一级建造师考试题目下载8章 第1章
某工程单代号网络图如下所示，其计算工期是（ ）d。
A.9
B.10
C.11
D.12
答案：D
解析：
根据标号法，计算工期=最后一个节点的标号值+最后一个工作的持续时间=10+2=12d。
对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的（ ）。
A.1／1000～3／1000
B.1／100～3／100
C.3／1000～5／1000
D.3／100～5／100
答案：A
解析：
本题考核的是模板工程安装要点。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1／1000～3／1000。
关于民事诉讼证据的说法，正确的是（ ）。
A、在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B、凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
C、未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D、当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
答案：B
解析：
【知识点】证据的种类。《民事诉讼法》规定，凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。
结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏 低的电动机应是（ ）电动机。
A.同步 B.直流
C.单相 D.异步
某技术方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，正常运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其资本金净利润率为（ ）。
A、10%
B、15%
C、20%
D、30%
答案：D
解析：
2020/2019版教材P20
考点:投资收益率的判别准则和应用式。根据资本金净利润率（ROE）的含义及其计算公式，则有该项目的资本金净利润率
土石坝填筑工程中，关于土石坝填筑作业的说法，正确的有（）。
A.辅料宜垂直于坝轴线进行，超径块料应打碎
B.按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键
C.黏性土含水量较低，主要应在料场加水
D.石渣料压实前应充分加水
E.对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层，应刨毛处理，以利层间结合
答案：B,C,D,E
解析：
本题考核的是土石坝填筑作业。 铺料宜平行坝轴线进行，铺土厚度要匀，超径不合格的料块应打碎，杂物应剔除，故选项A错误。
按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键，故选项B正确。
黏性土料含水量偏低，主要应在料场加水，故选项C正确。
石渣料和砂砾料压实前应充分加水，故选项D正确。
对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层，应刨毛处理，以利层间结合，故选项E正确。
工作流程图是一种组织工具，下列不正确的是（）。
A.图中用矩形框表示各项工作
B.图中用单箭线表示各项工作之间的逻辑关系
C.图中用矩形框也可以表示判别条件
D.该图可以用来描述工作流程组织
答案：C
解析：
2020/2019教材P28
本题考察的是工作流程图。工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图是一个重要的组织工具，如图1Z201035-1所示。工作流程图用矩形框表示工作，如图1Z201035-1(α)所示，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框表示判别条件。也可用图12201035-1 (b)的方式表示工作和工作的执行者。
隧道相向开挖施工中，由于各项测量都存在误差，导致具有相同贯通里程的中线点在空间不相重合，此两点在空间的闭合差称为（ ）误差。
A.允许
B.测量
C.施工
D.贯通
答案：D
解析：
此题主要考查对隧道贯通测量知识的掌握。要熟悉隧道贯通误差的概念；由于各项测量工作都存在误差，导致相向开挖中具有相同贯通里程的中线点在空间不相重合，此两点在空间的连接误差(即闭合差)称为贯通误差。在水平面内垂直于中线方向的分量称为横向贯通误差，在高程方向的分量称为高程贯通误差。高程误差对坡度有影响；而横向误差对隧道质量有影响。根据以上知识点判断，选项“D”最符合题意。
某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由()组织发掘。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.政府文物行政部门
答案：D
解析：
2020版教材P220 / 2019版教材P219
本题考察的是：施工发现文物报告和保护的规定。确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续。
一级建造师考试题目下载8章 第2章
项目信息管理的目的是通过对项目信息传输的有效组织和控制，为项目的（ ）提供服务。
A. 技术更新 B. 档案管理 C. 信息管理 D. 建设增值
对高桩码头上部装配式整体结构的混凝土施工，正确的做法是（ ）。
A.应将纵横梁节点、预制板缝及码头面层的混凝土一次浇筑
B.应先浇筑横梁节点的混凝土，然后将纵梁、预制板缝及码头面层一次浇筑
C.应先浇筑纵横梁节点的混凝土，然后将预制板缝及码头面层一次浇筑
D.应先浇筑纵横梁节点及预制板缝中的混凝土，再浇筑码头面层
下列属于绘制竣工图的依据的是（ ）。
A. 施工前场地绿化图
B. 建（构）筑物所在场地原始地形图
C. 设计变更文件
D. 建筑物沉降、位移等变形观测资料
答案：C
解析：
绘制竣工图的依据：（1）设计总平面图、单位工程平面图、
纵横断面图和设计变更资料；（2）控制测量资料、施工检查测量及竣工测量资料。P271。
计量标准器具使用时,除应具备称职的保存、使用人员外,还应具备称职的（）人员。
A.检定
B.维护
C.档案管理
D.质量监督
答案：B
解析：
2020版教材P445 / 2019版教材P433
1.计量标准器具条件。（1）经计量检定合格；（2）具有正常工作所需要的环境条件；（3）具有称职的保存、维护、使用人员；（4）具有完善的管理制度。
驳船装运预制构件时，应注意甲板的强度和船体的稳定性，宜采用（ ）装驳。
A.连续式
B.按序排列式
C.间隔式
D.宝塔式
E.对称的间隔方法
答案：D,E
解析：
2020版教材页码P131-P133
驳船装运预制构件时，应注意甲板的强度和船体的稳定性，宜采用宝塔式和对称的间隔方法装驳。吊运构件时，应使船体保持平稳。
具有检测结果直观准确，可检测强度与厚度，但操作复杂，对混凝土有轻微破坏特点的结构混凝土检测方法是（ ）。
A.超声法
B.回弹法
C.地质雷达法
D.钻芯法
标准贯入试验——标准贯入试验击数Ⅳ值系指质量为63．5kg的锤，从76cm的高度自由落下，将标准贯入器击人土中30cm时的锤击数。可根据标准贯入试验击数，结合当地经验确定砂土的密实度、砂土的内摩擦角和一般黏性土的无侧限抗压强度，()和地基加固效果等。
A.评价地基强度
B.评价土层液化可能性
C.评价单桩极限承载力
D.评价沉桩可能性
E.评价施工单位的施工能力
施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（ ）。
A. 组织制定安全施工措施
B. 消除安全事故隐患
C. 及时、如实上报安全事故
D. 编制安全生产规章制度和操作规程
E. 确保安全生产费用的投入
答案：A,B,C
解析：
2013年建设工程法规真题第74题
本题主要考查施工项目负责人的安全生产责任。
ABC项：根据《建设工程安全生产管理条例》第21条第2款规定：“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。”所以ABC正确。
DE项：根据《建设工程安全生产管理条例》第21条第1款规定：“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。”D项是施工单位主要负责人的责任而不是项目负责人的责任，所以DE错误。
综上所述，本题正确答案为ABC。
以下合同属于委托合同的有（）。
A.勘察合同
B.设计合同
C.施工承包合同
D.工程监理合同
E.咨询合同
答案：D,E
解析：
根据《中华人民共和国合同法》，勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。
一级建造师考试题目下载8章 第3章
根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，关于保修期内修复费用承担的说法，正确的有（ ）。
A、因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复并承担修复的费用
B、因发包人使用不当造成工程的损坏，承包人应当无条件负责修复，发包人承担修复费用
C、因工程的施工缺陷造成的人身伤害和财产损失，应由发包人承担责任
D、因工程的损坏造成的人身伤害和财产损失，应由承包人承担责任
E、因发包人使用不当造成工程的缺陷，可以委托承包人修复，发包人承担修复费用并支付合理利润
答案：A,E
解析：
2020版教材P299 / 2019版教材P293
“保修期内，修复的费用按照以下约定处理：（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用’并支付承包人合理利润；（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。”
某承包商于2005年11月1日同客户签订建造一栋大楼的合同，工期大约20个月。合同总造价5000万元，2006年12月31日工程完成度为80%。2005年底已确认的合同收入为500万元。则2006年合同收入为（ ）万元。
A. 4500
B. 5000
C. 3500
D. 4000
答案：C
解析：
本题主要考查了建造（施工）合同收入的确认。
当期不能完成的建造（施工）合同，在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入，即
当期确认的合同收入=合同总收入X完工进度一以前会计期间累计已确认的收人
本题2006年应确认的合同收入=5000X80%-500=3500（万元）
综上所述，本题正确答案为C项。
关于矿区测量控制网的说法，不正确的是（ ）。
A．这将矿区的整个测量系统纳入统一的平面坐标系统和高程系统之中
B．矿区地面首平面控制网必须考虑矿区远景发展规划
C．矿区地面高程首级控制网的布置范围和等级的选择，应由矿区面积确定，且宜布设成环形网
D．近井点和高程基点是矿山测量的基准点
答案：C
解析：
矿区地面高程首级控制网的布设范围和等级选择，应由矿区长度确定，且宜布设成环形网。故C 不正确。
下列风险因素中，属于组织风险的是（ ）。
A.工程资金供应的条件 B.现场防火设施的可用性C. 施工方案 D.业主方人员的能力
答案：D
解析：
组织风险包括业主方（包括代表业主利益的项目管理方）人员的构成和能力等。
以下描述正确的是（ ）。
A. 阻燃电缆既能阻燃也能耐火（耐火电缆）
B. 耐火电缆在电缆燃烧后的一段时间内仍然具有一定的传导电力的作用
C. 机电工程中常用 A 级阻燃电缆（C 级）
D. 阻燃电缆长期允许的工作温度可达 160°C（125°C）
答案：B
解析：
P9 耐火电缆，既阻燃也耐火;但是阻燃电缆没有耐火性能；机电工程中用的阻燃电缆一般是 C 级阻燃电缆，长期允许的工作温度可达 125°。
港口工程构件安装采用水泥砂浆作搁置垫层时应随铺随安，厚度超过( )时应采取措施。
A.5mm
B.10mm
C.15mm
D.20mm
答案：D
解析：
本题考核的是高桩码头构建的预置和安装。港口工程用水泥砂浆找平预制构件搁置面时，应符合下列规定：(1)不得在砂浆硬化后安装构件；(2)水泥砂浆找平厚度宜取10～20MM，超过20MM应采取措施；(3)应做到坐浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口为准，缝口处不得有空隙，并在接缝处用砂浆嵌塞密实及勾缝。
对于建筑工程项目，项目设计的（ ）质量控制主要是指建筑物的总体格调、外部形体及内部空间观感效果，整体环境的适宜性、协调性，文化内涵的韵味及其魅力等的体现。
A.可靠性
B.功能性
C.经济性
D.观感性
答案：D
解析：
项目观感性质量控制：对于建筑工程项目，主要是指建筑物的总体格调、外部形体及内部空间观感效果，整体环境的适宜性、协调性，文化内涵的韵味及其魅力等的体现；道路、桥梁等基础设施工程同样也有其独特的构型格调、观感效果及其环境适宜的要求。
关于工作总时差、自由时差及相邻两工作间间隔时间关系的说法，正确的有（ ）。
A、工作的自由时差一定不超过其紧后工作的总时差
B、工作的自由时差一定不超过其相应的总时差
C、工作的总时差一定不超过其紧后工作的自由时差
D、工作的自由时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间
E、工作的总时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间
答案：B,D
解析：
教材P132
【知识点】工程网络计划有关时间参数的计算。选项A错误，本工作的自由时差，与紧后工作的总时差没有必然的联系；选项C错误，本工作的总时差等于本工作的自由时差加上后续工作的总时差，但是与紧后工作的自由时差是没有关联的；选项E错误，与紧后工作的最小时间间隔是该工作的自由时差，总时差一定是大于等于自由时差的。
分部分项工程成本分析采用的“三算”对比分析法，其“三算”对比指的是（ ）的比较。
A．概算成本、预算成本、决算成本
B．预算成本、目标成本、实际成本
C．月度成本、季度成本、年度成本
D．预算成本、计划成本、目标成本
一级建造师考试题目下载8章 第4章
《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部使用政府投资的港口与航道工程建设项目，按工程价款结算总额（ ）左右的比例预留保证金。
A．3%
B．5%
C．7%
D．10%
施工项目经理的职责包括（ ）。
A. 确保项目建设资金的落实到位
B. 贯彻执行有关的法律法规
C. 确保工程质量
D. 预防重大工程质量安全事故的发生
E. 确保工程工期
答案：B,C,E
解析：
本题主要考查施工项目经理的职责。
施工项目经理的职责包括：
（1）认真贯彻执行《建筑法》、《合同法》和国家有关劳动保护法令和制度以及公司的安全生产制度；
（2）全面负责本工程的一切事务，认真熟悉施工图纸、编制施工组织设计方案和施工安全技术措施；
（3）制定适合本工程项目的管理细则、方案及措施；
（4）认真履行《建设工程施工合同》条款，保证工程质量；
（5）根据本工程施工现场情况合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地；
（6）编制本工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表，确保工程工期；
（7）和工地相关管理人员一起商订、制定和签订本工地的单项工程承包合同、材料进购合同、劳动合同及零工的处理商定；
（8）安排、搞好分项总承包的成本核算；
（9）及时向各班组下达施工任务书及材料限额领料单；认真记录好项目经理台账。
根据第（1）（4）（6）可以得出本题答案。
综上所述，本题正确选项是BCE项。
在水力发电工程中，下列关于工程变更、合同索赔的说法错误的是（ ）。
A.工程变更指令由业主或业主授权监理发出
B.监理机构可以拒绝或同意合同索赔的全部或部分要求
C.设计单位可以提出要求或建议
D.索赔争议仲裁、调解过程中，合同双方应停止工程承建合同文件规定的义务和责任
答案：D
解析：
2020版教材P333 / 2019版教材P332
水力发电工程监理合同商务管理的内容。在合同索赔事项发生后合同索赔处理过程中，或在索赔争议调解、仲裁过程中，合同双方仍应履行工程承建合同文件规定的义务与责任，不得因此而影响工程施工的照常进行。
下列（ ）应单独编制安全专项施工方案。
A．开挖深度达5m以上的基坑、槽的土方开挖工程
B．5m以上的边坡施工
C．开挖深度达5m以上的基坑、槽支护与降水工程
D．深度虽未超过5m，但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程
E．地下室两层以上的工程
某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从()起算。
A.2010年6月2日
B.2010年8月4日
C.2010年10月6日
D.随时可以主张，不受限制
答案：B
解析：
2020版教材P345 / 2019版教材P344
《民法总则》规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。
为了加强对建设工程质量的管理，我国的（ ）明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能，
A.中华人民共和国招标投标法
B.中华人民共和国建筑法
C.中华人民共和国合同法
D.建设工程质量管理条例
E.建设工程安全生产管理条例
答案：B,D
解析：
2020/2019教材P201
为了加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督，保护人民生命和财产安全，规范住房和城乡建设主管部门及工程质量监督机构（以下简称主管部门）的质量监督行为，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、行政法规，住房和城乡建设部制定了《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第5号）。
关于招标投标程序,下列选项中正确的有()
A.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成木支出,可以适当利
B.招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书
C.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程,应当采用工程量清单计价,工程量清单应当作为招标文件的组成部分
D.非国有资金投资的建筑工程招标的,可以设有最高投标限价或者招标标底
E.非国有资金投资的建筑「程招标的,必须设有最高投标限价或者招标标底
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P92 / 2019版教材P91
招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。住房城乡建设部2013年12月发布的《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。最高投标限价应当依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制。
总承包商对由于分包商原因造成的质量事故应承担什么责任？
正确答案：
按照《建设工程质量管理条例》（1分），总承包商应当对承包的全部建设工程质量负责（2分），总承包商与分包商对分包工程的质量承担连带责任（3分）。
施工单位B承包一主井井筒工程。井筒冻结段深度280m，基岩段围岩条件较完整，但在井筒深度560~590m、 680~700m位置有两层含水层，预计井筒最大涌水量分别为80立方米/h和78立方米/h，其他井筒段预计最大涌水量为25立方米/h。冻结施工由A 单位独立承包。施工单位B为了加快施工速度，在井筒设备选型布置中选择了2台JK2-2. 8/15.5型提升机，配2只4立方米/h吊桶提升，2台H2-6型中心回转抓岩机装岩，6臂伞钻打眼，凿眼深度4. 2m，整体液压下滑模板段高2.4m，溜灰管下料。为了抢在冻结壁进入井筒掘进荒径之前施工，施工单位B在冻结水文观测孔冒水3天后即开始开挖。在开挖 15m后，出现片帮事故，被迫停工。为此施工单位B向业主提出了由于片帮引起的3万元的隐蔽工程索赔。施工单位在正常施工到井筒深度为557m位置时井筒涌水量达到45立方米/h，为此施工单位提出了8万元的地层变化引起的额外费用索赔。
问题
1．指出施工单位丙的井筒设备选型有何不妥，为什么？
2．分析B单位出现施工事故及两次索赔要求。
3．分析B单位施工准备期的主要矛盾线是什么？
答案：
解析：
1．施工单位丙的设备选型选用了2台JK2-2. 8/15.5型提升机不妥，因为主井井筒需要进行临时改绞，因此必须选用一台双滚筒提升机，最合理的配置是1台JK2-2. 8/15.5型提升机，1台2JK-3. 5/15.5型提升机，这样在进行主井临时装备时不需要另行安装绞车，节省工期；选用整体液压下滑模板段高2. 4m不妥，因为伞钻凿眼深度4.2m，爆破效率按0. 85计算，循环爆破进尺为约3.6m，为了保证正规循环作业，模板高度宜为3. 6m；主井井筒深度850m选用溜灰管下料不妥，容易产生混凝土离析，对混凝土的施工质量有不易保证，在深部混凝土浇筑时宜采用底卸式吊桶输送混凝土。
2．第一次事故是由于施工单位自身的原因造成的。尽管水文观测孔冒水是冻结井筒开挖的基本条件，但是还应满足测温孔及准备工作等条件，主要条件应由冻结单位控制。因此在没有冻结单位的开工通知书的情况擅自开挖，责任应该由施工单位自己承担；并且如果由此给冻结单位造成损失，冻结单位有权向建设单位提出索赔；第二次索赔是由于接近含水层时施工单位没有采取相应的治水措施，导致含水层的涌水通过裂隙涌出，责任应该由施工单位自己承担，正确的做法应该是距离含水层 10m的位置时施工探水钻孔，根据探水情况采取相应的治水措施。
3．施工准备期的主要矛盾线一般应该是临时井架的安装、天轮平台安装、翻矸平台的安装、井口临时建筑、井口供电、井口通讯信号系统、缠绳挂罐、临时锁口的施工、封口盘、试挖等。
一级建造师考试题目下载8章 第5章
某政府机关在城市繁华地段建一幢办公搂。在施工招标文件的附.件中要求投标人 具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续；为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件:
事件一：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目绎择委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。
事件二：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。
事件三：在底板结构混凝土浇筑过程中,为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请，并对附近居民进行公告。
事件四：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护；由于现场架设灯具照 明不够，工人从配电箱中接出22OV电源，使用行灯照明进行施工。
为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务分司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾 期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现 质量安全问题，总包单位不承担任何法律责挂，全部由分包单位自己承担。
指出事件四中的错误，写出正确做法。
答案：
解析：
事件四中的错误及其正确做法
(1)错误：底板混凝土浇筑施工时，基坑四周未设临边防护。
正确做法：应设置防护栏杆、挡脚板并封挂立网进行封闭。
(2)错误：工人从配电箱中接出220V电源,使用行灯照明进行施工。
正确做法：使用行灯照明时电压不得超过36V。
微波天线调测时，站距和接收场强的实测值与计算值之差允许范围是（）。
A.站距小于45km，差值允许在2.5dB之内
B.站距大于45km，差值允许在2.5dB之内
C.站距小于45km，差值允许在2dB之内
D.站距大于45km，差值允许在2dB之内
答案：D
解析：
2020版教材页码P103-108
天线调测要认真细心，严格按照要求操作。当站距在45km以内时，接收场强的实测值与计算值之差允许在1.5dB之内;当站距大于45km时，实测值与计算值之差允许在2dB之内。
在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段宜采用（ ）挡土墙。
A．重力式
B．短卸荷板式
C．扶壁式
D．锚杆
某工程发生多次索赔事件以后，承包商要重新计算该工程的实际总费用。采用总费用法的计算式，索赔金额等于（ ）。
A．直接费+间接费+利润
B．人工费+材料费+机械使用费
C．实际总费用一施工计划总费用
D．实际总费用一投标报价估算总费用
质量控制体系运行的核心机制是（ ）。
A.动力机制
B.约束机制
C.反馈机制
D.持续改进机制
保险合同双方当事人权利和义务所指向的对象称为（ ）。
A.保险费
B.保险标的
C.保险责任
D.保险金额
答案：B
解析：
本题考核的是保险标的的概念。保险标的是保险保障的目标和实体，指保险合同双方当事人权利和义务所指向的对象，可以是财产或与财产有关的利益或责任，也可以是人的生命或身体。
李某今年51岁，自2000年起就一直在甲企业做临时工，担任厂区门卫。2015年3月1日，甲企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令李某结算工资走人。根据《劳动合同法》的规定，甲企业()。
A.应当与李某签订固定期限劳动合同
B.可以不与李某签订劳动合同，因其是临时工
C.应当与李某签订无固定期限的劳动合同
D.应当与李某签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同
答案：C
解析：
本题考核的是无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。
航向信标台的临界区是一个（ ）的区域。
A.扇形
B.圆和长方形合成
C.长方形
D.长方形和梯形
答案：B
解析：
2020版教材页码P318-322
航向信标台的临界区是由圆和长方形合成的区域，圆的中心即航向信标天线中心，其半径为75m ，长方形的长度为从航向信标天线开始沿跑道中线延长线向跑道方向延伸至300m 或跑道末端（以大者为准） ，宽度为120m。
施工投标人与本标段的()或招标代理机构不得为同一个法定代表人、存在相互控股或参股或法定代表人相互任职、工作。
A.设计人
B.第三人
C.代建人
D.法律人
E.监理人
一级建造师考试题目下载8章 第6章
施工船舶在未来12h以内，遭遇风力可能达到()以上，则称“在台风严重威胁中”。
A.5级
B.6级
C.7级
D.8级
下列建设市场主体中，其工作性质属于业主方项目管理范畴的是（ ）。
A.设备供货单位 B.建设监理单位C.施工总承包单位 D.工程设计单位
答案：B
解析：
【解析1我国的工程监理属于闰际上业主方项目管理的范畴，在闰际上把这类服务归为工程 咨询（工程顾问）服务。
浅滩整治中，对口丁坝的主要作用是（ ）。
A.护岸 B.抬高水位
C.加高心滩 D.与顺坝相连
E.调整比降
甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（ )。
A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B.甲必须收回房屋并向乙方交付
C.丙取得该房屋的所有权
D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于（ ）的安全保护围封，并应保证有足够的强度。
A.900mm
B.1000mm
C.1100mm
D.1200ram
正确答案：D
电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门)，并应保证有足够的强度。
下列设备安装工程概算计算式中，属于概算指标法的有（ ）。
A．设备安装费=设备安装工程量×预算单价
B．设备安装费=设备原价×设备安装费率
C．设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费
D．设备安装费=设备台数×每台设备安装费
E．设备安装费=建筑面积×单位面积安装费
下列工序中，包括（ ）等工序完成后进行仪表着陆系统安装调试室内安装工作。
A.天线基础建设已完成
B.线路及线槽（线架）安装完成
C.市电、空调、消防等设施功能正常
D.室内土建、装饰工作完成并通过验收
E.机房内防静电地板或地胶垫安装完毕
答案：C,D,E
解析：
2020版教材页码P325-327
仪表着陆系统安装调试室内安装工作应在下列工序完成后进行:室内土建、装饰工作完成并通过验收，市电、空调、消防等设施功能正常;机房内防静电地板或地胶垫安装完毕，机房等电位连接网已完成并与外部接地系统有效连接;配套电源（UPS、稳压器等）设备及辅材已到位。
某大型混凝土重力坝枢纽工程，由混凝土重力坝、溢洪道、电站及输水洞组成。该枢纽工程在施工过程中发生如下事件：
事件 1：大坝坝基采用帷幕灌浆防渗体，帷幕由二排灌浆孔组成，分别为上游排孔、下游排孔，各排孔均按三序进行灌浆施工。如图所示：
事件 2：大坝坝基帷幕灌浆过程中，发生了灌浆孔注入量大而难以结束的情况，施工单位及时采取了措施。
事件 3：大坝灌浆结束 14 天后，为检测灌浆施工质量，施工单位进行了检查孔压水实验。
事件 4：输水洞开挖采用爆破法施工，施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距 25m，乙组爆破时，甲组在进行出渣作业：当两个开挖工作面相距 10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的 3 名工人死亡。事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了电话报告。
问题：
1. 指出事件 1 主坝两排帷幕灌浆孔施工的先后顺序。若图中“3”号孔为Ⅰ序孔，则“2”、“5”号孔分别为几序孔？
2. 事件 2 中，发生了灌浆孔注入量大而难以结束的情况，施工单位可采取哪些措施。
3. 指出事件 3 中，检查孔应在哪些位置布置？
4. 帷幕灌浆工程质量的合格标准指标有哪些？
5. 指出事件 4 中施工方法的不妥之处，并说明正确做法。
答案：
解析：
1. （1）先下游排孔，后上游排孔。
（2）“2”号孔为Ⅲ序孔；“5”号孔为Ⅱ序孔。
2. 灌浆段注入量大而难以结束时，应首先结合地勘或先导孔资料查明原因，根据具体情况，可选用下列措施处理：
（1）低压，浓浆，限流，限量，间歇灌浆。
（2）灌注速凝浆液。
（3）灌注混合浆液或膏状浆液。
3. 帷幕灌浆检查孔应在分析施工资料基础上在下列位置布置：
（1）帷幕中心线上。
（2）基岩破碎、断层与裂隙发育、强岩溶等地质条件复杂的部位。
（3）末序孔注入量大的孔段附近。
（4）钻孔偏斜过大、灌浆过程不正常等经分析资料认为可能对帷幕质量有影响的部位。
（5）防渗要求高的重点部位。
4. 经检查孔压水试验检查，坝体混凝土与基岩接触段的透水率的合格率为 100% ，其余各段的合格率不小于 96% ，不合格试段的透水率不超过设计规定的 150% ，且不合格试段的分布不集中；其他施工或测试资料基本合理，灌浆质量可评为合格。
5.（1）输水洞两端相向进行当两个开挖工作面相距 25m，乙组爆破时，甲组在进行出渣作业不妥；地下相向开挖的两端在相距 30m 以内时，装炮前应通知另一端暂停工作，退到安全地点；
（2）当两个开挖工作面相距 10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的 3 名工人死亡不妥；当相向开挖的两端相距 15m 时，一端应停止掘进，单头贯通。
均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。
A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩
答案：A
解析：
本题考核的是连续梁、板的受力特点。连续梁、板的受力特点是，跨中有正弯矩，支座有负弯矩。
一级建造师考试题目下载8章 第7章
计算陆地海拔高度的起算面被称为()。
A.最高潮面
B.平均海平面
C.理论基准面
D.最低潮面
2005年5月1日，某甲与某乙签订了一个定金合同，合同中约定2005年5月5日交付定金，则下面说法正确的是（ ）。
A．2005年5月1日，该合同成立
B．2005年5月1日，该合同生效
C．2005年5月5 该合同才成立
D．即使2005年5月5日某乙没有交付定金，该合同也在这一天生效
应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的（ ）。（2016）
A.进度累计偏差
B.进度局部偏差
C.成本累计偏差
D.成本局部偏差
答案：C
解析：
CV=BCWP-ACWP，由于两项工作均以已完工作为计算基数，所以两者之差反映的是项目进展的费用偏差。
累计成本偏差是指已完工程在某一时间点上实际总成本与相应的计划总成本的差异。
在曲线法中，检测的某一时间点上两者的竖向差值体现为成本累计偏差。
对承包人来说，经营性租赁设备与购买设备相比的优点有（）
A.可以避免设备的第一种无形磨损
B.可缓解短期内资金不足的困难
C.可以根据需要随时处置设备
D.可以享受税费上的利益
E.可以用租赁设备进行抵押贷款
调频发射天线及VHF波段的电视发射天线的常用形式有()。
A.蝙蝠翼天线
B.偶极子天线
C.菱形天线
D.六环天线
E.圆极化天线
答案：A,B,D,E
解析：
本题考核的是电视发射天线的形式。常用的天线形式有蝙蝠翼天线、偶极子天线、双环、四环、六环天线和圆极化天线。
（2019年真题）投标人编制分部分项工程综合单价的主要工作有:①计算清单项目的管理费和利润；②测算人、料、机消耗量；③确定组合定额子目并计算各子目工程量；④确定人、料、机单价，正确的顺序是（）。
A.③①②④
B.②①③④
C.③②①④
D.③②④①
答案：D
解析：
P234-241
综合单价的计算可以概括为以下步骤:
(1)确定组合定额子目；
(2)计算定额子目工程量；
(3)测算人、料、机消耗量；
(4)确定人、料、机单价；
(5)计算清单项目的人、料、机总费用；
(6)计算清单项目的管理费和利润；
(7)计算清单项目的综合单价。
通过对竞争机制、利益机制的制度设计或安排，可形成建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，即( )机制。
A.持续改进
B.反馈
C.约束
D.动力
根据《水法》，在河道管理范围内禁止性进行的活动包括（ ）。
A.建设桥梁
B.堆放阻碍行洪的物体
C.铺设跨河管道
D.铺设跨河电缆
E.弃置阻碍行洪的物体
答案：B,E
解析：
2020版教材P365 / 2019版教材P364
禁止性规定包括《水法》第三十七条规定：禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。
限制性规定包括《水法》第三十八条规定：在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。@##
建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有（ ）。
A.项目年收益大致相等 B.项目寿命期较短
C.评价精度要求较高 D.可以不考虑资金的时间价值
E.项目现金流量变动大
答案：A,B,D
解析：
本题考核的是静态评价指标评价的情形。静态分析指标的最大特点是不考虑时间因素,计算简便。所以在对方案进行粗略评价或对短期投资项目进行评价， 件以及对于逐年收益大致相等的项目，静态评价指标还是可采用的。
一级建造师考试题目下载8章 第8章
按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为( )三个序列。
A.特级、一级至三级
B.特级、一级、二级
C.甲级、乙级、丙级
D.施工总承包、专业承包和施工劳务
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P65
《建筑业企业的资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。
根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），水利工程不用办理规划同意书的有（）。2018真题
A、桥梁
B、堤防
C、水电站
D、码头
E、水库
答案：A,D
解析：
本题考查的是水资源规划及水工程建设许可的要求。水工程，是指水库、拦河闸坝、引（调、提）水工程、堤防、水电站（含航运水电枢纽工程）等在江河、湖泊上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。桥梁、码头、道路、管道等涉河建设工程不用办理规划同意书。
某施工企业承包了一段36.8km 的四车道高速公路沥青混凝土路面工程，路面单幅宽11.25m.路面结构型式为：基层为两层18cm 的石灰粉煤灰稳定碎石，底基层为一层18cm 的石灰粉煤灰稳定碎石；沥青混凝土面层为7cm 的下面层，6cm 的中面层和5cm 的SMA 表面层；桥上只铺5cm 的SMA 表面层，随道内为水泥混凝土路面。
项目经理部人员进场后，完成了经理部的建设和设备的进场工作。施工平面布置示意图如下。
合同规定沥青材料由业主提供，地方材料由施工单位自采。材料管理人员在查看过料场、进行了价格比选后，就开始进料。
项目经理部按照各项要求，在完成了一系列的准备工作后，开始施工石灰粉煤灰稳定碎石底基层。施工中，施工人员发现其中一段800m 长的底基层出现了大量裂缝和破损，经检查是由于路基质量差所致，路面施工单位拟向路基施工单位提出索赔。
问题：
1.项目部需要采购哪几大类地材，项目部材料采购程序存在什么问题？
2.指出石灰类材料质量检验中的两大主要指标。
3.上述平面布置方式对稳定料的场内运输费有什么影响？说明理由。
4.由于路基交工推迟，给沥青混凝土路面施工的时间仅有140d。请通过计算（要求列出计算过程），从生产能力为160t/h、240t/h 和320t/h 的沥青搅拌站中选择出满足工期要求的合理设备。（已知：沥青混凝土的容重取为2.4t/m3，搅拌站每天有效工作时间按8 小时计算。）
5.路面施工单位的索赔对象是否恰当？说明理由。
答案：
解析：
1.需采购：石灰、粉煤灰、碎石、砂和矿粉五种。材料采购中应取样试验，产品合格后才能采购。
2.石灰类材料主要需检验：有效钙和氧化镁的含量。
3.这种平面布置，可以节约场内运输费。从稳定土搅拌站到施工铺筑现场的平均运距为最小。
4.（1）计算沥青混凝土总量：Q=（35000×0.18+1200×0.05）×11.25×2×2.4=343440（t）
（2）计算选择沥青搅拌站类型343440÷140÷8=306t/h.因320t／h>306t/h.所以选择320 t/h 的沥青混凝土搅拌站。
5.索赔对象不恰当。路面施工单位不应该向路基施工单位索赔。因为他们之间没有合同关系，路面施工单位应向业主索赔。
在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格，包括：市场价、运输费和（ ）。
A、运杂费
B、运输保管损耗
C、保管费
D、采购保管损耗
答案：D
解析：
2020版教材P313 / 2019版教材P307
1.当地采购在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格。通常按下式计算:预算价格=市场价十运输费十采购保管损耗
机场障碍物的标志采用棋盘格式时，应采用橙色与（）相间的颜色。
A.绿色
B.蓝色
C.白色
D.红色
答案：C
解析：
2020版教材页码P89-91
棋盘格的颜色应相互反差鲜明，并应与看到它时的背景反差鲜明。应采用橙色与白色相间或红色与白色相间的颜色，仅当与环境背景反差不明显时，才可采用其他颜色。
项目质量控制体系的建立过程是项目质量总目标的（）过程。
A.评价和分析
B.确定和分解
C.管理和控制
D.反馈和改进
答案：B
解析：
2020/2019教材P162
项目质量 控制体 系的建 立过程 ，实际 上就是 项目质 量总目 标的确 定和分 解过程 ，也是项目各 参与方 之间质 量管理 关系和 控制责 任的确 立过程 。
关于大型建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的是（ ）。
A：在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应编制进度计划
B：总进度目标论证包括编制总进度规划，还涉及工程实施的条件分析和工程实施策划方面的问题
C：在项目的实施阶段，项目的总进度应包括保修期的进度
D：若编制的总进度计划不符合项目的总进度目标，应调整总进度目标
总承包资格应该由谁认定？业主认定总承包商不奥存总承也费穆是否妥当？
正确答案：
总承包商的总承包资格应由建设行政主管部门审查确认（2分）。 业主认定总承包商不具备总承包资格不妥当（1分）。
有顶的预制安装水池浇筑板缝混凝土，应在当日（ ）气温时进行。
A.最高
B.最低
C.白天平均
D.夜间平均
