2022一级建造师历年真题和解答6节

发布时间:2022-01-17
2022一级建造师历年真题和解答6节

2022一级建造师历年真题和解答6节 第1节


某施工项目在施工过程中,施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同,但施工单位误将货款支付给了乙供应商,针对该笔款项说法正确的是( )。

A、乙供应商因无过错,无需返还
B、乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C、施工单位因乙供应商拒绝返还,故可暂不向甲供应商支付货款
D、甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

答案:B
解析:
【知识点】建设工程债权制度。本题中乙供应商属于不当得利,得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人,甲材料供应商应当向施工单位要求支付材料款来保护自己的权利,乙供应商和甲材料供应商之间并没有债权债务关系,甲材料供应商无权向乙供应商主张权利,所以乙供应商有权拒绝,选项B正确
选项C错误;施工单位误将货款支付给乙供应商,意味着施工单位没有完成应当向甲材料供应商付款的义务,不可以以乙供应商拒绝返还为由,暂不向甲材料供应商支付货款,选项C错误。


施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。 合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工, 施工过程中发生如下事件:
事件一:3月19~ 20日遇罕见台风暴雨迫使基坑井挖暂停,造成窝工20工日,1台挖掘机陷入淤泥中。
事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d, 3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急知停工,5月11日监理工程师发出因图纸设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求: 5月15日复工的指令,期间共造成窝工300工日。
事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面釆用天然花岗岩石材饰面板,用量350m2。会议室墙面釆用人造木板装饰,其中细木工板用量600m2,用量最大的—种人造饰面木板300m2。
针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。

事件四中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。

答案:
解析:
合同中约定一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期一天,事件四中因供电局检修线路停电导致工程停工8h符合合同约定,故施工总承包单位可以获得工期顺延。


隧道浅埋段施工严禁采用的方法是( )。

A. 单侧壁导坑法
B. 双侧壁导坑法
C. 全断面法
D. 留核心土开挖法

答案:C
解析:
浅埋段和洞口加强段的开挖施工,应根据地质条件、地表沉陷对地面建筑物的影响以及保障施工安全等因素选择开挖方法和支护方式,并应根据围岩及周围环境条件,优先采用单侧壁导坑法、双侧壁导坑法或留核心土开挖法;围岩的完整性较好时,可采用多台阶法开挖。严禁采用全断面法开挖。


水利工程质量监督工作实施按照( )管理原则确认。

A.流域
B.区域
C.分级
D.项目

答案:C
解析:
2020版教材P217 / 2019版教材P220
水利工程按照分级管理的原则,由相应水行政主管部门授权的质量监督机构实施质量监督。


在下列荷载中,()是可变作用荷载。

A.土压力
B.扬压力
C.浪压力
D.静水压力
E.结构自重

答案:B,C,D
解析:
2020/2019教材P26
本题考察的扬压力、动水压力、风荷载、雪荷载、冰压力、冻胀力、浪压力、楼面活荷载、平台活荷载、桥机荷载、闸门启闭机荷载、温度荷载、灌浆荷载、土壤空隙水压力、系缆力、撞击力等;


甲公司的资质等级为二级,而某工程项目需要一级资质的承包商承建,于是甲公司就借用了乙公司的资质证书,承揽了该工程,后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问,赔偿责任应当由()承担。

A.甲公司
B.乙公司
C.发包人
D.甲公司和乙公司连带

答案:D
解析:
2020 / 2019版教材P74
《建筑法》规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或个人承担连带赔偿责任。


安全预警活动的四个环节,前后顺序正确的是( )。

A.监测、识别、诊断、评价
B.识别、监测、诊断、评价
C.监测、识别、评价、诊断
D.识别、监测、评价、诊断

答案:A
解析:
监测是预警活动的前提,识别是运用评价指标体系对监测信息进行分析,以识别生产活动中各类事故征兆、事故诱因,以及将要发生的事故活动趋势;诊断是对已被识别的各种事故现象,进行成因过程的分析和发展趋势预测;评价对已被确认的主要事故征兆进行描述性评价。监测、识别、诊断、评价这四个环节预警活动,是前后顺序的因果联系。


