招标师考试题免费下载6节

发布时间:2021-08-03 来源:文秘之家
招标师考试题免费下载6节

招标师考试题免费下载6节 第1节


招标采购项目经理的基本权限不包括( )。

A.承接项目的决定权 B.财务决策权
C.项目团队的组建权 D.项目实施控制权

答案:A
解析:
在招标采购中,应授予项目经理的基本权限主要包括:①项目团队的组建权,包括项目经理班子或管理班子的组建权,项目团队队员的选拔权;②财务决策权;③项目实施控制权,包括在招标采购各阶段中向团队成员下达指令的权利,审核各类文件并予以批准的权利。


交通、铁道、石油化工、水利等工程建设项目在完成初步设计报告后组织招标,其工程造价控制目标一般以()为限额。

A、工程初步设计概算
B、招标工程相应范围编制的执行概算
C、施工图预算
D、工程设计概算

答案:A
解析:
交通、铁道、石油化工、水利等工程建设项目在完成初步设计报告后组织招标,其工程造价控制目标一般以工程初步设计概算为限额;水电工程在完成招标设计后组织招标,其工程造价控制目标一般以依据招标工程相应范围编制的执行概算为限额;房屋建筑和市政工程在施工图完成后组织施工招标,其工程造价控制目标一般以施工图预算为限额。政府审批的工程项目,如招标后的签约价超过工程初步设计概算限额,应当申请调整工程初步设计概算额。


工程建设项目中某些大宗的、重要的、新型特殊设备材料适用()方式。

A、承包人采购
B、招标人与承包人联合采购
C、招标人采购
D、招标人自行制造

答案:C
解析:
招标人为了控制工程建设项目中某些大宗的、重要的、新型特殊设备材料的质量和价格,通常采取自行采购供货的方式,与供货商签订供货合同,供货商按照承包人提出并经招标人审核批准的供货计划定期供货。


根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目必须招标的范围不包括( )。

A、生态环境保护项目
B、商品住宅项目
C、防洪、排涝项目
D、垃圾处理项目

答案:B
解析:


有关有限责任公司组织机构的规定,叙述错误的是()。

A、董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名
B、董事会决议的表决,实行一人一票
C、董事会的议事方式和表决程序,除《公司法》规定的外,由公司章程规定
D、董事会会议由副董事长召集和主持

答案:D
解析:
本题的考点为有限责任公司组织机构的规定。有限责任公司组织机构的规定包括:(1)董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持;(2)董事会的议事方式和表决程序,除《公司法》有规定的外,由公司章程规定;(3)董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名;(4)董事会决议的表决,实行一人一票。


关于民事诉讼的第二审程序规定,叙述错误的是()。

A、上诉应当递交上诉状,上诉状的内容,应当包括当事人的姓名,法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名.原审人民法院名称、案件的编号和案由,上诉的请求和理由
B、原审人民法院收到上诉状,应当在5日内将上诉状副本送达对方当事人,对方当事人在收到之日起28日内提出答辩状
C、当事人直接向第二审人民法院上诉的,第二审人民法院应当在五日内将上诉状移交原审人民法院
D、上诉状应当通过原审人民法院提出,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本

答案:B
解析:
本题的考点为民事诉讼的第二审程序。民事诉讼的第二审程序规定:(1)上诉应当递交上诉状。上诉状的内容,应当包括当事人的姓名,法人的名称及其法定代表人的姓名或者其他组织的名称及其主要负责人的姓名;原审人民法院名称、案件的编号和案由;上诉的请求和理由;(2)上诉状应当通过原审人民法院提出,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本;(3)当事人直接向第二审人民法院上诉的,第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院;(4)原审人民法院收到上诉状,应当在5日内将上诉状副本送达对方当事人,对方当事人在收到之日起15日内提出答辩状。


下列关于工程建设项目招标投标活动投诉处理的说法中,错误的是( )。


A.行政监督部门应当拒绝受理投诉事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的投诉
B.行政监督部门询问相关人员时,只能由两名执法人员进行,并做笔录,交被调查人签字确认
C.投诉处理过程中,行政监督部门应当在必要时通知投诉人和被投诉人进行质证
D.行政监督部门准予投标人撤回的投诉,投诉人可以不同的事实和理由再次提出投诉

答案:B
解析:
B项,行政监督部门可以对相关人员进行询问,但应当由两名以上行政执法人员进行,并做笔录,交被调査人签字确认。


招标师考试题免费下载6节 第2节


工程质量事故处理的基本要求不包括()。

A、满足使用和功能要求
B、加固补强,封闭保护
C、迅速及时,减少影响程度
D、处理方便,经济合理

答案:B
解析:
对工程质量事故处理的基本要求是:①满足使用和功能要求;②迅速及时,减少影响程度;③处理方便,经济合理;④安全可靠,不留隐患。B项是常用事故处理方法的内容。


评标专家有下列()可能影响公正评标的情况时,应当回避。

A、投标人的雇员或投标人主要负责人的近亲属
B、项目主管部门或者行政监督主管部门的人员
C、与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的
D、曾因在招标、评标以及其他与招标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的
E、从事相关领域工作不满8年

答案:A,B,C,D
解析:
评标专家有下列可能影响公正评标情形的,应当回避:①投标人或投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督主管部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标、评标以及其他与招标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;⑤政府采购和机电产品国际招标规定应当回避的其他情形。被选取参加评标的专家存在上述情形的,应当主动回避。招标人也可以要求评标专家签署承诺书,确认其不存在上述法定回避情形。评标中,发现某个评标专家存在法定回避情形的,该专家已完成的评标结果无效,招标人应重新确定满足要求的专家替代,并重新进行评审。E项属于评标专家本身须具备的条件,不是予以回避的情况。


国际上比较有影响力的施工合同范本不包括()。

A、FIDIC标准合同范本
B、ICE范本
C、NEC合同条件
D、2013版施工合同

答案:D
解析:
国际上较有影响力的施工合同范本包括FIDIC标准合同范本、ICE范本、NEC合同条件、AIA合同范本等。D项,《2013版施工合同》属于目前国内通行的建设工程施工合同文本。


关于合同成立的地点的规定,下列说法不正确的是( )。


A.采用数据电文形式订立合同的,收件人的主营业地点为合同成立的地点

B.承诺生效的地点和合同成立的地点应不同

C.当事人采用合同书形式订立合同的,双方当事人签字或盖章的地点为合同成立的地点

D.当事人约定了合同成立地点的,约定的地点为合同成立的地点

答案:B
解析:
承诺生效时合同成立,即承诺生效的时间即为合同成立的时间。合同成立的地点有以下规定:①承诺生效的地点为合同成立的地点;②采用数据电文形式订立合同的,收件人的主营业地点为合同成立的地点;没有主营业地点的,其经常居住地为合同成立的地点;③当事人采用合同书形式订立合同的,双方当事人签字或盖章的地点为合同成立的地点;④当事人约定了合同成立地点的,约定的地点为合同成立的地点。


招标投标民事争议包括 ()

A.招标文件争议
B.招标过程争议
C.中标结果争议
D.投标中的民事侵权争议
E.行政监督部门对招投标当事主体发生矛盾引起的争议

答案:A,B,C,D
解析:
招标投标争议大多民事争议发生在先,然后发展成为行政争议。在招标投标过程中,招标人和招标代理机构应当熟悉招标投标常见民事争议的内容,掌握处理各种民事争议的流程和技巧,领防和避免招标投标行政争议的发生。招标投标民事争议包括招标文件争议、招标过程争议、中标结果争议和招标过程其他民事侵权争议四种。


某工程建设项目货物招标,在开标时,某投标人在投标文件的投标函和投标一览表中填写的投标保证金为2万元,但发现其所附的银行汇票为2. 5万元。对此,招标人的正确做法是( )。



A.按汇票投标保证金的金额唱标,并允许修改投标文件的投标保证金额
B.宣布该投标文件为废标
C.宣布按投标一览表中的投标保证金额2万元为准唱标及评标
D.按投标一览表中的投标保证金额唱标,并将与汇票金额不符的情况记录下来,提交评标委员会处理

答案:D
解析:
按照宣布的开标顺序当众开标。唱标人应按照招标文件约定的唱标内容,严格依据投标函(或包括投标函附录,或货物、服务投标一览表)唱标,并当即做好唱标记录。不属于唱标人唱标错误的,招标人应如实记录并经监标人签字确认后提交给评标委员会,招标人和监督机构代表不应在开标现场对投标文件是否有效作出判断和决定,应提交评标委员会评定。


以下关于建筑工程施工许可的表述中,正确的有()。

A、因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期
B、建设单位应当自领取施工许可证之日起两个月内开工
C、工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告
D、中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位不必报发证机关核验施工许可证
E、对于符合条件的,发证机关应当自收到申请之日起20日内颁发施工许可证

答案:A,C
解析:
AB两项,建设单位应当在领取施工许可证后的3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向原发证机关申请延期,延期以二次为限,每次不超过3个月。C项,在建的建筑工程因故中止施工,建设单位应当在中止施工之日起1个月内.向原发证机关报告。D项,建设工程恢复施工时,应当向原发证机关报告。中止施工1年以上的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。E项,建设行政主管部门应当在接到申请后的15日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。


招标师考试题免费下载6节 第3节


下列各项适用两审终审制度的是()。

A、基层人民法院所做的一审判决案件
B、适用督促程序审理的案件
C、最高人民法院所做的一审判决案件
D、适用特别程序审理的案件

答案:A
解析:
招标投标争议案件经过两级人民法院审理,第二审人民法院的裁判,是发生法律效力的终审判决。第一审人民法院的裁判不是终审裁判,当事人有权上诉。因此基层人民法院所作的一审判决案件适用两审终审制度。


在民事法律关系中,( )法律关系是指民事主体依其合法行为而形成的,能够正常实现的民事法律关系。

A、绝对
B、相对
C、权利性民事
D、保护性民事

答案:C
解析:


评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技 术、经济等专家组成,成员人数为( )人以上单数。

A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

答案:B
解析:
依法必须进行招标的项目,评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务 的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单 数。依法必须进行招标的一般项目,评标专家可以从依法组建的评标专家库中随机抽 取;特殊招标项目可以由招标人从评标专家库中或库外直接确定。


直接影响工程建设项目环境的主要因素是()。

A、施工准备
B、施工验收
C、施工过程
D、竣工验收

答案:C
解析:
工程建设项目的环境管理主要体现在项目设计方案和施工环境的控制。项目设计方案在施工工艺的选择方面对环境的间接影响明显,施工过程则是直接影响工程建设项目环境的主要因素。


在正常使用条件下,基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。

A、2年
B、5年
C、2个采暖期、供冷期
D、设计文件规定的该工程的合理使用年限

答案:D
解析:
本题的考点为最低保修期限。根据《建设工程质量管理条例》规定,具体的保修范围和最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年;(3)供热与供冷系统保修期为两个采暖期和供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年;(5)其他项目的保修期限由承发包双方在合同中规定。


关于FIDIC合同条件中“工程师”的说法,正确的是 ()

A.工程师属于业主人员,担任业主方项目经理
B.工程师属于承包商人员,担任承包商项目经理
C.工程师是独立的第三方,受雇于业主
D.工程师是独立的第三方,受雇于承包商

答案:C
解析:
工程师是相对独立而具有专业精神的第三方,受业主聘用,并代表业主负责项目的合同管理和工程监督。承包商则被要求严格遵守和执行工程师的指令,这就简化了工程项目管理中一些不必要的环节。


建设单位取得施工许可证后,若不能按期开工,应当向发证机关申请延期,延期不超过()个月。

A、1
B、2
C、3
D、4

答案:C
解析:


招标师考试题免费下载6节 第4节


佳成公司的新建办公楼项目分勘察、设计、施工、设备采购招标,多家有资质的承包单位竞标。根据《建筑法》关于建筑工程发承包的有关规定,佳成公司可以()。

A、把勘察、设计工作发包给甲施工单位,把施工、设备采购发包给乙施工单位
B、把整个工程肢解发包给若干家施工单位
C、把整个工程一并发包给一家工程总承包单位
D、把勘察任务肢解发包给多家施工单位
E、把设计任务肢解发包给多家施工单位

答案:A,C
解析:
建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的情形,属于违法发包。根据《建筑法实施细则》第24条的规定,建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位,也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。


根据国家相关法律规定,下列关于投标保证金的说法正确的是 ( )

A.投标保证金只能以保函形式提交
B.投标保证金的保证范围可以由招标人在招标文件中规定
C.投标保证金自中标通知书到达中标人之日生效
D.投标保证金即定金

答案:B
解析:
A项,投标保证金的形式一般有:(1)银行保函或不可撤销的信用证;(2)保兑支票:(3) 银行汇票;(4)转账支票或现金支票;(5)现金; (6)招标文件中规定的其他形式。C项,《招标投标法实施条例》第23条和第26条规定,投标保证金有效期应当与投标有效期一致,投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。D项,定金对于债权的担保作用主要体现为定金罚则,给付定金的一方不履行约定的債务的,无权要求返还定金,收受定金的一方不履行约定的债务的.应当双倍返还定金;而投标保证金,是指为了避免因投标人投标后随意撤回、撤销投标或随意变更应承担相应的义务给招标人造成损失,要求投标人提交的担保.不存在双倍返还的问题。


下列不属于合同变更范围的是( )。

A、工程数量
B、设计文件及图样
C、工程质量
D、技术规范

答案:C
解析:


下列各项属于利用国外资金项目的有()。

A、财政部代表国家向外国政府、北欧投资银行等统一筹借并形成政府外债的贷款
B、国家发展改革部门经国务院批准代表国家向世界银行、亚洲开发银行等统一筹借并形成政府外债的贷款
C、中国人民银行经国务院批准代表国家向国际农业发展基金、欧洲投资银行等筹借并形成政府外债的贷款
D、财政部代表国家向世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金、欧洲投资银行等国际金融组织统一筹借并形成政府外债的贷款项目
E、国际金融组织赠款

答案:A,D,E
解析:
国外资金项目主要是指利用外国政府贷款(或赠款)项目和利用国际金融组织贷款(或赠款)项目。外国政府贷款项目,是财政部代表国家向外国政府、北欧投资银行等统一筹借并形成政府外债的贷款项目。国际金融组织贷款项目,是财政部代表国家向世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金、欧洲投资银行等国际金融组织统一筹借并形成政府外债的贷款项目。外国政府贷款项目和国际金融组织贷款项目统称为国外贷款项目。


货物生产企业开发新产品的分类,可以分为全新产品、改进新产品、换代新产品和本企业新产品。其中,以()为多,是企业进行新产品开发的重点方向。

A、全新产品和改进新产品
B、换代新产品和改进新产品
C、改进新产品和本企业新产品
D、换代新产品和本企业新产品

答案:B
解析:
本题的考点为货物生产企业开发新产品的分类。货物生产企业开发新产品的分类,可以分为全新产品、改进新产品、换代新产品和本企业新产品。其中,以换代新产品和改进新产品为多,是企业进行新产品开发的重点方向。


招标投标争议行政诉讼不适用的制度是()。

A.回避制度
B.公开审理制度
C.调解制度
D.合议庭制度

答案:C
解析:


关于机电产品国际招标项目评标结果公示,下列说法正确的是(??? )。

A.评标结果应当在交易场所公示,公示期不少于3日
B.评标结果应当在《中国国际招标网》公示,公示期不少于7日
C.评标结果应当在《中国日报》公示,公示期不少于7日
D.评标结果应当在《中国采购与招标网》公示,公示期不少于7日

答案:B
解析:
1号令 第六十七条 依法必须进行招标的项目,招标人或招标机构应当依据评标报告填写《评标结果公示表》,并自收到评标委员会提交的书面评标报告之日起3日内在招标网上进行评标结果公示。评标结果应当一次性公示,公示期不得少于3日。


招标师考试题免费下载6节 第5节


关于风险转移中工程担保和工程保险的说法错误的是 ()

A.工程保险是一种损失基金机制,它是对投保者对抗不可预见的不利事件和因素的一种补偿
B.工程担保是一种基于被担保人的信用程度和工程建设的专业经验而设置的规避损失的机制
C. 二者均可以中途撤销
D.工程保险防范的风险是无法控制的、偶然的、意外的风险

答案:C
解析:
解析 工程保险与工程担保之间存在明显的区别:工程保险是一种损失基金机制,它是补偿投保者用来对抗不可预见的不利事件和因素;工程担保则是一种基于被担保人的信用程度和工程建设的专业经验为其设置的规避损失机制。工程保险是借助第三方来转移风险,同其他风险方式相比,工程保险转移风险的效率是比较高的。工程保险防范的风险是无法控制的、偶然的、意外的风险,工程保险中途不可撤销。


下列工作中,属于工程建设项目合同履行过程中管理工作的有 ()

A.合同目标分解 B.合同締约谈判
C.合同总体策划 D.合同交底
E.合同实施监督

答案:A,D,E
解析:
工程建设项目合同履行保证体系的主要实施方法:(1)确定和分解合同目标;(2)合同双方向各部门管理人员进行合同交底,研究落实合同实施的详细工作计划.对合同的主要内容作出解释和说明;(3)将各种合同事件的责任分解到工程项目的有关责任人,包括项目经理、技术负责人、各专业管理人员等均应承担相应的管理责任;(4)在合同实施前和过程中加强合同当事人及项目相关参与方的沟通,必要时召开协调会议,落实各种安排;(5)在合同实施过程中,合同双方还必须进行经常的检查、分析和监督,对合同及时作出解释,必要时对合同管理过程进行改进;(6)合同履行责任的完成必须通过索踏或反索赔等其他经济手段来保证。


项目设计准备与审定决策阶段业主的管理工作内容包括( )。

A.项目方案设计的准备工作 B.确定项目建筑方案设计
C.编制项目管理实施方案 D.项目可行性研究工作
E.工程设计质量管理

答案:A,B,D
解析:
项目设计准备与审定决策阶段业主的管理工作内容包括:①项目方案设计的准备工作;②确定项目建筑方案设计;③项目可行性研究的准备工作;④项目可行性研究工作;⑤项目可行性研究的后续管理工作;⑥合同管理工作。


产品品种的多样化和数量的规模化,要求全程物流的支持,需建立一个有效的供应链网络。具有该生产物流特征的生产类型是( )。

  A.单一品种小批量型生产
  B.多品种小批量型生产
  C.单一品种大批量型生产
  D.多品种大批量性生产

答案:D
解析:
本题考查的是不同生产类型下的企业生产物料特征。产品品种的多样化和数量的规模化,要求全程物流的支持,需要建立一个有效的供应链接网络。描述的是多品种大批量型生产物流的特征。参加教材P119.


根据有关规定,下列关于招标人的表述,不正确的是 ( )

A.招标人是依法提出招标项目、进行招标的法人、其他组织或者个人
B.招标人提出招标的项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准
C.招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源巳经落实,并应当在招标文件中如实载明
D.招标人只能按照法定程序进行招标

答案:A
解析:
《招标投标法》第8条规定,招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。根据该规定,招标人不包括自然人即个人。


在投保货物运输保险时,凡以CIF条件成交的货物,由()办理投保手续。

A、买方
B、卖方
C、承运方
D、装运方

答案:B
解析:
采用CIF术语时,卖方承担交货前所涉及的各项费用,包括需要办理出口手续时所应交纳的关税和其他费用。卖方还要支付从装运港到目的港的运费和相关费用,并且承担办理水上运输保险的费用。


某招标公司受招标人委托对新建写字楼(含裙楼)的乘客电梯进行公开招标,招标范围包括电梯的制造、安装、调试、验收和5年的保修等。该写字楼主楼45层,高约140m。主楼电梯额定速度不低于6m/s,数量为8台;裙楼电梯额定速度不低于1.75m/s,数量为16台。主楼电梯需要投标人具备特种设备制造和安装改造维修许可证A级,具备相应资格条件的供应商数量刚超过3家;裙楼电梯需要投标人具备的制造和安装改造维修许可证等级较低,具备资格条件的供应商数量较多。招标公司准备在写字楼工程施工开始后组织电梯招标,并建议将主楼电梯和裙楼电梯合成1个标包或分成2个标包进行招标。
问题:(1)简述在写字楼工程施工开始后组织电梯招标可能存在的缺陷。
(2)将主楼电梯和裙楼电梯合成1个标包或分成2个标包进行招标,分别有什么优点和缺点?

答案:
解析:
(1)在写字楼工程施工开始后组织电梯招标可能存在的缺陷:①不利于工程的协调。②不利于进度的优化。③可能会引起差错、遗漏、变更、返工及纠纷。
(2)将主楼电梯和裙楼电梯合成1个标包对投标人的商务、技术资格要求较高,需要考虑具备承担项目能力的投标人数量是否足够形成有效竞争。但有利于进度的控制,协调工作量小。招标人的招标和工程管理工作量比较小。将主楼电梯和裙楼电梯分成2个标包可以增加竞争力。但应该确保各标包的供货范围和功能配套完整且并不重复或遗留;并注意各标包之间技术关联界面和接口的衔接。这对招标人的技术协调管理工作水平提出了较高要求。协调工作量大。招标人的招标和工程管理工作量比较大。


招标师考试题免费下载6节 第6节


若将一批成套机械设备从欧洲运到中国,可选择的最经济的运输方式是( )运输。

A.海洋 B.公路 C.航空 D.铁路

答案:A
解析:
在国际运输方式中,海洋运输因其运输通过能力大、运量大和运费低的特点,是运用最广泛的运输方式。本题中,成套机械设备最经济运的运输方式是海洋运输。


下列分析方法中,可用来分析项目质量缺陷产生原因的是()。

A、控制图法
B、直方图法
C、鱼骨图法
D、排列图法

答案:C
解析:
因果分析图,又称石川图或鱼骨图,是一种研究和讨论质量问题的图示方法。运用因果分析图可以系统地得到产生质量问题的原因,有助于制订决策,解决存在质量问题,从而达到控制质量的目的。


专业分包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应在知道或应当知道索赔事件发生后()天内,向总承包人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。

A、5
B、7
C、14
D、28

答案:C
解析:
关于索赔程序,可以在施工专业分包合同中规定详细的索赔流程,如专业分包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内,向总承包人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由,在发出索赔意向通知书后14天内,向总承包人正式递交索赔报告,索赔事件影响结束后14天内,专业分包人应向总承包人递交最终索赔报告,总承包人应在收到索赔报告后14天内完成审查等。


开标会一般由()主持,邀请所有的投标人参加。

A、公正机构代表人
B、招标人或招标代理
C、投标人代表
D、行政监督机构

答案:B
解析:
开标由招标人主持,也可以由招标人委托的招标代理机构主持。开标应按照招标文件规定的程序进行。


招标采购项目经理的基本权限不包括( )。

A.承接项目的决定权 B.财务决策权
C.项目团队的组建权 D.项目实施控制权

答案:A
解析:
在招标采购中,应授予项目经理的基本权限主要包括:①项目团队的组建权,包括项目经理班子或管理班子的组建权,项目团队队员的选拔权;②财务决策权;③项目实施控制权,包括在招标采购各阶段中向团队成员下达指令的权利,审核各类文件并予以批准的权利。


在形成和订立招标投标合同时,如《合同法》与《招标投标法》对同一事项的规定不一致,应执行后者的规定,这体现了法律的()。

A、纵向效力层级
B、横向效力层级
C、行政效力层级
D、时间序列效力层级

答案:B
解析:
在横向效力层级上,根据《立法法》的相关规定,同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、规章,特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定。因此,在同一层次的招标采购法律规范中,特别规定与一般规定不一致的,应当适用特别规定。如《合同法》对合同订立程序、要约与承诺、合同履行等方面均做出了一般性的规定;《招标投标法》对于招标投标程序、选择中标人、签订合同等方面做出了一些特别规定。招标采购活动要遵守《合同法》的基本原则,更要执行《招标投标法》中的有关特别规定,严格按照《招标投标法》规定的程序和具体要求,签订中标合同。


企业拟从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务,商务部规定企业应当满足的条件是()。

A.办理项目备案手续
B.企业成立五年以上
C.具备800人专家库
D.取得机电产品国际招标资格

答案:D
解析: