监理工程师考试真题9章 第1章
工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定( )。
A.勘察方案
B.勘察合同
C.勘察任务书
D.勘察成果
答案：D
解析：
监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。审核与评定包括程序性审查和技术性审查。
与其他建设工程组织管理模式相比，EPC模式的基本特征有()。
A、承包商承担大部分风险
B、管理层的参与
C、长期协议
D、资源共享
E、总价合同
答案：A,E
解析：
本题考查的是EPC模式。EPC管理模式的基本特征有：(1)承包商承担大部分风险；(2)业主或业主代表管理工程实施；(3)总价合同。
网络计划工期优化方法中，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标的前提是()。
A.计算工期不满足计划工期
B.不改变各项工作之间的逻辑关系
C.计划工期不满足计算工期
D.将关键工作压缩成非关键工作
答案：B
解析：
考点:工期优化。网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。
总承包方式的缺点包括（ ）。
A.单一的合同责任
B.固定工期、固定费用
C.设计方案不一定是最优方案
D.减少设计变更
E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查
答案：C,E
解析：
与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式比较，项目建设总承包方式对发包人而言，在实施项目的管理有较为突出的优点：①单一的合同责任；②固定工期、固定费用；③可以缩短建设周期；④减少设计变更；⑤减少承包人的索赔。总承包方式对发包人而言，也有一些不利的因素：①设计不一定是最优方案；②减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
风险识别的工作成果是()
A、确定建设工程风险因素、风险事件及后果
B、定量确定建设工程风险事件发生概率
C、定量确定建设工程风险事件损失的严重程度
D、建立建设工程风险清单
进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费 = ( ) ×人民币外汇牌价×外贸手续费率。
A.离岸价
B.离岸价+国外运费
C.离岸价+国外运输保险费
D.到岸价
答案：D
解析：
2020版教材P27-31
外贸手续费=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率。
监理单位在施工阶段应收集的信息是（ ）。
A.设备安全试运行及测试信息
B.工程地质、水文地质勘察报告
C.工程所在地工程建设标准及招投标相关规定
D.施工图设计审批文件
答案：A
解析：
考点:信息管理。在建设工程施工阶段，项目监理机构应从下列方面收集信息：(1)建设工程施工现场的地质、水文等数据；地上、地下管线等；(2)施工机构组成及进场人员资格等；(3)进场设备的规格型号、保修记录等；(4)施工项目管理机构管理程序等；(5)施工中需要执行的国家、行业或地方工程建设标准等；(6)施工过程中发生的工程数据，如：地基验槽及处理记录等；(7)工程材料、构配件、设备质量证明资料及现场测试报告；(8)设备安装试运行及测试信息，如：电气接地电阻等；(9)工程索赔相关信息，如：索赔处理程序等。
监理工程师考试真题9章 第2章
监理规划要随着建设工程的开展不断补充、修改和完善,这表明监理规 划( )。A应分阶段编写B具
监理规划要随着建设工程的开展不断补充、修改和完善，这表明监理规
划（ ）。
Ａ应分阶段编写Ｂ具体内容应有针对性
Ｃ基本内容应力求统一Ｄ应遵循建设工程的运行规律
(2016年)工程暂停施工原因消失，具备复工条件时，关于复工审批或指令的说法，正确的是（ ）。
A.施工单位提出复工申请的，专业监理工程师应签发工程复工令
B.施工单位提出复工申请的，建设单位应及时签发工程复工令
C.施工单位未提出复工申请的，总监理工程师可指令施工单位恢复施工
D.施工单位未提出复工申请的，建设单位应及时指令施工单位恢复施工
答案：C
解析：
本题考查的是合同管理。当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。
当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（ ）。
A.尽快做出延长工期的临时决定
B.及时向政府有关部门报告
C.要求承包单位提出工程延期意向申请
D.重新审核施工合同条件
答案：A
解析：
考点:“工程延期的审批程序”。当延期事件具有持续性，承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时．应先向监理工程师提交阶段性的详情报告。监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。临时决定的延期时间不宜太长，一般不超过最终批准的延期时间。因此，本题的正确答案为A。
根据《标准监理招标文件(2017 年版)》，履约保函的担保期限为()。
A.自委托人向监理人发出开始监理通知之日起，至委托人签发工程竣工验收证书后失效
B.自委托人向监理人发出开始监理通知之日起，至委托人签发工程竣工验收证书之日起28天后失效
C.自委托人与监理人签订的合同生效之日起，至委托人签发工程竣工验收证书后失效
D.自委托人与监理人签订的合同生效之日起，至委托人签发工程竣工验收证书之日起28天后失效
答案：D
解析：
⑵履约保证金格式。
履约担保采用保函形式。
