一级建造师考试题库精选5辑

2020版教材P231/2019版教材P225
在复合式衬砌和喷锚衬砌隧道施工时必须进行必测项目的量测。必测项目见表1B414022-1。

P225-227
对比审查法是当工程条件相同时，用己完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。采用该方法一般须符合下列条件。 (1)拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。
(2)工程设计相同，但建筑面积不同，两工程的建筑面积之比与两工程各分部分项工程量之比大体一致。此时可按分项工程量的比例，审查拟建工程各分部分项工程的工程量，或用两工程每平方米建筑面积造价、每平方米建筑面积的各分部分项工程量对比进行审查。
(3)两工程面积相同，但设计图纸不完全相同，则相同的部分，如厂房中的柱子、屋架、屋面、砖墙等，可进行工程量的对照审查。对不能对比的分部分项工程可按图纸计算。

【答案1】调整后的施工进度计划网络图为：



【答案2】（1）总工期=10+20+20+5=55 天
（2）总工期变为49.5 天。
（3）能满足合同工期。
【解题思路】直接通过画图来确定工期




【答案3】（1）劳动力的计算应为：2700/（15×4.5）=40 人。
（2）工程量、劳动力投入量、持续时间、班次、劳动效率、每班工作时间之间存在一定的变量关系。

【答案4】可依法进行专业分包的：建筑防水工程。
可进行劳务分包的有：钢筋作业、混凝土作业、模板作业、砌筑作业、抹灰作业。

2020教材P319 / 2019教材P320
一、（1）施工单位应当在危性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。

2020/2019教材P92
BCWS=220000而CV=BCWP-ACWP=22500BCWP/ACWP=1.1所以BCWP=1.1*ACWP，代入，则1.1ACWP-ACWP=22500可以得到ACWP=225000 BCWP=247500所以进度指数为BCWP/BCWS=247500/220000=1.125

2020版教材页码P2-5
救援和消防勤务的主要目的是救护受伤人员。为了保障救援和消防，机场必须要有足够的手段。这其中包括必要的器材（如灭火剂）、设备、车辆和设施（如应急通道）等。这些物质保障的配备是以使用该机场的飞机尺寸为根据，由此划分出机场的救援和消防级别。

本题考查的是长输管道施工程序。工业管道连头处的管道焊接应严格执行连头焊接工艺规程，应在焊接完成后进行100%超声检测和射线检测，裂纹缺陷不允许返修，其他缺陷只允许返修一次。

本题考核的是井口、井底安全管理。人员上下井时，必须遵守乘罐制度，听从把钩工指挥；故选项A正确。严禁在同一罐笼内人员和物料混合提升；故选项B错误。井口和井底车场必须有把钩工；故选项C错误。用罐笼升降人员时的加速度和减速度都不得超过0．75m／s，且最大速度不得超过12m／s；故选项D错误。

逐项审查法
全面审查法又称逐项审査法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。

混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋，大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。

冲击式水轮机是利用高速水流冲击叶片或水斗来做功。其按射流冲击转轮的方式不同可分为水斗式、斜击式和双击式三种。

本题考核的是质量控制点的设置。一般选择下列部位或环节作为质量控制点：(1)对工程质量形成过程产生直接影响的关键部位、工序、环节及隐蔽工程；(2)施工过程中的薄弱环节，或者质量不稳定的工序、部位或对象；(3)对下道工序有较大影响的上道工序；(4)采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；(5)施工质量无把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节；(6)用户反馈指出的和过去有过返工的不良工序。

2020版教材P350 / 2019版教材P349
当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审。

2020版教材P185 / 2019版教材P179
工程质量监督费是指工程质量监督检验部门检验工程质量而收取的费用。

本题考查的是钢管混凝土浇筑施工质量检查与验收。钢管拱混凝土浇筑，应采用泵送顶升压注施工，由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注一次完成。教材P367。

短波 3.2 - 26.1MHz ，在此频段内地波不能形成有效服务区，而电波不能完全穿透电离层，被大约距地面 130km 以上的电离层所反射，在离短波发射机几百公里至几千公里以外的地方形成服务区，因此短波频段适用于远距离的国际广播。

一般脚手架拆除作业的安全技术措施：(1)拆除作业应按与搭设相反的程序由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；(2)每层连墙件的拆除，必须在其上全部可拆杆件均已拆除以后进行，严禁先松开连墙件，再拆除上部杆件；(3)凡已松开连接的杆件必须及时取出、放下，以免作业人员误扶、误靠；(4)分段拆除架体高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固；(5)拆下的杆件、扣件和脚手板应及时吊运至地面，禁止自架上向下抛掷；(6)当遇有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时，应停止脚手架拆除作业。（新教材此部分内容已变更）

2012年建设工程经济真题第76题

本题主要考查了工程变更价款的确定方法。

B项：工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。所以，B项正确。

D项：在施工中承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须经工程师同意。所以，D项正确。

E项：未经工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的相应费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。所以，E项正确。

A项：施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。所以，A项错误。

C项：承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权利。所以，C项错误。

综上所述，本题正确答案为BDE项。

本题考查预算定额的概念。

预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。其中的人工、材料和机械台班的消耗水平根据施工定额综合取定，定额项目的综合程度大于施工定额。预算定额是编制施工图预算的主要依据，是编制单位估价表、确定工程造价、控制建设工程投资的基础和依据。与施工定额不同，预算定额是社会性的，而施工定额则是企业性的。

综上所述，本题正确答案是C项。

1． 事件1中，碾压试验场地的布置应符合下列要求：
①碾压试验允许在堤基范围内进行，试验前应将堤基平整清理，并将表层压实至不低于填土设计要求的密实程度；
②碾压试验的场地面积，应不小于20m×30m；
③将试验场地以长边为轴线方向，划分为10m×15m的4个试验小块。

2．
①不能对该层土方填筑压实度质量进行判定。
因为同一土样两次测定干密度的差值不得大于0．03g／cm3。
②干密度计算公式：
含水率ω0=(m0／／md-1)×100(准确至0．1％)
md——干土质量(g)；m0——湿土质量(g)
湿密度P0=m0／υ(准确至0．01g／cm3)

3．
该表填写完整如下。



4．
评定结果不准确，应为优良。
本题是考察堤防工程的土方工程土料碾压工序的质量评定。
根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准一堤防工程》SL634—20125．0．7土料碾压筑堤的压实质量控制指标应符合下列规定：
(1)上堤土料为黏性土或少黏性土时应以压实度来控制压实质量；上堤土料为无黏性土时应以相对密度来控制压实质量；
(2)堤坡与堤顶填筑(含盖顶)，应按表5．0．7中老堤加高培厚的要求控制压实质量；
(3)不合格样的压实度或相对密度不应低于设计值的96％，且不合格样不应集中分布；
(4)合格工序的压实度或相对密度等压实指标合格率应符合表5．0．7的规定；优良工序的压实指标合格率应超过表5．0．7规定值的5个百分点或以上。
表5．0．7

2020版教材P207 / 2019版教材P206
本题考核的是施工现场水污染防治违法行为应承担的法律责任。有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款：(1)向水体排放油类、酸液、碱液的；(2)向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的；(3)在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的；(4)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的；(5)向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的；(6)违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物质的废水、热废水或者含病原体的污水的；(7)利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的；(8)利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的。

@##

国际上业主方的项目管理方式有三种，（1）业主方可以自行进行项目管理；（2）业主方可以将其项目管理任务全部交由项目管理咨询公司进行承担；（3）业主方可与项目管理咨询公司共同进行项目管理，业主方从事项目管理的人员在项目管理咨询公司的委派的项目经理的领导下工作。

2020版教材P123 / 2019版教材P121
政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重，如拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等。

电气调光设备主要是通过控制电光源的工作电流的方式，而实现对灯光强度的控制

工程建设其他费用是工程项目费用中与建筑安装工程费并列的一项工程建设费用内容，包括(建筑安装)工程费、设备及工具器具购置费、工程建设其他费用，以及预备费，等等。工程建设其他费用包括土地使用费、与建设项目有关的其他费用、与以后企业经营有关的其他费用等。对于矿业工程项目，特有的工程建设其他费用内容包括有探矿权转让及采矿权转让费，场地准备费和临时设施费，井筒地质检查钻探费，井巷维修费等。

（1）事件1 可以提出索赔。理由：工期预付款延期支付合同约定，属建设单位责任，建设单位应向安装公司支付延期付款利息，同时赔偿工期损失。
事件2 不可以提出索赔。理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任。
事件3 可以提出索赔。理由：是建设单位原因造成的，可以提出相应的工期和费用索赔。（设计变更（注：建设单位的行为）
事件4 不可以提出索赔。理由：虽是建设单位建议由B 制造单位供货，但是安装公司与B 制造单位签订的合同。
（2）锅炉安全阀按规定应100%进行严密性试验，锅筒和过热器的安全阀在锅炉蒸气进行严密性试验后，必须进行最终的调整，调整检验合格后，应做标记。
（3）重点考虑的问题是：
1）考查工厂取得的资格证书、装备和技术具备的制造能力，保证产品的质量；
2）交货期、支付及支付条件，执行合同信誉；
3）编制设备监造大纲，明确设备监造的主要技术内容；
4）派有经验、有资格的相应专业技术人员到制造厂现场进行监造工作；
5）明确设备的包装、运输、交付规定及具体内容。
（4）①事件1 延期付款利息：8000×25%×1‰ ×30 天=60（万元）工期赔偿费用（拖延5 天）：
0.5（双方每延误工期1 天，罚款5000）×5=2.5（万元）
②事件2 罚款：
0.5 （双方每延误工期1 天，罚款5 000）×4=2（万元）
事件2 不可以提出索赔。理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任。
③事件3 返工费：2（万元）
工期赔偿费：0.5×（2+5）=3.5（万元）
④事件4 罚款：
0.5（双方每延误工期1 天，罚款5000）×2=1（万元）
虽是建设单位建议由B 制造单位供货，但是安装公司与B 制造单位签订的合同。
故总赔偿费用：安装公司应得到补偿费用：
60+2.5-2+2+3.5-1=65（万元）

教材P9
4.YJV32型、WD-ZANYJFE型:内钢丝铠装型电力电缆、低烟无卤A级阻燃耐火型电力电缆，能承受相当的机械外力作用，用前缀和下标的变化，来说明电缆的性能及可敷设场所。

土方开挖时，应防止附近已有建筑或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商采取措施，在施工中进行沉降和位移观测。基坑周边尽量避免堆载，堆载不得超过设计荷载的限制条件。对于危险性较大的土方工程需编制施工专项方案或同时进行专家论证。土方开挖过程中应及时进行支护，土方开挖完成后应立即封闭，防止水浸和暴露，及时施筑地下结构。基坑土方开挖应严格按设计进行，不得超挖。

2020版教材P363 / 2019版教材P362
本题考核点涉外仲裁的特别规定.1998年7月发布的《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》中规定：“在涉外仲裁过程中，当事人申请财产保全，经仲裁机构提交人民法院的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院裁定并执行；申请证据保全的，由证据所在地的中级人民法院裁定并执行。