经济措施：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等；（4）合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。
在普通混凝土立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值中有两个的测值与中间值的差值均超过中间值的（ ），则该组试件的试验结果无效。
A.10％
B.15％
C.20％
D.25％
答案：B
解析：
考点:混凝土结构工程施工试验与检测。取三个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值。如有两个测值与中间值的差值均超过中间值的15％，则该组试件的试验结果无效。
关于监理大纲、监理规划或监理实施细则的说法，正确的是()。
A.监理大纲和监理规划均应依据监理合同的要求编写
B.监理规划和监理实施细则均应由监理单位技术负责人审批
C.委托监理的工程项目均应编制监理大纲、监理规划和监理实施细则
D.工程监理目标控制措施是监理大纲、监理规划和监理实施细则的必备内容
答案：D
解析：
㈡监理实施细则编写要求
《建设工程监理规范》规定，采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。对于工程规模较小、技术较为简单且有成熟监理经验和施工技术措施落实的情况下，可以不必编制监理实施细则。
监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程专业特点，做到详细具体、具有可操作性。监理实施细则可随工程进展编制，但应在相应工程开始由专业监理工程师编制完成，并经总监理工程师审批后实施。可根据建设工程实际情况及项目监理机构工作需要增加其他内容。当工程发生变化导致监理实施细则所确定的工作流程、方法和措施需要调整时，专业监理工程师应对监理实施细则进行补充、修改。
某国外设备的CIF投标价格为250万美元，评标中供货范围偏差调整为3万美元，商务偏差调整为2％，技术偏差调整为3％。开标当日中国人民银行公布的汇率中间价为：1美元兑人民币6．4元。则投标价格调整额为( )万美元。
A.8
B.10．5
C.12．5
D.15．5
答案：D
解析：
2020版教材P68-70
供货范围偏差调整额3万美元；商务偏差调整额=250×2％=5(万美元)；技术偏差调整额=250×3％=7．5(万美元)；价格调整额=3+5+7．5=15．5(万美元)。
合同协议书与下列文件一起构成监理合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤委托人要求；⑥监理报酬清单；⑦监理大纲；⑧其他合同文件。下列解释顺序排列正确的是（ ）。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.⑤⑥⑦⑧①②③④
C.①⑥⑦⑧②③④⑤
D.①⑤⑥⑦②③④⑧
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程监理合同订立。合同协议书与下列文件一起构成合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤委托人要求；⑥监理报酬清单；⑦监理大纲；⑧其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准
工程项目中使用的任何工程设备必须得到（ ）的书面许可后方可运至现场。
A.业主
B.承包方
C.监理工程师
D.设备供应商