标准格式主要有以下特点：
1)担保期限。自委托人与监理人签订的合同生效之日起，至委托人签发工程竣工验收证书之日起28 天后失效。
2)担保方式。采用无条件担保方式，即：持有履约保函的委托人认为监理人有严重违约情况时，即可凭保函要求担保人予以赔偿，不需监理人确认。在履约保函标准格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 日内无条件支付”。
在财务现金流量表中，作为现金流出的有（ ）。
A.借款本金偿还
B.回收流动资金
C.借款利息支付
D.固定资产余值回收
E.产品销售收入
答案：A,C
解析：
投资各方财务现金流量表从投资者角度出发，以项目投资者的出资额为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算投资各方财务内部收益率。
某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
答案：B
解析：
2020版教材P99
本题考查的是缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。
(2016年真题)关于投标预备会的说法，正确的有（ ）。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应对投标人提出的问题进行解答
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.对某投标人提出的问题，招标人应以书面方式回复该投标人，无须告知其它投标人
答案：B,D
解析：
本题考查的是工程施工招标程序。选项A，投标预备会不是招标的必经程序。选项C，投标预备会由招标人组织召开。选项E，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。
监理工程师考试真题9章 第3章
下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（ ）。
A.工程量清单
B.价格清单
C.分项报价表
D.商务及技术偏差
E.发包人要求
答案：B,E
解析：
知识点:设计施工总承包合同合同文件。选项A，是招标文件的内容。选项CD均为材料设备采购合同的内容。2020版教材P122。
某工程，实施过程中发生如下事件：
事件1：一批属于需要平行检验的材料进场后，专业监理工程师提出需要等施工单位检验合格后再平行检验，且平行检验后经总监理工程师批准方可使用。
事件2：工程开工后不久，施工项目经理与施工单位解除劳动合同后离职，致使施工现场的实际管理工作由项目副经理负责。
事件3：项目监理机构审查施工单位报送的分包单位资格报审材料时发现，其《分包单位资格报审表》附件仅附有分包单位的营业执照、安全生产许可证和类似工程业绩，随机要求施工单位补充报送分包单位的其他相关资格证明材料。
事件4：该工程基坑开挖深度6m，地下水位为负3m，施工组织设计初步方案是水泥土桩支护，井点降水。一层大厅是整栋楼净高最高空间，需要搭设模板支撑高度10.5m；
事件5、施工过程中，专业监理工程师巡视发现，施工单位未按专项施工方案组织施工，且存在安全事故隐患，便立刻报告了总监理工程师。总监理工程师随即与施工单位进行沟通，施工单位解释：为保证施工工期，调整了原专项施工方案中确定的施工顺序，保证不存在安全问题。总监理工程师现场察看后认可施工单位的解释，故未要求施工单位采取整改错误。结果，由上述隐患导致发生了安全事故。
【问题】
1、指出事件1中专业监理工程师的做法是否妥当，说明理由。
2、针对事件2，项目监理机构和建设单位应如何处置？
3、事件3中，施工单位还应补充报送分包单位的哪些资格证明材料？
4、指出事件4中那些需要编制“危大方案”，那些需要专家论证 。
5、事件5中总监理工程师做法是否妥当，如果不妥，写出正确做法？
答案：
解析：
问题1、专业监理工程师做法不妥。
理由： 1、材料进场验收是专业监理工程师的职责，专业监理工程师检查合格签署认可，材料就可进场使用。
2、材料的平行检验不必等到施工单位自检合格。可以和施工单位同时检验。
问题2、建设单位应要求监理单位向承包单位发出暂停令，暂停施工。
监理机构应要求施工单位报送项目副经理有关资料，并予以审查后报送建设单位同意。如果不符合要求，监理机构应书面要求施工单位派遣具有同等资质、履历与能力的项目经理，经过监理单位与建设单位的书面同意后，方可继续施工。
问题3、对分包单位资格审核还应包括以下内容：企业资质等级证书、专职管理人员和特种作业人员的资格。
4、该工程需要编制“危大方案”有：基坑开挖、降水、支护的专项方案， 模板支撑专项方案。
模板支撑专项方案需要组织专家论证。
问题5:总监理工程师做法不妥。
正确做法：总监理工程师应当签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报告。
债权人可以留置的合同限于( )合同。A建设工程B保管 C运输D加工承揽 E买卖
债权人可以留置的合同限于（ ）合同。
Ａ建设工程Ｂ保管
Ｃ运输Ｄ加工承揽
Ｅ买卖
依据《担保法》，( )担保方式只能由合同当事人本人提供担保。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金
答案：D
解析：
2020版教材P13-16
本题考查的是担保方式。选项A，保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。选项BC抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。
关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（）。
A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责
B.对工程的勘察许可应由勘察人提供
C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供
D.建筑总平面布置图由发包人提供
E.拆除地下障碍物应由承包人完成
答案：C,D
解析：
2020版教材P76-78
发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括: (1)本工程的批准文件(复印件) ，以及用地(附红线范罔)、施工、勘察许可等批件(复印件)。(2) 工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。(3) 勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。(4) 勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。(5) 其他必要相关资料。
根据《标准施工合同》，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（ ）。
A.施工中发现文物、化石
B.发包人提供的材料提前交货
C.不可抗力不能按期竣工
D.不利的物质条件
E.发包人原因暂停施工
答案：A,D,E
解析：
考点:索赔管理。选项B，发包人提供的材料提前交货只能索赔费用；选项C，不可抗力不能按期竣工只能索赔工期。
某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C和I的最迟完成时间分别为第（ ）天。
A.4和11
B.4和9
C.3和11
D.3和9
答案：B
解析：
本题考查的是双代号时标网络计划及新横道图。首先找出关键工作A、D、H、M。工作C和I的总时差分别为2天和1天，所以它们的最迟完成时间分别为4天和9天
监理工程师考试真题9章 第4章
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2013，安装工程的检验批一般按（ ）划分。
A.专业性质
B.设备组别
C.专业系统
D.主要工种
答案：B
解析：
考点:检验批的划分。安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批。
下列报审、报验表中，只需由专业监理工程师签署审查意见的有（ ）。
A、分部工程报验表
B、单位工程竣工验收报审表
C、施工控制测量成果报验表
D、工程材料、构配件、设备报审表
E、分包单位资格报审表
答案：C,D
解析：
本题考查的是现场施工准备质量控制。选项A、B、E均需由总监理工程师审批并签署意见。
下列选项中，一个建设工程监理工作的总负责人是()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
答案：D
解析：
考点:建设工程监理实施程序和原则。总监理工程师是一个建设工程监理工作的总负责人。他对内，向工程监理单位负责，对外，向建设单位负责。
Partnering模式与其他模式相互关系的比较，Partnering模式相互关系的特点有()。
A.强调各方的权利、义务和利益
B.在微观利益上相互对立
C.共同解决问题
D.强调合作精神
E.强调共同的目标和利益
答案：C,D,E
解析：
考点:Partnering模式。Partnering模式相互关系的特点有：强调共同的目标和利益，强调合作精神，共同解决问题。
在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先()
A、确定可调整进度的范围
B、确定可利用的资源数量
C、分析所采取措施的成本
D、分析比较各种措施的优劣
答案：A
解析：
根据建设工程进度调整系统过程先确定调整进度的范围，再确定采取什么样的措施。
工程建设的各个阶段都对工程质量的形成产生影响，其中勘察设计阶段的影响在于()
A、使决策阶段确定的质量目标和水平具体化
B、决定工程实体质量的形成
C、直接关系工程主体结构的安全可靠
D、确保工程实体的最终质量
E、使建设投资的综合功能充分体现规划意图
答案：A,C,E
解析：
工程质量形成过程有5个阶段，分别为项目可行性研究阶段、项目决策阶段、工程勘察设计阶段、工程施工阶段和工程竣工验收阶段。其中，勘察设计阶段的影响在于：使决策阶段确定的质量目标和水平具体化，直接关系工程主体结构的安全可靠，使建设投资的综合功能充分体现规划意图。
某工程，建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同，工程施工过程中发生如下事件：
事件4：工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖，项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求，甲施工单位不同意复验，项目监理机构坚持要求复验，甲施工单位进行剥离后，复验结果表明工程质量合格。
问题：5．事件4中，甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当？分别说明理由。
答案：
解析：
5．事件4中：
（1）甲施工单位的做法不妥；
理由：甲施工单位不得拒绝项目监理机构的复验要求。
（2）项目监理机构的做法妥当；
理由：项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时，应坚持进行剥离复验。
监理工程师考试真题9章 第5章
下列选项中，不属于必须实行公开招标的是（ ）。
A.对于单项合同估算价在30万元人民币以上的设计服务的采购
B.全部使用国有资金投资的工程建设项目设计服务招标
C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
答案：A
解析：
考点:工程设计招标管理。根据国务院批准的由原国家计委于2000年5月发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》下列情形，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标：对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购；全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务招标；国务院发展和改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目。
建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有（ ）。
A.人的身体素质
B.材料的选用是否合理
C.施工机械设备的价格
D.施工工艺的先进性
E.工程自然环境
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是工程质量的概念。影响工程的因素很多，但归纳起来主要有五个方面，即人、材料、机械、方法和环境。其中选项C施工机械设备的价格不是影响质量的因素。
根据《招标投标法实施条例》，可采用邀请招标的情形是（ ）。
A、采购人依法能够自行建设
B、需向原中标人采购，否则影响施工
C、需采用不可替代的专利
D、只有少量潜在投标人可供选择
答案：D
解析：
2020版教材P 46
[考点]《投标投标法实施条例》相关内容。有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
国际上，工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有（ ）。
A.与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目
B.作为总承包商，承担项目的主要责任和风险，而承包商则作为分包商
C.以Project Controlling模式参与工程实施
D.以项目发起人和策划公司的身份参与BOT项目
E.以非代理型CM模式参与工程实施
答案：A,B,D
解析：
考点:“工程咨询公司联合承包工程的内容”。在国际上，一些大型工程咨询公司与设备制造商和土木工程承包商组成联合体，参与项目总承包或交钥匙工程的投标，中标后共同完成项目建设的全部任务。少数情况下，工程咨询公司甚至可以作为总承包商，承担项目的主要责任和风险，承包商则成为分包商。工程咨询公司还可能参与BOT项目，甚至作为这类项目的发起人和策划公司。虽然联合承包工程的风险相对较大，但可以给工程咨询公司带来更多的利润，而且在有些项目上可以更好地发挥工程咨询公司在技术、信息、管理等方面的优势。因此，本题的正确答案为ABD。
直线制监理组织形式的主要特点是（ ）。
A.接受职能部门多头指挥、指令矛盾时，将使直线指挥部门人员无所适从
B.组织机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系明确
C.具有较大的机动性和适应性，但纵横向协调工作量大
D.统一指挥、直线领导，但职能部门与指挥部门易产生矛盾
用重点审查法审查施工图预算时，审查的重点有（ ）
A.工程量计算规则的正确性
B.工程量大的分项工程
C.不具备全面审查条件的工程
D.各项费用的计取基础
E.造价较高的各种工程
答案：B,D,E
解析：
重点审查法审查的重点一般是：工程大或者造价较高的各种工程、补充定额、计取的各种费用(计费基础、取费标准)等
履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至( )止。
A.竣工验收之日
B.提交竣工验收报告之日
C.签发工程移交证书日
D.缺陷责任期止之日
答案：C
解析：
2020版教材P89-90
担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。
监理工程师考试真题9章 第6章
下列关于违约责任的说法不正确的是( )。A承担违约责任的条件采用过错责任原则 B承担违约责
下列关于违约责任的说法不正确的是（ ）。
Ａ承担违约责任的条件采用过错责任原则
Ｂ承担违约责任的条件采用严格责任原则
Ｃ承担违约责任是以补偿性为原则的
Ｄ承担违约责任在有些情况下也具有惩罚性
工程项目的设计成果完成后，由()负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。
A、设计人
B、监理人
C、审图机构
D、发包人
答案：D
解析：
设计的阶段成果（初步设计、技术设计、施工图设计）完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。
（ ）不属于路基应满足的基本要求。
A.具有足够的整体稳定性
B.具有足够的强度
C.具有足够的水稳定性
D.具有足够的刚度
答案：D
解析：
本题考查的是路基工程概述。路基要有足够的强度和稳定性，才能保证正常的路面使用。因此，除要求路基断面尺寸符合设计外，路基应满足下列基本要求：具有足够的整体稳定性、具有足够的强度、具有足够的水稳定性。
我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出()两种规定。
A.折价接收
B.通过
C.预通过
D.拒收
E.暂时拒收
答案：B,D
解析：
本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出“通过”或“拒收”两种规定。
下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（ ）。
A、职工教育经费
B、工会经费
C、高空作业津贴
D、节约奖金
E、探亲假期间工资
答案：C,D,E
解析：
人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：
（1）计时工资或计件工资。
（2）奖金：是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。如节约奖、劳动竞赛奖等。
（3）津贴补贴：是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。
（4）加班加点工资：是指按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资。
（5）特殊情况下支付的工资：是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。
按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。
A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
C.仍应无偿负责处理有关设计问题
D.不再负责处理有关设计问题
答案：B
解析：
本题考查重点是“设计合同履行管理”。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在1年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。因此，本题的正确答案为B。
项目监理机构的工作效率在很大程度上取决于人际关系的协调，总监理工程师在进行项目监理机构内部人际关系的协调时，可从（ ）等方面进行。
A.部门职能划分
B.监理设备调配
C.工作职责委任
D.人员使用安排
E.信息沟通制度
监理工程师考试真题9章 第7章
依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。 A工程总投资超
依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（ ）。
Ａ工程总投资超过预期金额
Ｂ因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
Ｃ承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
Ｄ监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
下列选项中，关于合同成立地点的说法正确的有()。
A.要约生效的地点为合同成立的地点
B.采用数据电文形式订立合同的，收件人没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点
C.承诺生效的地点为合同成立的地点
D.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点
E.当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P20-37
承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位（ ）。
A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期
B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期
D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
采用综合打分法对机电设备采购评价标书的优劣进行评估，审查因素包括()。
A.投标价格
B.保险费和其他费用
C.投标书中所报的交货期限
D.偏离招标文件规定的付款条件
E.市场供应情况
答案：A,B,C,D
解析：
考点:综合打分法。机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括：投标价格、运输费、保险费和其他费用、投标书中所报的交货期限、偏离招标文件规定的付款条件、备件价格和售后服务、设备的性能、质量、生产能力、技术服务和培训、其他有关内容。
履约保证有效期（ ）。
A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止
B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止
C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止
D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止
答案：D
解析：
本题考查的是保证在建设工程中的应用。履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。
下列方法中，可以用于编制施工图预算的有（ ）。
A.定额单价法
B.工程量清单单价法
C.扩大单价法
D.实物量法
E.综合单价法
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是施工图预算的编制方法。施工图预算编制方法包括单价法和实物量法，其中单价法又包括定额单价法和工程量清单单价法。
工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段.
A.决策
B.勘察
C.施工
D.设计
答案：C
解析：
考点:工程质量形成过程与影响因素。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。参见教材P3
监理工程师考试真题9章 第8章
下列施工过程中，必须列入施工进度计划，并且大多作为主导的施工过程或关键工作的有（ ）。
A.构筑物的地下工程
B.钢筋混凝土构件的现场制作过程
C.砂浆预制
D.主体结构工程
E.装饰工程
工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有( )。A守法B诚信C公正D独立E科学
工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有（ ）。
Ａ守法Ｂ诚信
Ｃ公正Ｄ独立
Ｅ科学
下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。
A.不视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错.漏或重复予以修正
C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除
答案：A
解析：
3、支付进度款
（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后28 天内向承包人支付进度应付款。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
根据相关规定，通常情况下，施工方案应经（）审批签字后提交项目监理机构。
A、项目负责人
B、项目技术负责人
C、施工单位负责人
D、施工单位技术负责人
答案：D
解析：
程序性审查
应重点审查施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。@##
合同法律关系的要素包括（）。
A.主体.客体.对象
B.主体.内容.对象
C.主体.客体.内容
D.客体.内容.对象
答案：C
解析：
1、合同法律关系的概念 （1）合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
（2）合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。
（3）缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（ ）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用
答案：D
解析：
考点: “我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作”。处理施工单位提出的工程变更费用包括：①总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估；②总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款；④建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。因此，本题的正确答案为D。
建设工程项目投资中的（ ）特点使它关系到国家、行业或地区的重大经济利益，对国计民生也会产生重大的影响。
A.建设工程项目投资数额巨大
B.建设工程项目投资差异明显
C.建设工程项目投资需单独计算
D.建设工程项目投资确定依据复杂
答案：A
解析：
本题考查重点是“建设工程项目投资的特点”。建设工程项目投资数额巨大，动辄上千万，数十亿。建设工程项目投资数额巨大的特点使它关系到国家、行业或地区的重大经济利益，对国计民生也会产生重大的影响。从这一点也说明了建设工程投资管理的重要意义。因此，本题的正确答案为A。
监理工程师考试真题9章 第9章
当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的,可以向( )申请撤销 裁决。A该仲裁委员会 B
当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向（ ）申请撤销
裁决。
Ａ该仲裁委员会
Ｂ仲裁委员会所在地的行政机关
Ｃ仲裁委员会所在地的基层人民法院
Ｄ仲裁委员会所在地的中级人民法院
工程师一般只对以下（ ）类别的工程项目进行计量。
A.组织措施费项目
B.工程量清单中的全部项目
C.合同文件中规定的项目
D.工程变更项目
E.技术措施费项目
答案：B,C,D
解析：
考点:单价合同的计量。工程师一般只对以下三方面的工程项目进行计量：(1)工程量清单中的全部项目；(2)合同文件中规定的项目；(3)工程变更项目。
“建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括（）。
A.错误设计引起的费用
B.火灾
C.地震
D.意外事故
答案：A
解析：
2020版教材P19
本题考查的是建筑工程一切险。“建筑工程一切险”的责任范围就是两种：一是自然事件；二是意外事故。选项A是工程参与人的自身错误，所以不属责任范围。
A. 多个起点节点 B. 多个终点节点
C. 工作代号重复 D. 存在循环回路
E. 节点编号有误
答案：B,E
解析：
根据双代号网络图的绘图规则，本题图中的错误有：有⑦⑨两个终点节点；虚工作⑧⑦和④③箭头的节点编号数字小于箭尾节点编号的数字。
建设工程物资储备计划的编制依据有()。
A.物资供应计划
B.物资供应方式
C.物资需求计划
D.场地条件
E.市场供应信息
答案：B,C,D
解析：
物资储备计划编制依据：物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式和场地条件等。
下列选项中，法律风险属于按照()划分。
A.风险来源
B.风险涉及的当事人
C.风险可否管理
D.风险影响范围
答案：A
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。按照风险来源进行划分，风险因素包括：自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险。
在单位工程施工进度计划编制过程中，需要在计算劳动量和机械台班数之前完成的工作是()。
A.划分工作项目
B.落实项目开工日期
C.确定工作项目的持续时间
D.编制资源供应计划
答案：A
解析：
2020教材P126-129
单位工程施工进度计划的编制程序：(1)收集编制依据；(2)划分工作项目；(3)确定施工程序；(4)计算工程量；(5)计算劳动量和机械台班数；(6)确定工作项目的持续时间；(7)绘制施工进度计划图；(8)施工进度计划的检查与调整；(9)编制正式施工进度计划。