2022一级建造师历年真题和解答6节 第2节


施工企业承担跨铁路局营业线工程的施工,按照施工计划审批权限,对于影响跨局旅客列车停运的施工计划应报( )审批。

A.铁道部
B.项目部所在地的铁路局
C.两个铁路局
D.项目部所在地的车务段

答案:A
解析:


水泥混凝土路面的养护时间应根据( ) 而定。

A.抗压强度
B.温度与湿度
C.弯拉强度
D.施工方法

答案:C
解析:


下列各项要素不在利润表中反映的是( )。

A、利润总额
B、营业利润
C、营业收入
D、息税前利润

答案:D
解析:
2020版教材P136 / 2019版教材P130
利润表主要反映以下几个方面的内容:(1)营业收入,由主营业务收入和其他业务收入组成。(2)营业利润,营业收入减去营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失,信用减值损失、加上其他收益、投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益、资产处置收益,即为营业利润。(3)利润总额,营业利润加上营业外收入,减去营业外支出,即为利润总额。(4)净利润,利润总额减去所得税费用,即为净利润。如果企业还有其他一些综合收益,则应加上扣除相关所得税影响后的净额,成为综合收益总额。


矿山企业对安全卫生要求,正确的是(  )

A.井下。。。

B.井下产尘点从控制尘源开始,采取综合防尘土措施

C.运输井巷每天用清水洗一次的规定

D.防尘供水应采用分散式供水

答案:B
解析:
答案:B
解析:P392,防尘措施:1.井下产尘点,应采取综合防尘措施,从抑制尘源开始。4.进风道及人行道.运输巷道的岩壁,每季度至少清洗一次。5.防尘用水应采用集中供水方式。


报据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。2018真题

A、责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款
B、责令停业整顿,降低资质等级
C、责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书
D、责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款

答案:D
解析:
本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的,责令停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。


省级人民政府能源主管部门对符合竣工验收条件的水电工程应颁发( )。

A.竣工验收证书
B.竣工证书
C.完工证书
D.竣工验收鉴定书

答案:A
解析:
2020版教材P294 / 2019版教材P293
省级人民政府能源主管部门在收到工程竣工验收总结报告和验收鉴定书后,对符合竣工验收条件的水电工程颁发竣工验收证书(批复文件),并抄送国家能源主管部门。


在给水系统调试检测中,需要检测的有( )。

A.压力参数
B.水泵投运切换
C.故障报警
D.冷水温度
E.系统液位

答案:A,B,C,E
解析:
教材P205
给水排水系统调试检测:给水系统、排水系统和中水系统液位、压力参数及水泵运行状态检测;自动调节水泵转速;水泵投运切换;故障报警及保护。


2022一级建造师历年真题和解答6节 第3节


路基边坡防护方式有(  )。

A.夯填
B.采用填缝、灌浆等加固边坡
C.干砌片石护坡
D.边坡渗沟
E.边坡挂网锚喷混凝土防护

答案:B,C,D,E
解析:


卫星通信中,信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为0.27s会产生( )。

A.广播特性
B.回波干扰
C.日凌中断
D.星蚀现象

答案:B
解析:
电波的传播时延较大,存在回波干扰。利用静止卫星通信时,信号由发端地面站经卫星转发到收端地球站,单程传输时延约为0.27s ,会产生回波干扰,给人感觉又昕到自己反馈回来的声音,因此必须采取回波抵消技术。


关于因素分析法排序,说法正确的是( )。

A.先价值量,后工程量;先绝对数,后相对数
B.先工程量,后价值量;先绝对数,后相对数
C.先价值量,后工程量;先相对数,后绝对数
D.先工程量,后工程量,先相对数,后绝对数

答案:B
解析:
2020教材P329 / 2019教材P331
因素分析法最为常用。这种方法的本质是分析各种因素对成本差异的影响,采用连环替代法。该方法首先要排序。排序的原则是:先工程量,后价值量;先绝对数,后相对数。


(2015年真题)采取浇注法进行绝热层施工的要求有( )。

A.每次配料必须在规定时间内用完
B.应提前制作试块(同时)
C.浇注时宜一次浇注成型
D.大面积浇注时,应设对称多浇口
E.间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上

答案:A,C,D,E
解析:
(1)浇注法所采用的模具在安装过程中,应设置临时固定设施。模板应平整、拼缝严密、尺寸 准确、支点稳定,并应在模具内涂刷脱模剂。浇注发泡型材料时,可在模具内带铺衬一层聚乙烯薄膜。(2) 每次配料必须在规定时间内用完。试块的制作,应在浇注绝热层时,同时进行。(3)大面积浇注时,应 设对称多浇日,分段分片进行,并以倒料均匀、封口迅速等操作来控制浇注质量。(4)浇注时应一次浇 注成型,当间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上。【彩蛋】压轴卷,考前会在瑞牛题库考试软件更新哦~ 软件下载链接www.niutk.com(5)浇注不得有发泡不良、脱落、发酥发脆、 发软、开裂、孔径过大等缺陷;当出现缺陷时必须查清原因,重新浇注


已知某工程网络计划中某工作自由时差为3天,总时差为5天。该工作的实际进度拖后,且影响总工期1天。那么,该工作实际进度拖后(  )。

A.3天
B.4天
C.5天
D.6天

答案:D
解析:
2020/2019教材P131
公式1z203033-12总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间,所以M工作最迟开始时间-最早开始时间=-1+拖后时间=5,所以拖后时间=6


在配线系统较为集中的值机区、商业区和办公区等宜设置(  )。

A.路由器
B.服务器
C.现场配线设备
D.配线间

答案:C
解析:
在配线系统较为集中的值机区、商业区和办公区等宜设置现场配线设备。


若施工过程中发现设计文件和图纸差错,施工企业的正确做法是( )。
A.有权进行修改 B.可以按照规范施工
C.应当及时提出意见和建议 D.有权拒绝施工

答案:C
解析:
本题考核的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程 设计。不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出 意见和建议。


2022一级建造师历年真题和解答6节 第4节


《民事诉讼法》规定,在执行过程中,有( )情形,人民法院应当裁定终结执行。

A.作为当事人一方的法人组织终止
B.据以执行的法律文书被撤销的
C.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的
E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的

答案:B,C,D,E
解析:
在执行过程中,有下列情形,人民法院应当裁定终结执行:1、申请执行人撤销申请;2、据以执行的法律文书被撤销;3、作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;4、追索赡养费、扶养费、抚养费案件的权利人死亡;5、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力;6、在执行中,被执行人被人民法院裁定宣告破产的;7、人民法院认为应当终结执行的其他情形。


工程勘察报告关于地下水的描述中应包括:地下水类型、形成条件、水位特征、含水层( )的渗透系数。地下水活动对不良地质现象的发育和基础施工的影响。地下水水质对建筑材料的侵蚀性。

A.水平方向
B.垂直方向
C.各个方向
D.垂直和水平方向

答案:D
解析:


根据《劳动合同法》,用人单位有权实施经济性裁员的情形有( )。

A、依照企业破产法规定进行重整的
B、生产经营发生严重困难的
C、股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的
D、企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的
E、因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的

答案:A,B,D,E
解析:
【知识点】劳动合同及劳动关系制度。可以经济性裁员的情形:(1)依照企业破产法规定进行重整的;(2)生产经营发生严重困难的;(3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;(4)其它因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。


桩基础的作用是( )。

A.允许设备位移
B.减弱基础振动
C.减轻运转噪声
D.控制基础沉降
E.便于负荷传递

答案:B,D
解析:
教材P58
(1)桩基础。由承台、桩组成的基础形式,可分为预制桩和灌注桩两大类,适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的基础。


关于组织论和组织工具的说法,正确的有( )。

A. 组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工
B. 工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系
C. 工作流程图是一种重要的技术工具
D. 组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系
E. 在线性组织结构中,每一个工作部门的指令源是唯一的

答案:A,D,E
解析:
选项 B:工作流程图反映各项工作之间的逻辑关系。
选项 C:工作流程图是组织工具。


某土方工程,招标工程量清单中挖土方工程数量为2000 立方米,投标人根据地质资料和施工方案计算的实际挖土方量为2600 立方米。每立方米挖土方的:人、料、机费为65 元,每立方米人工运土的人、料、机费用25元,每立方米机械运土的人、料、机费用58 元,企业管理费取人、料、机总费用的14%,利润率取人、料、机总费用与管理费之和的8%,规费和税金的综合费率为16%,不考率其他因素,则投标人挖土方的投标综合单价为( )元。

A.182.21
B.211.37
C.236.88
D.274.78

答案:C
解析:
本题考查的是综合单价的计算。综合单价=(65+25+58)×(1+14%)×(1+8%)×2600/2000=236.88(元/立方米)


在建设工程项目施工过程中,施工机械使用费的索赔款项包括( )。

A. 因机械故障停工维修而导致的窝工费
B. 因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费
C. 非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费
D. 因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费
E. 由于完成额外工作增加的机械使用费

答案:B,C,E
解析:
本题主要考查机械使用费的索赔。

BCE项:在建设工程项目施工过程中,施工机械使用费的索赔款项指不因承包人原因造成的经济损失或额外工作。包括(1)因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费、(2)非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费、(3)由于完成额外工作增加的机械使用费等。所以BCE项正确。

A项:因机械故障停工维修是承包人原因造成经济损失,不能进行索赔。所以A项错误。

D项:因机械操作工患病停工是承包人原因造成经济损失,不能进行索赔。所以D项错误。

综上所述,本题正确答案为BCE项。


2022一级建造师历年真题和解答6节 第5节


关于仲裁协议效力的说法,正确的有( )。

A、合同无效,仲裁协议亦无效
B、仲裁协议有效,当事人也可以向法院提出诉讼
C、仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议
D、有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权
E、有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

答案:D,E
解析:
教材P358
【知识点】仲裁协议的效力。仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,以及合同成立后未生效、被撤销等,均不影响仲裁协议的效力。仲裁协议一经有效成立,即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后,当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁,而不能就该纠纷向法院提起诉讼。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁,对超出仲裁协议约定范围的其他争议无权仲裁。


建设工程项目竣工质量验收的基本对象是( )。

A.单项工程
B.分部工程
C.分项工程
D.单位工程

答案:D
解析:
本题考核的是工程项目竣工质量验收的基本对象。单位工程是工程项目竣工质量验收的基本对象。


根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398—2007的规定,关于水利水电工程施工安全技术的说法,错误的是()。

A.施工生产区内机动车辆临时道路应符合道路纵坡不宜大于8%
B.闪点在45℃以下的桶装不得露天存放,存放处应有防护栅栏且通风良好
C.油库的独立建筑,与其他设施、建筑之间的防火安全距离应保持在50m之内
D.昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应编制冬期施工作业计划

答案:C
解析:
本题考核的是水利水电工程的施工安全技术要求。油库的独立建筑,与其他设施、建筑之间的防火安全距离应不小于50m,故选项C错误。


【2010 年案例】背景资料:某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过招投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施组织设计》和《氨气泄漏应急预案》。《施工组织设计》中,针对重80t、安装在标高为20m 的冷水机组,制订了租赁一台300t 履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄漏紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中,发生了以下事件:
事件1、2:略。
事件3:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后,即进行抽真空充氨试运转。
问:项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。

答案:
解析:
试运转不可行,因为氨制冷系统管道是输送有毒流体的管道强度试验后,还要进行泄露性试验。


某工程于1月开工,根据进度安排,同年2月份计划完成工作量4000m3,计划单价80元/m3。时至同年2月底,实际完成工作量为4500m3,实际单价为78元/m3,通过赢得值法分析可得到( )。

A.费用超支9000元
B.费用超支31000元
C.进度提前40000元工作量
D.进度延误40000元工作量

答案:C
解析:
费用偏差CV=BCWP-ACWP=4500 × 80-4500 × 78=9000 元, CV > 0 表示费用节支。进度偏差SV=BCWP-BCWS=4500 ×80-4000 ×80=40000 元,SV>0 表示进度提前。


建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目,一般按( )进行计量支付。
A.均摊法 B.平均法
C.凭据法 D.估价法

答案:C
解析:


根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),关于国有资金的投资项目招标控制价的说法,正确的有( )。

A.招标控制价可以在公布后上调或下浮
B.招标控制价是对招标工程限定的最高限价
C.国有资金的投资项目宜编制招标控制价
D.投标人的投标报价低于成本价的,其投标应予以拒绝
E.投标人的投标报价高于招标控制价的,其投标应予以拒绝

答案:B,D,E
解析:
对于招标控制价及其规定,应注意从改一下方面理解:
(1)国有资金投资的建设工程招标,招标人必须编制招标控制价。
(2)招标控制价超过批准的概算时,招标人应将其报原概算审批部门审核。国有资金投资的工程项目原则上不能超过批准的投资概算。
(3)投标人的投标报价高于招标控制价的,其投标应予以拒绝。
(4)招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。
(5)招标控制价应在招标文件中公布,不应上调或下浮,招标人应在招标文件中如实公布招标控制价各组成部分的详细内容。


2022一级建造师历年真题和解答6节 第6节


下列企业资产中,属于无形资产的有( )。
A.低值易耗品 B.非专利技术 C.出让的土地使用权 D.专利权 E.著作权

答案:B,C,D,E
解析:
本题考核的是无形资产的组成内容。无形资产是指企业为生产商品、提 供劳务、出租给他人,或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产主要包括专利权、商标权、著作权、地使用权、非专利技术、特许权等。


某光缆的型号为GYGTA2484,其中GY代表( )。

A.通信用室(局)内光缆
B.通信用室(野)外光缆
C.通信用特殊光缆
D.通信用移动光缆

答案:B
解析:


(一)某施工单位承担了一项直埋光缆工程,光缆进场时,施工人员除了查看光缆出厂检验
  记录外,还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录,路由复测时,初步确定了与另一光缆交 越位置,并做了标示。工程施工中,发生如下事件:
  1. 因天气预报傍晚有大雨,为减少损失,施工人员在测量沟深、沟底,敷设光缆并匆忙回 填之后,填写了隐蔽工程验收记录,送交监理工程师签证时被拒绝,后续测试发现本施工段 光缆对地绝缘检测不合格。
  2. 在光缆交越处施工时,施工人员参照路由复测标示,机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。 问:

1.光缆进场检验存在的问题,正确的做法是?
2.光缆对地绝缘不合格的预防措施有哪些?
3.在交越处施工时,为保证原有光缆安全应采取的措施?
4.监理工程师拒绝签证是否合理,理由
5.写出本工程光缆中继段测试内容。

答案:
解析:
1.答:光缆进场检验主要进行外观检查和光(电)特性测试。外观检查施工单位只查看了光缆 出厂检验记录,正确做法还应检查光缆盘有无变形、护板有无损伤、各种随盘资料是否齐全, 外观检查工作应请供货单位一起进行,开盘后应先检查光缆外表有无损伤,做好记录并在盘 上作好标示。光(电)特性测试时施工单位抽测了部分光电性能是不正确的,正确做法应100%抽样,进行长度复测、单盘损耗测量、后向散射曲线观察。


2. 答:预防光缆对地绝缘不合格措施为:施工中敷设、埋填光缆时,应注意不要使光缆外表皮 损伤;在安装接线盒时,应注意密封性能,防进水、防受潮。


3.答:①到有关部门查询资料,确定光缆大致位置;
  ②使用探测仪器检测原光缆准确位置;
  ③与产权单位联系,确定最好的施工时间;
  ④使用人工小心挖掘;
  ⑤做好应急预案。


4.答:监理工程师对隐蔽工程进行旁站检查、测量,是监理的职责和权利;本工程中隐蔽工程 施工监理未到场而施工单位进行了回填等,监理拒绝签证是合理的。


5.答:光缆中继段测试内容包括:
  ①中继段线路衰减系数和传输长度的测试;
  ②光纤通道总衰减测试;
  ③光纤后向散射曲线测试;
  ④偏振模色散 PMD 测试;
  ⑤光缆对地绝缘测试。


某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了施工承包合同,合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡,其中土方填筑200万m3,单价为10元/m3;砌石10万m3(不考虑砌石定额系数,所需开采石方10万m3),单价为40元/m3。
(1)合同中的有关情况为:
①合同开工日期为9月20日。
②工程量清单中单项工程量的变化超过20%按变更处理。
③发包人指定的采石场距工程现场10km,开采条件可满足正常施工强度500m3/天的需要。
④工程施工计划为先填筑,填筑全部完成后再砌石施工。
⑤合同约定每年10月1日至3日为休息日,承包人不得安排施工。
(2)在合同执行工程中:
①在土方施工中,由于以下原因引起停工:
事件1:合同规定发包人移交施工场地的时间为当年10月3日,由于发包人原因,实际移交时间延误到10月8日晚;
事件2:10月6日至15日因不可抗力事件,工程全部暂停施工;
事件3:10月28日至11月2日,承包人的施工设备发生故障,主体施工发生施工暂停。
承包人设备停产一天的损失为1万元,人工费需8000元。
②土方填筑实际完成300万m3,经合同双方协商,对超过合同规定百分比的工程量,单价增加了3元/m3;土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。
③工程施工中,承包人在发包人指定的采石场只开采了5万m3后,该采石场再无石材可采。监理人指示承包人自行寻找采石场。
承包人另寻采石场发生合理费用支出5000元。新采石场距工程现场30km,石料运输运距每增加1km,运费增加1元/m3。采石场变更后,由于运距增加,运输能力有限,每天只能运输400m3,监理人同意延长工期。采石场变更后,造成施工设备利用率不足并延长工作天数,合同双方协商从使用新料场开始,按照2000元/天补偿承包人的损失。
④工程延期中,承包人管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。
问题:
(1)试分析确定承包人应获准的工程延期天数。
(2)试分析确定承包人应获批准的由于变更引起的费用赔偿金额。

答案:
解析:
(1)承包人应获准的工程延期天数是由于业主的原因、业主应承担的风险造成的工期延误。本例中包括:
①移交场地延误;
②不可抗力停工;
③石料场变化后运输能力降低。
本例中,批准工程延期为37天,其中:
①因天气原因、移交场地延误等原因(属于发包人应承担的停工原因)造成从10月4
日至10月15日暂停,工期延误12天。
②由于石料场变化,运输能力不足,影响填筑工效,延长工期:

(2)由于变更引起的费用增加包括:
①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加;
②由于石料运输距离增加的费用增加;
③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿;
④承包人另寻采石场发生的合理费用;
⑤发包人应负责的停工期间设备停产损失。
首先分析计算应由发包人负责的停工时间,然后乘以停工期间的设备、人工损失费。
在10月4日至10月15日的12天停工期间,10月4日至10月8日由于发包人移交场地原因,属于应补偿费用的停工;10月9日至10月15日,由于异常自然条件引起停工,属于不予费用补偿的停工;10月6日至10月8日属于“共同性延误”,以先发生因素“发包人移交场地延误”确定延误责任,因此,应予费用补偿。
工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿。
本例中:
①土方填筑量增加超过规定百分比引起的费用增加:
[300-(1+20%)×200]×(10+3)=780万元
②由于石料运输距离增加的费用增加:
(10-5)×(30-10)×1=100万元
③由于石料运输能力不足应给予承包人的补偿:
[(10-5)/400]×2000=25万元
④承包人另寻采石场发生合理费用0.5万元。
⑤发包人应负责的停工期间设备停产损失:
应予补偿费用的停工共计5天,补偿费用:
5×(0.8+1)=9万元
⑥工期延长后管理费、保险费、保函费等费用损失补偿:
(5+25)×0.5=15万元


下列属于成本计划编制依据的有( )。

A.招标文件
B.合同文件
C.项目管理实施规划
D.拟采取的降低施工成本的措施;
E.类似项目的成本资料

答案:B,C,E
解析:
2020/2019教材P79
成本计划编制依据应包括下列内容:(1) 合同文件。(2) 项目管理实施规划。(3) 相关设计文件。(4) 价格信息。(5) 相关定额。(6) 类似项目的成本资料。


在仲裁过程中,当事人担心案件相关证据会灭失,日后难以取得,故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请,下列说法正确的有( )。

A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定
D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定
E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定

答案:B,D
解析:
《仲裁法》规定,当事人要求采取财产保全及/或证据保全措施的,应向仲裁委员会提出书面申请,由仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所地或其财产所在地及/或证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定;当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。


预应力钢丝质量的评定方法中,对拉力(含伸长率)、反复弯曲试验项目,当试验结果有一项不合格时。除该盘应判为不合格外,并应从未试验的钢丝中(  ),则该批钢丝应判为不合格。

A.取2倍复检,当两项均不合格时
B.取2倍复检,当仍有一项不合格时
C.再取一批复检,当两项均不合格时
D.再取一批复检,当仍有一项不合格时

答案:B
解析: